演藝設備安裝拆卸合同（通用12篇）

演藝設備安裝拆卸合同 篇1

演藝設備安裝拆卸合同

甲方：_______________________________

法定代表人：_________________________

地址：_______________________________

乙方：_______________________________

身份證號碼：_________________________

地址：_______________________________

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，現甲方委託乙方完成演藝設備搭建拆卸等相關承攬工作，經雙方協商一致，簽訂一下承攬合同：

一、工作內容：

1.乙方負責將甲方運送至指定地點的演藝設備安裝及拆卸工作。

2.工作地點：______________________________

3.乙方包工包料。

二、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限：

1.乙方應於_______年_____月_____日_______前進入活動現場開始安裝搭建，在活動時間開始前確保設備安裝搭建完成並經甲方驗收合格。於活動結束後及時對演藝設備進行拆卸並撤離活動現場。

2.乙方應依技術規範和要求的質量，按時完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時，乙方應在甲方通知當日內採取措施糾正。

三、驗收標準和期限：

1.驗收標準：按照合同地約定作為驗收標準；

2.驗收期限：活動開始前在活動現場驗收。

四、勞務報酬及付款期限

合同總價款為人民幣：_________元（大寫：___________________整）。合同簽訂當日內甲方向乙方支付預付款______元，活動結束後，設備拆卸完畢，甲方應在當日內向乙方支付剩餘尾款_______元。

五、雙方職責

1.乙方應愛護甲方設備，若因過失將設備損壞給甲方造成經濟損失的，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

2.乙方在工作期間給自己或第三方造成損害的，由乙方自行承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。

3.乙方工作中禁止私自亂接電源，亂動電氣設備，對自己的行為負責，如由此造成設備損毀的乙方應賠償甲方損失，因自己故意違反操作流程而引起傷害的，乙方自行承擔全部責任。

4.乙方應按照職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理，遵守和執行安全、文明承攬工作規定。

六、其他

1.本協議未盡事宜，甲乙雙方可通過協商解決。協商不成可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

2.本合同自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。

3.本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：                               乙方（簽名）：

年 月 日                              年 月 日

演藝設備安裝拆卸合同 篇2

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國安全生產法》、《建築法》、《建設工程安全生產管理條例》及《煤礦安全規程》等相關法律、法規，結合順和煤礦西翼1#變電所設備安裝、西翼一部強力膠帶機安裝、西翼二部強力膠帶機安裝、東翼三聯巷翻煤系統安裝工程實際情況，經雙方協商，簽訂本協議，共同信守。

一、工程概況

1、工程名稱：

(1)順和煤礦西翼1#變電所設備安裝

(2)順和煤礦西翼一部膠帶機安裝

(3)順和煤礦西翼二部膠帶機安裝

(4)順和煤礦東翼三聯巷翻煤系統安裝

2、工程地點：

河南省永城市順和鄉

3、工程簡介：

(1)依據順和煤礦24採區生產佈局和西翼1#變電所供電設計，變電所共需安裝16台PJG9L-□/6Y型高壓隔爆型配電開關;2台KBSG-630/6/0.69型隔爆型乾式變壓器;1台KBSG-200/6/0.69型隔爆型移動變壓器;3台KJZ-500-1140/660V型低壓總饋電;6台KJZ-400-1140/660V型低壓真空饋電;8台KJZ-200-1140/660V型低壓真空饋電;2台ZBZ-10/127型照明綜合保護。敷設2趟MYJV22-3.6/6kV-3×120型高壓電力電纜，電纜長度為每趟1520m，電源引自井下中央變電所。

(2)西翼一部強力膠帶全長1250m，寬1m，強度SP1250;

(3)西翼二部強力膠帶全長1800m，寬1m，強度DP1250;

(4)東翼三聯巷翻煤系統包括簡易翻煤裝置1套，40G刮板機1台，隔離開關4台，照明系統及30kg軌道100m。

二、協議適用範圍

本協議適用於乙方從事施工的建設場所，即乙方施工區、辦公生活區及在建設項目工廣內分屬乙方的責任區。

三、甲方權利及義務

1、依據有關法律、法規，結合工程施工組織設計及工程承包合同相關條款，對乙方的安全施工活動進行全方位的監督、檢查和管理。

2、監督乙方建立、健全安全管理體系、安全施工管理制度、施工現場安全事故應急救援預案，完善安全施工條件，確保安全設施及條件“三同時”。

3、定期和不定期對乙方涉及安全的施工用料質量、施工方案和措施及責任區內的安全設施進行全面檢查，對檢查發現的安全隱患，要求乙方限期解決，並有文字記錄。

4、定期組織召開現場安全辦公會議，對乙方在施工過程中發現的安全問題及時督導、解決，並有文字記錄。

5、對乙方施工現場存在的重大安全隱患有權責令乙方停工整改，由此造成的工期拖延和經濟損失由乙方承擔。

6、對乙方施工、生活等臨時設施、設備，在檢查中發現的安全隱患有權責令乙方整改或停工整頓。

7、積極為乙方施工活動提供必要的安全條件，並在乙方發生安全事故時提供及時的救援支持。

8、有權要求乙方建立健全應急救援體系，落實救援措施。

9、對檢查中發現的各類安全隱患，乙方未能按照要求及時整改的，將有權按照國家及公司的相關規定予以經濟處罰。

四、乙方的權利及義務

1、乙方作為施工工程的安全責任主體，應具備相應的安全施工資質，有義務貫徹落實國家有關安全法律、法規及甲方安全管理制度，建立健全工程施工安全管理體系，對責任區範圍內的安全生產活動進行有效管理。

2、乙方的工程施工主要負責人、項目負責人應依法取得安全資格證書;從業人員必須按有關規定進行崗前培訓，經考試合格後，方可上崗作業;專職安全生產管理人員和特殊工種要做到持證上崗。

