最新的房屋買賣委託合同範文(精選18篇)
- 委託合同
- 關注:6.68K次
最新的房屋買賣委託合同範文 篇1
委託人:____ 性別:男 出生於 年 月 日
現住址: ____區____路____弄____號____室
身份證號碼:____________________
受託人:____ 性別:男 出生於 年 月 日
現住址: ____縣____棟____單元____號
身份證號碼: ____________________
本人____購買成都市華盛事業蜀都花園項目開發有限公司所售房屋____號房,因委託人在外地上班,無法親自辦理相關事宜,特委託王____為代理人,代為辦理如下事宜:
一 辦理該房屋的領取鑰匙, 實測面積核算驗收,辦理產權事務(領取產權證),房屋日常管理,房屋裝修等事宜。
二 支付領取委託事項有關費用
三 該房屋買賣一切事宜
委託期限:20xx年3月19日至20xx年12月31日
受託人有轉委託權
受託人在代理權限內簽署的一切文件我均予以承認
委託人:
年 月 日
房屋買賣委託書
委託人:,出生年月 ,公民身份證號碼:
委託人配偶:,出生年月 ,公民身份證號碼
受託人:,男女,出生年月 ,公民身份證號碼:
我們要與,系夫妻關係。位於路33-1號和平城市廣場號房的房產是我們夫妻的共有財產,房屋所有證號為:x市房權證海房字第HK127739號。現委託作為我們的代理人,全權代表我們辦理轉讓上述房產的事宜,具體權限包括:簽訂房產買賣合同,辦理房屋產權過户,收取售房款,辦理評估,繳納相關税費(含退税)及配合房屋的買受人辦理銀行按揭手續,辦理上述房產的有線電視及煤氣過户等相關事宜。
受託人在 辦理上述委託事項過程中所簽署的 有關文件和實施的行為我們均予以承認。
受託人有轉委託權。
委託期限:自委託之日起至辦完上述事項時止。
委託人:
委託人配偶:
時間
最新的房屋買賣委託合同範文 篇2
甲方: 身份證號:
乙方: 身份證號:
一、甲乙雙方基於客觀真實的情況共同作出以下約定:
1、201x年 月 日,甲方委託乙方以乙方名義為甲方購買_市_區___小區_樓_單元_門 房屋一套,乙方接受甲方的委託。
2、甲方已於201x年_月_日以乙方名義與_________有限公司(下稱“開發商”)簽訂認購協議書,該認購協議書的權利義務由甲方享有及承擔。
3、由甲方以乙方名義簽訂《商品房買賣合同》申請銀行按揭貸款及辦理購房的所有相關手續,甲乙雙方均認可銀行首付款及每月的按揭貸款等所有購房相關費用全部由甲方支付,甲方是實際出資人。
二、甲乙雙方經協商一致、誠實信用的基礎上達成如下協議,雙方共同嚴格遵守。
1、乙方代甲方購買的_市_區___小區_樓_單元_門房屋所有權歸甲方所有,甲方享有該房屋佔有、使用、收益及處分的權利,乙方對受甲方委託購買的房屋無權行使甲方享有的前述權利,亦不得對受甲方委託購買的房屋進行侵佔、破壞、轉賣、出租、抵押及贈與。
2、購房首付款、按揭還款、抵押費、保險費,所有交款憑據由甲方保管,乙方有義務協助甲方辦理交款手續。
3、_市_區___小區_樓_單元_門房屋產權證暫辦至乙方名下,產權證由甲方保管,甲方有權在任何時間將產權變更至本人名下,或轉讓、出租及抵押該房屋,乙方應當協助甲方辦理相關手續,不得拒絕。
4、乙方因代理甲方購房的合理交通費、誤工費、通訊費等費用由甲方承擔。
5、乙方有義務將本協議代理購房事宜通知乙方的所有利害關係人(包括但不限於父母、子女及配偶),保證其利害關係人不得主張_市_區___小區_樓_單元_門房屋所有權利。
6、甲方有權隨時解除本協議,解除本協議後,乙方有義務協助將受甲方委託購買的房屋更名到甲方指定名下。
7、甲方對該房屋進行的裝修及在該房屋內添置的所有傢俱、家電及物品均歸甲方所有。
8、乙方應當恪守誠信,受甲方委託購買的房屋在其名下時不得侵害甲方的利益,如果乙方對受甲方委託購買的房屋進行毀損,乙方應當負責全額賠償;如乙方惡意侵佔、轉賣、抵押及贈與該房屋,乙方應當按房屋當時市場價格給予甲方賠償。
9、乙方不得隨意解除本協議,不得拒絕、拖延履行代理購房的協助義務,如隨意解除本協議或拒絕、拖延履行代理購房的協助義務給甲方造成損失的,乙方負責全額賠償。
10、爭議的解決方式:
1)雙方友好協商。
2)訴至房產所在地的人民法院。
11、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後成立。
12、本協議自_市_區___小區_樓_單元_門房屋證辦理之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇3
委託人: 性別:
出生日期:
身份證件號碼:
受託人: 性別:
出生日期:
身份證件號碼:
委託人擬在上海購買/出售/出租本委託人名下的位於 的房屋,因故無法親自辦理上述房屋購買/出售/出租事宜,特委託受託人 為本委託人的代理人,代表本委託人辦理下列附錄中所列的第
項(共計 項)事項,受託人有/無轉委託權。
受託人在上述代理權限內就購買/出售/出租本人名下房屋所實施的法律行為及所產生的法律後果,委託人均予以認可。
上述委託的期限自 年 月 日至 年 月 日止。
委託人:
年 月 日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇4
委託人:,出生年月 ,公民身份證號碼:
委託人配偶:,出生年月 ,公民身份證號碼
受託人:,男女,出生年月 ,公民身份證號碼:
我們要與,系夫妻關係。位於路33-1號和平城市廣場號房的房產是我們夫妻的共有財產,房屋所有證號為:x市房權證海房字第hk127739號。現委託作為我們的代理人,全權代表我們辦理轉讓上述房產的事宜,具體權限包括:簽訂房產買賣合同,辦理房屋產權過户,收取售房款,辦理評估,繳納相關税費(含退税)及配合房屋的買受人辦理銀行按揭手續,辦理上述房產的有線電視及煤氣過户等相關事宜。
受託人在 辦理上述委託事項過程中所簽署的 有關文件和實施的行為我們均予以承認。
受託人有轉委託權。
委託期限:自委託之日起至辦完上述事項時止。
委託人:
委託人配偶:
時間
最新的房屋買賣委託合同範文 篇5
其委託人:________,性別:___年____月____日出生,身份證號碼:______。
其受託人:________,性別:____年____月____日出生,身份證號碼:_______。委託原因、事項、權限:
其委託人______是位於北京市________號房屋的所有權人(產權證號為:_____),______是產權共有人。現我們同意出售上述房產。因為我們______,不能親自辦理該房產的買賣及相關手續,故委託__________為我們的合法代理人,全權代表我們辦理如下事項:
1、那在符合依法出售的前提下,代我們辦理此房的買賣交易手續;代為簽署以上房屋的買賣合同;
2、我們代為到房地產交易管理部門辦理此房產權轉移、過户等相關事宜;
3、要辦理代為辦理與出售此房相關的物業管理費、水電、燃氣、暖氣、公共維修基金等交割手續;
4、要協助買方以買方名義辦理銀行貸款相關手續並簽署相關文件;
5、相關售房款本人親自收取,或將房款通過銀行將款項劃入本人的賬號:
6、受託人在上述委託範圍內所進行的一切行為和所簽署的一切文件我們均予以承認,並承擔由此產生的一切法律後果。
7、一般委託期限:自委託之日起至一個月內委託辦理相關事宜。過期後無效。
代理人無轉委託權。委託人:年月日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇6
合同編號:__________________
(以下簡稱甲方):_________ 立合同人
(以下簡稱乙方): 甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協議:
