正規施工合同（精選20篇）

正規施工合同 篇1

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以上簡稱乙方)

甲方現有航專圖書館基坑支護工程任務，經雙方協議，委託乙方承建。為了便利工程順利進行，特訂立如下協議：

(一)工程地點：

(二)工程名稱：

(三)工程內容：修坡、成孔、注漿、制籠、編網、噴混凝土。

(四)承包方式：包工、包料。

(五)工程造價：140元㎡。(工程量以設計方案和變更按實際面積結算。)

(六)付款方式：基坑支護完成付工程款5萬元、主體工程三層結束付支護總造價達50%、主體封頂付清基坑支護剩餘全部工程款。

(七)税金3.51%由甲方代扣。

(八)甲方委託乙方施工人員代辦一切事物，均按記時工計算，凡包工不包料的工程由於材料供應不上，因停工待料引起的停工，均按記時工計算。

(九)做裏工使用機械時，乙方所用機械，按省建定額提取機械台班費。

(十)乙方進入甲方單位必須遵守一切規章制度，勞動保護用品乙方自行解決。

(十一)質量驗收標準：根據實際情況，以國家現行施工驗收規範為準，進行施工驗收，(技術資料由乙方提供全部工程資料 )

(十二)在施工期間，由於甲方工程量較大，住宿應由甲方提供。在施工中，如發生工傷事故，由乙方負責。

(十三)在施工期間，甲方應密切配合乙方搞好文明施工，乙方應努力高速度、高質量的完成本工程任務。

(十四)工程期限：由進入工地之日起，乙方須在土方挖完後____日之內完工。如因天雨或其他人力不可抗拒之事故發生時，可以延期。

(十五)本協議自雙方簽訂後生效，驗收竣工結算後自動失效。

(十六)本協議一式4份，甲方雙方各執2份。

甲方： 乙方：

建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

負 責 人： 負 責 人：

立合同人： 立合同人：

工地代表： 工地代表：

電 話：

電 話：

開户銀行： 開户銀行：

帳 號： 帳 號：________年____月____日簽訂

正規施工合同 篇2

施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定，結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議，並共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建築面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________

二、工程質量：按國家驗收規範達到合格標準、

工程造價包工包料一次包死。

三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責任

甲方責任：

1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，並組織工程竣工驗收。

2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項

3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

4、按上級有關規定填報有關報表。

5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

五、乙方責任：

1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

2、按照施工合同條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證合同工期按時完成，並參加甲方召開的有關會議。

3、嚴格按照施工圖紙，施工規範和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。

4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，並嚴格執行)。

5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規範後，方可進行下道工序的施工。

6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關管理制度及規定，並接受因違反有關制度和規定的處罰。

8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付後再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，項目承擔一切經濟責任。

10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的税務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。

六、付款方式及付款標準：

1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。

2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字後方可支付。

3、本工程基礎完工後，甲方應付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。

4、主體工程全部完工後，甲方應付乙方工程款35%。

5、裝飾工程，全部完工後經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。

6、剩餘工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修為一年。

甲方：(蓋章)　　　 乙方：(蓋章)

法定代表人：　　　 法定代表人：

代理人：　　　 代理人：

單位地址：　　　 單位地址：

電話：　　　 電話：

傳真：　　　 傳真：

郵碼：　　　 郵碼：

户名：　　　 户名：

帳號：　　　 帳號：

年月日　　　 年月日

正規施工合同 篇3

建設單位(以下簡稱甲方)：_________

承包單位(以下簡稱乙方)：_________

工程名稱：_________

工程地點：_________

為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-88)、《建築施工安全檢查標準》(JGJ59-99)，雙方本着平等、自願的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協議書規定的權力、責任和義務，確保施工現場的安全生產和施工現場臨時用電的安全。

一、甲方的權利、責任和義務：

1、貫徹落實國家有關施工現場安全生產、文明施工的法規和管理規定，對乙方施工現場和區域進行全面的安全生產管理和監督檢查並對施工現場臨時用電進行安全檢查與指導。

2、及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業行為，並按照有關規定予以查處。對乙方施工區域內的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。

3、要求乙方提供施工現場《生產安全事故應急救援預案》。

4、建立健全施工現場各項安全生產管理制度。

5、對乙方的安全生產培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，並監督落實情況。

6、對乙方提出的安全生產要求積極提供幫助。

7、向乙方提供電源時，應與乙方辦理交接驗收手續。

8、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備設施進行監督和檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。並監督整改落實情況。

9、對乙方特種作業人員的名單、操作證複印件及培訓記錄進行存檔備案。

二、乙方的權利、責任和義務：

1、遵守國家有關施工現場安全生產的法規和管理制度，建立健全安全生產責任制和安全生產管理制度。嚴格執行國家施工現場臨時用電及機械設備使用有關技術規範和安全操作規程，對施工區域內自行管轄的臨時用電負全面管理責任。

2、服從甲方安全生產管理。

3、乙方必須為施工作業人員參加人身意外保險。

4、乙方造成生產安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經濟責任。

5、未經安全生產教育培訓和無證人員，不得上崗作業。

三、協議內容：

(一)登高上架要求

1、施工採用的腳手架、安必須由專業人員搭設，由項目經理(工地負責人)組織技術部、安全部門的有關人員驗收合格後，方可投入使用，應按類別逐項查驗，並應有驗收記錄。

2、高空作業時，嚴禁立體交叉作業。水平作業時，各工位間必須有一定的距離，作業人員必須配備相應勞動保護用品如安全帽、安全帶、防護眼鏡、防護手套、防護工作服等，並應正確使用，施工作業現場周邊設置相關安全標誌牌，並設專人巡查。

