當前位置:萬佳範文網 >

合同 >裝修合同 >

物業房裝飾裝修合同(精選31篇)

物業房裝飾裝修合同(精選31篇)

物業房裝飾裝修合同 篇1

發包方:______________承包方:______________甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守,

物業房裝飾裝修合同(精選31篇)

一、工程概況

1、裝飾施工地點:

2、住房結構:_________房型房廳套,施工面積__________平方米。

3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4、承包方式:_________________。

5、工期:_________自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1、工程總價款:¥_________元,大寫:_________________________詳見本合同裝修工程報價單。

2、工程款付款方式按下列方式支付:第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除第二次合同簽定後開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、其它事項1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場炕底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場炕底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

五、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。

七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。

八、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。

甲方:_________電話:_________乙方:_________電話:_________

簽訂地點:_________簽訂日期:_________

物業房裝飾裝修合同 篇2

甲方:乙方:現住地址:

公司地址:營業執照號:工程設計:項目經理:

聯繫電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益,結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議,並共同遵守。

第一條工程概況:

1、工程項目:以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

2、工程地址:。

3、工程內容及做法:詳見設計圖紙、預算書。

4、工程方式:雙方商定採用下列第種方式進行施工:

1)包工包料

2)部分包工包料。

5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

6、工程造價:甲方代扣税後工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。

第二條工程施工圖紙

1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。

第三條雙方責任

1、甲方責任:

[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創造條件,與物業管理部門協調裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。

[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准,否則乙方恕不動工。

[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收,有權對施工質量和進度進行臨督。

[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意,有權向乙方總經理辦公室投訴。

2、乙方責任:

⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工,按期保質完成工程。

⑵乙方保證施工現場整潔,材料分類堆放合理有序。

⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。

第四條工程變更

1、施工過程中,甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更,雙方應協商一致,必須填寫《工程項目變更單》,經甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更項目,同時工期順延。

第五條工程材料提供

1、甲方負責監督乙方採購材料,乙方應提前兩天通知甲方,乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符,甲方有權拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責。

第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:

[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

[2]甲方在原預算基礎上工程量增加,工期順延。

[3]施工中甲方要求設計變更,工期順延。

[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔。

[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工,工期順延。

[7]因乙方責任不能按期開工的,工期不順延。

[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。

[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責。

第七條工程質量

嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

第八條工程驗收

乙方為了對甲方負責,將根據具體施工流程,採取部分完工,部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

1、分階段工程驗收

⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

2、整體工程驗收:

⑴工程竣工後,乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收,填寫工程驗收單。

⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。

第九條售後服務(保修)

1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售後服務手續後,乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。

2、在保修期內,如出現裝修裝飾質量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔。

3、保修期內,若是房屋土建質量問題(如預製板連接縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓),甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應另付工程費用。

第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

2、本合同簽訂之日後,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。

工程結尾支付工程款即人民幣元,餘款元,等工程完工驗收合格後一次性付清。

3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款,乙方有權停工。

4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務,並開具財務收據。

第十一條違約責任

1、因合同雙方中的任一方原因,未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因合同雙方中的任一方原因,造成合同無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應經濟損失。

第十二條其它責任

1、合同執行過程中,甲方為第一責任人,涉及到工程項目變更等事宜,乙方僅與甲方第一責任人協商確定,其它人士意見恕不照辦。

甲方:_________________

乙方:_________________

___________年___________月_________日

物業房裝飾裝修合同 篇3

甲方(發包方):

乙方(承包方):

第一條 工程概況

1.1 工程地點: ,住房結構: ,施工面積 平方米。

1.2 工程造價:總價款: 元,大寫( 整)(詳見附表:裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.3 本着雙方誠信、公開原則,同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生,乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日,竣工日期 年__月__日。

1.5 工程內容及做法(見附件:裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第四條 施工圖紙

4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供:

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為 年___月___日,圖紙一式 份,甲方、乙方、施工隊各執 份。

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式 份交甲方,設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

第五條 保密

5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協議所使用,雙方及其僱員應對其所知悉的雙方商業祕密承擔保密義務,並承諾無論本協議因任何原因而解除,本保密義務繼續有效。

第六條 甲方權利義務

6.1 開工前 天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”。

6.2 提供施工期間的水源、電源,並説明使用注意事項。

6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

6.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構。

6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

第七條 乙方權利義務

7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程。

7.2 採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全,並承擔由此產生的所有責任。

7.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通。

7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。

7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。

7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

7.8 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第八條 工程變更

8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期。

第九條 工程承包方式

9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程:

(1)乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表,乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第十條 材料的提供

10.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。

10.2 由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承擔:

(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。

10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。

10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。

10.5 乙方違反本條規定的,應當立即更換和重做,更換後的材料和設備不再收費,原工期不變。

第十一條 工期延誤

11.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

11.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十二條 質量標準

12.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工;

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。

12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時,由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十三條 工程驗收

13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收:

(1)材料驗收;

(2)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(3)油漆、面層塗料施工前驗收;

(4)竣工驗收。

13.2 工程質量驗收

(1)本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若複驗不合格,其複驗費用及返工費用由乙方承擔,工期也予順延;

(4)由於甲方提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延;

(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;

(6)若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

第十四條 保修

14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單。

14.2 工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十五條 工程款支付方式

15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂後,開工前 日,甲方支付相當於總價款 %的工程款;

(2)完成 %的工程量之日後的 日內,甲方支付總價款 %的工程款;

(3)竣工驗收後 日內,甲方支付總價款 %的工程款;

(4)竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

15.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十六條 違約責任

16.1 合同簽訂後,合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格。

16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

16.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時,雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力,雙方互不承擔違約責任。

