定作合同（四）（精選25篇）

定作合同（四） 篇1

甲方：___________________ 乙方：___________________

身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

第二條　加工成品質量要求：_____________________________________。

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_________________________

(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條　技術資料，圖紙提供辦法：_______________________

(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條　價款或酬金：_____________________________________

第六條　驗收標準和方法：__________________________

(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條　交(提)貨的時間和地點：____________________________

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條　包裝要求及費用負擔：__________________________________

第九條　運輸辦法及費用負擔：__________________________________

第十條　結算方式及期限：_____________________________________

第十一條 其他：

___________________________________________

(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還等等。)

第十二條　承攬方的違約責任：

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條　定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條　糾紛的處理：

1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

(2)依法向 人民法院提起訴訟。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。

甲方：_____________________ 乙方：______________________

住址：_____________________ 住址：______________________

聯繫電話：_________________ 聯繫電話：__________________

開户銀行：_________________ 開户銀行：__________________

賬號：_____________________ 賬號：______________________

_________年______月______日 _________年______月________日

簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

定作合同（四） 篇2

承攬方：_________

定作方：_________

定作方委託承攬方加工________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：_________

規格：_________

單位：_________

數量：_________

備註：_________

第二條加工成品質量要求：___________。

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：

(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或

項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：________

第九條運輸辦法及費用負擔：________

第十條結算方式及期限：___________

第十一條其他：___________

(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：_________在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份，交____________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：______________________

代表人：______________________

地址：________________________

電話：________________________

開户銀行：___________________

帳號：_______________________

承攬方：_____________________

代表人：_____________________

地址：_______________________

電話：_______________________

開户銀行：___________________

帳號：_______________________

定作合同（四） 篇3

合同編號：____________

甲方：___________________ 乙方：___________________

身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

雙方在平等互願的基礎上，經友好協商，就定作_________，達成如下協議：

第一條　定作項目：_________________________

第二條　加工物

加工物名稱規格型號計量單位數量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條　承攬人提供的材料

材料名稱商標規格型號生產廠家計量單位數量質量材料費

單價金額

合計人民幣金額(大寫)

第四條　材料檢驗

定作人於_________的期限內，對承攬人提供的材料採用_________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：符合_________標準。

定作人可以在_________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

第五條　資料提供

1.定作人應該在合同簽訂後_________日內(即_________年_______月_______日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第六條　轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第七條　保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：_________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第八條　質量標準

定作物的技術標準為：_________________________。質量要求為：_________________________。

第九條　包裝

定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費用由_________負擔。

第十條　變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十一條　協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十二條　監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十三條　保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十四條　定作物的交付

定作物完成後，承攬人應該在_________期限內，在_________地點，以_________交付方式交付給定作人。

第十五條　定作物的驗收

驗收方法：_________________________________。

驗收期限：_________________________________。

驗收地點：_________________________________。

第十六條　質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_________________________。

第十七條　付款

1.定作人應在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)_________元。

2.其結算方式為：_________________，結算期限為：_________________。

第十八條　留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十九條　本合同解除的條件

1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

3.雙方通過書面協議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

第二十條　違約責任

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬人的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。

2.定作人的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金

第二十一條　通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起3日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十二條　合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出3天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十三條　合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條　爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向 人民法院起訴。

第二十五條　不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後3日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十六條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十七條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條　合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

甲方：_____________________ 乙方：______________________

住址：______________________ 住址：______________________

聯繫電話：__________________ 聯繫電話：__________________

開户銀行：__________________ 開户銀行：__________________

賬號：_______________________賬號：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同（四） 篇4

甲方(定作人)：

乙方(承攬人)：

鑑於甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

1.承攬人應當依照合同約定選用原材料，並接受定作人檢驗。

2.承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

第三條 定作物的質量要求和技術標準

1.定作物的技術標準和質量要求:。

2.定作物的包裝要求及費用負擔:。

3.定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價金的構成及結算

1.項目價金構成：該價金包括____________________。

2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢後______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

3.外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

4.網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

5.網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料後將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

7.本項目按下列第______項方式支付

(1)一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。

(2)分期支付

本合同生效後_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

(按進度支付);

項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%，其餘______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。

8.甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

9.乙方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

收款人：________________________。

開户行：________________________。

賬號：__________________________。

第五條 交貨與驗收

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，並按協議執行。

2.定作物的交付方式及地點

(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。

(2)交貨地點：________________________。

3.驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

4.驗收方式：_____________________________。

5.驗收時間：定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆，逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。

6.驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

7.驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑑定，以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。

第六條 質量保證

1.質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

2.質量保證期內，由於承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格後另行計算。

3.質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

4.定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

第七條 技術資料的提供及保密要求

1.定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或説明，定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

2.承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權利義務

1.定作人的權利

(1)對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

(3)根據工作需要調整工作量。

(4)要求承攬人提供必要的使用指導。

(5)其他約定：_____________________________________________________________。

2.定作人的義務

(1)中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

(2)按約定驗收定作物。

(3)按約定支付合同價款。

(4)承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

(5)其他約定：____________________________________________________________。

3.承攬人的權利

(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

(2)定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

(4)按合同約定收取價款。

(5)其他約定：_____________________________________________________________。

4.承攬人的義務

(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

(2)按合同約定的標準和要求進行加工製作。

(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

(4)未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

(5)加工期間接受定作人監督檢查。

(6)按合同約定及時提交工作成果，並提交必要的技術資料和質量證明。

(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。

第九條 違約責任

1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

2.如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

3.未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。

4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

5.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

6.任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

7.發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

第十條 不可抗力

1.由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方，並在其後_____日內向對方提供有效證明文件。

2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

第十一條 爭議的解決

1.因合同發生爭議，雙方應協商解決。

2.如協商不成，可選擇下列第______項確定：

3.向____________仲裁委員會申請仲裁;

4.向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識產權的瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

1.本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

2.雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

3.發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現;

(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

(3)定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

(5)定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

4.發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

(1)合同已經按照約定履行完畢;

(2)雙方協商解除合同;

(3)法律規定的其他情形。

5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

第十四條 通知與送達

1.所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯繫地址。

(1)親自送達的，有簽收回執。

(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

(3)通過電傳或者傳真送達的，有回執。

2.本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳註明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出後第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

3.本合同通知及送達的詳細信息如下：

定作人(甲方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

承攬人(乙方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

第十五條 其他約定

1.定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

3.本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。

4.如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

5.本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方：___________________________乙方：_____________________

法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________

聯繫電話：_____________________ 聯繫電話：_________________

銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同（四） 篇5

甲方(定作人)：

乙方(承攬人)：

鑑於甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，並接受定作人檢驗。

2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

第三條 定作物的質量要求和技術標準

3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價金的構成及結算

4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢後______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

4.3 外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

4.3.1 網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

4.3.2 網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料後將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