3、進入施工現場的人員必須佩帶安全帽。凡在2m以上高處作業人員，必須正確使用安全帶，安全帶應高掛低用。

4、工程施工前，除工程技術人員對施工作業人員進行書面安全技術交底，並履行簽字手續外，必須各施工班組長向施工人員進行班組交底及履行簽字手續。

5、特殊工程施工項目如;電氣、易燃、易爆容器、管道等，必須持有效證件及上崗證的專業人員操作。

6、拆除施工現場，必須設有臨時急救人員及藥品或設立臨時救助站。

7、嚴禁在工作前和工作中飲酒，不許穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，應穿防滑鞋。

8、進入施工現場須服從領導和安檢人員的指揮，遵守勞動紀律、嚴守崗位、不串崗，作業時思想要集中。

9、嚴禁隨意拆除或損壞防護欄杆、拉桿、安、跳板、腳手板、支撐等防護設施。

10、面磚搬運、安裝時應注意安全，防止因面磚翻倒而受傷。

11、各種材料加工時注意操作安全及施工用電，不得隨便亂接亂拉電線。

12、施工現場各周邊洞口，必須有符合安全規範要求的安全防護，若因施工作業場地要求而拆除的，操作完成後，立即恢復。

13、腳手架上禁止有探頭板、飛跳板，腳手架上應滿鋪腳手板，腳手架上禁止堆放砂漿、磚塊、面磚等物料。

14、不準從正在起吊、運吊中的物件下通過，以防突然事件，不準從高處往下跑、跳;不準在沒有防護的外牆和外懸挑板等建築物上行走;不準站在小推車等不穩定的物件上操作;不得攀登起重臂、繩索、腳手架、井字架和隨同運料的吊盤和吊籃及吊裝物上下;井架吊籃禁止乘人。

15、作業中不得往下投擲物件、碎磚、灰渣等，清理物料時應設溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料應隨時放在工具袋中。

16、年齡未滿18週歲者，患有心臟病、貧血、高血壓、低血壓、癲癇病及其他不適於高空作業的病症者嚴禁從事外牆施工作業。

17、遇到雷雨、大風等天氣外牆施工應暫停作業。

18、手持電動工具使用前應進行檢查，空載試驗運轉正常合格後方可使用，轉移工作點應切斷電源，潮濕場所嚴禁使用手持式電動工具。

19、作業前必須認真檢查機械設備的安全裝置，調整機器或更換刀具時應先切斷電源並由機械員進行。

(二)用電要求

1、配電箱的箱櫃門處應有名稱，用途，分路、標記及內部系統接線圖，以防失誤操作。

2、配電裝置均應配鎖，並有專人負責開啟和關閉上鎖。

3、電工和用電人員用電時，必須按規定穿戴絕緣，防護用品，使用絕緣工具。

4、施工現場下班停止工作時，必須將班後不用的配電裝置分閘斷電，並上鎖，班中停止工作1小時以上時，相關動力開關箱應斷電上鎖，暫時不用的配電裝置也應斷電上鎖。

5、配電箱、開關箱內的電氣配置和接線，嚴禁隨意改動、並不得隨意掛接其他用電設備。

6、配電裝置的漏電保護器，應每次使用時用試驗按鈕試跳一次，只有試跳正常才可繼續使用。

7、用電設備的保護接地線應並聯接地，並嚴禁串聯接地或接零。

8、使用中的電氣設備應保持完好的工作狀態，嚴禁帶故障運行。

9、現場臨時用電及照明必須由項目經理同意，由專業電工按JGJ46-88《施工現場臨時用電安全技術規範》要求進行操作。

10、現場所有用電設備必須用插頭與插線板連接，禁止將線頭直接插入插線板。

(三)電焊機使用要求

1、操作人員應具有上崗證書，嚴禁無證操作。

2、所有交、直流電的金屬外殼，都必須採取保護接地或接零。焊接的金屬和結構本身接地。

3、電焊機二次焊把線，地線需接長使用時，應保證搭接面積，接點處用絕緣膠帶包裹好，地線良好不能有破皮裂口存在。

4、遇有雨、雪、霧或六級以上強風，影響施工安全時應停止室外焊接，雨雪後應先清除施工地點的積水、積雪後方可施焊。

5、焊接時，操作人員應穿戴好所有防護用具。

6、各種用電設備，照明設備在露天使用時必須設有防水、防雨設施，各種設備的防護罩必須齊全。

7、無鉻牌的電氣設備不得隨意接通電源，各種電氣設備應鉻牌齊全。

(四)動火要求

1、進入施工現場，必須向施工班組人員進行消防及動火知識教育。

2、施工現場嚴禁吸煙及隨意動火，如需動火必須向項目經理提出申請，經項目經理同意簽字後方可使用。

3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必須設專門的臨時存放庫房並設置滅火器，沙袋等，由專人管理。

4、施工現場認真執行“三清，五好”管理制度，尤其對木製品的刨花、鋸末、料頭，作到每天工完場清，各類材料都要碼放成垛，整齊堆放。

5、電焊、氣焊作業前要明確作業任務，認真瞭解作業環境，確定出動火危險區域，並立出明顯標誌，危險區內的一切易燃品都必須移走，對不能移走的可燃物，採取可靠的保護措施。

6、焊工必須持證上崗，無證者不能進行操作。

7、屬一、二、三級防火範圍的焊割作業，未經辦理動火審批手續，不準進行焊割作業。

8、五級風以上禁止動用電氣焊。

(五)室外吊籃施工要求

1、施工前必須檢查吊籃的焊接點、杆件、鋼絲繩、葫蘆，是否存在損壞和生鏽，如存在則必須進行除鏽補焊、更換等，方可使用。

2、上架的施工人員，必須穿工作服、防滑鞋，並正確佩帶安全帶，並與鋼絲繩穩固連接。

3、吊籃內的施工人員，只能保持三人，攜帶的油漆、塗料等不得多於2桶，並用結實的繩索或掛鈎固定在吊籃上。

4、進入施工現場的操作人員必須由經過專業培訓的熟練工人進行施工，嚴禁由小工或未經培訓的人員上吊籃操作。

5、上吊藍進行上下移動操作時，必須有兩人協同操作。

6、吊籃底部必須採用建築用的竹膠板，且用結實的繩索捆紮牢固。

7、吊籃四周必須設有護身欄及擋腳板，並用安將籃身圍護嚴密。

8、籃內放置的鋼抹子、灰刀等零星工具必須用袋子裝好並固定於籃身上。

1、安裝隊員進入施工現場必須戴安全帽。要選擇合格產品，有檢驗部門批量驗證和工廠檢驗合格證。施工人員進入現場前必須繫好下額帶，以防發生高處墜落，帽飛人落的現象。

2、高空施工操作時必須繫好安全帶。安全帶要選用合格產品，有廠家永久字樣的商標，合格證。進入現場必須先檢查安全帶是否完好。安全帶必須掛在牢固結實的地方。

3、施工人員應配製工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用後放入工具袋，工具箱內。施工中待用物料放置時距洞口及樓板沿水平距離為1m以上。收工後，做到工完場清。