一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________ ,不另立據,以此合同為借款憑據。
二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。
三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。
四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。
五、擔保方保證人 為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。
六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵佔這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐騙犯罪行為,承擔法律責任。
七、乙方向甲方保證,此借款僅用於銀行臨時存款,乙方決不能挪作它用,也不能以此存款做任何形式的擔保。同時乙方向甲方保證自己及相關人和_________有限公司無任何債務和不良貸款,保證此款不被任何單位和個人採取保全、查封、凍結等以及被強制劃轉。如發生上述情況,則視乙方為隱瞞事實真相,以非法佔有為目的詐騙犯罪行為,甲方有權向公安機關報案,追究乙方的刑事責任和其他一切法律責任。
八、本合同如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起上訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。
九、本合同經各方(或代表)簽字後生效。
甲方(簽字或蓋章):__________________ 乙方(簽字或蓋章):__________________
擔保方(簽字或蓋章):__________________
_________年_________月_________日
簽約地點:__________________
最新的房屋買賣委託合同範文 篇7
賣方:_____________________(以下簡稱甲方)
買方:_____________________(以下簡稱乙方)
居間方:_________________________________________。
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方所售房屋權證號及坐落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋位於________區_____________新村(弄)_______幢_____室,為_______結構;建築面積__________平方米;房屋所有權證號為“_______________”,房屋土地證號為“_______________”。
甲方所售房屋設施為(含自行車庫)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)____________大寫______________________元整(含附屬設施 費用);乙方並於______年____月____日向甲方支付定金人民幣______________萬元整。
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易税費由_____方負擔或有甲、乙雙方各自承擔國家相關規定税費。
3、甲方自願將其兩證即房屋所有權證和土地證放於中介處。
第三條 1.甲、乙雙方約定於__________年________月________日之前簽訂正式的合同,如甲、乙任何一方未按時簽訂正式買賣合同,則視為違約。
2.甲、乙雙方共同委託_____________辦理房產交易過户手續。
第四條 房款支付方式:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________。
第五條 房屋成交,中介服務費按以下第____種方式收取,並於簽訂正式買賣合同時支付。
1.由乙方支付成交價的____%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
2.由甲方支付成交價的____%即人民幣_______元,大寫_____________元整。由乙方支付成交價的____%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
第六條 房屋交付:
甲方承諾在____________將該房户口遷出。甲乙雙方在約定_____________甲方將房屋交付乙方,並將該房屋之前產生的費用(水、電、煤氣、物業費等)結清。同時甲方承諾交房時房屋內的設施即裝修完好無損壞,如有損壞則由甲方修護或更換,費用由甲方承擔。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條 違約責任:
1.雙方約定之日簽訂正式房屋買賣合同,如有一方未按時簽約視作違約處理。
2.甲方違約,甲方除退還乙方已付定金,並再賠償同額定金給乙方。中介方收取賠償定金金額的50%作為中介費服務費。
3.乙方違約,乙方放棄收回定金,即甲方不予返還乙方所付定金,同時中介收取定金金額的50%作為中介服務費。
第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛或財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第九條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第十條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 生效説明 本協議一式三份,甲、乙雙方各執一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 其它約定事項
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________居間方(蓋章):________________
身份證號:_________________身份證號:__________________代理人:_____________________
日期:________年____月____日日期:________年____月____日聯繫電話:__________________
最新的房屋買賣委託合同範文 篇8
賣方:________(以下簡稱甲方)身份證號:______
買方:________(以下簡稱乙方)身份證號:______
根據《中華人民共和國合同法規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,達成如下協議:
一房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施
費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易税費由方負擔。
二甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為"______號",房屋土地使用權證號為"______號";
2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建築面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為