4.5 本項目按下列第______項方式支付

4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。

4.5.2 分期支付

 本合同生效後_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

 (按進度支付);

 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%，其餘______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。

4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

4.7 乙方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

收款人：_________________________。

開户行：_________________________。

賬號：___________________________。

第五條 交貨與驗收

5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，並按協議執行。

5.2 定作物的交付方式及地點

5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。

5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。

5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

5.4 驗收方式：___________________________________________________。

5.5 驗收時間：定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆，逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。

5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑑定，以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。

第六條 質量保證

6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

6.2 質量保證期內，由於承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格後另行計算。

6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

6.4 定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

第七條 技術資料的提供及保密要求

7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或説明，定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權利義務

8.1 定作人的權利

8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

8.1.3 根據工作需要調整工作量。

8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

8.1.5 其他約定：___________________________________________________。

8.2 定作人的義務

8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

8.2.2 按約定驗收定作物。

8.2.3 按約定支付合同價款。

8.2.4 承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

8.2.5 其他約定：___________________________________________________。

8.3 承攬人的權利

8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

8.3.4 按合同約定收取價款。

8.3.5 其他約定：___________________________________________________。

8.4 承攬人的義務

8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工製作。

8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，並提交必要的技術資料和質量證明。

8.4.7 其他約定：___________________________________________________。

第九條 違約責任

9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。

9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

第十條 不可抗力

10.1 由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方，並在其後_____日內向對方提供有效證明文件。

10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

第十一條 爭議的解決

11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識產權的瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

13.4.2 雙方協商解除合同;

13.4.3 法律規定的其他情形。

13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

第十四條 通知與送達

14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯繫地址。

14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執。

14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳註明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出後第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：

定作人(甲方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

承攬人(乙方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

第十五條 其他約定

15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。

15.4 如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

15.5 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方：_________________________ 乙方：_____________________

法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________

聯繫電話：_____________________ 聯繫電話：_________________

銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同（四） 篇6

定作人：_________________________

承攬人：_________________________

簽訂地點：_______________________

簽訂時間：_______年_____月_____日

第一條  加工物 

第二條 攬人提供的材料

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第六條 定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

________________________________________________________________________。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。

第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十六條 本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

（二）____________________________________________________________________。

第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；

（一）提交_________仲裁委員會仲裁。

（二）依法向_________人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

定作人

定作人（章）：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

承攬方

承攬人（章）：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

鑑（公）證意見：

經辦人：

鑑（公）證機關（章）

______年______月______日

（注：除國家另有規定外，鑑

（公）證實行自願原則）

定作合同（四） 篇7

全文

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜定作物｜規格｜計量｜ ｜ 報酬 ｜ 交貨期限及數量 ｜

｜ ｜ ｜ ｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜名稱 ｜型號｜單位｜ ｜單價｜金額｜合計｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 合計人民幣金額（大寫）： ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 承攬人提供的材料

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ ｜材料｜牌號｜規格｜生產｜計量｜用料｜ ｜ ｜ ｜

｜序號｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜質量｜單價｜金額｜

｜ ｜名稱｜商標｜型號｜廠家｜單位｜數量｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 定作物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答覆。

第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預付材料款（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十七條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑑（公）證意見： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜住所： ｜住所： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜委託代理人： ｜委託代理人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜電話： ｜電話： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜開户銀行： ｜開户銀行： ｜鑑（公）證機關（章） ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜賬號： ｜賬號： ｜經辦人： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

監製部門： 印製單位：

定作合同（四） 篇8

合同編號：_________

定作人：_________

簽訂地點：________

承攬人：_________

簽訂時間：_____________年________月________日

第一條定作物、數量、報酬、交貨期限

定作物名稱：_____________

規格型號：_____________

計量單位：_____________

數量：____________________

報酬：____________________

交貨期限及數量：_____________

單價：____________________

金額：____________________

合計：____________________

合計人民幣金額(大寫)：_________

(注：_________空格如不夠用，可以另接)

第二條承攬人提供的材料

序號：____________________

材料名稱：____________________

牌號商標：____________________

規格型號：____________________

生產廠家：____________________

計量單位：____________________

用料數量：____________________

質量：____________________

單價：____________________

金額：____________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

____________

第四條定作物的技術標準、質量要求

______________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件

____________

第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

____________

第七條承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。

第八條定作物的包裝要求及費用負擔

______________

第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條定作物交付的方式及地點

______________

第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限

______________

第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預付材料款(大寫)______________元。

第十三條報酬及材料費的結算方式及期限

_______

第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)______元。

第十五條本合同解除的條件_______

第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十七條違約責任：_____________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十九條其他約定事項：___________

定作人

定作人(章)：_________

住所：______________

法定代表人：_________

居民身份證號碼：_________

委託代理人：_________

電話：______________

開户銀行：_________

賬號：______________

編碼：______________

承攬人

承攬人(章)：_________

住所：______________

法定代表人：_________

居民身份證號碼：_________

委託代理人：_________

電話：______________

開户銀行：_________

賬號：______________

編碼：______________

鑑(公)證意見：_________

鑑(公)證機關(章)

經辦人：______________

監製部門：___________

印製單位：___________

定作合同（四） 篇9

合同編號：____________

定作人：________________________

簽訂地點：______________________

承攬人：________________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 承攬人提供的材料

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

__________________________________________

第四條　定作物的技術標準、質量要求

___________________________________________

第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件

__________________________________________

第六條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

__________________________________________

第七條　承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的________日內答覆。

第八條　定作物的包裝要求及費用負擔

___________________________________________

第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條　定作物交付的方式及地點

___________________________________________

第十一條　定作物檢驗標準、方法、地點及期限

___________________________________________

第十二條　定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元。

第十三條　報酬及材料費的結算方式及期限

____________________________________________

第十四條　定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。

第十五條　本合同解除的條件

____________________________________________

第十六條　定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十七條　違約責任：__________________________

第十八條　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條　其他約定事項：_________________________

監製部門：_____________________　印製單位：_____________________

定作合同（四） 篇10

定作合同

合同編號：_________________

定作人：

______________________________________________________

承攬人：

______________________________________________________

簽訂時間：_________________

簽訂地點：_________________

第一條

加工物

加工物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

單價

金額

合計人民幣金額(大寫)

第二條

承攬人提供的材料

材料名稱

商標

規格型號

生產廠家

計量單位

數量

質量

材料費

單價

金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條

定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：____________________________。

第四條

定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求______________________________。

第五條

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的___________日內答覆。

第六條

定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：______________________________________________________________________________。

第七條

定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________________________________。

第八條

定作物的技術標準、質量要求：_________________________________________________________。

第九條

定作物的包裝要求及費用負擔：___________________________________________________。

第十條

定作物的交付方式、期限及地點：__________________________________________________。

第十一條

定作物的驗收、方法、期限及地點：________________________________________________________。

第十二條

承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______________________________________________________。