1、成立安全生產領導小組，由項目經理負責，設置專職安全員檢查工程的安全生產工作，嚴格執行安全生產製度及安全操作規程的各項規定。

2、編制施工組織設計方案和施工技術措施時，都必須有針對性的安全措施。

3、做好各分部分項安全交底工作，施工班組每天開班前會，對工人進行鍼對性安全教育，新工人未經三級安全教育不得上崗。

4、保證和完善各項安全宣傳措施，醒目位置設立安全生產宣傳牌，場內安全生產宣傳牌警告。

(八)文明施工要求

1、進入施工現場嚴禁酗酒，滋事打架及進行各種賭博等違法違章行為，輕者清除現場，重者送執法機關依法處理。

2、寢室休息時間，除夜間加班外，必須保證晚上十點後休息，以保證第二天的工作精神狀況。

3、嚴禁帶病上崗操作，一經發現必須由各施工班組長負責安排換崗或休息，以保證所有施工人員的人身安全。

4、施工現場嚴禁隨地大小便。

5、嚴禁現場人員出現偷盜工具及材料現象，一經發現，必須清除現場，並視情節對班組負責人進行一定的經濟處罰。

6、施工現場嚴禁容留一切不明身份的非工作人員，更不準帶小孩進入施工現場。

7、進入施工現場不得違反所有規章制度，如有違反，視情節輕重對班組負責人及違反人進行一定的處罰。

(九)施工現場環境要求

1、施工現場分別設置一座10平米的磚砌封閉式建築垃圾站和一座5平米的磚砌封閉式生活垃圾站，定期清理外運施工垃圾。

2、施工現場細顆散體材料裝卸運輸時，必須採取遮蓋等有效措施，材料入庫存放，出入廠汽車要保證不將渣土遺撒在廠區。

3、施工現場設置封閉式的油庫、油漆庫，必須做防水處理，容量必須做到不慎不漏，室外不得亂置油料、油漆等易燃、易爆危險化學物品。

4、施工現場各種機械使用時必須採取有效地降噪措施，降低噪聲頻率，對強噪聲機械採取封閉措施。

5、在容易產生粉塵的場所，施工人員必須佩帶防護口罩，並採取有效地除塵、降塵措施，保障施工人員的身體健康。

(十)工程質量的要求

工程質量應符合國家現行施工驗收規範(含國家或行業安全技術標準)、以及甲方工程項目安全技術要求和需要，必須達到專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻幹、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計安全技術要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

本協議與雙方簽定的施工合同時效相同，本協議書一式兩份，甲乙雙方各保存一份，簽定施工合同的同時簽定本協議。施工合同到期後，本協議同時終止。

甲方單位(章)乙方單位(章)

代表人：_________項目負責人：_________

正規施工合同 篇4

甲方：股份有限責任公司(以下簡稱甲方)

乙方：企業集團公司(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》和《建築、安裝工程承包合同條例》，本着平等互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方協商達成如下協議，共同遵守。

一.工程項目：股份公司成品大修防腐項目工程，主要包括下述內容：

⑴. 1#囤船內倉各類金屬面約7283.m2，施工要求人工除輕鏽3641.5m2，

人工除重鏽3641.00一底二面氯磺化塗料。

⑵. 1#囤外體金屬面鋼結構、設備上下甲板，頂棚鋼櫃架及各種附件，共

計3303.83，除重鏽二底二面醇酸磁漆。

⑶. 頂棚木板面船員室等木材面共計934m2刮膩子刷三面醇酸磙漆。 ⑷. 零星玻璃鋼修補未在預算內，決算時以實際發生工程量為準。

2.大庫上下樓梯、天橋、扒料機防腐。

⑴.下皮帶機架546m2人工除鏽和粉塵按重鏽計算，一底二面氯磺化聚乙稀塗料防腐。

⑵.大庫天橋皮帶機架及平台、欄杆、上下樓梯2792m2除鏽和除粉塵按重鏽計算，一底二面氯磺聚乙稀塗料防腐。

⑶.大庫扒料機899m2人工除中鏽，一底二面氯磺化聚乙稀塗料防腐。

3.成品3#-8#皮帶機架共計1848m2人工除重鏽，一底二面氯磺化聚乙稀塗粉防腐 。

二.承包工程方式

1.包工包料(雙包)