3、建立、健全安全生產責任制並認真落實;要按照國家規定、規範、施工技術等要求編制、審批施工組織設計和措施，並配備必要的安全施工材料、工器具、設備及人員。

4、在施工條件或工藝變化時及時補充完善安全技術措施;及時編制對危險性較大的分部分項工程及施工現場容易發生重大事故的環節、部位的預防性措施和應急預案。

5、建立、健全安全施工的自我監督檢查管理體系，加強自主保安管理。

6、對甲方在檢查工程中發現的安全生產方面的問題、隱患要及時整改、解決，不能及時解決處理的，必須限期整改，並有文字記錄。

7、乙方的要害場所以及危及他人人身安全的場所應按規定設置醒目的警示牌或制定防護措施，嚴禁非工作人員進入。

8、加強對所轄範圍內的施工用電安全管理。永久變電所以下自備配電設備設施必須符合國家有關安全標準，不符合安全標準的用電設備不得進場。

9、為現場作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝。

10、依法為從業人員參加工傷社會保險，為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，足額繳納保險費用。

11、施工現場的辦公、生活區及作業場所的安全防護用具、機械設備、施工工器具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求;責任區內的安全防護設施必須符合國家有關安全標準和甲方對施工現場整體安全防護要求。

12、按時參加甲方召開的安全建設平衡會和安全辦公會議，對會議確定的有關安全方面的問題及時解決;為甲方進入乙方責任區進行安全檢查無條件提供方便。

13、有權對施工現場安全工作向甲方提出意見和建議;有權拒絕執行甲方管理人員違反法律、法規的違章指令，對造成後果的違章指令有檢舉、上報的權利。

14、發生安全事故後，項目安全第一責任人有義務迅速採取措施進行救援，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失;並在事故發生12小時內報告甲方，不得遲報、瞞報。

15、安全事故善後處理工作由乙方全面負責。

五、違約責任

1、由於乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，並賠償甲方或第三方因此造成的全部損失。

2、合同履行中，發現乙方提供的有關施工資質等重要材料無效或私自將工程轉包、分包，甲方有權解除合同，並由乙方承擔由此造成的一切損失。

3、乙方有意隱瞞事故或對查出安全隱患不按規定時間整改，每條(次)處罰500～1000元。

4、有以下情形之一者，處罰乙方一人(件)次50～1000元。

(1)發生違章作業或不按規定配備防護用品的;

(2)不按時參加甲方組織的安全辦公會議或建設平衡會的;

(3)不依法參加工傷保險的;

(4)不按規定設置醒目安全標誌的;

(5)制度不健全或不認真落實安全責任制的;

(6)其它不利於工程安全質量的行為或事件。

5、甲方發生違章指揮或有不正當安全行為者，每人次處罰50～1000元，由此造成的損失由甲方承擔。

6、預留乙方工程總造價的1%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身死亡、一級非傷亡事故，工程竣工驗收合格後30天以內將該保證金全額退還;若施工過程中發生安全事故，扣除相應數額的安全保證金：

(1)因乙方責任發生人身死亡事故或一級非傷亡事故，扣除全部安全保證金;

(2)因乙方責任發生人身重傷事故或二級非傷亡事故，扣除50%安全保證金;

(3)因乙方責任而發生的其它各項經濟處罰，從安全保證金內扣除。

六、其他

本協議一式四份，正本二份，雙方各執一份，具有同等效力，副本二份，分交甲、乙雙方安監部門;本協議自簽訂之日起生效，工程竣工後自行終止。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

項目負責人：

項目負責人：

日期：*年*月*日

日期：*年*月*日

演藝設備安裝拆卸合同 篇3

發包方(簡稱甲方)：_________

承包方(簡稱乙方)：_________

經甲、乙雙方共同商定，乙方承接甲方電視監控系統，LED彩屏系統。

根據《中華人民共和國民法典》、《安裝工程承包合同條例》及《價格法》和建設部的有關文件精神，為保護雙方的民法典權益，在平等、自願，結合本工程的具體情況下，雙方達成如下協議：

一、甲方向乙方購買的一切設備，具體項目、材料、型號、規格和廠家，詳見合同附件《設備報價單》及產品清單。

二、本合同設備及安裝總金額大寫______元整(￥______元)整。

三、驗收及付款方式：自合同簽訂之日起，甲方預付乙方設備

款的，作為預付款，待安裝調試按品牌審計驗收完畢後天內付清合同款餘款。乙方承諾天內開工，天內全部工程結束。甲方保證在工程安裝調試過程中給予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的質量及延期等問題的排除費用由甲方承擔。乙方派技術人員指導安裝並負責全部設備的調試

四、雙方責任

(一)甲方責任：

1.審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到後的5日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電及相應的施工環境。

2.按工程進度向乙方支付工程款。

3.委派為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。

4.在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。

5.組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。

6.乙方施工途中，已施工部分如甲方提出改動，所產生的費用由甲方負責。

(二)乙方責任：

1.按施工安全規範做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故(除不可抗力)，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。

2.施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。

3.對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責返修。

4.對現場所有已完工的建築及建築裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住户財產，由乙方負責賠償。

