物業房裝飾裝修合同（精選22篇）

物業房裝飾裝修合同 篇1

發包方：______________承包方：______________甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守，

一、工程概況

1、裝飾施工地點：

2、住房結構：_________房型房廳套，施工面積__________平方米。

3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4、承包方式：_________________。

5、工期：_________自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1、工程總價款：￥_________元，大寫：_________________________詳見本合同裝修工程報價單。

2、工程款付款方式按下列方式支付：第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除第二次合同簽定後開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，並向乙方進行現場炕底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場炕底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

五、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

八、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。

甲方：_________電話：_________乙方：_________電話：_________

簽訂地點：_________簽訂日期：_________

物業房裝飾裝修合同 篇2

_________(以下簡稱甲方)

協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12)，經________(以下簡稱乙方)

雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由____起草。

一、工程項目：

1、三個房間(兩卧室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、卧室打膩子，刷立邦漆兩次。

2、通陽台的門窗處打一吧枱，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃，包陽台、鋪磁磚、吊PVC板。

3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶台。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門後一多用途櫃(底下放鞋，上面掛衣服)。

5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。個人房屋裝修合同樣本三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

五、工程造價：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

六、付款方式：

工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

七、其它問題：

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

甲方：乙方：

簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

年 月 日 年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇3

發包人：______

承包人：______

本工程設計人：______電話：______

施工隊負責人：______電話：______

依照有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自願，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

工程地點：___________________，

工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。

附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

工程承包方式：雙方商定採取下列第___種承包方式。

承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。

附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工，發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名，單位，聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：

發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條發包人義務

開工前____天，為承包人入場施工創造條件。

包括：搬清室內傢俱，陳設或將室內不易搬動的傢俱，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

提供施工期間的水源，電源;

負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

第五條承包人義務

施工中嚴格執行安全施工操作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通;

保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第六條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第七條材料的提供

由發包人提供的材料，設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;

由承包人提供的材料，設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第八條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

工程量變化和設計變更;

不可抗力;

發包人同意工期順延的其他情況。

因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不

順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第九條質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十條工程驗收和保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

___________________________________________________________________________。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

在工程款結清後，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。

驗收合格簽字後，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十一條工程款支付方式

雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

工程進度過半指：________________________________________。

其他支付方式：_______________________________________。

工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。

發包人接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。

第十二條違約責任

合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條几項具體規定

因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。

工程竣工驗收後，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條其他約定事項：_______________________。

第十六條附則

本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

本合同簽訂後工程不得轉包。

本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人(簽字)：______承包人(蓋章)：______

法定代表人：______委託代理人：______

______年______月______日______年______月______日

物業房裝飾裝修合同 篇4

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，並共同履行。

第一條 工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

第二條 設計收費及支付方法

(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

(二)付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

2、 方案通過後，出全套施工圖，客户付清餘款並可帶走全套圖紙;

3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

第三條 設計內容及完成日期的約定

(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計説明。

(二) 平立面圖

1、 原房型圖

2、 牆體改造圖

3、 平面傢俱佈置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的傢俱立面圖(根據實際情況出或者不出)

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

6、廚房、衞生間局部立面圖(定做的廚房除外)

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需施工牆面的立面圖

(三) 剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需施工處剖面圖

(四) 水電施工圖

(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;

平面方案甲方通過後，乙方在7天內完成全套施工圖。

第四條 雙方責任

(一)甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖)，並保證所提交資料質量達到工程設計要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

4、在甲乙雙方確定方案後，進行施工圖設計階段過程中，由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間佈置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

(二)乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，並保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規範的要求，符合甲方的建設使用要求;

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

第五條 違約責任

(一)由於乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

(二)乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;

(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

第六條 合同生效、中止與結束

(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期為準。

(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關係，本合同另有條款約定的除外。

第七條 合同糾紛解決方式

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，採取下列第____種方式解決：

一、 向消費者委員會申請調解;

二、 向有管轄權的人民法院起訴;

三、 其它解決方式：_______________ 。

第八條 未盡事宜與附加條款

(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行。

(二)本合同附加條款如下：

1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

4、 設計師提供陪同挑選傢俱和軟裝飾的服務(一次);

第九條 合同文本

一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

二、 本合同簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、 合同履行完後自動終止。

甲 方： 乙 方：

籤 章： 籤 章：

簽約地址： 簽約地址：

簽約日期： 簽約日期：

物業房裝飾裝修合同 篇5

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、工程項目

1、工程名稱：

2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院

3、工程承包方式：包工包料

二、工程裝修內容

三、工程造價

工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為：￥ 元。

四、工程期限

工程開工日期：

工程竣工日期： 年 月 日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定後。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方全部工程款。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。)