2.預算金額：

三.工期：二O--年十月三十日至二O--年十二月五日全部完工。

四.施工現場負責人

甲方： 乙方：

五.甲方負責事項

1.甲方對施工過程中的工傷事故提供醫療方便，但責任和費用由乙方自行負責。

2.甲方監督材料的採購價格和質量。

3.監督檢查工程質量和進度。

4.在有條件的情況下協助乙方解決施工中遇到的實際困難，做好技術交底和指導，做好有關協調工作。

六.乙方負責事項

1.嚴格按照有關技術規範完成本合同中規定的工程，做好文明施工，確保工程質量和進度，完工後保證工完料淨場地清。

2.確保安全施工。特別是高空作業，應指派專職安全員進行監護。

3.遵守甲方的廠規廠紀及現場禁止吸煙、入廠佩戴入廠證等現場制度。 如有違反，按甲方有關規定給予經濟處罰(交款或從工程款中扣除)。

4.乙方員工不能拿走甲方現場的任何東西。

七.工程質量監督及驗收

1.甲方指派專人負責對施工質量的檢查驗收，隱蔽工程應由甲方簽證後方可進行下道工序，乙方應做到主動配合。

2.按國家規定的有關技術標準，對已完工的項目進行驗收，每個項目必 須符合規範要求，否則，因乙方負責所產生的質量問題，概由乙方負責，返修費自理。

3.驗收由車間、機動處、綜合管理處、審計、財務人員參加。

4.驗收必須達到原中國化學工業部標準，化工設備、管道、鋼結構防腐 蝕工程施工及驗收規範。

5.外觀檢查，塗層漆膜光滑平整，顏色一致，無針孔氣泡、流淌及剝落 等缺陷。

6.⑴.玻璃鋼要達到粘結強度好，無氣泡，外觀好，耐腐蝕。

7.要求塗層均勻，塗層厚度和層數應符合設計要求。

8.施工中，嚴格按甲方制定的防腐工程質量和塗層記錄表辦，每塗一層實幹24小時後，經甲方主管人員檢查簽字後再塗第二遍。

八.預決算書編制依據與付款方式。

1.工程量：工程完工後，經甲方按規範驗收，由甲方按圖紙提供數 據為乙方辦理決算書的依據，實行預決算制按實調整。

2.辦理工程決算書：按“赤天化20--計財字第11號文件”，

按“95貴州省安裝定額”和“20--全統安裝定額”和“98貴州省土建預決算定額”及相應配套文件。

3.防腐蝕主材(如：TO樹脂，耐酸瓷板、耐酸膠泥等)按市場價格， 結合有關定額用量進行調整，輔助材料按定額規定。

5.按國營全民二級企業標準取費，人、機費下浮40%進行計費計算。

6.工程竣工後，甲方對乙方工程質量進行驗收審定。經甲方核准籤 證後，辦理決算書交財務審核，按審定價甲乙雙方結清款項。

7. 甲方預付預算工程款的30%，作為材料採購款。

8.驗收合格後一次性進行結算。

9.保質金按財務審核決算金額的5%扣留，半年後無質量問題付給乙 方。如出現問題，扣除保質金。

九.違約處罰

1.乙方保證在合同規定的日期完成工程，若延遲交工，自20__年

十一月五日起，每延遲一天，按工程預算總價的0.5%(即 元)作為對乙方的處罰(從決算中扣除)。

2.本合同經雙方簽字生效，任何一方不得單方違約。如任一方違約向對方支付合同預算款的10%作為違約金。

十. 合同執行過程中發生分歧，雙方協商解決，協商不成時，任一方 均可向赤水市人民法院提起訴訟解決。

十一.本合同一式七份，甲方執五份，乙方執兩份。

十二.籤合同時間：二O--年 月 日。

正規施工合同 篇5

發包方(甲方)：_________

承包方(乙方)：_________

第一條 工程項目

(一)工程名稱：_________。

(二)工程地點：_________。

(三)工程內容、單價：合同附件<一>。

(四)承包範圍：按甲方提供的工程施工圖紙規定內容：合同附件<二>。

(五)承包方式：包清工。

第二條 工期

(一)工期為_________天，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。

第三條 工程質量標準和保修期

(一)工程質量標準按國家現行施工規範驗收規範。

(二)工程保修按建設部有關規定執行，保修期為一年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

第四條 工資支付和結算

(一)乙方根據圖紙編制材料採購清單與甲方。

(二)工資支付方式：

按工程進度支付工資。各工種開工後7天，支付30%工資;主體封頂後，支付50%工資，餘額20%待整工程驗收後結算，7天內付清。

第五條 雙方責任

(一)甲方責任：

1、提供符合施工條件的場地，水、電。辦理各項報批手續。開工前向乙方提供施工圖紙3份。

2、乙方在施工時發現設計錯誤及時向甲方提出，甲方應儘快(3天內)給予答覆。

3、委派_________為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。

4、如工程中途因設計變更以及設計錯誤造成停建、緩建、返工，甲方應彌補因此造成的乙方損失。及時供應施工所需材料，負責材料保管。

(二)乙方責任：

1、按施工安全規範做好施工質量、安全管理。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並承擔相應責任。

2、做好成品防護，如損壞成品及損壞甲方物品，照價賠償。

3、委派_________為現場管理代表，負責施工期間的施工質量、安全及與甲方的溝通等問題。

第六條：附則

附件<一>：--別墅主體包清工報價表

附件<二>：施工圖紙

甲 方(蓋章)：_________乙 方(蓋章)：_________

甲方代表(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方代表(簽字)：_________

_________年____月____日

正規施工合同 篇6

甲方(委託人)： 身份證號碼：

乙方(居間人)： 身份證號碼：

本着優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1.1乙方接受甲方委託，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。

二、乙方的義務

2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。

2.2乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的信息真實可靠。

2.3乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。

2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關係協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。

2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

三、甲方義務

3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。

3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

4.1本項目居間報酬為

4.2居間成功後，報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同後三日內一次性付清。

4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。

4.4 報酬支付到指定賬號。

賬户名：

賬號：

五、保密事項

5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

六、合同終止

6.1本合同簽字生效後，如中標合同未簽訂本合同自動終止。

6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

七、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

八、其他事項

8.1乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。

8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇7

甲方：

乙方：

甲方就 的所有鋼筋工的工作內容，委託給乙方施工，經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、承包方式：原則上包工不包料，但必須包括鋼筋製作的機械設備，鋼筋閃光對焊設備、鋼筋調直拉伸設備、以及各種配套的電焊條、扎絲、機械設備所要用的潤滑油和粉等，一句話就是，除了鋼筋原料部包括外，其他圍繞着鋼筋製作、綁紮所要用機械設備、工具用具、零星材料均要乙方負責。

二、鋼筋承包內容：按照施工圖紙的內容施工，具體施工內容包括鋼筋的製作，按照圖紙和規範進行配料單，(乙方必須配置二份料單，一份為施工料單、一份為決算料單)。鋼筋的製作、調直、焊接、鋼筋的綁紮、預埋鐵件、預留插筋及澆注砼時的護筋等，並要負責與相關部門核對料單。

三、鋼筋製作綁紮質量要求：乙方必須嚴格遵守施工規範和施工圖進行配料(料單必須提前10天提交施工和決算各一份給甲方)，科學合理地配料，遵守操作規程，合理地用料，減少浪費，按照料單進行製作;按照施工圖紙和料單來綁紮，每層樓面鋼筋綁紮後必須清理所有雜物，確保驗收一次性通過，在施工過程中，不得擅自進行鋼筋代換，發現問題應及時彙報、處理，若因質量問題造成損失，按工程造價的1-2倍予以罰款，在施工過程中必須合理的使用材料，減少浪費，該焊接的就要焊接，若發現明顯不合理的，按照浪費的原材料價格的1-5倍予以罰款。

四、承包單價：每噸按照380元計算，工程量按審核後的決算料單計算，開始結賬暫按施工料單預結，計時工以簽證為準，按60元/工日。

五、工資結付方式：1)工作量必須以澆注好砼為準，澆注完才能結算;2)第一期工程的正負零及以下部分工作量款，按實計算後暫扣十萬元以作保證金，剩餘部分按正常發放;3)第一期工程的正負零以上部分，每月的第一個星期結算上月完成工作量的90%，剩餘10%作為工程保證金;4)第二期工程按每月的第一個星期結算上月完成工作量的90%;50第二期工程完成到了工作量的70%