5.遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。

五、違約責任

1.除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。

2.甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的______%計付違約金。

3.由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的______%向甲方計付違約金。

4.本弱電系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準，

六、質保期

1.我公司鄭重承諾：凡是我公司提供的設備，均按國家有關質保規定執行三包。質保期內維護(不包括電腦系統及軟件)。

2.質保期後維修只收成本費.所有產品自購買之日起，一個月內如有質量問題包退包換，產品保修一年，終身維護。

七、違約責任：如一方違約給另一方造成損失的，必須承擔全部經濟損失。

八、如發生爭議，雙方共同協商解決，如協商不能達成一致，可提交法院裁決。

九、本合同雙方簽字後生效，併產生法律效力。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

甲方：_________乙方：_________

演藝設備安裝拆卸合同 篇4

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條 工程項目

(一) 工程名稱：

(二) 工程地點：

(三) 工程內容：* 層該飲食區噴淋頭改動移位、煙感改動、移位

(四) 承包範圍：裝修工程圖紙由甲方負責設計，消防工程圖紙由甲方委託乙方設計，經甲方確認後，送當地公安消防部門審核，乙方按審核後的消防系統工程施工圖紙規定內容進行施工。如需增加煙感(温感)探頭為1000元/個，噴淋頭增加為500元/個，不包大廈物業管理放水費，編程費，不含税。

(五) 承包方式：本工程採用結算承包方式，即按工程造價包工、包料、包工程質量、包施工安全、包協助甲方向公安消防部門辦理報建和驗收。(如裝修、配電、通風、空調等配套項目安裝不符合消防規範要求，影響整個工程驗收不合格，取不到驗收意見書時，與乙方無關。)

第二條 工程造價為人民幣大寫：

該合同未涉及的工程項目內容，不在其責任範圍，增加工程的項目，另行協商結算。

第三條 工期

(一)按雙方協議總工期為 天(日曆天)，自 年日開工至年月以甲方辦妥施工手續，通知乙方開工的文件送達乙方之日起三天內起計，並以雙方現場管理代表簽字為準。

(二)在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可後調整，以此確定竣工日期。

第四條 工程質量標準

(一) 工程質量標準按國家現行施工驗收規範，即GBJ50016-20xx 建築設計防火規範、GB50084-20xx(20xx年版)自動噴水滅火系統設計規範、GB50261-96自動噴水滅火系統施工及驗收規範、GB50116-98火災自動報警系統設計規範、GB50166-92火災自動報警系統施工驗收規範。

第五條 材料設備供應

(一) 工程所需全部設備和材料由乙方負責採購供應至施工現場。 (二) 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由採購方承擔。

(三) 施工中，由於工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際採購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。

第六條 工程款支付和結算

(一) 本合同簽訂後，甲方按乙方承包工程總造價的 %支付工程備料款(即人民幣大寫。接到甲方開工通知書叁天內，乙方即組織施工人員及材料進場施工。

(二) 工程完工後，待工程驗收合格，取得消防驗收意見書後五天內付清餘款100 %(即人民幣大寫 ￥ 元)。

第七條 雙方責任

(一)甲方責任：

1、提供本工程建設、政府等有關部門的批文複印件一套給乙方。開工前一天完成接水、電源。

2、開工前兩天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。

3、簽訂合同後，以雙方確定的合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。

4、委派表，監督檢查工程質量、進度，負責工程期間的質量驗收及其他事宜。

5、如工程中途停建、緩建或設計變更造成返工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。

6、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。

7、在竣工驗收後的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。

(二)乙方責任：

1、收圖後，在開工前兩天內完成施工圖會審，在五天內編制施工組織設計和材料、設備進場計劃並送甲方。

2、按施工安全規範做好施工質量、安全管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。

3、委派吳耀楠為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全等問題。

4、做好施工原始記錄。

5、施工中如發現設計錯誤或嚴重不合理時，應即以書面通知甲方。

6、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。

7、對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。

8、工程竣工後的場地清理(包括臨時的生產和生活設施拆除)。

9、竣工驗收後，施工單位人員必須在叁天內撤離施工現場。

第八條 工程驗收

(一) 工程驗收以施工圖及説明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。

(二) 隱蔽工程在乙方自檢後填制記錄表，持表通知甲方檢查。甲方接通知後兩天內到場驗收，經檢驗合格並符合設計要求時雙方簽字後方進行下一工序的施工。如甲方不按時驗收，乙方可自檢，確認合格後即可隱蔽施工，甲方應予承認。若事後甲方提出複查，複查費用由甲方承擔，複查結果不合格，反修費用由乙方承擔，工期順延。

(三) 工程(包括單項工程)竣工前兩天，由乙方通知甲方進行預驗收，並在竣工後叁天內驗收完畢。工程內容及質量符合要求的，雙方簽字蓋章，如工程內容尚未完成或質量不合格的，由乙方在商定的期限內補建或返修後再進行驗收，直至符合要求為止。並按最後驗收合格的日期為竣工日期，工程未經驗收，甲方提前使用或擅自運行，視為合格，由此而發生的質量或其他問題，由甲方負責，工程經雙方驗收後，由乙方負責整理全部施工資料圖紙向公安消防部門申報正式驗收，正式驗收合格後乙方將全部有效圖紙資料向甲方移交。

(四) 工程竣工後，乙方應出具竣工圖紙，並在竣工圖上籤注。

第九條 爭議解決方式

發生爭議應協調或調解，協商或調解不成時，向當地仲裁機構申請仲裁或向當地人民法院起訴。

第十條 本合同經雙方簽字蓋章後生效，至工程竣工驗收，清款項後失效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

演藝設備安裝拆卸合同 篇5

甲方：

乙方：

根據甲方安排，由乙方對11#首採工作面設備進行安裝，在平等互利的原則下，經甲乙雙方協商一致簽訂本合同，並嚴肅履行。

第一條 工程項目

一、 工程項目：

二、 工程地點：

三、 工 期：

四、 工程內容及工程量：

五、 工程質量：

工作面安裝前，甲方應組織乙方對安裝工作面的支護，材料數量進行詳細的驗收，並簽字存檔。乙方按照甲方安裝要求，精心組織施工，保證安裝設備的質量，如因運輸、裝卸、安裝不當造成設備損壞應由乙方負責賠償全部損失。