第十三條

定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。

第十四條

結算方式及期限：____________________________________________________________________________。

第十五條

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條

本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。(二)

第十七條

違約責任：__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計算方法：________________________________________________________________。

第十八條

合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。

第十九條

其他約定事項：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

郵政編碼：

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：委

託代理人：

電話：

郵政編碼：

定作合同（四） 篇11

合同編號：_________

定做人：_________

承攬人：_________

簽訂地點：_________

簽訂時間：________年____月____日

第一條　定作物、數量、報酬、交付期限

┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐

│定作物名稱│規格型號│計量單位│數量│　報酬　　│交貨期限及數量　│

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　├──┬──┼──┬──┬──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│單位│金額│合計│　　│　　│

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

│合計人民幣金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

└─────────────────────────────────┘

第二條　承攬人提供的材料

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│序號│材料│規格│生產│計量│用料│質量│單價│金額│

│　　│名稱│型號│廠家│單位│數量│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

_________。

第四條　定作物的技術標準、質量要求：

_________。

第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

_________。

第六條　加工物的包裝要求及費用負擔：

_________。

第七條　定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

_________。

第八條　承攬人發現定做人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書的____日內答覆。

第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條　定作物的交付方式及地點：

_________。

第十一條　定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：

_________。

第十二條　報酬的結算方式及期限：

_________。

第十三條　定作人在________年____月____日前交定金（大寫）_________。

第十四條　本合同解除的條件：

_________。

第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

第十六條　違約責任：

_________。

第十七條　合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條　其他約定事項：

_________。

┌────────┬────────┬────────┐

│定作人　　　　　│承攬人　　　　　│鑑（公）證意見　│

├────────┼────────┼────────┤

│定作人（章）：　│定作人（章）：　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│住所：　　　　　│住所：　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│法定代表人：　　│法定代表人：　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│居民身份證號碼：│居民身份證號碼：│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│委託代理人：　　│委託代理人：　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│電話：　　　　　│電話：　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│開户銀行：　　　│開户銀行：　　　│鑑（公）證機關　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│（章）　　　　　│

│帳號：　　　　　│帳號：　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│郵政編碼：　　　│郵政編碼：　　　│經辦人：　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│________年____月____日│________年____月____日│________年____月____日│

└────────┴────────┴────────┘

定作合同（四） 篇12

合同編號：___________

定作人：_________________________

承攬人：_________________________

簽訂地點：_______________________

簽訂時間：_______年_____月_____日

第一條 加工物

第二條 攬人提供的材料

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：

________________________________________________________________________。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)______________________。

第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條 本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)____________________________________________________________________。

第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;

(一)提交_________仲裁委員會仲裁。

(二)依法向_________人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

定作人

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

承攬方

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

鑑(公)證意見：

經辦人：

鑑(公)證機關(章)

______年______月______日

定作合同（四） 篇13

合同編號：___________

甲方：___________________ 乙方：___________________

法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

鑑於甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，並接受定作人檢驗。

材料名稱規格型號質量提供日期

2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

第三條 定作物的質量要求和技術標準

3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價金的構成及結算

4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢後______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

4.3 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

4.4 本項目按下列第______項方式支付

4.4.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。

4.4.2 分期支付

 本合同生效後_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

 (按進度支付);

 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%，其餘______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。

4.5 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

4.6 乙方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

收款人：_________________________。

開户行：_________________________。

賬號：___________________________。

第五條 交貨與驗收

5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，並按協議執行。

5.2 定作物的交付方式及地點

5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。

5.2.2 交貨地點：

__________________________________________________。

5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

5.4 驗收方式：

___________________________________________________。

5.5 驗收時間：定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆，逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。

5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑑定，以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。

第六條 質量保證

6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

6.2 質量保證期內，由於承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格後另行計算。

6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

6.4 定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

第七條 技術資料的提供及保密要求

7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或説明，定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權利義務

8.1 定作人的權利

8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

8.1.3 根據工作需要調整工作量。

8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

8.1.5 其他約定：

___________________________________________________。

8.2 定作人的義務

8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

8.2.2 按約定驗收定作物。

8.2.3 按約定支付合同價款。

8.2.4 承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

8.2.5 其他約定：

___________________________________________________。

8.3 承攬人的權利

8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

8.3.4 按合同約定收取價款。

8.3.5 其他約定：

___________________________________________________

。

8.4 承攬人的義務

8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工製作。

8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，並提交必要的技術資料和質量證明。

8.4.7 其他約定：

___________________________________________________

。

第九條 違約責任

9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。

9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

第十條 不可抗力

10.1 由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方，並在其後_____日內向對方提供有效證明文件。

10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

第十一條 爭議的解決

11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識產權的瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

13.4.2 雙方協商解除合同;

13.4.3 法律規定的其他情形。

13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

第十四條 通知與送達

14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯繫地址。

14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳註明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出後第 個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

第十五條 其他約定

15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。

15.4 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：___________

住址：_____________________ 住址：______________________

聯繫電話：_________________ 聯繫電話：__________________

開户銀行：_________________ 開户銀行：__________________

賬號：_____________________ 賬號：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同（四） 篇14

根據國家知識產權及網絡管理的有關規定，_________（以下簡稱甲方）委託_________（以下簡稱乙方）為甲方籌建internet網站，設計製作網頁的合作項目，經雙方協商達成以下協議：

一、甲方權利與義務

1.甲方有權要求乙方按照附件一中雙方商定的網站結構，在附件二中雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容。

2.甲方負責提供製作所需的一切資料（包括文字，圖片以及其他相關文件），並製作成電子文件。在乙方開始製作網頁時，甲方應備齊全部內容資料。

3.甲方應在網頁製作的全過程中給與乙方便利條件，並積極配合。

4.甲方有權對乙方設計的網頁提出修改意見，由雙方協商更改。

二、乙方權利與義務

5.乙方應依據附件一中雙方商定的網站結構，在附件二中雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容，乙方有權對甲方網頁的設計提出自己的意見和建議。

6.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

7.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

8.乙方所製作的網頁需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器，並支持800/600分辨率。

9.在製作過程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協助實現，並交甲方驗收通過。對有可能影響附件二中雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協商確定具體時間。

10.乙方負責在網站開通後____日內對甲方網站中由於乙方失誤造成的頁面錯誤進行修改。

三、違約責任

11.由於甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，並有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

12.由於乙方原因未能按時完成合同所規定的內容，甲方有權向乙方提出索賠，具體額度由雙方協商確定。

四、爭議解決

13.雙方因合同的解釋或履行產生爭議，由雙方友好協商解決。協商不成，雙方均有權向有管轄權的人民法院起訴。

五、知識產權的保護

14.甲方付清應付乙方的全部款項後，甲方正式享有網站的全部使用權。

15.雙方合作期間，網站構架，網頁版式設計等內容（甲方提供文本資料及圖形，音像資料未經乙方加工部分除外）之版權，設計權，使用權歸乙方所有，未經許可甲方不得擅自使用，不得複製或交由第三方使用。