六、工期：每月每層按項目部下達的施工進度計劃時間完成，如是乙方原因，造成工期推遲，每延期一天罰款300元，不要求提前。

七、乙方人員進場後要做到文明施工，服從甲方工地管理人員的指揮，積極配合施工員。如乙方不服從甲方管理人員的管理，施工員有權對乙方罰款或開除出場。

1、乙方人員必須遵紀守法，不得打架鬥毆，如發生上述現象，甲方有權對乙方罰款或開除出場。

2、乙方的人員在現場內不得偷竊，一經發現，輕者罰款500元，重者送交公安。

3、乙方的人員不得在樓面上大便，一經發現罰款200元。並且還要清除掉大便，如不清除者，再加罰款300元，乙方的人員發現其他班組的人在樓面上大便，證據確實上報，可得罰款的80%作為獎金。

八、乙方在施工中必須注意安全，班組長應對本班民工加強安全教育，嚴格按照安全操作規程施工，嚴格執行甲方的各項規章制度以及周邊安全防護，發現不安全因素，及時向甲方提出。

1、乙方的人員進入施工現場必須戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤腳，一經發現，每人每次罰款30元，如一個人同時不戴安全帽和穿拖鞋，視一人二次罰款。

2、在施工過程中，因乙方原因發生任何安全事故所造成的一切經濟損失和責任全部由乙方負責，甲方概不承擔責任和經濟損失;因其他原因造成的安全事故由責任方承擔。

九、在施工期間，乙方必須指定一名現場負責人，並且每天要在現場指揮，不在現場者每天罰款100元。

十、本協議一式五份，甲方四份，乙方一份。本協議從簽訂之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款後自然失效。

甲方代表： 乙方代表：

電話號碼： 電話號碼：

年 月 年 月 日 日

正規施工合同 篇8

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》等法律法規之規定，經甲、乙雙方自願友好協商一致，就乙方承包甲方蓬萊農業生態園渠道護坡工程所涉及相關事宜，共同達成如下協議條款，希雙方嚴格遵守執行。

一、工程概況

1、工程名稱：蓬萊農業生態園工程(以下簡稱本工程)。

2、工程地點：沫河口鎮

3、工程內容：甲方指定範圍內土坡護坡加固工程，內容包括：工作面平整、碎石墊層(底部、坡面)護坡齒腳等全部護坡施工內容。

4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、機械設備、材料場內轉運、工期、質量、安全等

二、建設工期

總工期 ________天(從開工之日起至工程完工之日止)，開工日期以甲方通知為準。 本協議工期如遇設計變更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窩工時，工期經甲方簽證後可順延。

三、工程造價

1、甲方_________日內提供圖紙。

2、乙方接圖紙後根據圖紙3天之內上交工程報價清單。

3、本工程造價實行市場信息價核算，每平方造價________元。

4、上述報價包括以下：乙方為實施本工程所需的全部人工費、機械設備及燃油費用、電費、各項措施費、材料下車場內運輸，設備進出場費、以及乙方負責施工現場安全、施工現場管理和維護所需全部費用，以及税金等。

5、前述造價確定後，在承包價範圍內，本協議不再執行與工程計價有關的定額及文件，因市場人工及材料等費用的漲跌而進行調整，雙方再行協商。

四、履約保證金

1、本協議簽定後3日內打10萬元定金，待正式合同簽訂後3日內打餘款20萬元，本協議方為生效。

2、退還時間：進場後30天內返還給乙方。

五、工程款支付

乙方按甲方要求完成本協議指定的工作量，並經甲方確認後十個工作日內付工程量的70%。

六、雙方職責

(一)甲方職責

1、負責在乙方進場前2 天提供施工場地(工棚、預製場地)，並配合乙方施工前的測量工作。

2、協助乙方辦理相關手續，協助乙方解決施工現場周邊關係。

3、做好施工質量、工期的監督工作和工程質量的驗收工作。

4、配合乙方進行設備場內轉運。

5、向乙方提供水源電源接口。

(二)乙方職責

1、指派___________作為乙方履約代表暨項目負責人，全權代表乙方履行本協議，代表乙方處理相關工程事務，簽收相關工程文件等。

2、應嚴格遵守安全生產、文明施工規範，確保安全生產和施工質量，承擔施工過程中的所有責任，嚴格執行政府有關部門的法規及政策。

3、應在施工現場設置警示標誌並嚴格人員進出管理，防止無關人員進入施工現場。

4、負責工程資料的整理、歸集。

5、不得拖欠民工工資，工程完工前應處理完畢工傷事故等工程及與工程有關的事務。乙方應在工程完工後 10 日內向甲方提供民工工資已付清、工程及與工程有關的事務已處理完畢的書面承諾。

七、安全責任事故：

該項工程施工期間，所有與該工程相關的安全事故均由承包方負責，與發包方無關。

八、爭議解決：履行本協議如發生異議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商後達成一致意見的補充協議是合同的一部分;如協商後不能達成一致意見或一方不願意協商的，則交由本工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

九、 合同生效：

如本協議與工程合同有衝突，經雙方協商再行補充為準。

十、合同訂立地點：蚌埠市

十一、合同經雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章)：__________________ 　　乙方：_________________________

代表人(簽字)：________________ 　　身份證號碼：____________________

_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

正規施工合同 篇9

發包方(甲方): ___承包方(乙方):___

按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況,雙方達成如下協議

第1條 工程概況

1.1、 工程名稱：

1.2、 工程地點：

1.3、 承包方式：

1.4、 施工面積：

1.5、 工期：本工程自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工。

1.6、 合同價款(人民幣大寫)：

第2條 甲方工作

2.1、 開工前 3 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法説明 1份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，並説明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續。

2.2、 指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3、 如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.4、 協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

第3條 乙方工作

3.1、 參加甲方組織的施工圖紙或作法説明的現場交底，定施工方案計劃，交甲方審定。

3.2、 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

第4條 關於工期的約定

4.1、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方的同意，並支付乙方趕工採取的措施費用。

4.2、 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一週內累

計計算)，工期相應順延。

第5條 關於工程質量及驗收的約定

5.1、 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.2、 甲、乙應及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查於驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按時辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工、工期順延;若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。 5.3、 由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 5.4、 由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5、 工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知 三 日內組織驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工工期，並承擔乙方的看管費用及相關費用。