三付款方式:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
四乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易税費,並向甲方支付購房款10%違約金。五房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過户手續(繳納税費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
六甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易税費,並向乙方支付房價10%的違約金。
七甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽章):______________________________________乙方(簽章):_______________________________________
住址(工作單位):__________________________________住址(工作單位):___________________________________
聯繫電話:__________________________________________聯繫電話:___________________________________________
_________年____月____日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇9
賣方: 身份證號:____________
買方: (以下簡稱乙方) 身份證號:____________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國機動車輛管理規定》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有車輛,達成如下協議:
第一條、甲方所售車輛證號:
1、甲方所售車輛所有權證號為______號,車輛識別代碼:______
2、甲方所車輛車型為:__________發動機號為;____________
3、甲方所售車輛使用年限 年 月 日---- 年 月 日;
4、甲方所售車輛附屬設備為____________。
第二條、車輛價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售車輛總金額為(人民幣)壹拾玖萬元整(¥190000.00元,含附屬設備費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易税費由賣方負擔。
第三條、付款方式:
1、買方(乙方)用自己擁有的轎車 (車型:____________發動機號為;_________車輛識別代碼:______)以(人民幣)肆萬元(¥ 0)為首款抵轉給甲方。
2、剩餘車款壹 給甲方,按照 ¥15000.00元/月。
第四條、車輛交付:
甲、乙雙方在車管所辦理完過户手續(繳納税費)後___日內,甲方將車輛交付給乙方,由於甲方的車輛沒有辦理所有權手續,需要出具車輛相關手續證明車輛為甲方所有。
第五條、乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易費用,並向甲方支付購車款10%違約金。
第六條、甲方逾期交車的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將車輛及時交付使用,每逾期一日,按照購車總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易費用,並向乙方支付車價10%的違約金。
第七條、甲方保證在交接時該車輛來源的合法性、無被盜、被搶記錄、沒有所有權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該車輛交接前即存在的所有權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。並賠償乙方在此期間的一切損失。
第八條、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條、本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該車輛所在地人民法院起訴。
第十條、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條、本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。 甲方(簽章):
住址(工作單位):
聯繫電話:
_________年____月____日 乙方(簽章): 住址(工作單位): 聯繫電話: _________年____月____日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇10
民事起訴狀
原告:
註冊地
法定代表人:
電話:
被告:
地址:
電話:
訴訟請求:
1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、請求法院判決被告支付違約金610元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告於20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告出售給被告位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房,該房屋總價款為:881049元,其中有首付款271049元,餘款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付,合同還約定交房日期為20xx年10月31日之前。合同簽訂後,被告僅支付首付款271049元。之後,被告以貸款沒有通過為由,在合同約定的餘款交付日期到後,卻遲遲未能向原告支付610000元的餘款。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定:“逾期90日後,出賣人有權解除合同,買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”
因此,原告根據合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同,並要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請求法院判如所請。
此致
金水區區人民法院
河南省置業有限公司
二O**年月 日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇11
車輛轉讓方(甲方): 身份證號碼: 車輛接收方(乙方): 身份證號碼: 現經甲乙雙方共同商定達成如下協議:
(1)甲方現轉讓斯太爾王雙橋車一台給乙方,出廠編號為: 。經乙方負責人及技術人員現場看車試車後,甲乙雙方達成協商價為人民幣¥ ,(大寫: 。於如在訂金預付時間範圍內甲方把車輛處理他人或其他原因不賣給乙方,甲方將承擔訂金的3倍作為違約金,賠償給乙方作為損失。
(2)甲方出售該車提供該車:出廠合格證、購車發票、進口車輛提供進口報關單等有效證件。
備註:
(3)如該車是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)如甲方以前和他人或合夥人有經濟糾紛,產權問題將與乙方無關。
