合同效力十二篇

合同效力 篇1

今房客承租_________________小區的房子做住宅用，雙方協議於___________日內籤合同，租期從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日，乙方需付年租金為___________元，付款方式為_______________，押金___________元，另付物業___________元年，水電有線寬帶另算。現預付定金___________元。若房客違約定金不退，若中介介紹中介費照付由收入方承擔，房東違約歸還客户本金並相應支付違約金，現經中介或房東接手，雙方簽字方生效，過期作廢。中介費普通住宅___________個點，房東房客各___________個點，店面寫字樓一月租金，各月租金一半。

收款人：_________________

付款人：_________________

簽訂日期：_________________

_______年_______月_______日

合同效力 篇2

民商事審判中存在大量的合同需要批准的情形，如《商業銀行法》《證券法》《保險法》等法律都有購買商業銀行、證券公司、保險公司百分之五以上股權須經相關主管部門批准的規定。法律、行政法規規定某一類合同應當辦理批准後才能生效的，批准是合同的法定生效條件，未經批准的合同因欠缺法定生效條件而未生效。合同未生效，並不意味着沒有任何效力，其效力主要表現在以下幾個方面：一是具有形式拘束力。此時合同已經依法成立，任何一方當事人都不得擅自變更合同。二是不具有實質拘束力。合同未生效屬於欠缺生效要件的合同，有別於有效合同，一方不能直接請求另一方履行合同或者承擔該合同約定的違約責任。當事人請求履行合同、承擔其他違約責任的，人民法院應當向其釋明，告知其將訴訟請求變更為繼續履行報批義務。經釋明後當事人仍拒絕變更訴訟請求的，可以駁回其訴訟請求。三是可以通過辦理批准手續促成合同生效。未生效合同仍有通過辦理批准手續而趨於有效的可能，故也不同於無效合同。當事人直接請求確認合同無效的，人民法院不予支持。

吳律師總結，如果出現需要報批的合同，應當在合同中獨立約定未報批或未批准的違約責任條款，該條款不會因為該合同未報批，或未批准而無效。

合同效力 篇3

企業之間的借貸行為也是需要按照法律規定寫規範的借款合同以避免糾紛的，那怎麼認定這一類的金融借款合同呢接下來由小編為大家整理了一些關於金融借款合同效力怎麼認定方面的知識，歡迎大家閲讀!　　金融借款合同效力的認定問題　　企業借貸合同違反有關金融法規，屬無效合同。對於合同期限屆滿後，借款方逾期不歸還本金，當事人起訴到人民法院的，人民法院除應按照最高人民法院法(經)發(199027號關於審理聯營合同糾紛案件若干問題的解答第四條第二項的`有關規定判決外，對自雙方當事人約定的還款期滿之日起，至法院判決確定借款人返還本金期滿期間內的利息，應當收繳，該利息按借貸雙方原約定的利率計算，如果雙方當事人對借款利息未約定，按同期銀行貸款利率計算。借款人未按判決確定的期限歸還本金的，應當依照中華人民共和國民事訴訟法a;第二百三十二條的規定加倍支付遲延履行期間的利息。　　關於企業之間發生的借貸行為的效力認定問題　　

1、企業之間直接借貸，固然可以將企業的閒置資金有效地利用起來，但金融是一國經濟的命脈，其穩定性關係到一國經濟的穩定，企業之間進行直接借貸，國家不易監管，這種金融監管體制之外的融資有很大的金融風險。而且，在實務中存在企業將非自有資金借貸給他人牟取利差的情形，這種情形影響了金融秩序，應予禁止。相關司法解釋和行政規章均進行了相關規定　　

2、隨着我國市場經濟的發展，對於大多市場主體而言主要面臨的問題仍然是資金短缺，特別是對中小企業而言，如何拓寬融資渠道更是其面臨的困難局面。因此，有條件地放開多種形式的融資渠道，發展民間借貸市場，對我國市場經濟的發展肯定是大有裨益的，過嚴的金融控制必定會制約整個社會經濟發展。XX銀行利率最高限額的放開，正預示着金融政策將更加開放。但問題的關鍵還是在於如何因勢利導、如何加強監控措施。在上述指導原則下，如果企業之間為了調劑資金餘缺，完全以其自有資金，也不屬於多次而具有經營性質的進行企業之間借貸，且沒有約定利息或者約定利息不超過國家法定利率浮動範圍，這種情況如果作為無效處理，其實際結果與認定該行為有效基本相同。某些情況下聯營是完全假借聯營名義，其性質是借貸。　　但也有些情況下聯營雖然與借貸有聯繫，但還是有所不同，它的初衷還是一種合作關係。有些聯營中保底條款是以企業營利為前提的，是在企業營利之後才來分配，是企業利益分配的一種方式，完全由股東之間自已決定，這與完全的借貸性質不同。但是，如果企業之間進行借貸的資金來源是從金融機構套取的資金，然後又進行轉貸他人的;不應認定有效。　　為了規____市場秩序和相關的管理秩序，法律禁止企業之間相互進行借貸