六、 安全生產：

甲方對乙方承擔的工程要安全交底，提出明確的安全要求，並進行監督檢查，乙方必須認真貫徹甲方有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產設施，乙方檢查合格方可使用，施工中如乙方違反規定而發生事故，其損失由乙方全部負責。

七、材料供應管理：

乙方設專人向甲方辦理有關安裝工作面的限額領料手續，乙方應按甲方所提出的安裝質量要求和所提供在材料進行施工，乙方施工中用料浪費超出限額，超出部分由乙方承擔。

八、工程造價：

九、驗收：

安裝工程完畢後，甲方組織相關部門根據規定進行驗收，以設備空載聯合試運轉無異常為準。超出合同中所發生的工程以礦方簽證後，按國家定額計算加入總結算額中。

第二條 雙方責任

一、甲方責任和義務：

1、組織乙方有關部門，熟悉施工現場線路及供水、運輸、通風、避災線路等。

2、為乙方提供安裝所需要的有關技術資料。

3、負責將通訊送到施工制定的地點。

4、負責施工過程中的安全、瓦斯監控，每班配備一名安檢員、專職瓦檢員。

5、協助大型設備的裝車下井。

6、開工前，與乙方負責人及相關人員對施工現場及運輸線路，設施等進行現場辦公，對乙方熟悉現場情況及提出有關具體問題進行商定。對所需安裝的設備進行清點。

7、負責做到運輸線路所有信號完好齊全，屬於在施工期間乙方管理的，驗收後移交乙方，乙方負責使用和維修。

8、乙方施工人員無論發生任何事故時，積極處理儘量提供一切便利條件。

9、為乙方提供住宿、洗浴、礦燈、自救器、更衣櫃等。

二、乙方責任：

1、乙方必須按甲方的安全管理規定及要求組織安全生產、嚴格遵守“三大規程”和甲方有關安全規章制度。

2、開工前按甲方提供的資料及作業施工要求、現場實際情況，編寫安裝工程的規程，經甲方審批後組織貫徹進行施工。

3、乙方在設備安裝過程中，保證設備的原狀和數量，不得隨意損壞或丟失，否則照價賠償。

4、乙方嚴格把握安裝進度，並保證按期保質、保量完成安裝工作。除甲方原因外，不得延誤工期，否則責任自負。

5、乙方工程結束後，應將甲方所提供的及在施工過程中向甲方借用的生產、生活物品退還甲方。在雙方清點後屬乙方責任造成的損失或丟失，照價賠償。

6、乙方安裝工程結束，以甲方驗收合格為準。

三、安全管理：

1、乙方在施工過程中，乙方應加強安全教育和採取安全防護措施，杜絕事故的發生，確保施工安全;在施工過程中，由於乙方原因所發生的事故，均有乙方負全部責任。

2、乙方嚴格遵守甲方的安全規程、規定要求。

3、甲方為乙方提供安全的作業環境，乙方在施工過稱中自己要保證安全作業。

四、違約責任：

1、乙方對所包工程不能再次分包。

2、甲、乙雙方簽訂合同後不經協商，任何一方不得隨意變更或解除合同。

3、發生爭議由合同履行地人民法院解決。

4、乙方對所包工程不得轉包。

五、工程費用的給付形式

1、根據施工合同中未編訂的工程事宜，若發生經雙方現場核實，簽證後結算時予以補助。

2、安裝費用由甲、乙雙方根據國家定額標準確定，根據合同有關規定，由甲方付給乙方。

3、施工完成工程量的60%時，甲方付給乙方工程總造價的40%。

4、經甲方對此項工程驗收合格後，一個月內把所剩款項一次性全部付給乙方。

六、附則

1、本協議一式八份，甲乙雙方各4份。

2、本協議自雙方簽字蓋章後生效，工程結束要收完畢，試生產期過後支付安裝費用合同終止。

3、本協議未盡事宜由雙方協商解決。

甲方(公章) 乙方(公章)

代表(簽字) 代表(簽字)

年 月 日 年 月 日

演藝設備安裝拆卸合同 篇6

供方：(以下簡稱甲方)

需方：(以下簡稱乙方)

一、 產品要求

供應產品為藍莓酒發酵、存儲設備;商標、型號、數量、金額及數量詳見合同附件清單。

二、供方責任

(一)本合同中藍莓酒發酵存儲設備的供應及安裝調試工作，從設備的生產製作、安裝材料配備、設備運輸、到安裝調試等環節均由供方負責，供方確保在約定的完工期內，符合需方的生產運作要求。

(二)設備必須按照供需雙方預先確定的設備圖紙製作安裝，供方負責本合同的設備安裝調試，設備交貨使用保修期為1年。若因供方設備質量問題而對需方造成經濟、安全損失的，應由供方負責賠償。

(三)供方負責配置設備使用説明書和部分隨機工具，供方收到預付款35天內將設備運到需方現場，設備到場後，需方按合同清單點貨驗收。若供方不能在合同約定日期運輸到場，每日需按總價款的5‰交付需方罰款。

(四)設備到場後，供方負責進行組裝安裝調試，需在自供方收到預付款起70天內完工，如遇停電或自然原因而延誤施工，工期順延。

三、需方責任

(一)需方若不按合同結算方式付款，認定為自行放棄，供方有權不退預付款。

(二)需方負責對供方到場設備、以及安裝調試完成後的設備進行驗收確認。

(三)需方為供方提供設備安置、安裝調試所需場地，為供方工作提供便利條件。

四、價款金額、結算方式及結算期限

(一)產品總價金額為 萬元。供方的製造安裝工期為 天，以預付款匯出時間銀行憑證為起始生效。

(二)運輸方式及達到站、港的費用負擔，供方負責。

(三)結算方式及期限：設備合同簽訂後5日內預付總金額20%的價款(帶票)，發貨前再付總金額30%(帶票)，安裝調試完畢(供方保證需方安全正常生產，且不在本合同約定金額外，另增加資金購置額外部件)。再付總金額40%(帶票)，餘額10%(帶票)為質保金，質保期滿後無質量問題，再支付給供方。 (“帶票”即：供方提供相應數額的增值税發票)