第6條 付款方式

6.1、 本合同生效後，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次付清。

備註：

6.2、 本工程裝修保修期為12個月。

第7條 獎勵和違約責任

7.1、 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

7.2、 由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

7.3、 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責並承擔。

7.4、 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線, 由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔。

7.5、 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

7.6、 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由負責方賠償對方由此造成的經濟損失。

第8條 爭議或糾紛處理

8.1、 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

8.2、 當事人不願通過協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁(當事

人不在本合同約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

第9條 其它約定

本工程施工內容以《工程預算單》的內容為準，如施工中有增加項目應在單項施工完成後簽定項目增減單，按市場價結算。如報價單中有未施工項目應在工程結算後扣除。本工程以項目單價為準，數量按實結算。 工程施工時甲方如對施工成品提出修改，由此產生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。

第10條 附則

10.1、 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

10.2、 本合同正本倆份，雙方各執一份。副本叁份，甲方執 貳 份，乙方執 壹 份。 10.3、 本合同履行完成後自動終止。

第11條 附件

施工圖紙或作法説明 工程預算書

甲方(蓋章)：__ 乙方(蓋章)： ___法定代表人：___ 法定代表人：___ 代理人：___ 代理人： ___單位地址：___ 單位地址：___

電話：___ 電話：___ 傳真： __傳真：___

___年__ 月__日

正規施工合同 篇10

發包人：(以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自願和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、 工程名稱：東瑞花園5#樓

二、 工程地點：鳳凰新城

三、 工程內容：

本工程公共走道部位牆、地磚及樓梯間地磚的粘貼，現場文明施工。

四、開竣工日期： 年 月 日至 年 月 日。確保按要求完成，如有提前或延期，每天按總工程量的1‰進行獎罰，依次遞增，但因甲方造成的由甲方負責，並賠付乙方損失。因人力不可抗拒因素造成無法施工，工期順延。

五、質量等級：合格

六、工程造價：按照東瑞花園3、4#樓牆、地磚粘貼工程的單價乘以實際粘貼面積結算。

七、付款方式：工程完成一單元，在驗收合格後付完成工程量的 ，工程施工全部結束，經驗收合格後再付完成工程量的 ，餘款在竣工驗收後一個月內全部付清。(具體付款方式參照東瑞花園3、4#樓牆、地磚粘貼工程付款方式付款)。

八、承包方式：包清工、包質量、包工期、包安全。

其他：

1、 乙方必須按規定堆料，做到日做日清、隨做隨清。

2、 乙方在施工過程中應合理使用材料、節約材料、利用材料，如發生材料浪費甲方有權視情節輕重扣減工程款。

3、 成品保護：在工程移交給甲方前乙方負責承包範圍內的

4、 甲方提供乙方住宿，食堂及水電等。

5、 乙方在施工中，一定要服從甲方管理，嚴格按照有關操作規程，保質保量如期完成所有承包工作內容。

九、安全責任：

乙方必須嚴格要求工人按規定的安全操作規程和甲方安全技術交底施工，如因乙方施工人員造成的安全事故，一切由乙方自己承擔，甲方概不負責。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇11

甲方：

乙方：

甲方位於私人房屋，由乙方承包建設施工，為使甲乙雙方利益得到保障，同時如約履行義務，甲乙雙方經過協商，達成如下協議:

一、建設範圍

除基礎以外，乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設，(包括鋼筋製作、樓梯、圍牆、水電、前後外牆裝飾)，房屋內部建設至毛牆毛地板。

二、建設方式

包工不包料，甲方負責提供建設所需材料，乙方負責按甲方所提供的建設圖紙施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。

三、承包價

按照房屋建築面積110元/平方米，總面積約480平方米，總投資伍拾萬元(含材料款)，最後以乙方承建的房屋實際建築建築面積確定。

四、付款方式

採用階段性付款，乙方完成一樓建設，經甲方驗收合格後支付壹萬元，二樓至四樓採用同樣方式，全部完工後經甲方驗收合格後一次性付清餘款。

五、權利和義務

(一)義務

1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料;因材料不到位造成窩工，甲方承擔損失。

2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款;

3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務;因乙方原因導致返工，損失由乙方全部承擔。

4、對建築材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準備。

5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損失和浪費。

(二)權利

1、甲方有權對工程質量進行檢驗，對質量不合格的有權要求返工。

2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。

六、安全約定

合同約定單價已包含安全施工費，乙方必須做好施工現場安全措施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業，施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。

七、違約責任

甲乙雙方任何一方違約，需承擔乙方建設總費用10%的違約責任，若任何一方嚴重違約，造成重大損失，必須按價賠償。

八、發生合同糾紛，甲乙雙方友好協商解決，不能達成共識的，甲乙雙方均可向人民法院起訴。

九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件，該附件與此合同同效。

十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印後生效。房屋建設驗收合格，完全支付工程款後自動失效。

十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇12

建設單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程具體情況，經甲乙雙方友好協商，雙方簽定此合同。

第一條：工作範圍及內容

1、 兩台315KVA台式變壓器的安裝，供電部門指定高壓撥接點至台變的線路鋪設及相關工作，並通過供電部門驗收，正式供電。

2、 按甲方要求，一期為一台315KVA台變的安裝並投入使用。二期安裝視甲方需求，按甲方要求進行第二台315KVA台變的安裝並投入使用(如甲方不再需求使用，不視為違約)。

工程地點：*項目施工現場。

第二條：開竣工時間

開工時間： 年 月 日

竣工時間： 年 月 日

第三條：合同價款及付款方式

1、 合同總造價：人民幣**萬元整(¥.00元)

本合同為總價包乾合同，乙方在合同總價中已包含人工、材料、安裝調試、維護、管理、利潤、税金、風險、責任及工程施工期間可能出現的政策、施工環境和材料市場的變化可能影響工程造價的因素以及供電部門的相關手續。

2、付款方式：工程竣工供電局驗收合格，送電手續完備並移交給供電局維護後，甲方向乙方支付一期工程總造價的90%，餘下10%作為質保金，質保期為一年，期滿後無質量問題甲方將質保金返還給乙方。二期安裝工程竣工供電局驗收合格，送電手續完備並移交給供電局維護後，甲方向乙方支付二期工程總造價的90%，餘下10%作為質保金，質保期為一年，期滿後無質量問題甲方將質保金返還給乙方。