第十七條 附則

17.1 本合同簽訂後工程不得轉包。

17.2 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛,應友好協商解決,不能協商解決的,提交房屋所在地法院裁決。

17.4 本合同除要求手寫項外,手工塗改,增減條款均視為無效。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

委託代理人: 委託代理人(簽字):

物業房裝飾裝修合同 篇4

合同編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,税金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2 本工程由_________方設計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監理

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

12.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

12.7 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十五條 違約責任

15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;

15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

15.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十六條 合同的變更和解除

17.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,並辦理終止合同手續。

17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條 爭議的處理

22.1 本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閲讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第二十四條 補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

附件

附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表

附件二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表

附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表

附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表

附件六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附件七:裝飾裝修工程變更單

附件八:工程驗收單

附件九:工程結算單

附件十:工程保修單

物業房裝飾裝修合同 篇5

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。

第一條;工程概況

1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。

2 工程內容:總建築面積165平方米。

3 承包範圍;裝飾裝修人工費用;

4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節假日):29個工作日。

第二條;合同價款

1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:72083。

2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624

3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85

5、乘於的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收後的一年內支付,¥:3604

第三條;甲方責任

1 指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。

2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。

3 向承包人提供施工所需的水源、電源,並説明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。 4 開工前應確認施工圖紙或作法説明,並向承包人進行現場交底。

5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,

第四條;乙方責任

1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。

2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。

3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衞生清掃和處理工作。

第五條;材料供應

1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名

稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。 3 凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。

第六條;安全責任

1 發包人提供確認的圖紙施工説明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

2 承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定採取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

3 由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。

第七條;質量驗收

1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法説明、為質量評定驗收標準。

2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。

3 工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,並辦理驗收和移交手續。

第八條;工程變更

1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。

2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。

第九條;工程保修

1 驗收合格後,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。

第十條;違約責任

1 由於發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。

2 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。

3 承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責並承擔損失。

5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。

6 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。

7 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十一條;爭議解決

1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。

2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。

發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________

發包方電話 承包方電話

_________年____月____日

簽訂地點:_________

_________年____月____日 簽訂地點:_________

物業房裝飾裝修合同 篇6

發包人(全稱):(以下簡稱甲方)

承包人(全稱):(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點:原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍:具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。

1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定

2.1於簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

物業房裝飾裝修合同 篇7

甲方;[姓名]: 電話: 身份證號:

乙方;[姓名]: 電話: 身份證號:

第一條工程概況

1、工程地址:派華新都11號樓1單元701室

2、工程總價:820xx元。大寫:八萬二千圓整。

3、委託方式:包工包料

4、工程工期:100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

第二條 質量要求

1、水電;水管[日豐25管]、電線[玉蝶]、開關插座[TCL]、[燈具由 甲方購買]

2、泥工;水泥[烏蒙山325水泥]、防水[JS991防水]、灶台石[人造 石音石160元每米]。

3、木工;木方[3*5木方]、木工板[威建]。

第三條 工程內容

1、兩個卧室、一個客廳、一個廚房、一個衞生間建牆、玻璃封頂[45X75]不鏽鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

2、水電;水電安裝、安裝開關及插座。

3、泥工;廚房、衞生間、客廳飯廳、卧室、地磚牆壁沾貼、廚房地櫃製作、新建牆體外牆面磚沾貼。瓷磚由乙方購買。

4、木工;客廳、飯廳、卧室、廚房、衞生間、塑料扣板吊頂、鞋櫃1.5米、主卧室衣櫃2米、客卧衣櫃2米、廚房吊櫃3米、電視背景牆製作。

注:衣櫃移門由乙方購買每平方米130元。

5、油漆、牆紙、客廳兩個卧室滿貼牆紙,全室新制作傢俱三次油漆噴圖。

6、防盜門3個、塑鋼窗6個、塑鋼門3個、套裝門1個、客廳雙扇移門1個、防護欄6個。

第四條其他約束

如乙方在規定時間內沒有完成一切工程甲方有權按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內沒有付款而影響工期乙方有權向甲方出延期要求。

第五條安全責任

在施工過程中若出現一切安全事故如傷到工人,行人及車輛與甲方無關,乙方全權負責。

本合同一式兩分經甲乙雙方簽字後生效,雙方各執一份,增加項目雙方友好協商。

本合同不含熱水器、油煙機、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

物業房裝飾裝修合同 篇8

發包人:______

承包人:______

本工程設計人:______電話:______

施工隊負責人:______電話:______

依照有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條工程概況

工程地點:___________________,

工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。

附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。

承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。

附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:

發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條發包人義務

開工前____天,為承包人入場施工創造條件。

包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

提供施工期間的水源,電源;

負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第五條承包人義務

施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;

保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第六條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第七條材料的提供

由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第八條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

工程量變化和設計變更;

不可抗力;

發包人同意工期順延的其他情況。

因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。

因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不

順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第九條質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十條工程驗收和保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

___________________________________________________________________________。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

在工程款結清後,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。

驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十一條工程款支付方式

雙方約定按以下第____種方式支付工程款:

合同生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:

工程進度過半指:________________________________________。

其他支付方式:_______________________________________。

工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。

發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

第十二條違約責任

合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。

由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條几項具體規定

因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。

工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。

施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條其他約定事項:_______________________。

第十六條附則

本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

本合同簽訂後工程不得轉包。

本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份。

合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

發包人(簽字):______承包人(蓋章):______

法定代表人:______委託代理人:______

______年______月______日______年______月______日

物業房裝飾裝修合同 篇9

委託方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方委託乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1、工程地址:____________________

2、工程概況: ____________________(詳見本合同附件)

總計:施工面積____________平方米。

3、施工內容:詳見本合同附件《裝修裝飾施工內容單》和施工圖。

4、委託方式:______________。

5、工程開工日期:______年______月______日

6、工程竣工日期:______年______月______日

7、工程總天數:________天

第二條:工程價款(人民幣:元)