(四)供方人員到需方現場施工，需方負責其住宿問題。

五、違約責任

解決合同糾紛方式：雙方友好協商解決，或按合同法，由需方當地法院裁決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

演藝設備安裝拆卸合同 篇7

發包單位：(以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就輥壓機框架、打散機、提升機安裝達成如下協議：

第一條 設備安裝概況：

第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試設備完畢，甲方現場驗收合格並簽字驗收，認可未有甲乙雙方驗收簽字材料、設備不得使用、安裝。

第三條 產品的安裝、調試、驗收：

1、乙方負責設備設備的安裝、調試。

(1)20xx年4月15日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;

(2)20xx年6月30日之前，完成兩套設備安裝及系統的調試運轉;7月31日，全部設備工程完工及驗收完畢。

2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計説明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序説明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。

第四條 價款結算方式及期限：

(1)合同簽定後，甲方支付乙方第一期工程款佔合同總金額的10% 共計壹拾玖萬陸仟元;

(2)乙方工程材料進場，甲方驗收簽字後於三日內支付乙方第二期工程款佔合同總金額的30%共計伍拾捌萬捌仟元：

(3)設備調試完畢工程竣工驗收合格後，甲方於三天內支付乙方工程總價50%，共計玖拾捌萬元，其餘尾款若工程無任何質量問題，甲方於三月內付清。

第五條 違約責任

一、乙方責任：

1、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1%的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。

2、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1%的違約金，但因甲方原因造成的除外。

3、 由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、開工前7天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;

3、開工前3天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;

4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1%的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合同，並追回設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認工期相應順延：

(1) 工程量變化或設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4) 甲方同意工期順延的其他情況。

第六條 產品質量責任和售後服務條款

1. 自驗收之日起工程保修期為壹年。 在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。

2. 質保期結束後，乙方為甲方使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。

第七條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第八條 解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十條 由乙方提交併經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案説明書及其他文本為本合同附件。

第十一條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十二條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

演藝設備安裝拆卸合同 篇8

甲方：

乙方：

為適應施工生產需要，甲方委託乙方施工河運高速機電工程JD1項目機電設備安裝工程，本工程乙方施工為包工包料。為明確甲乙雙方責任，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國勞動法》有關規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商同意，訂立本合同。

一、工程項目：河運高速機電工程JD1項目機電設備安裝工程

二、工作內容：按照業主提供的圖紙和相關要求施工作業，包括各收費站收費車道設備、各收費站監控室設備、外場監控設備的安裝調試以及與上述有關的所有輔助工作，達到成品驗收為準。

三、工程地點：

四、工程日期：自年月日開始至年月日結束。

五、工程數量及工程費用：

本項目合同總價：

實際合同總價，以實際工程量結算。乙方提供發票。

具體清單見附件一

六、工期進度要求

根據合同工期要求實施，在規定的工期內未完成要求的工程量，根據合同比例，每拖延一日從合同總價中扣除千分之五的款項。

七、雙方責任

（一）甲方責任：

1、甲方為乙方提供必要的施工條件。

2、負責對乙方進行施工組織安排，技術工作指導。

3、對不符合錄用條件的人員，甲方有權辭退，並可根據工程進展情況對用工的人數進行增減。

4、在施工中甲方有權對乙方進行質量檢查和監督，對不符合操作規程以及質量不符合規範要求的施工項目甲方有權要求乙方返工並根據情況予以罰款。

5、因甲方原因造成的返工，由甲方負責。

6、工程經甲方驗收合格後，甲方依據本合同規定向乙方支付工程費。

（二）乙方的責任

1、根據甲方要求提供勞務人員，所提供的勞務人員必須符合甲方規定條件。

2、服從甲方管理人員工作管理、施工安排和技術指導，對所施工項目不得擅自改變操作規程。

3、乙方對其提供的勞務人員進行全面管理，勞務人員一經出現違法違紀行為，甲方有權要求乙方辭退相應人員。

4、乙方在施工過程以及非施工中發生人身傷亡事故，責任由乙方負責，發生的一切費用和後果由乙方自行承擔，甲方概不負責。

5、乙方未按照甲方要求施工，在甲方檢查、驗收時發現的質量問題，乙方應無條件地進行整改、返工，所造成的費用由乙方承擔。

6、乙方在施工工作中，因違反國家、地方、行業安全作業規定，導致或與之有關的一切索賠、訴訟、損害賠償均由乙方全部負責。

7、乙方在施工中必須按規定堆放材料，做到工完料淨，保持現場整潔。

8、和外場施工工程相關及由於外場工程施工引起的各種糾紛和相關問題由乙方負責協調處理。（包括與路面施工單位、業主、監理及其它人員等的協調溝通）。

9、施工過程中，如遇到阻工、無施工界面等情況，由乙方出面負責解決。

10、施工人員的調配由乙方負責安排，乙方應充分考慮及承擔由於非施工原因造成的窩工、拖延費用增加的情況，隨時調整現場人工、機具、料等配置。

八、勞務費支付

合同簽訂後5個工作日內，由甲方預付30%工程款給乙方，由乙方組織工料採購及施工。工程施工進行到80%，支付乙方工程款30%，工程完工驗收合格後5個工作日內，甲方向乙方支付35%工程款。業主交工驗收合格後，支付剩餘5%工程款。乙方開具相應的税票。

九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人友好協商解決，無法解決的可提交當地勞動爭議仲裁委員會仲裁。