第四條：雙方責任

甲方責任：

1、負責提供相關資料及台變的位置，並配合乙方施工。

2、本着為甲方負責的原則，一切與電業部門有關事宜，甲方應首先通知乙方再做決定。

3、甲方應劃定乙方工作範圍及現場，禁止無關人員進入，以防設備的損壞及施工工具的丟失。

乙方責任：

負責包工、包料、包質量、包工期。 負責辦理臨時施工用電許可證執照。 負責協調供電局按期送電，並手續完備。 負責向供電局辦理工程驗收、掛錶、送電等一切手續。 負責工程竣工後，將表前的工程移交供電局維護。 負責由本工程引起的竣工後與供電局協調工作。

注：在辦理臨時用電手續時，涉及到正式用電規劃，甲方理解為只方便臨時用電手續辦理的需要，與正式用電無關，以將來正式用電申報為準。

第五條：施工質量及設備質量

1、按圖紙設計要求及行業標準結合地方電業部門的規定，施工質量要一次達到能夠驗收的標準，如出現質量問題，乙方無條件整改，延誤工期每日按工程總造價的0.5%賠償。

2、乙方保證按合同的規定提供優質的、全新的、全套設備齊全的、無損的產品，產品除符合國家有關技術標準外，還應符合本合同的技術規格和行業標準。

3、交貨時，乙方須同時提供產品質量保證書、出廠合格證、使用説明書、檢驗報告、技術指標等產品出廠附帶資料。設備到場必須經甲方驗收，驗收過程中如發現質量、規格、型號有問題，應按甲方要求退換，由此引起的費用和工期延誤由乙方賠償，賠償的標準為工程總造價的0.5%。

4、設備安裝調試標準必須按國家相應規範執行，並能通過電業部門的驗收。

5、台式變電站的系統要求：兩台315KVA台變及相關配件、計量器具等。

第六條：違約責任及解決方式

因甲方原因造成的損失由甲方負責，因乙方原因不能按甲方要求及時送電，從而延誤甲方施工進度，甲方可以提出相應賠償，並設定最後期限，如不能完成，乙方按甲方要求賠償，並無條件按甲方要求柒日內撤出工地，因此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

第七條:不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任。本合同所稱不可抗力指不可預見、不能避免並不能克服的客觀情況，包括戰爭、動亂、空中飛行物體墜落，非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災，以及洪水、地震、颶風等方面的自然災害。

第八條：其它

1、乙方應負有向甲方提供產品行業技術及服務支持的責任，如甲方需要，乙方須在收到甲方通知後2日內，指派有專業資質證明的技術人員到甲方指定地點，無償培訓甲方指定的安裝操作人員;

2、與本合同簽訂有關的產品方案、產品樣本、產品技術性能參數和技術規範、有關產品出廠合格證及出廠附帶材料等，與本合同具有同等法律效力。

3、本合同如有未盡事宜或甲方發生設計變更，雙方應及時簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

4、本合同如發生糾紛，甲乙方應及時友好協商解決，協商不成時，雙方均有權向本工程所在地人民法院起訴。

6、本合同自雙方簽訂之日起生效，一式陸 份，甲方執 三 份，乙方執 三 份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇13

發包方(甲方)：（以下簡稱甲方）…………

承包方(乙方)：（以下簡稱乙方）…………

經過乙方詳盡踏勘現場，根據國家相關法律法規並結合

一、工程概況：

1、工程名稱：…………

2、工程地點：…………

二、工程承包範圍

承包工程範圍：土方開挖、樁基工程、基坑支護、降水

三、合同工期：

雙方商定，該工程合同工期為240個日曆天，從甲方通

四、合同計價及付款方式

1、雙方商定，採用總價包乾合價￥12800000.00元(大

2、上述包乾總價包括承包方所有人工費、材料費、機械費、管理費等一切費用，不再作任何人工、材料調差。

3、付款方式：

①乙方進場後三天內甲方在20xx年3月15日前向乙方預付工程款人民幣￥2160000.00元(貳佰壹拾陸萬元整);

②在乙方正常施工一個月後，甲方在20xx年5月10日前再支付給乙方人民幣￥1680000.00元(壹佰陸拾捌萬元整);

③在乙方安全正常施工40天后，其所建工程經甲方檢驗合格後，在20xx年6月1日前，再通過網上銀行轉賬的方式支付給乙方人民幣￥4680000.00元(肆佰陸拾捌萬元整);

④經甲乙雙方協商，甲方需在20xx年7月1日前，在支付給乙方工程款人民幣￥3640000.00元(叁佰陸拾肆萬元整);

⑤四次共計付款人民幣￥12160000.00元(壹仟貳佰壹拾陸萬元整);

五、工程質量及驗收：

1、乙方承擔該項工程必須嚴格按施工圖紙施工，按現行國家規範操作，甲方按現行國家質量標準驗收，工程驗收質量標準為合格。

2、在進行施工及工程竣工驗收過程中，如乙方施工質量不合格，則由乙方自行返工或修補，所發生的工料費全部由乙方自行負責，由此而造成的工期延誤，乙方應承擔違約責任。

3、在整個施工過程中，乙方應嚴格按甲方提供的施工圖及設計説明技術要求施工，乙方無權更改設計文件。若發現施工圖有誤時，須經甲方技術核定後執行。

4、本工程執行正規報建工程的檢查監督、驗收程序。如發生1次未經甲方檢查或驗收而進行下道工序施工，處以5000元罰款。

六、合同價款調整：

1、合同價款調整原則必須以發生的設計變更和甲方工程部、技術部所籤的技術核定單為經濟簽證依據。

2、定額中包括和未包括的特殊專項檢測、試驗項目，

七、甲乙方工作

1、甲方工作：①負責提供設計圖紙及相關技術交底;②負責提供水電接口，水電費不在合同總價內;③負責協調與物業公司的銜接;④負責協調與裝修公司的銜接;⑤負責提供原有建築圖紙。

2、乙方工作：①負責提供管理人員名單、相關人員資質證書(驗原件收復印件)②具體負責與物業公司、裝修公司銜接並承擔相關費用;③負責編制總進度計劃及月、周計劃並報甲方;④負責協調處理擾民及民擾工作;⑤如有裝修公司穿插作業，牽頭負責現場安全文明工作;⑥為了保證工程進度完成，在合理條件下有義務配合裝修公司穿插工作;⑦如有損壞別墅區內道路、景觀、設施等應積極與物業公司聯繫、溝通、協調，由乙方承擔全部費用;⑧負責原有建築的成品保護工作;⑨負責施工現場安全文明工作。