16.如因乙方原因出現第三方指控與站點頁面有關的知識侵權的事件，應由乙方負責並保證甲方權利不受損失。

六、合同的終止

17.在乙方收到甲方支付的全部費用後，本合同自行終止。

18.任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，並説明正當終止理由，由雙方簽字代表協商終止合同。

19.由於戰爭，地震，火災等法定人力不可抗因素導致的工作中斷，雙方均不承擔責任，待條件恢復後，由雙方協商確定合同變更內容。

七、合同金額及付款方式

20.甲方應向乙方網站規劃費，網站設計費，網站製作費，以及網站後期維護費共計人民幣_________元。

21.乙方為甲方進行網站總體設計製作之前，甲方應付給乙方網站預付款_________元。

22.待乙方全部完成甲方網站建設後，甲方應在三日內付給乙方網站建設款_________元。

23.乙方為網站後期維護期滿，甲方應在三日內付給乙方網站維護款_________元。

甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________　　　　　　　　代表（簽字）：_________

________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日

定作合同（四） 篇15

合同編號：_________

承攬人：_______________

法定住址：_________________

法定代表人：_____________

職務：____________________

委託代理人：_____________

身份證號碼：_____________

通訊地址：_________________

編碼：_________________

聯繫人：_______________

電話：____________________

傳真：____________________

帳號：____________________

電子信箱：_________________

定作人：_______________

法定住址：_________________

法定代表人：_____________

職務：____________________

委託代理人：_____________

身份證號碼：_____________

通訊地址：_________________

編碼：_________________

聯繫人：_______________

電話：____________________

傳真：____________________

帳號：____________________

電子信箱：_________________

雙方在平等互願的基礎上，經友好協商，就定作__________，達成如下協議：

第一條定作項目：_____________

第二條加工物

加工物名稱：____________________

規格型號：____________________

計量單位：____________________

數量：____________________

報酬：____________________

單價：____________________

金額：____________________

合計人民幣金額(大寫)：____________________

第三條承攬人提供的材料

材料名稱：____________________

商標：____________________

規格型號：____________________

生產廠家：____________________

計量單位：____________________

數量：____________________

質量：____________________

材料費：____________________

單價：____________________

金額：____________________

合計人民幣金額(大寫)：____________________

第四條材料檢驗

定作人於__________的期限內，對承攬人提供的材料採用__________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：__________符合__________標準。

定作人可以在__________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

第五條資料提供

1.定作人應該在合同簽訂後__________日內(即__________年________________月________________日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的__________日內答覆。

第六條轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第七條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第八條質量標準

定作物的技術標準為：_____________。質量要求為：_____________。

第九條包裝

定作物的包裝要求：_____________。包裝的費用由__________負擔。

第十條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十一條協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十二條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十三條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十四條定作物的交付

定作物完成後，承攬人應該在__________期限內，在__________地點，以__________交付方式交付給定作人。

第十五條定作物的驗收

驗收方法：_______。

驗收期限：_______。

驗收地點：_______。

第十六條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_______。其保證質量的前提條件為：_____________。

第十七條付款

1.定作人應在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)__________________元。

2.其結算方式為：________，結算期限為：________。

第十八條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十九條本合同解除的條件

1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

3.雙方通過書面協議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

第二十條違約責任

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬人的違約責任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。

2.定作人的違約責任：__________中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金

第二十一條通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用__________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_______。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十二條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出__________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十三條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決

(1)提交__________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十五條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後__________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十六條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十七條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

3.本合同正本一式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力。

承攬人(蓋章)：____________定作人(蓋章)：____________

法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________

委託代理人(簽字)：________委託代理人(簽字)：________

簽訂地點：__________________簽訂地點：_____________

定作合同（四） 篇16

一、問題的提出

買賣合同與承攬合同，作為合同法規定的有名合同，相互之間的區別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉移標的物所有權於買受人，買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據定作人的要求，以自己技能、設備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別製作成品並給付報酬的合同。

但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經常發生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據被告提供的貨品種類、規格、數量、式樣等，為被告製作各種櫃枱、燈箱等辦公傢俱產品。但是根據原告提供的證據來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數量、質量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經常出現，上海市長寧區人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內銷呢絨供需合同》，由被告根據原告提供的樣品，為原告提供價值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產工廠監督產品質量。另外，還有一種普遍存在的現象，即一些單位要求生產廠家在出廠商品上註明買方特有標誌，因此發生貨物質量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬於定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

其實，區別買賣合同與定作合同的意義不僅在於案件的實體處理，更在於案件審理中的一些程序問題，主要是：

一是確定案件的管轄問題。根據最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設備、技術為定作人加工產品的地點，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行，當事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權。而買賣合同中，雙方當事人沒有約定合同履行地時，應以當事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：採用送貨方式的，以貨物發運地為合同履行地;採用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的，以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致，就要以約定地點為合同履行地，以合同約定的交貨地點確定管轄權。如果合同沒有實際履行，當事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時候合同的性質直接決定着管轄地的確定和案件是否移送問題。

二是確定當事人舉證的分配。按照最高人民法院《關於民事訴訟證據的若干規定》第二條的規定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明”，“沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張，由負有舉證責任的當事人承擔不利後果”。不同的合同糾紛對當事人舉證責任的要求是有區別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應的技術要求或者材料，並且按照約定時間驗收、接受加工成果，支付一定的報酬或者材料費用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術要求保質保量地在約定的時間內完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據證明交付的標的物符合約定的質量要求，在約定的時間內交付相應數量的標的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責任包括行為責任和結果責任，在司法實踐中，除了為證明自己主張的事實要提供相應的證據，承擔相應的行為責任之外，還要承擔因為不能舉證或者舉證不力而要承擔的結果責任。承攬合同與買賣合同，當事人所要承擔的結果責任也是不一樣的，承攬人沒有按時完成工作成果，負有的是繼續完成並承擔違約責任，而不承擔定作人拒不接受工作成果的結果責任;出賣人如果不能及時供貨，買受人可以單方解除合同並要求出賣人承擔違約責任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據合同法第二百五十三條的規定，承攬合同的承攬人必須以自己的設備、技術和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基於承攬人的技術、設備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構成根本違約。此時，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負責，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產過程不需買方制約，賣方可以將工作任務轉交第三人完成，無須徵得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿易公司是沒有製作能力的，只能委託工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應該定性為貨樣買賣合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標的物是嚴格按照定作人的要求製作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標的物是在合同生效後才開始製作的，從製作開始即為定作人所有，承攬人無權處分，只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔民事侵權責任。因此承攬合同的標的物是承攬人運用自己的技術、設備和勞力在合同生效後製作的特定物，而買賣合同的標的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標的物的特定性，通常是不改變標的物本質屬性，標的物可能在合同成立時已經存在也可以是在合同成立後生產。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產品範圍內或者基礎上，做些選擇性的確定，產品本質屬性並不改變。上文提到的一些單位要求生產廠家在出廠商品上註明買方特有標誌，如超市要求廠家在供應商品上打上超市標誌的行為，不能定性為定作行為，仍屬於買賣行為。