合同效力 篇4

甲方(出賣人)：______________

乙方(買受人)：______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條乙方購買甲方坐落在_____________________房屋一套，建築面積為______________平方米。

第二條上述房產的交易價格：每平米(￥______________)元人民幣，共計(￥______________)元人民幣。

第三條付款方式：乙方於_______年_______月_______日向甲方一次性支付購房款(￥______________)元整，並於_______年_______月_______日將其餘全部餘款(￥______________)元一次付清。

第四條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，房屋交付後，由乙方承擔與該房屋使用相關的全部費用。

第五條甲方應協助乙方在辦理權屬過户登記手續，房屋過户所產生的全部費用均由乙方承擔。

第六條本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

第七條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

合同效力 篇5

原告：_________________王__________，女，漢族，現就職於_____________市勞教所第_____大隊，電話：_____________

被告：_________________河北_______________房地產開發有限公司，地址：_________________市__________路__________號，

法定代表人：_________________張__________，電話：__________________

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩餘房款 _______ 元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原告於20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位於__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20__年5月1日之前。協議生效後，原告如約向被告一次性支付總房款 _______ 元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款 _______ 元，遲遲不予返還剩餘房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：_________________王__________

_______ 年 _______ 月 _______ 日

附：_________________本訴狀一式二份

證據件

合同效力 篇6

原告_______________，男，_____________年__________月__________日出生，_____族，_____________技術員，

住________________號，

公民身份號碼：______________。

聯繫電話：______________

被告_____________，男，_____________年_____月__________日出生，_____族，________________負責人，_________________二巷，

案由：_________________宅基地使用權糾紛

訴訟請求：_________________

1、請求法院判處被告_____________按照《宅基地轉讓協議》履行相關義務。

事實與理由：_________________

原告於20__年8月7日與被告_____________簽訂《宅基地轉讓協議》，協議轉讓_____________第一間宅基地使用權，並於當日支付_____________宅基地預付款人民幣5萬元整，但_______________至今未按照協議內容履行義務，沒有辦理相關的手續，導致原告一直未取得該宅基地的使用權。原告多次與_______________協商未果，請求法院判處_______________及時履行協議義務。

證據和證據來源：_________________

1、《宅基地轉讓協議》

2、中國農業銀行銀行卡存款業務回單

3、被告關於收到宅基地預付款的《收據》

此致

__________縣人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

合同效力 篇7

如果我們想承包一些工程的話，個人工程承包合同書是必不可少的，但是個人工程承包合同書並不是想怎麼籤就怎麼籤的，國家對於這項合同如何簽訂也是有着明確的規定，也發表了明確的範本，下面我就為大家整理一下如何個人工程承包合同書的範本。

工程承包協議書

甲方：_________________

乙方：_________________

合同簽訂地：_________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議並共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：_________________

2、工程地點：_________________

二、工程範圍及內容：_________________

工程量：_________________

承包形式：_________________

三、工期：_________________

1、開工日期：_________________

2、竣工日期：_________________

3、合同總工期為工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可後，工期可相應順延。

四、質量標準採用下列：_________________

1、工程質量達到省優至魯班獎;

2、工程質量評定等級為優良;

3、符合國家質量驗收標準;

4、雙方約定的標準、具體為：_________________

五、合同價款

本合同工程價款結算採用下列種方式：_________________

1、採用一次性包死總價的固定價格方式，總價為，如今後涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議。2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行：_________________

(1)工程預算價：_________________(工程結束後按實結算)

工程單價：_________________(含外運等其他一切費用)

(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核後，由會計事務所或進行審計確認。

(3)所有工程量必須在每月日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。

(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更籤證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，並在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人複核簽字，並由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批後方可生效，否則甲方有權不予認可。

(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。

(6)取費標準及説明：_________________土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

(7)工程量核算確認方式説明：_________________完成合格工作量上報甲方審核報批，並編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認後方可。