十、附則

1、本協議自簽訂之日起生效，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自變更或解除。

2、如需變更時，雙方協商一致方可變更，變更條款作為附件，與本協議具有同等法律效應。

3、本協議一式兩份，甲乙方各一份。

甲方：

乙方：

演藝設備安裝拆卸合同 篇9

合同編號：________簽約時間：__________工程地點：

發包單位：____________________(以下簡稱甲方)

聯繫電話：_______________________單位地址：_________

甲方代表：_____________________________

承包單位：______(以下簡稱乙方)

聯繫電話：______________________單位地址：___________

乙方代表：_________________________

根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，在平等、自願的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝__設備設備達成如下協議：

第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：

1、設備情況：

產品名稱

規格：____________

型號：____________

單位：____________

數量：____________

2、安裝工程概況：

(1)工程地點及面積：____________

(2)工程造價：__________元;

(3)開工日期：______年______月____日;

(4)竣工日期：______年______月____日;

(5)付款方式：①現金____②轉帳支票

第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試__設備完畢，甲方現場驗收合格，並簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。

第三條 產品的安裝、調試、驗收：

1、乙方負責__設備設備的安裝、調試。

甲乙雙方商定：

(1)______年______月____日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;

(2)______年______月____日之前，完成前期隱蔽工程施工並驗收;

(3)______年______月____日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部______設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。

2、安裝質量標準按國家規範及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計説明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序説明及故障諮詢。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。

第四條 違約責任

一、乙方責任：

1、工程現場乙方負責人______________全面負責安裝施工現場的工作;

2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

4、由於安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、工程現場甲方負責人______________全面負責安裝施工現場的工作;

2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電;

3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;

4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款，乙方有權終止合同，並追回__設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

5、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

第五條 價款結算方式及期限：

1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);

2、本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫：__________);

(1)合同簽定後,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(佔合同總金額的___%)________元(大寫：__________);

(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(佔合同總金額的___%)__________________元(大寫：________________);

(3)工程尾款(佔合同總金額的___%)________________元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格後，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。

3、以上價款不含小區物管費、不含專用鑽孔機器鑽孔費用、不含設備吊裝費。

第六條 產品質量責任和售後服務條款

1.自驗收之日起,工程保修期為壹年

在質量保證期外由於產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。

2.質保期結束後，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。

第七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條 由乙方提交併經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案説明書及其他文本為本合同附件。

第九條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第十一條 解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第十二條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

第十三條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：________________

乙方：________________

________年________月________日

演藝設備安裝拆卸合同 篇10

甲方：

乙方：

按政府的有關要求，甲方需在2#樓及3#樓安裝2台電梯。現委託乙方進行相關工程為了明確工程內容及雙方責任，經雙方協商確定，共同遵守執行：

一、 工程項目名稱及數量：

序號 工程名稱內容 數量 單位  停層站數      功能                     備註

1      安裝新電梯     1     台      3層3站3門    客、貨兩用電梯

________

上述電梯工程包括：設計、設備及材料供貨、運輸、安裝、調試、檢測、維護和使用申報、登記、安全使用許可等全過程的交鑰匙電梯工程。

二、 組織領導：

1. 乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。

2.乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。

三、 技術要求：

1. 電梯製造安裝標準符合：

1.1 《電梯製造與安裝安全規範》(gb 7588-_)

1.2 《電梯安裝驗收規範》(gb 10060-93)

1.3 《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規範》(gb50182-93)

1.4 《電梯試驗方法》(gb10059-97)

1.5 《電梯技術條件》(gb1058-97)

1.6 《電梯工程施工質量驗收規範》(gb50310-_)

1.7 符合質監、電力、消防、安監、環保部門的有關規定，整機性能與可靠性達到一等品標準。

甲 方： 乙方：

代 表： 代 表：

經辦人： 施工責任人：

簽約日期： 簽約日期：

演藝設備安裝拆卸合同 篇11

業主方：____（以下簡稱甲方）

安裝方：____（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方友好協商，甲方選擇乙方作為____國際大酒店電梯設備的安裝方，現就電梯設備安裝有關事宜簽定合同，以資信守。

一、合同範圍

____國際大酒店5台電梯的安裝調試（包括安裝施工報批及有關安全施工手續）、驗收檢測、技術服務和培訓及自技術監督局驗收合格之日起第一年的維保費（含專用工具費及備品備件費）等。

二、合同金額

2.1合同總價款金額為：___元，價格均為含税價。

2.2本合同價款為乙方保管、吊安裝、保險、調試、驗收、保修、安裝人員食宿等一系列工作內容所產生費用的總和，為本設備工程投入正常使用的唯一價款，甲方除按本總價款承擔付款義務外，不再承擔其他任何費用，該價格也不因市場或其他因素變化（甲方有明確要求增減設備及安裝工程量的除外）而有所調整。

三、電梯施工圖及施工組織計劃

乙方安裝人員進場前30天向甲方提交切實可行的電梯施工圖及施工組織計劃。

四、價款支付方式、安裝工期

4.1乙方安裝人員進場前10天甲方支付乙方合同總價的30%，乙方同時開具同等金額的發票;乙方在安裝、調試完畢，經技術監督部門驗收合格，並提交驗收合格證明文件及符合要求的竣工資料後，甲方支付乙方合同總價的50%，同時開具同等金額的發票;電梯安裝驗收合格、無故障運行90天甲方支付乙方合同總價的15%，同時開具合同總價金額20%的發票;餘款5%作為質保金，質保期滿7個工作日內甲方無息支付給乙方，質保期為電梯安裝調試完畢、自凱裏市技術監督局驗收合格之日起1年;若乙方保修期內售後服務不到位，甲方代為修理維護的費用從餘款中扣除，並承擔因此而給甲方造成的經濟損失。