定作合同（四） 篇17

合同編號：______________

定作人：________________________

承攬人：________________________

簽訂地點：______________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條　定作物、數量、報酬、交貨期限

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

交貨期限及數量

單價

金額

合計

合計人民幣金額（大寫）：　

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條　承攬人提供的材料

序號

材料名稱

牌號商標

規格型號

生產廠家

計量單位

用料數量

質量

單價

金額

定作合同（四） 篇18

甲方：________

乙方：________

____(簡稱甲方)，向___(簡稱乙方)定作下列木器傢俱，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

一.木料：甲方供應，乙方完成定作的傢俱後，如有餘料應退還給甲方。

二.規格標準：按圖紙式樣規格製作。

1、圖號______

2、傢俱名稱______

3、單位(個)______

4、數量______

5、單價______

6、總價______

7、油漆顏色______

8、交貨日期______

9、以上共計加工費人民幣(大寫)______

三、技術標準：按統一規定的企業標準執行。規格、尺寸等。

四、交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方經驗收即同時付清價款。

五、任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

本合同一式四份，雙方各執兩份。

甲方：(蓋章)

經手人：_____

乙方：(蓋章)

經手人：______

____年__月__日簽訂

定作合同（四） 篇19

定作人(甲方)：_____________

承攬人(乙方)：_____________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》以及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上，達成如下協議：

第一條品名、數量、價款

一、產品名稱：_________________;型號：_____________________;

櫥櫃產地：_________________;總價款：________________元。

二、甲方定製的櫥櫃及配套產品的數量單價詳見附件一《核價清單》，其設計圖紙詳見附件二《設計圖紙》。

第二條質量標準

按以下第_______種方式執行：

一、執行現行國家標準。

二、___________________________。

第三條支付方式

本合同價款按以下第_______種方式支付：

一、甲方於_______年____________月____________日前向乙方支付全部價款。

二、__________________________。

第四條交付與安裝

一、本合同所訂櫥櫃按以下第_______種方式交付：

1.乙方應於_______年____________月____________日將櫥櫃櫃體送到甲方指定地點。運費_________________元由___________方承擔;

2.甲方於_______年____________月____________日至___________自提。

二、乙方應在櫥櫃櫃體交貨後___________日內完成櫃體的安裝;櫥櫃櫃體安裝完畢後應在___________日內進行台面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過___________日。

第五條驗收

一、甲方應於櫥櫃安裝完畢後___________日內會同乙方人員對所安裝的櫥櫃進行驗收。

二、有質量異議的，雙方同意委託進行鑑定。

第六條雙方的權利與義務

一、甲方廚房應具備如下安裝條件(可附頁)：_________。

二、甲方應於櫥櫃安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，並在牆上將牆內的暗線、暗管標示清楚。

三、甲方自購的與櫥櫃安裝有關的廚房設備及功能件應在安裝之前全部到場，以便乙方開展定位、挖孔等工作。

四、乙方提供廚房設備及功能件的，由乙方負責安裝至圖紙標示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負責。

五、櫥櫃安裝驗收通過後，乙方應向甲方提供發票、產品質量合格證明、使用説明和保修卡等資料。

六、本櫥櫃產品保修期___________年，至驗收合格通過之日起計算。

第七條違約責任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價款部分的_________________%向對方支付違約金。

二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價款的_________________%向對方支付違約金。

三、櫥櫃產品質量不符合本合同約定，乙方應當無償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應承擔違約責任。經乙方返工或更換後，仍未達到約定的質量標準的，甲方有權解除合同，並要求乙方承擔相應的賠償責任。

四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應當賠償。

五、乙方提供的門板或枱面材料、廚房設備或功能件，發生缺貨情況的，乙方應及時通知甲方，甲方有權重新選擇，乙方應以甲方重新選擇部分價款的_________________%作補償。其中門板或枱面材料缺貨，致使甲方無法實現合同目的，甲方有權解除合同，並要求乙方承擔相應的賠償責任。

六、_____________。

第八條其他約定_____________。

第九條爭議解決

雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不願意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。

第十條本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份，經雙方簽字或蓋章後生效。

定作人(甲方)：___________承攬人(乙方)：___________

住所：__________住所：__________

聯繫電話：___________聯繫電話：___________

法定代表人：_______法定代表人：_______

委託代理：___________委託代理人：_______

開户銀行：___________開户銀行：___________

賬號：________________賬號：________________

編碼：_______________編碼：_________________

簽訂地點：___________簽訂地點：___________

簽訂時間：___________簽訂時間：___________

定作合同（四） 篇20

[承攬合同]—傢俱定作合同

＿＿＿＿甲（簡稱甲方），向＿＿＿木器加工廠（簡稱乙方），定作下列木器傢俱，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

1.木料：甲方供應，乙方完成定作的傢俱後，如有餘料應退還給甲方。

2.規格標準：按圖紙式樣規格製作。

┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐

│圖號│傢俱名稱│單位（個）  │數量│單價│總價│油漆顏色│ 交貨日期 │

├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

│    │        │            │    │    │    │        │          │

├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

│    │        │            │    │    │    │        │          │

├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

│    │        │            │    │    │    │        │          │

└──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┘

┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐

│圖號│傢俱名稱│單位（個）  │數量│單價│總價│油漆顏色│ 交貨日期 │

├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

│    │        │            │    │    │    │        │          │

├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

│    │        │            │    │    │    │        │          │

├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤

│    │        │            │    │    │    │        │          │

├──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┤

│以上共計加工費人民幣（大寫）                                        │

└──────────────────────────────────┘

3.技術標準：按統一規定的企業標準執行。

4.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

定作合同（四） 篇21

使用説明：(實際起草合同文本時請將此説明刪除)

1. 本合同適用於櫥櫃、服裝、鐵藝欄杆、藝術品等類非標準產品的定作。

2. 標準文本原有條款不得刪除，但可以在空白處填寫“不採用”或“無”，亦可在“其他事項”條款説明第××條不採用，或增加其他約定內容。

3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4. 簽署時應檢查附件是否齊全。

5. 附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

6. 如有其他疑問，請與律師溝通確定。

【定作物名稱】定作合同

甲方：A有限公司

乙方：

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，雙方經平等協商，就甲方委託乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權利義務，以資共同信守。