(5)為了雙方共同遵守特訂立此合同。甲方將提供身份證複印件附合同上。
(6)此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印後立即生效,具有同等法律效力。
(7)如該車輛屬於兩人合夥制經營或多人合夥制經營,需所有人共同簽字,按手印生效。
甲方姓名: 乙方姓名:
電話: 電話:
簽定日期: 年 月 日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇12
出賣人: ________________________________________________________
【法定代表人】【負責人】: __________________ 國籍: ____________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】: _____________________
出生日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日,性別: ________________
通訊地址: _______________________________________________________
郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: ____________________
【法定代理人】【委託代理人】 : _________________ 國籍: ________
【身份證】【護照】【 】: _______________________________________
共有權人: ______________________________________________________
【法定代表人】【負責人】: __________________ 國籍: ____________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】: _____________________
出生日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日,性別: ________________
【法定代理人】【委託代理人】 : _________________ 國籍: ________
【身份證】【護照】【 】: ________________________________________
通訊地址: _______________________________________________________
郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: _____________________
買受人: _________________________________________________________
【法定代表人】【負責人】: __________________ 國籍: _____________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】: ______________________
出生日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日,性別: _________________
通訊地址: _______________________________________________________
郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: _____________________
【法定代理人】【委託代理人】 : _________________ 國籍: _________
【身份證】【護照】【 】: ________________________________________
通訊地址: _______________________________________________________
郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: ______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條 房屋基本情況
(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【獨立成套樓房】【平房】,坐落為: ____________【區(縣)】_________________ 【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】 _________ 單元 ___________ 號(室),該房屋所在樓棟建築總層數為: ___________ 層,其中地上 ___________ 層,地下 ___________ 層,。該房屋所在層次為 _________ 層,建築面積共 ___________ 平方米。
(二)該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【 】: ___________。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為: _______________ ,共有權證證號為: ,填發單位為:___________ ______。
共有權人對出售該房屋的意見見附件二。
(二)土地使用狀況
該房屋佔用國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。土地使用權證號為:_________ ,填發單位為:_________________________。
(三)該房屋性質為下列選項中第_______種情形:
1、商品房;
2、已購公有住房(若為中央在京單位已購公有住房,《中央在京單位已購公房上市出售登記表》表號:_____________);
3、向社會公開銷售的經濟適用住房;
4、按經濟適用住房管理的房屋(危改回遷房、安居房、康居房、綠化隔離地區農民回遷房等房屋);
5、其他房屋。
(四)該房屋的抵押情況為:___________。
1、該房屋未設定抵押。
2、該房屋已經設定抵押,抵押權人為: ,抵押登記日期為: ,他項權利證證號為: 。
該房屋已經設定抵押的,出賣人應於 前辦理抵押注銷手續。
(五)該房屋的租賃情況為:___________。
1、出賣人未將該房屋出租。
2、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。
關於房屋權屬情況的説明及具體約定見附件三。
第三條 出賣人與買受人通過下列第 種方式達成交易(其中第2、3、4、項可多選)。
1、出賣人和買受人自行成交;
2、出賣人和買受人通過房地產經紀機構居間介紹成交(房地產經紀機構名稱: ,備案證明編號: ,房地產經紀人姓名: ,資格證書編號: );
3、受出賣人委託代理出售房屋的房地產經紀機構與買受人達成交易(房地產經紀機構名稱: ,備案證明編號: ,房地產經紀人姓名: ,資格證書編號: );
4、出賣人與受買受人委託代理購買房屋的房地產經紀機構達成交易(房地產經紀機構名稱: ,備案證明編號: ,房地產經紀人姓名: ,資格證書編號: ),
選擇第2、3、4項的,相關房地產經紀合同見附件四。
第四條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式