4.2安裝工期為安裝隊伍進場當日計算起共15天，乙方並免費為土建施工隊伍提供相關的技術服務，進行井道驗收，以確保設備進場後能及時進行安裝。

4.3乙方的工期不包括調試時間及驗收時間，安裝完成後，乙方應在十天內進行調試，並組織相關部門驗收，逾期不組織驗收影響甲方使用的，甲方可自行組織、申請驗收，一切責任及費用由乙方承擔，並由乙方向甲方支付5000元/天的違約金。

五、檢驗標準

雙方根據“GB7588電梯製造與安裝安全規範”、“GB10058電梯技術條件”等國家或行業電梯檢驗標準進行檢驗。

六、質量、安全要求

6.1乙方必須保證安裝完成的工程滿足合同及國家和行業相關規定的要求。

6.2乙方必須保證安裝人員及受其施工影響的其他施工隊伍人員的安全，並負責為其安裝人員購買相關的保險，對其安裝人員違法引起的投訴和罰款承擔連帶責任。對因乙方原因引起的一切大小事故，其所有責任與損失均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

七、雙方職責

7.1甲方職責

7.1.2甲方負責提供施工用水用電；

7.1.3甲方提供在安裝作業附近有足夠面積的電梯料、零件、工具存儲間。

7.1.4甲方負責乙方與相關施工單位的工作協調。

7.2乙方職責

7.2.1乙方應負責完成前述條款中應由乙方負責的工作；

7.2.2乙方負責安裝開工報批和報驗等相關手續的辦理及相關費用；

7.2.3乙方負責向甲方提供全套的經技術監督局驗收合格的電梯資料，包括產品質量證明文件，安裝、運行、維護、檢修所需的詳盡圖紙、技術文件和説明書，以及設備主件、備品備件和易損零件清單等；

7.2.4乙方必須按審定的電梯安裝進度計劃進行安裝，如因乙方自身原因疏忽、錯誤等引起的工期延誤，每延誤1天罰款500元，並承擔由此導致的相關索賠；

7.2.5乙方必須承擔安裝過程損壞和由其保管不善產生的電梯配件丟失的賠償費用；

7.2.6乙方負責保修期內的免費維保工作，在維保期內，如甲方發現電梯故障並通知乙方，乙方須在2小時內趕到現場進行處理，如不能及時趕到現場處理，除一切損失從質保金中扣除外，每次從質保金中扣除300元作為罰款；

7.2.7電梯交付甲方使用前，乙方應就常規操作、注意事項和簡單的維護維修免費培訓甲方相關管理人員，培訓效果需要甲方負責人簽字認可，如無簽字認可，甲方可拒絕進行電梯驗收及交付使用。（如需派人到廠家培訓的甲方人員的食宿與差旅費由甲方自理）；

7.2.8乙方負責電梯設備安裝後自技術監督局驗收合格之日起5年內的免費保養工作；

7.2.9質保期後，乙方應保證優先以成本價供應甲方備品備件、維修的零配件和專用工具，以保證設備的正常運行。

八、違約責任

8.1乙方在規定安裝期後10天仍未能安裝完畢的，甲方有權單方面終止合同，另請施工單位安裝，所需費用從乙方所交付設備及所完成安裝工程總價款中扣除，同時由乙方從中支付10%的違約金。

8.2由於乙方的任何情況造成相關部門無法正常驗收，甲方有權拒付合同要求的款項，並要求乙方方賠付相關經濟損失。

8.3除不可抗力外，甲乙雙方無正當理由單方面廢止合同的，須向另一方賠償其全部損失。

九、合同生效及其他

9.1合同組成及解釋順序。

9.2本合同條款均為不可撤銷條款，雙方的確定不以相關法律條款及司法解釋而免責。

9.3因履行本合同發生爭議時，雙方應先友好協商解決；協商不成時，可向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

9.4未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議是本合同的組成部分，具同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式五份，甲方叁份，乙方貳份，均具同等法律效力。

雙方簽字蓋章確認：

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：___ 法定代表人（簽字）：___

_________年____月____日 _________年____月____日

演藝設備安裝拆卸合同 篇12

合同編號： 項目編號：

合同評審通過簽證日期： 年 月 日 (本欄內容由賣方合同管理部門填寫)

買方(甲方) 賣方(乙方)

單位名稱： 單位名稱：

地 址： 地址：

電 話： 傳真：

傳 真： 電話：

郵 編： 郵編：

開户銀行： 開户銀行：

銀行帳號： 銀行帳號：

税務登記號：

甲方蓋章： 乙方蓋章：

甲方法定代表人或 乙方法定代表人或

委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：

年 月 日 年 月 日

項目名稱：

工地地址：

*注：1、乙方上述銀行及銀行帳號為乙方指定賬户，甲方付款均應匯入該賬户。

2、可選項中，選擇請在該項前“□”中劃“√”，未選請在該項前的“□”中劃“×”。

根據《中華人民共和國特種設備安全法》之規定，甲方委託乙方智能立體停車機械設備有限公司負責 (項目地址)的 (項目名稱)的停車設備安裝，現經甲、乙雙方協商一致訂立以下安裝合同條款，並遵照執行。

1、 停車設備型號、數量及價格(具體規格參數詳見附件一)

序號型號單價(元/車位)車位數(個)安裝費小計(元)

1#PSH2

合計

安裝(含調試)價總價(大寫)： 元整(含税)

注：1.1、本合同總價為機械式停車設備安裝的價税合計額，固定包乾。

1.2、發票類別： □普通發票 ?專用發票

1.3、清包工，甲供材。

1.4、其他事項：支付每筆款項前，由乙方開具合法等額的發票並提供付款申請函，甲方收到符合要求的發票及付款申請函後支付相應款項;因乙方未提供符合要求的請款材料導致甲方付款延遲的，甲方不承擔任何違約責任。