3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，並具有同等法律效力。

甲方單位名稱：

(蓋公章)

年 月 日 

乙方單位名稱： 

(蓋公章) 

年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇6

發包人(全稱)：楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期：自20xx年x月25日始，至20xx年x月25日止，工期共5個月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。本站

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

物業房裝飾裝修合同 篇7

甲方：

乙方(業主)：

乙方所購買房屋的房號為：

為規範房屋的裝飾裝修行為，保持房屋的整體質量和使用安全，保障全體業主和使用人的合法權益，根據《前期物業管理服務協議》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定，經甲、乙雙方充分協商達成如下協議：

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場，以確保小區安全;在國家法定節假日、大學聯考和會考期間等其他特殊時間段，甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間，施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間，甲方將派人員按本協議對裝修工程進行監督管理，乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修，甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的，由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的，由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住户下挖地面。

二、禁止拆改樑、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱，不得鑿穿陽台隔斷板，以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載，尤其是樓面裝修不得使用超重材料等，總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施，如確需改動，須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後，乙方拆改以上附屬設施時，應保證線路及管道暢通，不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住户的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故，由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衞生間、廚房均已做好地面防水層，裝修中禁止在地面防水層上打孔，

以免破壞防水層，導致毗連層滲漏，如有破損需重做防水處理，並需進行

24小時閉水實驗，不得將沒有防水要求的廚房設為衞生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備，防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修，否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內，不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等，由乙方負責修復和賠償，並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的，必須事先通知甲方，並在約定的期限內恢復原狀，按約定交納費用。造成損失的，責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施，如有任何損壞，當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候，不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及説明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定，電線必須

要保護在阻燃塑料套管內。

三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全，乙方安裝防盜網須到甲方

處登記，由甲方指定統一樣式的防盜網，並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調，未預留設計位置的，應按甲方指定

的位置安裝，並按要求做好噪音及冷凝水的處理，外立面冷凝管、線必須規範安裝，以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保温處理，乙方如需安裝空調，必須在固定處做好防水

處理，以防發生滲水現象，由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀，室內

裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料，列如：空心板、GRC 隔板，如果是木框架或板牆，必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程序，包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程，必須在指定時間內進行，其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後，必須作閉水滲漏實驗，確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問，請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山，本物業執行“誰裝修，誰負責”的消防工作原則和

“預防為主，防消結合”的消防工作方針，積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為：一切因乙方裝飾裝修工程，所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責為：

1、協助小區防火責任人搞好消防工作，共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作，確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備，愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查，改善消防安全條件，完善消防設施，

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程，糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收

裝修完成後，乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間，甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內，由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收，驗收不合格項目由施工單位限期整改，因整改造成的各項損失費用，均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全，甲方收取乙方保證金

每户20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後，扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費)，3個月未發生質量問題，按規定退還尾款。如驗收不合格，甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失，由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方簽章：

代表人：年月日

乙方簽章：

代表人：年月日

物業房裝飾裝修合同 篇8

發包人(全稱)：楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5個月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

物業房裝飾裝修合同 篇9

甲方：__________________________

乙方：__________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。

第一條；工程概況

1工程地點：。

2工程內容：總建築面積 平方米。

3承包範圍；裝飾裝修人工費用；

4開工日期：2019年 月 日；竣工日期：2019年 月 日；總工期（包括法定節假日）：29個工作日。

第二條；合同價款

1裝飾裝修人工費用總金額（人民幣大寫）：壹拾叁萬貳仟元；￥：。

2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%；￥：。

3、裝修裝飾工程完成80%，甲方第二次支付費用40%，￥：。

4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%，￥：。

5、乘於的5%做為工程質量保證金，保證金在工程竣工驗收後的一年內支付，￥：。

第三條；甲方責任

1指派_________為發包人駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，和其他事宜。

2裝飾裝修工程開工前，負責到有關部門辦理審批手續。

3向承包人提供施工所需的水源、電源，並説明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關係。

4開工前應確認施工圖紙或作法説明，並向承包人進行現場交底。

5負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，

第四條；乙方責任

1指派_________為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

2嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查記錄，嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。

3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。

4 工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

5保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。

第五條；材料供應

1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。

3凡由承包人採購的材料、設備應按照設計、規範和樣品要求採購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。