第一條 合同主體

1.甲方(定作人)：A有限公司

住所： 郵編：

法定代表人： 註冊號：

2.乙方(承攬人)：

住所： 郵編：

法定代表人： 註冊號：

3.甲方為依法設立的法人單位，依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商户)，有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗)，熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾，合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的，經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬户註銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商户，除原投資人或經營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條 定作物

1. 定作物清單及價款

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

價款

單價(元)

合價(元)

總價為人民幣(大寫)：

2. 價格組成及價格有效期：

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費 、包裝費、運費、安裝費、税費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定，價格適用期間屆滿後，如甲方繼續購買乙方定作物，則由雙方另行協商確定價格。

A.自 年 月 日起至 年 月 日止。

B.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條 合同價款

1. 總價款及結算方式：

2. 付款方式： 有/無定金(比例)， 。

3. 付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的 發票。

4. 發票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致税務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5. 支付方式：甲方採用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價款。

A電匯;B承兑匯票;C網上銀行;D其他方式

6. 收款人信息：開户行、户名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。

第四條 設計與質量標準

1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計)：

(1)若由甲方負責設計，則甲方應於 前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對，對於設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議後的 3 日內答覆。

(2)若由乙方負責設計，則乙方應於 前向甲方交付定作物設計文件，甲方應當在收到後3日內審核並回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

2.定作物的質量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

3.樣品：樣品採用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由 提供，雙方確認、封存後由甲方保管，作為驗收的依據。

3)在正式製作前，乙方應當先行製作樣品，經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。

第五條 原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產廠家

規格型號

計量

單位

數量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方於接到乙方通知後 日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為： )，費用由 承擔。乙方應當在 收到後2日內對 甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質量、規格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法：【對於貴重材料而言，這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還：【對於貴重材料而言，這很重要】

第六條 製作與包裝

1. 乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2. 乙方承諾，未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構成重大違約，甲方有權解除本合同，並且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

3. 包裝要求：乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號，單位包裝內的定作物數量，生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4. 特殊包裝要求： 。包裝物是否回收： 。

5. 其他約定：

第七條 交貨

1.合格交貨：乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格，方為合格交貨。

2.交貨時間： 。

3.交貨地點： (詳細地址： )。

4.運輸：運輸由乙方負責，並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收：甲方應當在定作物運至約定交貨地點後 日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延：每遲延一日，乙方應按 合同價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的，甲方有權解除本合同，乙方應當按合同價款的10% 承擔違約金。‘

8.數量不足：如交付的定作物數量不足，乙方應當在 2 日內補足，並應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。

9.質量瑕疵：如交付的定作物質量不符合本合同約定，則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的，甲方有權解除合同，乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

第八條 安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任：由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期：總工期為 個日曆天。計劃開工日期為 年 月 日，竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05%的違約金。

3、施工要求：

(1)質量標準： 見合同附件《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改：乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。

4、資源供應：施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。

5、安全監護：

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造，則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業，或者帶電作業，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的，安裝作業人員作業必須使用安全護具，現場需設專門人員進行時時監護，並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6. 自檢與複檢：本合同項下定作物安裝完畢後，乙方應進行自檢，自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7. 驗收：本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後 日內，甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條 保修

1.保修期：免費保修期為 年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢後驗收合格的確認文件所載時間為準

2.保脩金： 。

3. 免費保修：保修期內，因定作物質量原因發生的問題，由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰元，並且甲方可以自行或委託第三方維修，相關費用從保脩金中扣除，不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務：

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額( 包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等)，如果保脩金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件：

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條 知識產權與保密

1. 乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2. 乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守祕密。未經甲方許可，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。

第十一條 履約擔保

1.乙方採用下列第 種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務：

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第 種方式提供保證金：

(1) 現金

(2) 電匯

(3) 轉賬支票

3.扣除與返還：供貨完畢或合同期滿，本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠：甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

1.價格波動：雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家税收調整等因素。

(2)原則：任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數，調整合同價格。

2. 第三方索賠：乙方必須對所供定作物質量負責，凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議，並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據，乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性：乙方向甲方提交虛假髮票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條 公平競爭

1、 在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，並將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關處理後，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、 甲方受理投訴的方式：

聯繫人： 電話：

信函郵寄地址：

投訴專用電子郵箱：

第十四條 通知

1. 甲方聯繫人及通訊方式：

聯繫人： 電話： 傳真：

地址： 郵編：

Email:

2. 乙方聯繫人及通訊方式：

聯繫人： 電話： 傳真：

地址： 郵編

Email:

3. 雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4. 上述內容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。

5. 派員送達的應當有簽收文件。

6. 採用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

7. 採用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執為送達的證明。

8. 採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

9. 如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。

第十五條 爭議解決

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條 合同附件

下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

1. 附件一：定作物明細表

2. 附件二：《技術參數與質量標準明細》

3. 附件三：附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4. 附件四：加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《税務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開户許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬户證明文件原件。

第十七條 合同效力

1. 本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2. 雙方就合同內容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。

3. 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，各份具有同等法律效力。

第十八條 其他約定

1.其他約定：

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：A有限公司 乙方(蓋章)：

法定代表人 (簽字)： 法定代表人(簽字)：

(或)委託代理人(簽字)： (或)委託代理人(簽字)：

簽訂地點:

簽訂日期: 年 月 日

附件一

定作物明細表

附件二：

《技術參數與質量標準》

附件四： 授權委託書

致：【甲方公司名稱】

我單位委託 【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關文件，我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位：(蓋章)

法定代表人或負責人：(簽字)

年 月 日

受委託人：

姓名： 職務： 電話：

住所： 身份證號碼：

定作合同（四） 篇22

合同編號：

定作方： (以下簡稱甲方)

承攬方： (以下簡稱乙方)

經甲乙雙方友好協商，就甲方向乙方定作浮雕文化牆事宜，達成如下協議：

第一條　定作物種類數量及參數表

1、定作物名稱、規格型號、參數、數量、金額：(含税和運費，包工包料)

序號定作物名稱：

規格/型號：

參數：

數量：

單價：   (元)總金額，  (元)備註

合同總價款：        (大寫)：

(1)價格為含税，含運輸、含乙方技術人員到現場指導安裝調試費、包裝費用、檢測及認證費用，乙方提供正式發票。在本合同簽訂後，甲方如對定作物所用材料、定作物設計等方面提出變更，乙方應給予支持，如變更造成定作物價格發生變化，雙方應就合同價款另籤補充協議，如雙方未就價款變更籤訂補充協議或其他書面文件，則視為本合同價款未作任何變更。

(2)本合同附件：

1)乙方資質證明。

2)甲方確認的樣品、圖樣等。

2、定作物的技術標準(質量要求)： 乙方應按甲方確認的(1、樣品;2、定作物圖樣)進行供貨，保證所提供的定作物是全新、完整的，且完全符合以下質量要求：

(1)若樣品確認與技術參數有衝突時，按技術參數;

(2)最新的國家和行業相應標準和規範;