1.5、合同合計金額包括安裝、調試、檢驗、技術培訓及税費等乙方完成合同項下所有義務所需的全部費用。

2、 付款方式：

2.1 甲方應在本合同簽訂之日起7日內向乙方支付本合同總價的 30%，共計人民幣 元整(￥： 元)。

2.2 甲方應在距產品交貨期和安裝進場前10天內支付本合同總價的50%，共計人民幣 元整(￥：元)。

2.3 甲方應在本合同設備安裝調試完畢並通過當地質量技術監督部門驗收後且收到乙方按第1.2條約定開具的發票後10天內結清餘款，共計人民幣 元整(￥： 元)。

2.4 如因甲方原因導致設備進場後不能按期安裝完畢超過2個月的，則從安裝停滯滿2個月之日起視為上述2.3條的餘款付款條件已成就，甲方應按本合同約定支付餘款，但乙方的安裝調試義務並不因此免除。

3、 貨物卸貨及保管：

3.1 由乙方負責卸貨;

3.2 貨物運抵合同指定地點後，由乙方妥善保管(如防潮、防盜)，因乙方保管不當，造成設備及相關配件材料遺失，造成的損失由乙方自行承擔。

4、 合同總安裝工期

本合同停車設備安裝總工期為 天。如因甲方原因導致延誤施工，則合同總工期自動予以順延。

5、 安裝質量保證

由乙方負責安裝停車設備，並須通過甲方及當地特種設備安全監督管理部門的驗收。

安裝過程的施工組織和人員施工安全由乙方負責，安裝過程產生的人員意外風險及因此造成第三方損失的，除不可抗力因素外，相關責任和損失由乙方承擔。

6、 違約責任

6.1、由於非乙方原因，造成乙方進場後停工的，經甲方確認後工期自動順延;因甲方原因，造成乙方進場後停工的，除工期順延外，甲方還應向乙方支付違約金，具體計付方法為：每延誤一日，違約金為本合同安裝總價的萬分之六，但違約金總額最多不超過本合同安裝總價的百分之十。

6.2、甲方逾期支付本合同第2條約定的各款項，甲方按逾期支付金額的萬分之四/日向乙方支付違約金，工期予以相應順延。逾期超過60日的，超過天數部分，按逾期支付金額的萬分之六/日向乙方支付違約金。

6.3、如果由於甲方原因造成實際安裝日期距機械式停車設備到貨日超過6個月，或由於甲方的原因造成安裝停工期超過3個月，則乙方有權提出安裝價格上調10%，並另行簽署補充協議。

6.4、除不可抗力外，一方未經另一方書面同意而單方解除合同的，一方須向另一方償付違約金，違約金為安裝總金額的百分之二十。

6.5、由於乙方原因導致未能按合同約定工期完成安裝的，則按合同總價款的萬分之六/日向甲方支付違約金，但違約金總額最多不超過本合同安裝總價的百分之十。

6.6、由於乙方原因造成甲方設備未能通過當地特種設備安全監督管理部門對停車設備的驗收，由乙方負責按照甲方規定期限重新調試，直至再次驗收合格，若乙方未能在規定期限內調試完畢並驗收合格的，每延誤一日，違約金為本合同安裝總價的萬分之六，但違約金總額最多不超過本合同安裝總價的百分之十。

6.7、因乙方違約應向甲方支付的違約金、賠償金等，甲方有權直接從未付款中直接扣除。

6.8、因一方違約，造成的對方支出的爭議處理費用(包括但不限於訴訟費、律師費、保全費、訴訟財產保全擔保保險費等)由違約方承擔。

7、 不可抗力

7.1、不可抗力，是指發生了無法預見、無法避免、無法控制、無法克服的意外事件(如戰爭、國家政策改制等)或自然災害(如地震、火災、水災等)，以致甲乙雙方不能依約履行職責或不能如期履行職責，發生意外事件或遭受自然災害的一方可以免除履行職責的責任或推遲履行職責。

7.2、不可抗力發生後，受影響方應及時將不可抗力發生的情況通知另一方，並應在不可抗力事件發生後三十天內向另一方提供由當地權威機構出具的不可抗力事件證明，受影響方可免責或推遲履行合同內容。

8、 其他

8.1、乙方不得違反安全管理規定進行施工。

8.2、乙方嚴格遵守國家關於安全生產管理規定和安全標準組織施工，做好安全防護措施，消除事故隱患。安裝過程中如由於乙方原因導致出現安全事故，所有的經濟賠償和法律責任由乙方負責。

8.3、停車設備未經當地質量技術部門驗收合格，甲方擅自使用的，應對由此產生的一切後果負責。

8.4、本合同設備涉及的乙方的知識產權，未經乙方許可，甲方不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其知識產權產品，或者使用其知識產權方法，否則甲方將承擔由此產生的一切法律責任。

8.5、雙方均不得就任何可能的間接損失或因第三方原因造成的損失向對方提出索賠。

8.6、雙方確認的送達地址詳見合同首頁，一經寄送至送達地址即視為送達。各方的聯繫方式和送達地址需要變更時，應當自變更之日起三個工作日內以書面形式通知對方;未通知的，若對方郵寄送達的，與本合同相關的文件資料包括法律文書郵寄至送達地址即視為送達。

8.7、甲、乙雙方發生糾紛應友好協商解決。協商不成則可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

8.8、本合同一式六份，甲乙雙方法定代表人/委託代理人簽字並加蓋公章(合同章)後生效，甲、乙雙方各執正本三份。本合同所有條款均為打印文字，不得塗改或手寫添加，任何塗改或手寫添加行為皆視為無效。

8.9、如合同簽訂之後有所變更須經甲、乙雙方協商一致，另行簽訂補充協議並簽字蓋章。

8.10、與本合同相關的文件均作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。

甲方：乙方：

甲方蓋章： 乙方蓋章：

甲方法定代表人或 乙方法定代表人或

委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：

年 月 日 年 月 日