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;

3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;

7、税金___________元;

8、其他費用(註明內容)____________元。

第三條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。

2、工程驗收標準,雙方同意參照 標準規定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,乙方應按照甲方的要求完成,甲方應支付因此增加的費用,如因此導致工程量重大增加的,應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,但乙方應當及時提出專業的合理意見,如甲方自行採購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

6、施工中,甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查,如發現質量問題,甲方有權要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔,工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應當按照甲方的要求辦理。

第四條:材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝修裝飾工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、設備,詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1、合同一經簽訂,甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工

程竣工驗收合格並且乙方向甲方交付全部工程後,雙方進行決算,決算完成後甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。餘款作為工程質量保證金,質保期滿後,甲方一次性付清。質保期為一年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。

2、付款要求

3、付款時間

4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量保修卡》。雙方決算後,甲方除質保金外,付清其他工程價款,乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,並經甲方同意由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,完工驗收合格後單獨結清。

第六條:工程工期

1、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

第七條:工程驗收

1、工程質量驗收,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後三日內,乙方應書面通知並組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結算手續。

2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1、甲方

1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

1.2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

1.3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。

2、乙方

2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委託證書。

2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

2.3、負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

2.4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

2.5、在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為 個月。

2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的,由乙方承擔全部責任,如因此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。

2.7、未經甲方同意,乙方不得擅自將工程轉包或分包。

第九條:違約責任

1、合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

2、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權在逾期___日後停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。

4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。

5、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,但甲方自行採購的材料、設備有明顯的質量問題,乙方沒有提出異議的,乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變,因此發生人身損害及財產損失的,乙方承擔全部賠償責任。

6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

7、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第十條:爭議解決

1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向 行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以選擇一下第 種方式解決:

10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。

10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

1、合同經雙方蓋章簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。

第十二條:合同生效

1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字後生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,

甲方:(蓋章)法定代表人:委託代表人:日期:電話:開户銀行:帳號:份,乙方 份。

乙方:(蓋章) 法定代表人: 委託代表人: 日期: 電話: 開户銀行: 帳號:

物業房裝飾裝修合同 篇10

上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________

被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________

上訴請求:_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當,符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

物業房裝飾裝修合同 篇11

工程名稱:

甲 方:

乙 方:重慶時報便民服務裝修部

簽定日期:

重慶市建築裝飾協會

重慶市裝飾裝修工程施工合同

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(或甲方代表): 單位:

聯繫電話:

承包方(以下簡稱乙方): 重慶時報便民服務裝修部

營業執照號:渝高註冊號:500901000014343 聯繫電話:

註冊地址(或辦公地址): 重慶高新區石橋鋪西部商城C座8-14

委託代理人(或乙方代表) 聯繫電話:

本工程設計: 聯繫電話:

施工負責人: 聯繫電話:

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市裝飾裝修的特點,

甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,就乙方承包甲方發包的裝飾裝修工程(以下

簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條 工程 概 況

1.1工程地點 。

1.2工程承包方式,雙方商定採取下列第 種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(預算項目每單項造價內雙方確認價格包乾)。

(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(預算項目每單項造價內價格包乾)。

(3) 乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(預算項目每單項造價內人工價格包乾)

1.3工程期限 天

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

1.4合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元。

金額大寫:

詳見附表:工程報價書(工程涉及所有內容均以報價書為據,包乾使用,自負盈虧)

第一條 甲 方 工 作

2.1 由甲方業主委派 為甲方代表,負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。

2.2 開工前三天,乙方負責提供平面佈置圖、水電圖給甲方,方便甲方及時辦理好入場手續,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為條件。

2.3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用,並承擔相關費用。

2.4 負責協調乙方與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

2.5 如確需拆改原建築物結構或設備管線,甲方委託乙方負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔相應費用。

第二條 乙 方 工 作

3.1 由乙方公司委派 遊連發 為乙方代表,負責合同履行,嚴格執行工程的安全操作規範、防火規範、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程,安全、環境保護規定並做好施工現場管理。

3.3 保護好施工現場的傢俱和陳設,保證廚衞上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。

3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地,乙方負責承擔做好施工現場的保衞及消防等項工作。保證施工現場的清潔,做好施工現場治安保衞、清潔及垃圾處理工作。

3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場一切設施和工程成品進行保護。

第三條 工 程 變 更

工程項目及做法如需變更,雙方必協商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目價差之後再施工,同時調整相關費用及工期(見附表三:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

第五條 材 料 供 應

5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房:排氣扇,抽煙機,洗菜盆,灶具、

2、衞生間:洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內及卧室吸頂燈電視牆射燈、壁燈4、室內三部空調並應按時供應到現場,雙方共同驗收並辦理交接手續。由甲方提供的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成質量問題或損失,責任由甲方承擔。

5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用.