第六條；安全責任

1發包人提供確認的圖紙施工説明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

2承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定採取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

3由於承包人在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全事故（包括人身事故），應承擔由此引發的一切責任。

第七條；質量驗收

1本工程以施工圖紙、效果圖、作法説明、為質量評定驗收標準。

2發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。

3工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，並辦理驗收和移交手續。

第八條；工程變更

1發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時溝通簽證，方能進行該項目施工並以此為依據相應變更價款及工期。

2承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用，必須經設計師、發包人同意方可變更方案。

第九條；工程保修

1驗收合格後，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程（保修一年）。

第十條；違約責任

1由於發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的5%支付滯納金。

2由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的_________％。

3承包人應妥善保護髮包人提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

4未經發包人同意，承包人擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由承包人負責並承擔損失。

5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。

6未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。

7因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第十一條；爭議解決

1 本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。

2 在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，可提交大連仲裁委員會仲裁；或依法向工程所在地人民法院起訴。

發包方（蓋章）：_________承包方（蓋章）：_________

發包方電話 承包方電話

_________年____月____日 _________年____月____日

物業房裝飾裝修合同 篇10

原告：_____________裝飾設計工程有限公司

法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元，並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：______________裝飾設計工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明文件_____份。

物業房裝飾裝修合同 篇11

發包人:

營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

承包人:

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________________________________

1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款：

(1)合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 開工前三日 支付 元

第二次 工程進度過半 支付 元

第三次 雙方驗收合格 支付 元

工程進度過半指:________________________________________

(2)其他支付方式:________________________________________

8.2 工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起 月

第九條 違約責任

9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9.5 由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

9.6 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

11.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

11.3 本合同一式_______份，雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________

________年_____月_____日 _________年_____月_____日

物業房裝飾裝修合同 篇12

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(或甲方代表)： 身份證號碼：

聯繫地址： 　　聯繫電話：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

建築業企業資質證書號：

註冊地址(或辦公地址)：

法定代表人或負責人： 聯繫電話：

工程設計人： 聯繫電話：

施工負責人： 聯繫電話：

依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

(一)工程地點：

(二)工程內容(見附表一和四)

(三)工程承包方式，採取下列第 種方式：

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

(六)工程期限 日。

開工日期： 年 月 日;

竣工日期： 年 月 日。

(七)工程價款(見附表一)：

本合同工程造價為(人民幣) 元;

金額大寫： 。

其中：材料費： 元，人工費： 元，

設計費： 元， 垃圾清運費： 元，

管理費： 元，其他費用: 元。

(八)合同簽訂生效後，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程價款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。

二、工程設計

(一)見重慶市住宅裝飾設計合同，其設計方應提供施工圖紙或作法説明，應付的設計費由甲方另行結算。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載於附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時，以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權，或已取得了合法所有權或使用權人的委託，有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三) 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前 天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法説明，並向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內傢俱、陳設，或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，並承擔其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係，協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，並承擔有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防工作。

(十)施工期內，將進户門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝後交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》，並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。

(二)乙方委派代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備乾粉滅火器。

(四)保護好原居室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住户(單位)的關係。

(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衞、垃圾處理工作。

(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。

(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工安全。

六、工程變更

(一)工程項目及做法的變動，必須經雙方協商一致，以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五)，確定增減項目及價差後再施工，同時調整相關工程費用及工期。

(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方承擔;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、材料供應

(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品，並應按時供應到施工現場，雙方共同驗收並辦理交接手續，由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。

(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場，雙方共同驗收，由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的，應禁止使用;若已使用，對工程造成的損失，責任由乙方承擔。

(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均應用於本合同規定的室內裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定，應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準，禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方堅持使用的，由此造成的損失，由甲方承擔。

(六)若發生材料、設備質量爭議，可委託有關法定機構鑑定，鑑定費用的墊付由雙方協商解決，如不能協商一致，採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定，質量不符合合同約定標準的，鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的，鑑定費用由質量問題提出方承擔。

八、工期

(一)因下列原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

1、工程量變化或設計變更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期順延的其它情況。

(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，支付乙方趕工費並簽訂工期變更協議。

(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的，工期相應順延。

(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

九、質量標準

(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行

1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)

2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)

3、雙方約定：　　　　　　　　　　　　　　　　 。

(二)工程施工室內環境污染控制，按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。

(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議，可委託有關法定機構鑑定，鑑定費用的墊付由雙方協商解決，如不能達成協議，採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定，質量不符合合同約定標準的，鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的，鑑定費用由質量問題提出方承擔。