(一)經雙方協商一致,同意該房屋成交價款為:人民幣 元(小寫), 元整(大寫)。買受人同意在簽訂本合同的同時支付定金人民幣 元(小寫), 元整(大寫,不高於成交價格的20%)。
關於該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等有關費用另有約定的,具體約定見附件一。
(二)買受人採取下列第 種方式付款:
1、自行交割,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》見本合同附件五。
2、通過存量房交易結算資金專用存款賬户劃轉,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金劃轉協議》見本合同的附件五。
(1)、買受人支付的定金,買賣雙方約定支付方式為【買受人直接支付給出賣人】【存入專用賬户劃轉】。
(2)買受人應將房價款存入雙方共同委託的 (備案的房地產經紀機構或交易保證機構)在 銀行設立的存量房交易結算資金專用存款帳户(以下簡稱“專用帳户”,定金約定直接支付給出賣人的除外),帳號為 。在房地產權屬轉移後,出賣人持房屋權屬登記部門出具的《轉移登記辦結單》到保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協議》的約定辦理資金劃轉手續。
具體付款方式及期限的約定見附件六。
(三)關於貸款的約定
買受人向 銀行(公積金管理中心)申辦抵押貸款,買受人因自身原因未獲銀行批准的,雙方同意按照第 種方式解決:
(1)買受人自行籌齊剩餘房款,以現金形式支付出賣人;
(2)買受人繼續申請其他銀行貸款,至貸款批准,其間已發生的及要產生的各項費用由買受人自行負擔;
(3)終止本合同的進行,買賣雙方相互清退各種款項,互不承擔違約責任,由買受人承擔其辦理過程中已發生的各項費用。
第五條 房屋產權及具體狀況的承諾
出賣人保證該房屋沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
出賣人保證已如實陳述房屋權屬狀況、設備、裝修裝飾情況和相關關係,附件一所列的附屬設施、設備及裝飾隨同該房屋一併轉讓給買受人,買受人對出賣人上述轉讓的房屋具體狀況充分了解,自願買受該房屋。
出賣人保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入本合同附件一的各項房屋裝修裝飾及附屬設施設備保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】【 】: 費用由出賣人承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買受人承擔。出賣人繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額,出賣人同意轉移至買受人名下。
第六條 房屋的交付
出賣人同意在_______年_______月_______日前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列第____、____、____、____手續:
1、 出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況
進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接該附件一中所列物品;
2、 買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋交房門鑰匙;
4、_____________________________________________________ ;
5、______________________________________________________ ;
6、_____________________________________________________ 。
第七條 違約責任
(一)逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內,自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金,並於該房屋實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。
2、______________________________________________________________。
(二)逾期付款責任
買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。
2、______________________________________________________________。
第八條 出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買賣雙方約定按照第___、 種方式處理:
1、買受人有權退房,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款,按照___利率付給利息,並按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
2、 。
第九條 税、費相關規定
本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及北京市的相關規定繳納各項税、費,買賣雙方承擔税費的具體約定見附件七。因一方不按法律、法規規定繳納相關税費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價款 %的違約金。
本合同履行過程中因政策原因須繳納新的税費的,由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【出賣人】【買受人】繳納。
第十條 權屬轉移登記
(一)當事人雙方確認,自本合同簽訂之日起 日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)買受人未能在房屋交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1、如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起__ __日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,並於買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內向買受人支付。
2、____________________ ___________ _________。
(三)出賣人應當在該房屋權利轉移之日起 日內,向房屋所在地的公安派出機構辦
理原有户口遷出手續。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的户口遷出的,應當向買受人支付_________元的違約金;逾期超過___日未遷出的,自逾期超過___日起,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
________________________________________ 。
第十一條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。
上述房屋風險責任自該房屋【權利轉移】【轉移佔有】之日起轉移給買受人。