費由甲方承擔,工期相應順延;甲方未按期支付工程價款,合同工期相應順延,以拖延付款累計天數為延期竣工時間。

6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第七條 質 量 標 準

7.1 本工程施工質量按下列第____(1)___項標準執行:

(1) 以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。

(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設計圖紙。

7.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由有管轄權的相關部門對工程質量予以認證,認證所需費用採取“誰提出誰墊付”的原則。經認證,工程質量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔,工程質量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。

7.3 整個過程使用牆面材料和地板、衣櫃、蓄物櫃、書櫃等材料必須符合國家規定的環保標準。

第八條 工 程 驗 收 、價 款 結 算 及 保 修

8.1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和竣工後表面工程的檢查與驗收手續,甲方不按時參加隱蔽工程和竣工後表面工程驗收,乙方可自行驗收,甲方對驗收結果視為接受。

8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質量進行驗收:

(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)

(2) 竣工後表面工程驗收,乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段合格後應填寫工程驗收單(見附表四:工程驗收單)

8.3 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知後一週內組織驗收,並辦理驗

收移交手續。如果甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工工期。

8.4 工程竣工驗收合格後,甲方應在一月結清尾款,從竣工驗收合格起計算,每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。

8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年,牆體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字並結清尾款後,填寫工程保修單。

8.6 驗收不合格,乙方負責返工;甲方未經乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙,視為自動交房併合格竣工。

8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現的工程質量問題, 乙方不負責保修。

8.8因甲方原因工程價款未結清,乙方不負責保修。

第九條 安 全 生 產

9.1乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工人安全技術規範》和《建築安裝工人安全操作規範》,注意施工安全。

9.2 乙方應主動在施工前聯繫物管部門、瞭解施工場地電源線佈網設計,並嚴格遵守相關規範施工,如果由此發生和火災,或冒險作業發生事故乙方應承擔一切經濟損失。

9.3 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生冶安安全人生安全、火災事故,乙方應承擔由此引發的經濟損失,並承擔相應法律責任。

第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內)

合同生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:

支付次數

支付時間

支付金額

佔總金額的%

第一次

合同簽訂,第一批材料進場:

40%

第二次

水電佈線、布管水泥工進場:

40%

第二次

木工和泥工基本完工、漆工進場即:

17%

第四次

工程完工驗收合格一月內結清,

3%

注:支付時間按工種進場為準; 合計:

第十一條 違 約 責任

11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規,受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關責任。

11.2 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,應及時通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

11.3 本合同生效後甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金,並承擔因此造成的經濟損失。

甲方責任:

A、未辦理任何手續,乙方有權拒絕拆改原有建築結構及設備管線,甲方強行要求乙方拆改原有建築結構及管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。

B、按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其他原因等,導致工程無法正常順利進行,除工期得以順延外,還應償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。

C、工程未經驗收,甲方提前使用,出現質量問題,由甲方承擔責任。

D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項,每逾期一天,按未付款額的1%支付違約金。

乙方責任:

A、妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。

B、未經甲方同意,乙方擅自拆改變更原有建築結構或設備管線、設計方案,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔全部損失。

C、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不予順延。

D、因乙方原因,造成工期延誤使工程不能及時完成,乙方應按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。

E、因乙方保衞工作不當造成材料丟失,被盜,造成損失由乙方全部賠償並承擔相應的法律責任。

第十二條 爭 議 解 決 方 式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第___1 ____種方式解決:

1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。

2、當地有管轄權的人民法院起訴。

第十三條 具 體 事 項 説 明 及 規 定

13.1 各個小區或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費,裝修管理費和工人出入證費等所有費用,如產生以上相關費用均由甲方自理。乙方負責出具相關手續。

13.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場,則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內)。

13.3 施工期間,甲方將進户門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工後,甲方負責提供新鎖______把,由乙方負責安裝交付使用。

13.4 乙方按合同約定和規範施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事後要求,乙方不予辦理。

13.5 甲方交款必須到乙方公司財務辦理,私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經濟損失均由甲方承擔,包括給乙方帶來的經濟損失。

第十四條 附 則

14.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。

合 同 附 件:

附表一:工程預算報價説明

附表二:工程設計圖紙(見附件)

第十五條 其 他 約定 條 款

甲 方: 乙 方:重慶時報便民服務裝修部

甲方代理人: 委託代理人:

年 月 日 年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇12

發包人:

營業執照號:

聯繫方式:

住所:

承包人:

本工程設計人:

施工隊負責人:

聯繫方式:

住所:

依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條?工程概況

1、工程地點:___________________________________________________________________。

2、工程內容及做法:

(1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

(2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

3、工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。

(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。

(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

(3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。

4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。

第二條?工程監理

若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條?施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條?材料的提供

1、由發包人提供的材料,設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。

2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第五條?工程款支付方式

1、雙方約定支付工程款:

開户銀行:

户名:

賬號:

2、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式發票。

第六條?發包人義務

1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。

2、提供施工期間的水源,電源。

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。

5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。

6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第七條?承包人義務

1、施工中嚴格執行安全施工作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第八條?工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。

第九條?工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更。

(2)不可抗力。

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。

4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第十條?質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十一條?工程驗收和保修

1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。

第十二條?違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。

5、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

6、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條?合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。

第十四條?具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。

3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條?其他約定事項:

________________________________________________________________。

第十六條?其他

1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式____份,雙方各執____份。

發包人(簽字):

經辦人:

簽訂日期:

簽訂地點:

承包人(蓋章):

經辦人:

簽訂日期:

簽訂地點:

物業房裝飾裝修合同 篇13

發包方(簡稱甲方):_________________________

承包方(簡稱乙方):_________________________

甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點:

2.住房結構:房型房廳套,施工面積__________平方米。

3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4.承包方式:_____________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________,詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。

支付________________元訂金,第二次付款時扣除

(2)第二次合同簽定後開工前支付工程總造價________________%合計_________元

(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________________%合計_________元

(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________________%合計_________元

(5)工程保修期兩年。

工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。

如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。

甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。

如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。

如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程執行________________《住宅建築裝飾工程技術規程》、________________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。

由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。

事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。

若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。

如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定

六、其它事項

1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章):________________

電話:________________

乙方(簽章):________________

電話:________________

簽訂地點:________________

簽訂日期:________________

物業房裝飾裝修合同 篇14

委託方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1、工程地點:

2、工程承包方式,雙方商定採取下列第(1)種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款:

4、開工日期 月年

第二條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第三條:材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第四條:付款方式

1、合同一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第五條:違約責任

合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第六條:合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主): 乙方:

銀行賬號:

物業房裝飾裝修合同 篇15

甲方:

乙方(業主):

乙方所購買房屋的房號為:

為規範房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質量和使用安全,保障全體業主和使用人的合法權益,根據《前期物業管理服務協議》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定,經甲、乙雙方充分協商達成如下協議:

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場,以確保小區安全;在國家法定節假日、大學聯考和會考期間等其他特殊時間段,甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間,施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間,甲方將派人員按本協議對裝修工程進行監督管理,乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修,甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的,由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住户下挖地面。

二、禁止拆改樑、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱,不得鑿穿陽台隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施,如確需改動,須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後,乙方拆改以上附屬設施時,應保證線路及管道暢通,不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住户的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故,由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衞生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,

以免破壞防水層,導致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,並需進行

24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設為衞生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備,防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修,否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內,不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責修復和賠償,並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的,必須事先通知甲方,並在約定的期限內恢復原狀,按約定交納費用。造成損失的,責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施,如有任何損壞,當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候,不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及説明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定,電線必須

要保護在阻燃塑料套管內。

三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全,乙方安裝防盜網須到甲方

處登記,由甲方指定統一樣式的防盜網,並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調,未預留設計位置的,應按甲方指定

的位置安裝,並按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規範安裝,以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保温處理,乙方如需安裝空調,必須在固定處做好防水

處理,以防發生滲水現象,由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀,室內

裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板牆,必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程序,包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內進行,其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山,本物業執行“誰裝修,誰負責”的消防工作原則和

“預防為主,防消結合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責為:

1、協助小區防火責任人搞好消防工作,共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作,確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備,愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設施,

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程,糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收

裝修完成後,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內,由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全,甲方收取乙方保證金

每户20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後,扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費),3個月未發生質量問題,按規定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失,由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

甲方簽章:

代表人:年月日

乙方簽章:

代表人:年月日

物業房裝飾裝修合同 篇16

裝飾裝修單位: 幢 號,業主使用人: 以下簡稱裝修人;

裝飾裝修企業: 以下簡稱裝修公司;

中山市物業管理有限公司,以下簡稱物管公司。

為加強商鋪室內裝飾裝修管理,保證裝飾裝修工程和安全,維護公共安全和公眾利益,共同營造一個安全、舒服、優良的生活環境,就居小區商鋪裝飾裝修管理一事,簽訂如下協議:

一、裝飾裝修安裝工程內容:

拆牆改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調設備

室內用電系統增改 □衞生間設備 □燈箱廣告牌

其它:

二、裝修工程施工期限:

年 月 日起至 年 月 日止,裝修人須在該時間內裝修完畢,過期須辦理延期手續。

三、允許施工時間:

星期一至星期六上午8:00- 2:00,下午 4:00- 8:00,星期日與其它時間不得施工,特殊情況以物管公司通知為準。

四、廢棄物的清運和處置:

所有因裝修安裝工程而產生的材料、廢料和垃圾(包括:沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝後由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點,裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司,由物管公司統一清運到堆放垃圾地點。

五、樓宇外立面管理要求:

1、不得改變任何門、窗的款式和設計功能,室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規格進行安裝(不得遮蔽二樓住户凸窗,厚xx年保修期和廚房衞生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修合同,如因未簽訂合同而造成損失的由裝修人自己承擔責任。

2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日後,如無異常現象方可退領裝修保證金(不計利息)

3、在裝修時嚴禁損壞牆面、地面地磚,不得安裝防雨蓬。

4、商鋪的裝修不得使用易燃材料,乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求

5、安裝空調外機時,必須由物管公司指定位置統一安裝。

六、違約責任:

1、未經物管公司批准就進行施工的違章裝修安裝項目,裝修人必須自行拆除並恢復原樣,經通知後在期限內未拆除或拒絕恢復原樣的工程內容,物管公司將另行安排人員施工,所產生的費用和損失由裝修人負責承擔。

2、電氣線路、給排水系統、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關規定,規範要求施工,如經檢查有不符合的,經通知後必須拆除遮擋部分進行整改,直到合格為止。如有拒不整改或經三次整改仍不合格的,將對貴商鋪要求進行停工整改處理,所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負責承擔。

3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調安裝損壞外牆等不合格工程內容物管公司將限期整改,整改後進行復驗,直到合格為止。如拒不整改或經三次整改仍不合格時,物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改,因此而產生的一切費用和損失由裝修人負責承擔。

4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調安裝不合格等行為未整改合格時,物管公司將不予辦理按金退領手續,如因此造成損失或產生費用的,物管公司將從裝修保證金中扣除相應金額。

5、屬裝修公司責任的由裝修人自行向裝修公司追償。

6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設施設備等造成損毀的,由乙方負全責並承擔所有維修費用。

7、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全,消防,電路,空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、並不得影響甲方或第三方的經營,否則乙方應立即改正,並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

七、其它約定:

1、為保證本商場裝修工程的質量,物管公司將不定時派人到現場進行嚴格的監督和指導施工,裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監督、檢查。

2、物管公司有權制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住户正常生活的相關行為。

3、裝飾裝修工程技術質量和所用的產品質量由裝修人按裝修合同約定和相應的質量標準自行進行驗收或委託相關部門進行驗收,物管公司只負責對現場進行檢查有無違反法律 、法規 和違反本協議的行為。

裝修人簽名(蓋章)年月日

物業房裝飾裝修合同 篇17

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況:

1、工程地址:

2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衞

3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

4、委託方式:裝修房屋合同5、工程開工日期: 年 月 日

6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

1、材料款 元;

2、人工費 元;

3、設計費 元;

4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元;

6、管理費 元;

7、税金(4%) 元;