(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

六、付款方式

1、本工程預算款為：_________________

扣回工程預付款的方式為：_________________

2、工程款按方式支付，具體為：_________________

(1)本工程無預付款;

(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認後，支付合格已完工工程款的%;

(3)總工程款的%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，後支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

七、材料、設備供應：_________________

八、質量及驗收

1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，並按現行國家驗收規範執行。質量保證期年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低於小時，負責處理工程上有關事務。

3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。

4、工程質量驗收必須按規範進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閲，不合格資料及時修正。

5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。

6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

7、竣工後，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工後天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料，並應一式份。

8、其他約定：_________________按圖紙説明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

九、施工組織與工期

1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批准，安排圖紙技術交底。

2、乙方必須按合同工期和批准的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，並撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

3、項目經理：_________________現場代表(乙方)：_________________

監理：_________________現場代表(甲方)：_________________

4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：_________________乙方自行解決

十、安全及文明施工與管理

1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。

2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。

3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。

5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。

6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，並處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權採取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。

十一、甲方責任

1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。

2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兑現，應與乙方協商，並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。

4、履行其它本協議約定的義務以及負責

十二、乙方責任

1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。

3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及採取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切後果由乙方承擔。

5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修，日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。

6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

7、

十三、違約責任

1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。

3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。

十四、附則

1、本協議經雙方簽章後生效。

2、本協議於年月日在簽署。

3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

授權代表(簽字)：_________________授權代表(簽字)：_________________

年月日年月日

看到了這兒想必大家已經對個人工程承包合同書如何簽訂，怎麼簽訂有了一定的瞭解。籤合同並不是小事，籤合同不可以有任何馬虎和疏漏。我們一定要嚴格按照範本上面來簽訂，這樣才不會吃虧上當。以上就是我為大家整理的個人工程承包合同書範本。

合同效力 篇8

買方(甲方)：______________

合同編號：________________________

簽訂地點：________________________

賣方(乙方)：______________

簽訂時間：________年____月____日

為維護消費者和經營者雙方合法權益，根據(中華人民共和國消費者權益保護法)，(民法典)及有關規定，甲、乙雙方協商一致，按下列條款成交所訂傢俱的買賣。

一、傢俱名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額：

二、定規格傢俱圖紙提供辦法及要求：甲方自定規格的傢俱，甲方於________年____月____日前將圖紙一式兩份交付於乙方。乙方審定認可的，由乙方賣場銷售人員簽名(蓋章)後，將其中能夠一份交還給甲方留存。

三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法：本合同的質量按現行的(中華人民共和國傢俱行業標準)執行。雙方另有約定的，從約定。甲方在驗收中發現數量有異議的，應當場提出;對質量有異議的，可在(____市傢俱行業“三包”規定)所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議後，有義務按(____市傢俱行業“三包”規定)辦理，並及時告知甲方。

四、交(提)貨期限、地點和方式;本合同所訂傢俱由：(任選一項)

1、乙方在________年____月____日～____日間送到甲方指定的地點：_________區(縣)_________路_________弄_______號_______室。

2、甲方於________年____月____日～____日到乙方處自題。運費約______________元由______________方負擔。(若由甲方負擔的，乙方應憑合法單據按實結算)

五、結算方式、期限及訂金：雙方同意在腳(提)貨時，以現金方式銀貨兩訖;甲方若以個人支票、信用卡結算的，款到乙方帳户後____日內交付產品。甲方給付乙方合同總價款10%以下的定金，計人民幣______________元;合同履行後，定金抵作價款。

六、違約責任：

1、甲方中途退貨的，無權請求返還定金;乙方不能交貨的，雙倍返還定金。

2、甲方逾期提貨、付款的，應向乙方支付違約金;乙方逾期交貨的，應向甲方支付違約金。計算方式均為;價款的萬分之______________215;逾期的天數。

3、乙方向甲方出售的傢俱如有假冒他人註冊商標、名優標誌、認證標誌、廠名、長址、產地，或者其他欺詐行為的，應當依法增加賠償，即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買傢俱的價款的一倍。

七、合同爭議的處理方式：

1、請求賣場所在地的消費者協會調解;

2、向賣場所在地行政管理機關申訴：

3、或者選擇以下兩種方式之一辦理：提交上海仲裁委員會仲裁____向人民法院訴訟。

八、其它約定事項：本合同須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽字、蓋章後生效。合同內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖，應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的，由賣場主辦單位先行承擔民事責任。