(3)其他要求：如有特殊要求以甲方要求及書面文字為準。

第二條　定作物的交貨方法、運輸方式、到貨地點及運費的承擔

1、交貨方法，按下列第1項執行：

(1)乙方送貨：運輸方式為。

(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具)。

(3)甲方自提自運。

2、到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

甲方如果要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限前1天通知乙方。

3、運費的負擔：運費費用由   方負擔。

第三條　付款方式

1、本合同生效且提供樣品甲方確認合格後3個工作日內，預付  元;

2、貨到現場安裝調試甲方驗收合格後支付  元;

3、剩餘5%為質保金，即  元，質保期滿以後確認定作物無質量問題，在一個月內進行支付。

4、上述付款前，乙方均應開具正式發票給甲方。

第四條　定作物的交(提)貨期限為下面種方式，按第 項執行：

(1)在在 年 月 日前全部到貨：

(2)可分批交貨，在 年 月 日到一批，數量為 ，在 年 月 日到第二批，數量為 ，剩餘 在 年 月 日全部到貨。

第五條　驗收

貨到甲方收貨地由甲方依據雙方確認的清單進行初步驗收;安裝完畢甲方組織相關人員依相關標準進行驗收;定作物驗收合格之前的貨物毀損等風險由乙方承擔，驗收合格後所有權轉移甲方。

第六條　產品的質量保證

1、本合同的定作物質保期為： 年，自定作物驗收合格之日起計算。

2、未經甲方同意，乙方不得將定作物交由第三人完成。如果甲方在驗收中發現不合格品，乙方應及時配合甲方採取有效措施予以補救(免費維修，更換或退貨)，以滿足甲方正常生產的需要。

3、保質期內甲方在正常使用情況下出現質量問題的，乙方負責免費維修或更換(甲方提供圖片數量作為證據，若需現場維修的乙方應48小時內到現場維修，若需更換定作物的乙方應不超過5天將備品寄到，甲方收到備品立即退回不良品)。

4、因定作物質量不合格發生安全事故或引起人身、財產損失的，乙方應承擔全部責任。

第七條 質保

質保期為驗收合格後一年，質保期內，賣方應在買方報修後一日內到達現場負責免費(包括但不限於零件的更換、材料費、人工費)維修。

第八條　知識產權及保密措施

因乙方提供的定作物導致甲方受到第三方關於侵犯其專利權、商標權或工業設計權等知識產權的指控，由乙方負責與第三方交涉並承擔一切法律責任與因此產生的所有費用。甲方因此而遭致損失的，乙方應全額賠償。

乙方在與甲方合作時瞭解到的一切有關於甲方的數據、資料等信息，乙方需保密，該保密義務即使雙方合同履行完畢亦不被免除。乙方須在甲方驗收合格的同時將甲方提供的所有資料交回，不得複製，不能交回的銷燬。如發現乙方涉及泄漏甲方重要信息，甲方將追究乙方法律責任。

若乙方未經甲方同意擅自將定作物轉由第三方製作，無論甲方是否因商業祕密的泄露而遭受實際損失，乙方均需向甲方支付合同約定的違約金。

第九條　違約責任

1、除不可抗力因素外，乙方到期不能交貨或逾期交貨，或定作物不符合約定的，每延遲一天，應向甲方支付合同額  %的違約金，並賠償甲方因此而造成的實際損失。逾期超過  天或者在寬限期內未更換完畢或更換後仍不合格的，甲方有權解除協議，乙方將甲方已付貨款退還甲方，甲方因此遭到損失的，乙方負責賠償。

2、如因乙方的原因導致甲方的信息泄露或侵犯甲方知識產權，乙方除應返還甲方已支付的所有費用外，仍應支付甲方違約金 萬元，如該違約金不足以賠償甲方的損失，仍應賠償甲方相應的損失。

3、如乙方不按本協議約定的其他條款履行，甲方有權停止付款，乙方按合同額的 /次支付甲方違約金。

4、上述違約金優先從合同總額中扣除。

第十條　廉政條款

在本合同簽訂、履行過程中，乙方不應向甲方及其相關的其他單位(包括員工)允諾提供回扣或提供回扣或任何其他性質的報酬，同時，乙方及其員工不應接受甲方及其相關的其他單位(包括員工)允諾提供回扣或提供的回扣或任何其他形式的報酬，並應確保其及其所屬員工實施的任何行為不會構成商業行賄、受賄，並應確保其行為不應在實質方面影響甲方員工本應保持的公正、公平形象。如甲方或政府主管部門有合理證據認為乙方存在違反本合同約定的情形，甲方有權選擇繼續履行或不再履行本合同。甲方選擇不再繼續履行的，乙方無條件放棄雙方合作所有項目的剩餘應收款項和質量保證金，並無條件退回所收全部款項。無論甲方採用何種方式處理以上情況，均有權追究甲方相關責任人和乙方的法律責任。

第十一條　爭議解決的方式：本合同如發生糾紛，雙方應當協商解決，協商不成時，可向甲方所在地人民法院起訴。

第十二條　其它約定：乙方到貨時須向甲方提供企業資質證明、定作物的質量檢測報告、原材料驗收報告及合格證原件等。

第十三條　本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力，自雙方簽字蓋章後生效，傳真件有效。本合同附件為本合同的組成部分。

甲方： (蓋章)      乙方： (蓋章)

法定代表人：     法定代表人：

委託代理人：     委託代理人：

電話：               電話：

傳真：               傳真：

地址：               地址：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

定作合同（四） 篇23

相關合同樣本之加工定作合同

合同編號：

定作方：______

承攬方：______

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

|定作物品| | | |價款或酬金 | 交貨數量及交貨期限 |

| |規格型號|計量單位|數 量|------|-------|

|名或項目| | | |單價|總金額|合計|

|合計人民幣金額(大寫) |

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、定作方帶料

|材料名稱|規格型號|計量單位|數 量|質 量|提供日期|消耗定額|單 價|總金額|

(注：空格如不夠用，可以另接。)