第十二條 爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按照下列第______種方式解決。
(一)提交____________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除,應當採用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,房屋權屬登記部門一份,______份。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】(簽章): 【委託代理人】(簽章):
簽訂時間:_____年____月____日 簽訂時間:_ ___年_____月____日
簽訂地點: 簽訂地點:
最新的房屋買賣委託合同範文 篇13
買方:_________(以下簡稱甲方)
賣方:_________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:_________區_________路_________弄_________號_________室,建築面積共_________平方米。
經雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計人民幣:_________元。
第二條 本契約簽訂之日起_________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款後,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。
第三條 本契約簽訂後,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證後,產權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產税(土地使用税)。
第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬於人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附件)。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
最新的房屋買賣委託合同範文 篇14
甲方(出賣人):_________
地址:___________________________
聯繫電話:_________ 身份證號:_________
乙方(買受人):_________
地址:___________________________
聯繫電話:_________ 身份證號:_________
根據國家和天津市法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣事宜達成如下協議:
第一條 房屋的基本情況
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________ _________,房屋結構為_________,建築面積_________平方米(以最終取得的產權證記載為準);該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附着設施見附件二;本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
2、甲方同該房屋開發商簽訂《商品房買賣合同》(編號: ),但該房屋尚未取得房地產權證。
3、甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
第二條 房屋面積的特殊約定
1、本合同第一條所約定的面積為《商品房買賣合同》(編號: )所記載面積。如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣合同》(編號: )不一致,則以房地產權證記載為準。
2、如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣合同》(編號: )不一致,每平方米價格保持不變,房價款總金額按房地產權證記載面積計算。
第三條 房地產權證辦理的約定
如本合同項下房屋已具備辦理房地產權證的條件,甲方應積極予以辦理,其中產生的税費由甲方承擔。如在前述條件具備的前提下甲方一個月內未予辦理,則逾期一日按合同金額的1‰向乙方支付違約金。
第四條 價格
暫按《商品房買賣合同》(編號: )記載面積計算,該房屋售價為每平方米_________元人民幣(大寫: ),總金額為_________元人民幣(大寫: )。
第五條 付款方式
1、乙方應於本合同簽訂之日起____日內向甲方支付定金_________元整(合同總金額的20%),定金最終抵作房款。
2、待該房屋取得房地產權證後,甲方與乙方辦理產權過户手續,剩餘房款按照法律及相關部門規定通過房款資金監管賬户支付,甲方已收取定金應用於辦理房產過户和資金監管手續。
第六條 房屋交付
1、甲方應於本合同簽訂之日起_________日內,將該房屋交付乙方使用,並於交付當日辦理完畢配套交接手續。
2、乙方可對房屋按自己意願進行裝修。
3、如房屋需辦理物業、入住或管理等手續甲方應於配合辦理。
第七條 關於產權登記的約定
甲方應於本合同項下房屋取得房地產權證後7日內與乙方辦理產權過户手續;如該房屋有貸款則應於取得房地產權證後7日內辦理貸款清償及房產過户等手續。
第八條 違約責任
1、如因甲方原因,造成該房屋不能過户到乙方名下或發生債權債務糾紛的,乙方有權選擇解除合同,並要求甲方雙倍返還定金。
2、如甲方單方解除合同,應雙倍返還定金。
3、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付乙方使用,自本合同規定的交付期滿次日起,甲方遲延交付一日則應向乙方支付本合同價款1‰的違約金;逾期超過_________日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權選擇以下方式追究甲方的違約責任:
(1)終止合同,在支付遲延交房違約金的同時甲方還應雙倍返還定金。或(2)甲方遲延交付一日則應向乙方支付本合同價款1‰的違約金,合同繼續履行。
4、如發生本條1至3款的違約情況,導致合同無法履行或最終解除的,甲方還應賠償乙方對房屋的裝修損失。
5、如甲方未能按照本合同第九條的期限辦理手續,則每遲延一天按照本合同價款的1‰向乙方支付違約金
6違約方應賠償守約方為買賣本合同項下房屋支付的中介費。
第九條 税費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的_________税費由甲方承擔,_________税費由乙方承擔。
第十條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本合同,如為代理人則代理人已經過權利人的授權。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本合同。
第十一條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。 第十二條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議提交乙方所在地法院通過訴訟解決。 第十三條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,應在該不可抗力事件發生後_________日內書面通知對方,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。如導致合同不能履行雙方均不視為違約。