(四)木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。

十、工程驗收、工程價款結算及保修

(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，如果甲方在約定時間內不能參加驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，由此造成停工的，工期順延。若甲方既不及時通知乙方，也不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，若造成停工，工期順延;若複驗不合格，其複驗、返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收，驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六)：

1、

2、

3、

(三)工程按時竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收，驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中，存在須由乙方整改返工的部分工程項目，乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定)，並及時通知甲方對其複驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

(四)工程竣工後，雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測，費用由 方承擔。

(五)驗收不合格，乙方負責在約定的期限內返工，甲方不得使用，否則由此造成的損失由甲方承擔。

(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)後亦可先行入住。

(七)工程竣工驗收合格後，乙方應提交工程結算單(見附表七)，並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的，還應向甲方提交所提供材料的説明書、保修單和環保説明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核，若到期未提出異議，視為同意。

(八)驗收合格後，雙方辦理移交手續，結清應付款項，填寫工程保修單(見附件八)。

(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下，保修期按下列第 項執行：

1、除有防水要求的廚房、衞生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外，其餘項目的保修期為二年。

2、

(注：第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)

(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題，乙方不負責保修。

十一、安全施工和防火

(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，應及時向甲方指出，乙方有權並且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(二)甲方未辦理有關手續，不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，乙方有權並且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，由此造成的損失和責任，由乙方負責賠償和承擔。

(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》，注意施工安全。

(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定，導致發生安全或火災事故，由此產生的一切責任和損失，由乙方承擔和賠償。

十二、工程價款支付方式

(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款：

1、一次性付款：於簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。

2、根據工工程進度分期付款：

合同簽定時第一次支付工程款的40%： ;

於吊頂工程，廚、衞牆磚工程，水管、線管佈線完工第一次支付工程款的40%： ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%： ;於竣工驗收合格之日起一週之內支付工程款的5%： ;

3、雙方約定的其他付款方式：

(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款，乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

(三)乙方施工質量不合格，甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。

十三、違約責任

(一)本合同生效後，甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的，應雙方協商一致後，簽定補充協議。合同簽定後施工前，一方無法定事由要求終止合同的，應以書面形式提出，並按合同總價款的 %支付違約金，辦理終止合同手續。

(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意後辦理清算手續，訂立終止合同協議，並由責任方按合同總價款的 %賠償，解除本合同。

(三)因施工質量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內整改，或經整改後仍不合格的，甲方可另請他人整改，與整改有關的一切費用由乙方承擔。

(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，並賠償對方損失。

(五)甲方責任

1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、誤工的，除工期順延外，每停工或誤工一天，由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。

2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

3、工程未經驗收，甲方提前使用，由此造成無法驗收和損失的，由甲方自行承擔。

(六)乙方責任

1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。

2、經專業部門檢測，室內空氣質量不達標且屬於乙方責任的，乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理，甲方有權另請他人治理，與治理有關的一切費用由乙方承擔，若治理後仍不達標的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的，雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

3、由於乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

4、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天，由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。

十四、爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的，當事人也可按下列第 種方式解決：

1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

十五、附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、合同簽定後工程不得轉包，否則甲方有權拒付工程款。

3、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

4、合同附表為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十六、其它約定條款：

合同附件：

附表一：住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)

附表二：甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)

附表三：乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)

附表四：住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇13

發包方(簡稱甲方)：_________________________

承包方(簡稱乙方)：_________________________

甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況

1. 裝飾施工地點：

2. 住房結構： 房型 房 廳 套，施工面積 平方米。

3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

5. 工期： 自________年________ 月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除

(2) 第二次 合同簽定後開工前支付工程總造價50% 合計_________元

(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元

(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元

(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到 現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，雙方同意後，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

六、其它事項

1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 電話：

乙方(簽章)： 電 話：

簽訂地點：

簽訂日期： 年 月 日

物業房裝飾裝修合同 篇14

發包人(全稱)：

承包人(全稱) 建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 個月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

物業房裝飾裝修合同 篇15

甲方：乙方：現住地址：

公司地址：營業執照號：工程設計：項目經理：

聯繫電話：(手機)(住宅電話)(辦公電話)

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益，結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議，並共同遵守。