8、其它費用 元。

第三條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。

4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。

5、凡由甲方自行採購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條:材料供應

1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支

付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(注:施工工費包括人工費)。

首付:材料款100% 元

施工工費50%合計 元

工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

如有增減竣工後一次結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

第六條:違約責任:

合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第七條:爭議解決

1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成

時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

第八條:合同變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視本合同解除。

第九條:合同生效

1、本合同雙方簽字後生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。

甲方:

乙方:

年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇18

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況

1 、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2 、裝飾施工地點:__區(縣)___路 ___號__樓___室。

3 、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4 、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6 、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____

其中:

材 料 費:______,人工費:______

管 理 費:______,設計費:______

垃圾清運費:______,税金( 3.41 %):____

其 他 費 用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7 、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、關於材料供應的約定:

1 、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2 、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3 、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4 、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建築裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2 、本工程由___方設計施工方案。

3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4 、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5 、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6 、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7 、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1 、工程款付款方式列下表:

付款時間 付款百分比 金額

對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元,第二次付款時扣除

合同簽訂後 開工前二至五天 65 % 元

施工過程中 工期進度過半 30 % 元

竣工驗收 當天 5 % 元

增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。

2 、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。

3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4 、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1 、甲方工作:

( 1 )甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

( 3 )如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2 、乙方工作:

( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

( 2 )指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1 、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2 、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3 、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4 、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1 、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2 、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向

―――市仲裁委員會申請仲裁

―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除:

1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2 、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定:

1.

2.

3.

十一、 本合同一式 _____ 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人: 法定代表人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點:

物業房裝飾裝修合同 篇19

發包方:_____________承包方:_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:____元,大寫:_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

八、其它約定:

九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:住址:地址:電話:電話:郵編:郵編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:

物業房裝飾裝修合同 篇20

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衞,總計施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進

行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。

第十二條:合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。

甲方(業主):(簽章)

法人代表:

編碼:

委託代理人:

電話:

簽約日期:

乙方:(簽章)

企業地址:

編碼:

工作單位:

委託代理人:

電話:

簽約地址:

物業房裝飾裝修合同 篇21

發包方:_____________

承包方:_____________

根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫:_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元

竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

八、其它約定:

九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方:乙方:

法定代表人:委託代理人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

物業房裝飾裝修合同 篇22

發包方:______________________

承包方:______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況

1.承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

2.裝飾施工地點

3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。

4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。

6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:

材料費:____________,人工費:____________

管理費:____________,設計費:____________

垃圾清運費:____________,税金(3.41%):________

其他費用:____________

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。

二、材料供應

1.發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。

2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3.承包方對發包方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

4.承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由______方設計施工方案。

3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。

4.由於承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。

5.在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。

6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事後,若發包方要求複驗,承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。

7.工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

四、安全生產

發包方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬於承包方責任的,承包方負責修復和賠償。

五、工程價款

1.工程款付款方式列下表:

2.工程結算:詳見《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1.發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明________份,並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2.承包方工作:(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。

2.由於承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。

3.發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責並擔責任。

4.承包方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責並承擔責任。

八、爭議解決

雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。

九、變更和解除

合同經雙方簽章生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,並辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定

本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

發包方(簽章):________ 承包方(簽章):________

委託代理人:____________ 法定代表人:____________

物業房裝飾裝修合同 篇23

發包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

一、協議內容:

甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的 店內裝飾進行及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

三、甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;

2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止合同的權利。

四、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利

1.甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿意;

4.精心施工,認真負責,打造精品工程。施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切費用由乙方負擔;

五、 工程內容及合同金額:

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;

(二)合同預算金額:

本協議裝飾預算金額為人民幣:(大寫)

(小寫)

六、 分期付款方式:

首期:甲方先付工程預算造價的90%計 元給承包方(乙方),餘款10%計 在乙方對整個工程的施工完畢驗收合格後支付給乙方。

七、 協議工程完成期限:

本工程施工期限自20__年3月 日起至20__年3月 日止,共計 天。本協議經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協議第三、原因有權終止合同外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。

八、違約責任:

甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止合同,合同中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;

乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程

款的30%作為違約金,並退回已經預付的所有款項。

而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決,如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

九、若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費

200元。

十、本工程如果有甲方購買的材料,則材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費200元。

十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,工程所使用的水電費用由甲方負責。

十二、甲方必須在工程完工後兩天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。

十四、協議到期甲方如有意續約,應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方(發包方): 乙方(承包方):

身份證號碼: 身份證號碼:

以下為乙方匯款資料:

開户行:

户名:

銀行賬户:

年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇24

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國消費者權益保護法》中華人民共和國建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費:______,人工費:______管理費:______,設計費:______垃圾清運費:______,税金(3.41%):____其他費用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、關於材料供應的約定:

1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1、工程款付款方式列下表:

2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1、甲方工作:

(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2、乙方工作:

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定:.

十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人:法定代表人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

物業房裝飾裝修合同 篇25

甲方:_________

乙方:_________協議標的:甲方位於“_________”的居室,以下簡稱標的。

經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協議。

本補充協議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。

一、施工人員準則:

1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應於餐後立即整理餐具,剩飯菜及棄物。

4.乙方應設置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,並保持居室內的清潔和衞生。

5.安裝地板、地磚後,乙方施工人員須着軟底鞋在標的居室內施工,並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

6.有違反以上

第一條1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上

第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。

7.如由於乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。

8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。

二、材料

9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字後方可拆封、使用。

如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須採取更換,補救措施。

10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、説明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性,如果發現系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標定的產品,並按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。

11.由於乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由於乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。

12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。

在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。

13.對於乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。

14.甲、乙方提供的材料進入標的居室後,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,並妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。