2、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十四條 合同的效力
1、本合同自雙方簽字之日起生效。
2、本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
______年____月____日 ______年____月____日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇15
賣方:(簡稱甲方) _______________
身份證號碼:_____________________________
買方:(簡稱乙方) _______________
身份證號碼:______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在________________________住宅房產,建築面積為_____平方米。
第二條 房屋情況
上述房產的交易價格為:總價:人民幣___________元整(大寫:__________萬元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。待甲方將其房屋建設完畢後甲方以口頭形式通知乙方,甲方將房屋鑰匙交予乙方之日一次性付清餘款。
第四條 違約及責任:
1. 甲、乙雙方合同簽定後,若乙方無特殊家庭情況中途違約,購房定金歸甲方所有; 若甲方中途違約,應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。
2. 乙方如未按本合同規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。月利息按__1.5%__計算。逾期超過__15__天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權追究乙方的違約責任。
3. 甲方除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息月利息按__1.5%___計算。逾期超過__15__天后,即視為甲方不履行本合同。屆時,乙方有權追究甲方的違約責任。
第五條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關抵押,債務、税項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第六條 本合同一式兩份。甲方產權人一份,乙方一份。
第七條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第八條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第九條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_______________
電 話:___________________
購買方(乙方):_______________
電 話:___________________
鑑證人:___________________
年 日 月
最新的房屋買賣委託合同範文 篇16
賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:
買方: (以下簡稱乙方),身份證號:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下: 甲方自願將坐落在 市 鎮 村 號(自建住宅)的房屋,東至 南至 西至 北至 (集體土地建設用地使用證 )(包括該房屋佔用土地上的樹、木、地面附着物等,暫不一一列舉),出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共 萬 仟 佰圓(小寫 元),乙方在 年 月 日前,一次付給甲方。
第三條 特別約定:
1·甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設有他項權,如抵押權等。 2·甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
3·因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過户需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
4·如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第五條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家徵地或拆遷,則土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。
第六條 本合同簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔。若甲乙雙方違反約定,則須支付給對方購房款的百分之三十作為違約金。
第七條 今後如乙方就此房屋出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________
______________________ ______________________
證明人(簽字):
聯繫電話:_________________
_____年_____月_____日
最新的房屋買賣委託合同範文 篇17
委託人: 性別: 身份證號碼:
委託人: 性別: 身份證號碼:
受託人: 性別: 身份證號碼:
我們 與受託人 系朋友關係。因個人日常工作繁忙原因,特共同全權委託 人為合法代理人;代表委託人 辦理“晉安區新店鎮山北路233號居住主題公園323#樓102複式單元”房屋買賣事宜。房屋所有權人為“陳其謀”;建築面積279.61平方米,套內建築面積268.29平方米;房產證號“榕房權證R字第0907738號”。具體委託辦理“晉安區新店鎮山北路233號居住主題公園323#樓102複式單元”房產事項如下:
一、前往 銀行辦理上述房產的按揭貸款、產權所有人變更等等手續;
二、代為領取撤銷抵押證明等等;
三、辦理並領取上述房產的《國有土地使用證》和《房屋所有權證》等等;
四、代為辦理上述房產的轉讓、變更、移户或租賃等等手續; 代為辦理該房產立契過户,税務登記及與之相關的一切手續;
五、代收上述房產轉讓的全額價款;
六、代收上述房產出租的全部租金;
七、凡與上述房產轉讓、租賃有關的一切事務等等均全部委託受託人全權代辦;
八、凡與上述房產相關的其他一切事務等等亦全部委託受託人全權代辦‘
九、受託人 代表委託人 簽署的一切有關文件,委託人 均予以承認,由此在法律上產生的責任一概由委託人 承擔;
十、受託人有轉委託權。
本委託為不可撤消之委託。
本委託無論委託人 發生婚變或其他意外等等情況,均長期有效;
本委託經委託人 簽字並捺手印後生效;
本委託自上述所有事項全部辦理完畢後自行失效。
委託人:
委託日期:
最新的房屋買賣委託合同範文 篇18
房屋買賣合同作為一種特殊的買賣合同,它是指出賣人將房屋交付並轉移所有權與買受人,買受人支付價款的合同。房屋買賣合同的法律特徵既有買賣合同的一般特徵,也有其自身固有的特徵。這主要表現為:(1)出賣人將所出賣的房屋所有權轉移給買受人,買受人支付相應的價款;(2)房屋買賣合同是諾成、雙務、有償合同;(3)房屋買賣合同的標的物為不動產,其所有權轉移必須辦理登記手續;(4)房屋買賣合同屬於法律規定的要式法律行為。