第一條工程概況：

1、工程項目：以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

2、工程地址：。

3、工程內容及做法：詳見設計圖紙、預算書。

4、工程方式：雙方商定採用下列第種方式進行施工：

1)包工包料

2)部分包工包料。

5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

6、工程造價：甲方代扣税後工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。

第二條工程施工圖紙

1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。

第三條雙方責任

1、甲方責任：

[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進場施工創造條件，與物業管理部門協調裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。

[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准，否則乙方恕不動工。

[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收，有權對施工質量和進度進行臨督。

[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意，有權向乙方總經理辦公室投訴。

2、乙方責任：

⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工，按期保質完成工程。

⑵乙方保證施工現場整潔，材料分類堆放合理有序。

⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。

第四條工程變更

1、施工過程中，甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更，雙方應協商一致，必須填寫《工程項目變更單》，經甲乙雙方確認簽字，乙方方可實施變更項目，同時工期順延。

第五條工程材料提供

1、甲方負責監督乙方採購材料，乙方應提前兩天通知甲方，乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符，甲方有權拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負責。

第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：

[1]不可抗力因素如：空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

[2]甲方在原預算基礎上工程量增加，工期順延。

[3]施工中甲方要求設計變更，工期順延。

[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負擔。

[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工，工期順延。

[7]因乙方責任不能按期開工的，工期不順延。

[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負責。

第七條工程質量

嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

第八條工程驗收

乙方為了對甲方負責，將根據具體施工流程，採取部分完工，部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

1、分階段工程驗收

⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

2、整體工程驗收：

⑴工程竣工後，乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收，填寫工程驗收單。

⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。

第九條售後服務(保修)

1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售後服務手續後，乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。

2、在保修期內，如出現裝修裝飾質量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔。

3、保修期內，若是房屋土建質量問題(如預製板連接縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓)，甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應另付工程費用。

第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

2、本合同簽訂之日後，乙方進場首期支付工程款即人民幣元，在工程進入中途付工程款即人民幣元。

工程結尾支付工程款即人民幣元，餘款元，等工程完工驗收合格後一次性付清。

3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款，乙方有權停工。

4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務，並開具財務收據。

第十一條違約責任

1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應經濟損失。

第十二條其它責任

1、合同執行過程中，甲方為第一責任人，涉及到工程項目變更等事宜，乙方僅與甲方第一責任人協商確定，其它人士意見恕不照辦。

甲方：_________________

乙方：_________________

___________年___________月_________日

物業房裝飾裝修合同 篇16

合同文本包括正本和附件，要求完整、齊全。

基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。

對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚後再落筆。

對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。

對消費者來説，補充條款往往是最關鍵的部分。

裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面： 　工程委託的方式。

委託的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。

全包是指工程所需的材料全部委託裝修公司承辦。

半包是指部分材料由裝潢公司承擔，其餘部分由裝修業主自己提供，施工由裝修公司承擔。

清包是指裝修公司承擔工程的施工，材料全部由業主提供，即通常所説的包工不包料。

這三種委託方式對裝修公司和業主來説，權利和義務各不相同，應該在合同中明確材料出現質量問題，誰提供材料誰負責的原則。

合同履行方式。

一般有開口和閉口兩種方式。

開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算，然後報價，雙方確認後簽約履行，在履約後期按實做實算進行結算。

應按原工程設計圖紙和預算的內容，對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認後，再最後結算。

閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價，雙方確認後簽約履行。

除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生，雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。

這兩種履約方式各有利弊。

開口合同對雙方來説自由度更大，而閉口合同則小一些，但約定的精確度也要高一些。

對消費者來説，簽了閉口合同不等於不可改變，通常來説，裝修過程中變動的情況肯定會發生，如果確實需要變動裝修項目、材料等，只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。

!~~

物業房裝飾裝修合同 篇17

上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

上訴請求：_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當，符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確，但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營範圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講，最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累，浪費司法資源。

綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

物業房裝飾裝修合同 篇18

發包方(簡稱甲方)：_______________

承包方(簡稱乙方)：_______________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1 、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。

3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

其中：

材 料 費：______，人工費：______

管 理 費：______，設計費：______

垃圾清運費：______，税金( 3.41 %)：____

其 他 費 用：______

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、關於材料供應的約定：

1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3 、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4 、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建築裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2 、本工程由___方設計施工方案。

3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4 、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6 、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定：

1 、工程款付款方式列下表：

付款時間 付款百分比 金額

對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除

合同簽訂後 開工前二至五天 65 % 元

施工過程中 工期進度過半 30 % 元

竣工驗收 當天 5 % 元

增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

六、其它事項

1 、甲方工作：

( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

( 3 )如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

2 、乙方工作：

( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1 、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

2 、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4 、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式：

1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2 、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向

―――市仲裁委員會申請仲裁

―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除：

1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定：

1.