15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方採取更換、補齊等補救措施。

如乙方已確認並使用了甲方提供的材料,之後因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。

16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。

17.《裝修合同》附件中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標準尺寸_________×_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。

三、施工

18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。

19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。

20.開始施工後,乙方質檢人員應當隨時瞭解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,並作書面登記。

乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度,相關驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一。

21.在進行施工時,乙方有義務向甲方説明施工方式,並經過甲方確認後方可進行施工。

如未經甲方確認,施工後發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改,並賠償由此而帶來的損失。

甲方:_______________代表簽字:_____________

______年____月____日

乙方:_______________代表簽字:___________

________年____月____日

物業房裝飾裝修合同 篇26

發包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):

甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。

第一條 工程概況

1、裝潢施工地點:

2、工程面積:建築面積約 平方米。

3、承包方式:包工不包料。

4、裝飾施工內容:施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。

5、工程總價款: (¥: 元)。

6、工期:自 年 月 日開工至 年 月 日竣工,工期約 天。

第二條 甲方職責

1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。

2、甲方在接到乙方通知,應在二日內予以回覆。如未回覆視為對乙方通知的確認。

3、為了確保施工工程質量,甲方對乙方的施工進行監督。

第三條 乙方職責

1、乙方在裝修期間承擔施工的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理,裝修施工質量

2、乙方在裝修過程中,應保證正常施工和管理。

3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議,可以要求乙方無條件更換。

4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,如需改變應經甲方書面同意。

第四條 材料供應

1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。

2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前,應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知,甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收,因返工所造成的費用由乙方承擔。

3、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、工程竣工驗收前,負責對現場的一切設施和工程進行保護。

第五條 工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。

2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,應與乙方協商,就變更工程的相關事宜達成補充協議

3、工程竣工:乙方應提前兩日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期(完工後15個工作日內)。

4、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。

第六條 安全生產

1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰設施及建築的安全,防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。

2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員,鑑定勞務合同,保證施工質量和人身安全。

3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的,乙方應負責賠償。

第七條 工程價款及結算

1、工程款支付方式及期限:

2、合同生效後3個工作日內,甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(¥: 元)。

3、工程完成60%,甲方向乙方支付合同總價款的65%,即人民幣 元整(¥: 元)。

4、合同總價的5%即人民 元整(¥: 元)

第八條 其它事項

1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在不可抗力事件結束後7日內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

3、工程變量變更,在施工過程中如有對施工圖紙有改變時,雙方以補充協議的形式確定,變更工程量不再變更合同總價。

第九條 違約責任

1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。

2、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

第十條 糾紛處理方式

因履行本合同雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔,或由司法文書確定。

第十一條 協議的變更和解除

1、協議經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協議,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協議,解除本協議。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止施工,限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。

第十二條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方(簽字): 乙方(簽字): 住址: 住址:

聯繫人: 聯繫人:

電話: 電話:

簽訂日期: 簽訂日期:

物業房裝飾裝修合同 篇27

甲方:_________代表人:_________

乙方:_________代表人:_________

依照《_____》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:

一、工程概況

1、工程地點_________。

2、工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式:雙方商定採取下列_________種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期:______月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,並由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式:

本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:

工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算單,並將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,並在簽字同時結清工程餘款,工程發票(合同總價)中所應繳納的税金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務

甲方:

1、開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆,遮蓋,採取保護措施;

2、提供施工期間的水源、電源,並承擔相應費用;

3、負責協調施工隊和鄰里之間的關係;

4、不得變動建築主體或者承重結構,如確需折改原建築結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用;

6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方:

1、根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;

2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

3、負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應儘快負責修復;

4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,儘量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工後負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯繫,並簽訂書面變更協議後,方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,並應按施工進度計劃及時供應到現場,並事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續後由乙方負責保管,並收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可後再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其後果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、本工程質量標準按______年______月______日發佈的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字後,結清工程餘款,工程保修單即行生效。

3、如未經驗收,甲方自行搬入傢俱或居住,則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發佈實施)的建築裝飾材料。

工程完工後,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發佈實施的"民用建築工程室內環境污染控制規範",進行室內環境的檢測,並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(_________)17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節,應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,並另籤補充合同。

六、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

七、工程監理

若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠給對方造成的直接經濟損失。

2、合同生效後,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方責任:

(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。

(2)由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。

(3)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。

(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5)甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建築結構設備管線,乙方有權拒絕施工。

4、乙方責任

(1)工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。

(2)乙方擅自折改原有建築結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。

(4)由於乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交___________委員會_____。

十、其它約定事項

1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委託乙方負責,其費用由甲方負責。

2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收後,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好後交付甲方使用。

十一、附則

1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。

2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂後工程不得非法轉包。

5、本合同一式_________份,雙方各執___________份。

甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):______________

代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_______

電話或手機:__________電話或手機:______________

_________年____月____日_________年____月____

物業房裝飾裝修合同 篇28

發包人:________________ 承包人:________________

住所:__________________ 住所:__________________

委託代理人: ____________營業執照號:____________

電話: __________________ 電話:__________________

本工程設計人: __________電話:___________________

施工隊負責人:___________ 電話:__________________

依照《中華人民共和國合同法 》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________.