甲方姓名(簽章)_____________

單位名稱(簽章)_____________

單位名稱(簽章)_____________

地址：_____________________

地址：_____________________

地址：_____________________

委託代理：_________________

法定代表人：_______________

電話：_____________________

電話：_____________________

電話：_____________________

合同效力 篇9

甲方：

乙方：

甲乙雙方就房屋使用權轉讓事宜，經自願、平等、友好協商，達成轉讓協議如下：

一、房屋坐落、面積甲方將坐落於_________的房屋轉讓給乙方，該房屋登記面積共_________平方米。具體位置東至南至西至北至。上述房屋的使用權及附屬設施包括：甲方現有所在房屋的一切建設設施及水電户口等。終身歸乙方享有。

二、保證此房屋手續真實，來源合法，權屬清楚，四至界限清楚。若發生與甲方有關的權屬或債務糾紛，概由甲方負責，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責全部賠償。

三、轉讓金額該宗地的轉讓價格為人民幣_________元，大寫：_________元整。

四、付款方式及期限乙方向甲方預付人民幣_________萬元，剩餘款在取得房屋使用權證及相關手續後交付給乙方。

五、房屋交付時間：_________年____月____日。

六、房產歸屬

1.在該房屋上的房屋由乙方自行出資建造，房產歸乙方所有。

2.建房手續由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。

3.房屋建成後，在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將土地證和房產證辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。

七、違約責任本協議簽訂後，任何一方均不得反悔。如甲方反悔應當向乙方全額退還房屋轉讓款_________萬元，並償付違約金_________萬元，如造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產增值部分)。

八、在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將房屋使用證和相關手續辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。甲方違反本協議導致房屋不能過户或無故進行交付，甲方應支付給乙方違約金_________萬元。

九、本協議一式二份，雙方各執一份。自甲、乙雙方簽字後生效，未盡事宜雙方協商解決。

甲方：身份證號：

乙方：身份證號：

_________年____月____日

合同效力 篇10

（一）因欺詐、脅迫而訂立的合同

根據《民法典》第52條第（1）項和第53條第2款之規定，因欺詐、脅迫而訂立的合同，損害國家利益的為絕對無效合同，除此之外，均納入到可撤銷合同的範疇。

（二）乘人之危的合同

所謂乘人之危的合同，是指行為人利用他人的危難處境或緊迫需要，為牟取不正當利益，迫使對方違背自己的真實意願而訂立的合同。《民法典若干問題的意見》第70條規定：“一方當事人乘對方處於危難之機，為牟取不正當利益，迫使對方作出不真實的意思表示，嚴重損害對方利益的，可以認定為乘人之危。”依《民法典》第54條之規定，因乘人之危使對方在違背真實意思的情況下而訂立的合同，不像《民法典》規定為無效民事行為，而是納人了可撤銷合同的範疇。

乘人之危的構成要件有：第一、對方當事人處於危難處境或急迫需要。所謂危難處境，是指急欲避免或解除重大不利的狀態，例如，身患重病，急需住院治療所謂急迫需要，是指實現或保障重人利益的迫切需求。例如，為醫治重病，急需鉅額錢款。第二，一方當事人利用對方的危難處境或急迫需要，向對方提出苛刻的條件的目的，是為了牟取不正當利益。提出苛刻條件的行為，通常表現為積極行為，即一方當事人直接向對方提出某種要求；有時也表現為消極行為，即一方當事人拒絕對方的合理請求。提出苛刻條件的環境，是對方處於危難境地或急迫需要之中。第三，對方當事人被迫接受該苛刻的條件，作出不真實的意思表示。第四，對方當事人因其意思表示而蒙受重大損失。重大損失通常表現為財產上的損失，有時也表現為其他利益的損失，如被迫簽訂限制人身自由或有損人格利益的合同，使其人身自由受到限制，或人格利益受到損害該重大損失是因作出不真實的意思表示，即接受苛刻條件而造成的。

乘人之危與脅迫均涉及一方因危難而作出違背真實的意思表示，但者根本區別在於：脅迫者直接實施或將要實施某種不法行為，使對方出十恐懼而違心地簽訂合同；乘人之危行為人並沒有實施某種不法行為，只是利用了對方一的處境而讓對方不得已訂立了合同

合同效力 篇11

甲方：_________________(委託方)

乙方：_________________(受託人)