2.

3.

十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

委託代理人： 法定代表人：

住 址： 地 址：

電 話： 電 話：

郵 編： 郵 編：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

物業房裝飾裝修合同 篇19

合同編號：_____________

發包人：________________

承包人：________________

依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。

甲方的有效證明：________________________________

乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業，企業資質情況：_________

2.裝飾施工地址：_________區_________路_________號_________樓_________室。

3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衞________陽台，套內施工面積_________平方米。

4.裝飾施工內容：。

5.承包方式：________________。

6.工期：

自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

7.總價款：￥________元。

人民幣：________________

其中：________________________

材料費：________元，人工費：________元，

拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，

管理費：_________元，税金：________元，

其他費用：________________元。

雙方約定，合同簽訂生效後，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。

第二條材料供應

1.甲方提供的材料、設備：。

甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，並應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。

甲方提供的材料按時送到現場後，由乙方負責保管。

由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料、設備及報價：。

乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。

乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。

如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

第三條工程質量及驗收

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。

設計圖紙費用________元，由________方承擔。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。

驗收合格，甲乙雙方共同確認後，乙方才能繼續施工。

6.全部工程竣工後，乙方應及時通知甲方組織驗收。

驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署工程質量驗收單，並由甲方按照約定付清全部工程價款。

裝飾工程未經驗收或驗收不合格的，甲方有權拒付尾款。

7.工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款後，甲乙雙方簽署工程保修單，乙方同時提供管線竣工圖等資料。

憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

第四條安全施工和防火

1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。

如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構，拆、改承重牆。

第五條工程價款及結算

甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。

1.工程款付款可以按下表支付：

工程款付款時間表

付款階段及項目

付款時間

付款比例

付款金額

對預算、設計方案認可

合同簽訂當日元

工期過半年月日元

竣工驗收驗收合格當日元

增加工程項目

簽訂工程項目變更單時元

第七條合同的變更和解除

1.本合同經甲乙雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

工程項目如需變更，需提前與對方聯繫。

經雙方協商一致後，簽署工程項目變更單，同時調整相關工程費用及工期。

申方提出變更設計、材料，造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，並承擔全部處理費用。

2.合同簽訂後施工前，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，並按合同總價款_________%支付違約金，辦理終止合同手續。

3.施工過程中，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，並由過錯方按合同總價款_________%支付違約金，解除本合同。

第八條違約責任

1.由於乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。

經過修理或返工後，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

每逾期一天，乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。

2.乙方未按照合同約定提供材料的，甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。

女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備，應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。

乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料，給對方造成人身健康損害的，乙方承擔損害賠償責任。

3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。

4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

每停工、窩工一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。

5.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金，工期順延。

6.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

第九條糾紛處理方式

1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可以按照下列第_________種方式解決：

提交_____仲裁委員會仲裁。

依法向人民法院起訴。

第十條其他約定

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________

第十一條附則

1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。

2.本合同簽訂後，裝飾工程不得轉包。

3.本合同一式______份，甲乙雙方各執一份。

第十二條合同附件

合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

郵編：

乙方：

法定代表人：

委託代理人：

地址：

電話：

郵編：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：

物業房裝飾裝修合同 篇20

發包方：_____________

承包方：_____________

根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：____元，大寫：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：

1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後

第一次付款：金額：大寫：

第二次付款工期進度過半付：元竣工驗收合格後付其餘款：元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方：乙方：

法定代表人：委託代理人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：________年____月____日

簽訂地點：

物業房裝飾裝修合同 篇21

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版，希望能滿足各位的閲讀需求，看完後對您有參考價值。

發包方(簡稱甲方)：_____________

承包方(簡稱乙方)：_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

甲方要求：

1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：

工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定後

第一次付款： 金額 ： 大寫：

第二次付款工期進度過半付： 元

竣工驗收合格後 付其餘款 ： 元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人： 委託代理人：

住 址： 地 址：

電 話： 電 話：

郵 編： 郵 編：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

物業房裝飾裝修合同 篇22

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________________________

2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衞，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式：____________________________________________

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進

行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。

甲方(業主)：(簽章)

法人代表：

編碼：

委託代理人：

電話：

簽約日期：

乙方：(簽章)

企業地址：

編碼：

工作單位：

委託代理人：

電話：

簽約地址：