1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。

(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條 發包人義務

4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源,電源;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第五條 承包人義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第六條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第七條 材料的提供

7.1 由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。

8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第九條 質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

物業房裝飾裝修合同 篇29

合同編號:_________ 發包方(以下簡稱甲方):_________ 委託代理人:_________ 單位:_________ 住所地址:_________ 聯繫電話:_________ 承包方(以下簡稱乙方):_________ 法定代表人:_________ 註冊地址:_________ 聯繫電話:_________ 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。 

第一條 工程概況 

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。 

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。 

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式: 

(1)乙方包工、包全部材料(見附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); 

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); 

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。 

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,税金:_________,其他費用:_________。(詳見附表

三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。 

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天____月____日; 竣工日期_________天____月____日; 

1.6 工程內容及做法(見附表

一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表

二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。 

第二條 施工單位資格 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。 

第三條 材料供應 

3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續; 

3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。 

第四條 工程質量 

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。 

4.2 本工程由_________方設計施工方案。 

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。 

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。 

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。 

第五條 工程驗收 

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。 乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表

八:工程驗收單); 

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表

八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表

九:工程結算單); 

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表

十:工程保修單)。 

第六條 工程款支付方式 

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款: 

(1)本合同簽訂後,開工前_________至____日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款; 

(2)完成_________%的工程量之日後的____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款; 

(3)竣工驗收後____日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 

(4)竣工驗收合格________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。 甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。 

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。 

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。 

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。 

第七條 有關安全生產和防火約定 甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。 

第八條 工程監理 

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。 

8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。 

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。 

第九條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供: 

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。 

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表

六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。 

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。 

第十條 乙方駐工地代表 乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務: 

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。 

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。 

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。 

第十一條 甲方工作 1

1.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份,並向乙方進行現場交底。全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的傢俱、陳X等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。 1

1.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。 1

1.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。 1

1.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續; 1

1.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作; 1

1.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。 

第十二條 乙方工作 1

2.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程; 1

2.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境; 1

2.3 保護好原居室室內的傢俱和陳X,保證居室內上、下水管道的暢通; 1

2.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。 1

2.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。 1

2.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。 1

2.7 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。 

第十三條 工程變更 工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表

七:裝飾裝修工程變更單)。 

第十四條 工期延誤 1

4.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延: 

(1)工程量變化或設計變更; 

(2)不可抗力; 

(3)甲方同意工期順延的其他情況。 1

4.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。 1

4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。 1

4.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。 

第十五條 違約責任 1

5.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失; 1

5.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責; 1

5.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失; 1

5.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。 1

5.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延; 1

5.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。 1

5.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。 1

5.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。 

第十六條 合同的變更和解除 1

7.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,並辦理終止合同手續。 1

7.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。 

第十七條 垃圾清運 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。 

第十八條 聲明及保證 甲方: 1

8.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。 1

8.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1

8.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1

8.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。 乙方: 1

8.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。 1

8.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。 1

8.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 1

8.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。 

第十九條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何

第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。 一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。 

第二十條 不可抗力 本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。 

第二十一條 通知 2

1.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。 2

1.2 各方通訊地址如下:_________。 2

1.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。 

第二十二條 爭議的處理 2

2.1 本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。 2

2.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決: 

(1)提交_________仲裁委員會仲裁; 

(2)依法向人民法院起訴。 

第二十三條 解釋 本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閲讀方便而設,不應影響本合同的解釋。 

第二十四條 補充與附件 本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。 

第二十五條 合同效力 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________  附件 附件

一:裝飾裝修工程施工項目確認表 附件

二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件

三:家庭居室裝飾裝修工程報價表 附件

四:甲方提供裝飾裝修材料明細表 附件

五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件

六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙 附件

七:裝飾裝修工程變更單 附件

八:工程驗收單 附件

九:工程結算單 附件

十:工程保修單 

物業房裝飾裝修合同 篇30

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:

聯繫地址:   聯繫電話:

承包方(以下簡稱乙方):

營業執照號:

建築業企業資質證書號:

註冊地址(或辦公地址):

法定代表人或負責人: 聯繫電話:

工程設計人: 聯繫電話:

施工負責人: 聯繫電話:

依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協議:

一、工程概況

(一)工程地點:

(二)工程內容(見附表一和四)

(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

(六)工程期限 日。

開工日期: 年 月 日;

竣工日期: 年 月 日。

(七)工程價款(見附表一):

本合同工程造價為(人民幣) 元;

金額大寫: 。

其中:材料費: 元,人工費: 元,

設計費: 元, 垃圾清運費: 元,

管理費: 元,其他費用: 元。

(八)合同簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。

二、工程設計

(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法説明,應付的設計費由甲方另行結算。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法説明,並向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設,或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。

(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防工作。

(十)施工期內,將進户門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。

(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。

(四)保護好原居室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住户(單位)的關係。

(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衞、垃圾處理工作。

(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。

(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工安全。

六、工程變更

(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。

(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、材料供應

(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。

(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。

(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均應用於本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。

(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

八、工期

(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

1、工程量變化或設計變更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期順延的其它情況。

(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協議。

(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。

(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。

九、質量標準

(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行

1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)

2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)

3、雙方約定:                 。

(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。

(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。

十、工程驗收、工程價款結算及保修

(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):

1、

2、

3、

(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其複驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。

(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。

(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)後亦可先行入住。

(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的説明書、保修單和環保説明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。

(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。

(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:

1、除有防水要求的廚房、衞生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。

2、

(注:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)

(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。

十一、安全施工和防火

(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。

(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。

(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。

十二、工程價款支付方式

(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:

1、一次性付款:於簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。

2、根據工工程進度分期付款:

合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;

於吊頂工程,廚、衞牆磚工程,水管、線管佈線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一週之內支付工程款的5%: ;

3、雙方約定的其他付款方式:

(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。

十三、違約責任

(一)本合同生效後,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協議。合同簽定後施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,並按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。

(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。

(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。

(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。

(五)甲方責任

1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。

2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。

(六)乙方責任

1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。

2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。

4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。

十四、爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:

1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

十五、附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、合同簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。

3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。

4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

十六、其它約定條款:

合同附件:

附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)

附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)

附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)

附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇31

上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________

被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________

上訴請求:_________________

1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當,符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。

此致

______________人民法院

上訴人:_________________

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/zhuangxiu/qekpvg.html
專題