乙方系合法成立的專業代辦各種工程資質服務的有限公司，具有辦理相關資質的經驗，甲方因公司發展需要現全權委託乙方辦理理“交通安全設施資質”的申報及取得事宜。為規範雙方的合作行為，特制定本協議：

一、委託事項

乙方代表甲方完成交通安全設施資質申報直至資質證書的取得，所有工作包括但不了限於：

1、所有申報資料的製作、申報、審核;

2、負責建設廳和建設部相關工作的落實和各方面關係的協調;

3、向甲方提供一套完成的資質申報復印件，協助後期的備案工作。

二、委託代理費用

1、本次委託代理費用採取包乾方式，全部費用為￥ _________________ (大寫 _________________ 元整)。

2、委託費用分3次付清，具體付款事項為甲乙雙方簽訂合同之日預付人民幣 _________________ 元整(￥ _________________ );資料交進建設廳，憑建設廳回單甲方支付人民幣 _________________ 元整(￥ _________________ );取得資質證書，甲方支付餘款人民幣 _________________ 元整(￥ _________________ )。

三、委託期限

乙方承諾完成本協議所有事項期限為 _________________ 個工作日內(資質取得以建設廳公示為準)，以收取甲方預付款開始計算，因材料或政策調整需補充或修正材料的，時限順延。

四、雙方的權利、義務

1、為滿足申報證照的需要，辦理過程中甲方根據需要向乙方負責提供業務所需要營業執照、驗資報告、20__年度財務審計報告及施工業績文件、證件。並且保證所提供的文件、證件均真實合法有效，其餘資料均由乙方準備;

2、按規定足額支付代理費用;

3、乙方承諾為甲方辦理的資質證書為我國法律及行政法規認可的合法證件;

4、乙方嚴格保守在代理過程中知悉的甲方經營信息，做好與此相關的各項協調工作。

五、違約責任

1、因甲方提供證件不真實有效和甲方提出協議終止造成違約，預付款不得要求返還;

2、乙方在約定限期內完成上述所有委託工作，每逾期一天，按500元/天向甲方支付違約金。逾期30天乙方仍未能按時完成上述代理事項，甲方有權提出合同終止，乙方必須全額退還甲方已付款項，並按合同總額20%向甲方支付違約金，退還甲方所提供的所有材料。

六、本合同一式兩份，委託辦理資質合同效力甲乙雙方各執一份，雙方簽字付款之日起生效。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

日期：_________________

合同效力 篇12

甲方：________________________________

住所地：______________________________

法定代表人：_________________________

乙方：________________________________

住所地：______________________________

法定代表人：_________________________

經甲、乙雙方友好協商，並依據《中華人民共和國城市房地產管理法》之規定，現就與乙方受讓甲方擁有的部分房地產(國有土地使用權地號為__________________)有關事宜達成如下協議，望雙方共同遵守：

一、乙方擬受讓的房地產佔地面積共計__________畝，四至見附圖。

二、因依據甲方現有房地產狀況無法進行土地使用權轉讓，故乙方同意在本協議第一條約定的範圍內出資建設廠房。

三、甲、乙雙方：一但完成開發投資總額(以工程造價部門的預算額為準)的__________%，雙方立即簽訂房地產轉讓協議，在該協議中雙方明確約定轉讓的土地價款為人民幣__________萬元。

四、甲、乙雙方均不得以任何理由違反本協議：

1.若甲方違約，除向乙方返還乙方已實際發生的工程款(包括利息)外，還需向乙方支付違約金__________元。

2.若乙方違約，則應向甲方支付違約金__________元。

五、乙方必須於本協議簽完後__________日內各甲方支付__________萬元房地產轉讓款，餘款__________萬元在以後的房地產轉讓協議中再行約定。

六、為擔保上述款項及有可能因違約而發生的工程款(包括利息)違約金及簽定房地產轉讓協議，甲方願將其擁有的__________畝國有土地使用權抵押給乙方，雙方在簽定抵押協議後至____________市國土資源局辦理抵押登記手續，該抵押協議是不可撤消的協議，主協議無效，抵押協議仍有效。

七、除非經甲、乙雙方書面確認，本協議不得擅自變更、解除。

八、在履行協議過程中若有爭議，雙方應友好協商;若協商未果，則各方均有權提交房地產所在地的法院以訴訟的方式解決。

九、本協議________式________份，甲，乙雙方各執________份，並在雙方蓋章、簽字後生效。

甲方：________________________乙方：________________________

聯繫電話：___________________聯繫電話：____________________

________年________月________日________年________月________日