房屋買賣合同是一方轉移房屋所有權於另一方,另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
合同形式 房屋買賣合同標的額較大且系比較重要之合同,故法律規定應當採取書面形式訂立。《城市房地產管理法》第40條規定:"房地產轉讓,應當簽訂書面轉讓合同……"。《城市房地產開發經營管理條例》第28規定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面合同。……"上述規定是認定房屋買賣合同應當採用書面形式的法律依據。根據法律及相關司法解釋的規定,房屋買賣合同書面形式應包括如下類型:
(一)正式房屋買賣合同
正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結構、建築面積、價款及其支付期限、交房期限、質量標準、產權轉移登記等條款。儘管法律法規並未規定買賣雙方必須採用統一的房屋買賣合同文本,但在辦理產權轉移登記時,房屋產權登記機關往往要求使用建設主管部門統一制訂的規範的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,並不因為不使用統一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統一製作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發商提供認購書、預訂協議等預約合同文本要求買受人簽署,其中有的預約合同已經具備本約性質,相當於房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統一要求,買賣雙方一般會根據協商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經雙方簽字、蓋章生效,並據此履行,在產權登記機關填寫的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預約合同
最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規定:"商品房的認購、訂購、預訂等協議具備<商品房銷售管理辦法>第16條規定的商品房買賣合同的主要內容,並且出賣人已經按照約定收受購房款的,該協議應當認定為商品房買賣合同。"根據最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協議是在開發商取得立項、規劃、報建審批手續至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預
約性質的合同(事實上預約合同的簽訂並不限於這個期間)。為保障交易安全,保護業主權益,促進簽約,規定具備合同實際履行條件的預約合同,應當認定為本約合同。筆者認為,司法解釋的本條規定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》
第16條規定的商品房買賣合同的主要內容多達13項,而認購書等預約合同均為開發商擬定的格式合同,同時具備該13項內容的可能性很少,買受人依據該條規定維護自身權益的機會並不多見。其次,認定合同性質的依據為合同內容,而非合同名稱。預約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內容,理應認定為商品房買賣合同,不再具有預約性質。第三,"出賣人已經按照約定收受購房款",表明買賣合同已經實際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規定的商品房買賣合同的主要內容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據合同法的相關規定認定雙方房屋買賣合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規定,就會導致依據合同法應當認定房屋買賣合同成立,而依據該條司法解釋則不能認定合同成立。
(三)房屋買賣合同的其他書面形式。
《合同法》第11條規定:"書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。"根據《電子簽名法》第3條第3款的規定,"涉及土地、房屋等不動產權益轉讓的"的文書,不適用"電子簽名、數據電文"。無疑排除了以"數據電文"為表現形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無法認定口頭合同存在,買受人以其持有的購房款收據或發票主張房屋買賣合同成立。此時,買受人持有的購房款收據或發票,既是書面合同形式,也是合同實際履行證據,如果收據或發票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
摺疊主要條款
房屋買賣合同是指購房者各售房者在平等協商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協議。房屋買賣合同應包括以下主要條款:
1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。如果有委託代理人的話,那麼還包括委託代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中,標的就是房屋。這主要包括以下內容:
房屋的坐落位置;
所買賣房屋的面積,應分別註明實得建築面積和所分攤的公用建築面積;
房屋是現房,還是期房;
房屋的配套設施和維修標準。
3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在合同中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
4、交房期限。賣方應在某日期之前,將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記,賣方應給予必要的協助。或者由賣方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間後將房屋所有權證(所有權人為買方)交付買方,由買方支付有關的費用。
5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時,該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣方承擔全部責任。
6、違約責任。違約責任是違反合同的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺而適當地履行合同,保護非違約方的合法權益,維護合同的法律效力起着十分重要的作用,同時也能避免日後雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。
7、合同雙方認為應當約定的其他事項。如房屋的保修責任、物業管理以及小區內公用配套設施等。
摺疊手續費用
房地產買賣雙方,應當簽訂房地產買賣合同,合同文本可以使用房屋土地管理局制定的示範文本,也可使用自制合同。使用自制合同的,當事人在過户申請前應委託經市房地局認定的法律服務機構進行預審,法律服務機構對符合規定的自制合同,提出預審合格意見。以下登記手續和費用作為參考,具體手續和費率等根據當地政策規定確定。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/weituo/roez36.html