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

十四、雙方協商的其它條款

| 定作方 | 承攬方 |鑑(公)證意見： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) |

|單位地址： |單位地址： |

|法定代表人： |法定代表人： |

|委託代理人： |委託代理人： |經辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑑(公)證機關(章) |

|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |

|開户銀行： |開户銀行： |(注：除國家另有規定外， |

|帳 號： |帳 號： |鑑(公)證實行自願原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： |

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監製部門： 印製單位：

定作合同（四） 篇24

定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　合同編號：

承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　簽訂地點：

簽訂時間：年____月____日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐

│　　　　│　　│　　│　　│價款或酬金│　　交貨數量及交貨期限　　│

│定作物品│規格│計量│數量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤

│名或項目│型號│單位│　　│單價│總金額│合計│　　│　　│　　│　│

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　│

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　│

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　│

├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤

│　　合計人民幣金額（大寫）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

└──────────────────────────────────┘

（注：空格如不夠用，可以另接。）

二、定作方帶料

┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

│材料│規格│計量│數量│質量│提供│消耗│單價│總金額│

│名稱│型號│單位│　　　│　　　│日期│定額│　　│　　　│

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│

└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘

（注：空格如不夠用，可以另接。）

三、質量要求、技術標準

────────────────────────────────────

───────────────────

四、承攬方對質量負責的條件及期限

────────────────────────────────────

───────────────────

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

────────────────────────────────────

───────────────────

六、驗收標準、方法和期限

────────────────────────────────────

───────────────────

七、包裝要求及費用負擔

────────────────────────────────────

───────────────────

八、交（提）貨方式及地點

────────────────────────────────────

───────────────────

九、交付定金預付款數額及時間

────────────────────────────────────

───────────────────

十、結算方式及期限

────────────────────────────────────

───────────────────

十一、違約責任

────────────────────────────────────

───────────────────

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

────────────────────────────────────

───────────────────

十三、解決合同糾紛的方式

────────────────────────────────────

───────────────────

十四、雙方協商的其它條款

────────────────────────────────────

───────────────────

┌─────────┬─────────┬──────────────┐

│　定　　作　　方　│　承　　攬　　方　│　　　　　　　　　　　　　　│

│單位名稱（章）　　│　單位名稱（章）　│　鑑（公）證意見：　　　　　│

│單位地址：　　　　│　單位地址：　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│法定代表人：　　　│　法定代表人：　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│委託代理人：　　　│　委託代理人：　　│　經　辦　人：　　　　　　　│

│電　　話：　　　　│　電　　話：　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

│電報掛號：　　　　│　電報掛號：　　　│　　鑑（公）證機關（章）　　│

│開户銀行：　　　　│　開户銀行：　　　│________年____月____日　│

│帳　　號：　　　　│　帳　　號：　　　│（注：除國家另有規定外，　　│

│郵政編碼：　　　　│　郵政編碼：　　　│　鑑（公）證實行自願原則）　│

└─────────┴─────────┴──────────────┘

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

監製部門：　　　　　　　　　　　　　印製單位：

定作合同（四） 篇25

合同編號：_____________

甲方：___________________ 乙方：___________________

身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

為維護甲、乙雙方當事人的合法權益，根據《中華人民共和國產品質量法》等法律、法規及有關規定，經雙方協商一致，就傢俱定作事宜，在互惠互利的基礎上訂立本合同，並承諾共同遵守。

第一條 定作傢俱基本情況

1.傢俱名稱：____________。

2.型號：________________。

3.傢俱類別：____________。

4.商標或品牌：___________。

5.規格：________________。

6.使用材料

(1)基材：________________;

(2)產地：________________;

(3)面料等級：____________。

7.數量：__________________。

第二條 價款及支付方式

1.定作傢俱單價為人民幣_____元整(大寫：_____)，共計價款人民幣_____元整(大寫：_____)。

2.第一次付款：____年____月____日付款人民幣____元。

第二次付款：____年____月____日付款人民幣____元。

補充約定：__________________。

支付方式：□支票__□轉帳__□現金__□其他

第三條 其他費用

1.定金：甲方於____年____月____日向乙方支付人民幣____元，作為定金。

2.預付款：甲方於____年____月____日向乙方支付人民幣____元，作為預付款。

第四條 傢俱交付

1.本合同所訂傢俱按以下第____種方式交(提)貨：

(1)乙方於____年____月____日將傢俱送到甲方指定地點________。

(2)甲方於____年____月____日到乙方指定地點____________自提傢俱。

2.如無特別約定，由乙方負責安裝傢俱。

3.乙方送貨的，運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的，運費及運輸途中風險由甲方承擔。但甲乙雙方有特別約定的除外。

第五條 甲方權利及義務

1.甲方對乙方使用的材料具有檢驗權。

2.甲方按照合同約定提供傢俱圖紙、樣品、技術要求等材料。甲方自定規格的傢俱，於____年____月____日前將傢俱圖紙、樣品、技術資料等材料一式兩份，由雙方簽名或蓋章確認後作為合同附件。

3.甲方應協助乙方完成工作。

4.甲方應及時接收傢俱，並進行檢驗。甲方應對傢俱的用材、數量、商標、規格、色澤等進行驗收，如有異議，及時提出。

5.甲方應按照合同約定的時間、方式支付價款。

6.在履行合同過程中，甲方有權對傢俱的質量、數量等進行監督檢驗，但不得妨礙乙方的正常工作。

第六條 乙方權利及義務

1.乙方應及時對甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等的合理性進行確認。

2.乙方應妥善保管甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等，並按照甲方的要求保守祕密，未經甲方許可，不得留存複製品及技術資料。

3.乙方交付傢俱時，應提供產品質量合格證明、使用説明書、“三包”憑證及發票等。

4.如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的傢俱享有留置權。

5.乙方應按照合同約定交付傢俱。

6.未經甲方同意，乙方不得將傢俱定作的主要工作交由第三人完成。

第七條 傢俱的質量要求、技術標準

1.質量標準：執行__□國家/□地方/□企業__傢俱產品標準。

2.安全標準：執行GB18584-20__木傢俱中有害物質限量標準。

3.售後責任保證：執行《________產品“三包”責任規則》。

第八條 違約責任

1.因乙方原因造成傢俱未達質量標準，甲方有權要求乙方無償返工或更換，並承擔相應的違約責任;經乙方返工或更換後，仍未達質量標準的，甲方有權解除合同，乙方應賠償甲方相應損失。

2.乙方交付傢俱數量不足，甲方有權要求乙方補齊並承擔相應的違約責任。

3.乙方未經甲方同意逾期交付傢俱的，應向甲方支付違約金人民幣_____元整(大寫：_____)。

4.甲方未經乙方同意逾期付款的，應向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫：_____)。

5.____________________。

6.____________________。

第九條 變更與解除

甲方中途變更或解除合同，應書面通知乙方。如給乙方造成損失的，應賠償相應損失。

第十條 不可抗力

1.任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的，可免除相應責任。但遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

2.遇有不可抗力的一方，應及時書面通知對方。

第十一條 爭議解決

發生的爭議，由雙方協商解決;也可請求調解;或選擇下列方式第____種方式解決：

1.提請____仲裁委員會仲裁。

2.依法向 人民法院提起訴訟。

第十二條 其他事項

________________________________________。

第十三條 生效條件

本合同一式____份，甲、乙雙方各執____份，經雙方簽名蓋章後具有同等法律效力。

甲方：_____________________ 乙方：______________________

住址：_____________________ 住址：______________________

聯繫電話：_________________ 聯繫電話：__________________

日期：_____________________ 日期：______________________

開户銀行：_________________ 開户銀行：__________________

賬號：_____________________ 賬號：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________