七、違約責任：

1、因乙方自身原因影響該工程不能按本合同約定的工期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費用20xx.00元，累進計算; 2、因乙方原因工程質量不能達到國家質量驗收標準，乙方除負責返工達到規定標準外，同時承擔因返工修復延遲的工期責任，並同時承擔全額發包人因此而造成的一切直接和間接經濟損失及法律責任。

八、相關約定：

1、乙方在整個施工過程中應確保安全文明施工，做到工完料進場清潔。乙方在施工工程中所發生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。

2、施工使用的未計價材料及設備如：鋼筋、水泥、防水材料必須嚴格執行甲乙雙方合同約定，未經甲方同意不得替換，如發生1次處以5000元罰款，因此造成的損失甲方保留索賠權利。

3、保修期間，若乙方承擔工程出現質量問題時，乙方在接到甲方通知後24小時內派人修復，否則，甲方有權委託他人進行修復，其產生的費用由甲方在乙方質保金中予以扣除。

九、爭議或糾紛處理：

1、本合同在履行期間，若雙方發生爭議時，由雙方協商解決。

2、當協商不能達成一致時，可向當地人民法院起訴。

3、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇14

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規，甲乙雙方經友好協商，結合本工程情況，明確雙方權利，義務，在完全瞭解的情況下，自願達成如下協議供雙方共同遵守執行。

一、工程説明及要求：

1、工程名稱：地下車庫標識/環氧地坪工程

2、工程內容：地下車庫交通設施/環氧地坪安裝工程

3、工程地點：

4、工期要求：自進場之日起天內完工

二、甲方責任：

1、甲方負責提供必要的安裝條件，如：施工現場地，照明，水源/電源接口

2、在施工完畢後，7日內甲方應組織人員進行驗收。

三、乙方的責任：

1、乙方應保質保量的完成任務

2、乙方接受文明施工管理，確保安全施工四、合同總金額及付款方式

1、本工程合同價為，包括圖紙中所含的全部施工內容，如實際安裝內容超過清單數量則按照清單單價據實結算.

2、報價清單附後,設計圖紙附後.

3、付款方式：

1)自合同簽訂後支付總合同款的30%。

2)畢驗收合格後3日內支付到總工程款的98%。

3)質保金為總工程款的3%。質保壹年.質保期滿後無息退還。

五、違約責任

1、因甲方原因致使工期延誤，工期順延(以書面文字為準)。

2、因乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付違約金100元/天。

3、乙方所安裝產品必須與之前約定的樣品相一致。

六、保修：

1、本合同質保期為壹年(自竣工之日起開始計算)。保修期內若正常使用情況下發生損壞由乙方無償維修更換。

地坪部分：壹年質保期.

劃線部分:壹年質保期.

標牌部分:壹年質保期.

橡膠件部分:壹年質保期.

車位鎖部分:、壹年質保期.

2、質保期外乙方將以產品的成本價格為其維修。

七、未盡事宜雙方協商解決。

八、以上條款，一經簽章立即生效。本合同一式肆份，甲乙各持貳份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇15

發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數 天。

四、質量標準

工程質量標準：達到國家現行有關施工質量驗收規範要求，並達到合格標準。

1、本工程執行中華人民共和國現行《市政工程施工及驗收規定》、《建築工程施工質量驗收統一標準》等有關標準和規範。

2、本工程按現行《市政工程質量檢驗評定標準》等達到合格等級。

五、合同價款

金額(大寫)：暫定： (人民幣) ￥： 萬元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、 本合同協議書

2、 本合同專用條款

3、 標準、規範及有關技術文件

4、 圖紙

5、 預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

九、合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定：經發包人、承包人雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

正規施工合同 篇16

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

三、在施工中如：砌牆要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地樑、防震柱、上圈樑，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉牆要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以説服，第二再説服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，籤合同簽字之日起生效。

九、工程完工時自動結束。

十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

甲方：

乙方：

正規施工合同 篇17

甲方：

乙方：

根據《合同法》及其他相關法律法規，甲乙雙方本着平等自願、公平、誠信的原則，就__X工業園路燈施工安裝事宜協商一致，訂立本合同。

一.工程概況

工程項目名稱：__X工業園廠區路燈安裝

工程地點：__X工業園

工程內容：廠區路燈安裝施工

資金來源：自籌資金

二.工程範圍

廠區路燈布臵圖內要求的內容。

三.施工工期

開工日期：________年____月____日

竣工日期：________年____月____日

四.質量標準

按照國家建築工程質量驗收標準和甲方要求，一次性驗收合格。

五.合同款項與支付

該合同價為包乾價：86900.00元，大寫：__X元整。

付款方式：驗收合格後，扣除質保金一次性結算，質保金為合同總價的5%，即：4345元，大寫：肆仟叁佰肆拾伍元整。

六.質保期

驗收合格後，乙方質保時間為________年。

七.違約責任

由於乙方原因，造成工程質量達不到一次性驗收合格要求的，乙方負責整改完善直至合格，造成施工工期延誤的，按照每天罰款3000.00元支付給甲方。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

正規施工合同 篇18

甲方：

乙方：

一、經甲乙雙方協議由甲方(丹霞購物中心工程負責人)提供流程圖紙和圖案確認後，在合同等條款協商簽署完善後，給予總預算款的 %預付款，計人民幣 元整(小寫： )，粉刷膩子開工後 天，付款人民幣元整(小寫： )，牆體繪畫時再支付總金額的 %，工期竣工付清餘款(在合同中明確説明)。

二、在預付款到帳後， 天內，由乙方(繪畫施工方)購置顏料等回話施工材料和生活開支。乙方包工、包材料如(顏料、手繪師、路費等)。

三、甲方工作

1.甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查;

2.開工前一天，向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清障礙物、遮蓋等，不影響施工為原則;

3.負責免費提供水源、電源為乙方使用;

4.施工期間甲方負責做好施工現場的保衞及消防工作。

四、乙方工作

1.乙方代表負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按工期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

2.保證施工現場的清潔，做好施工現場垃圾處理工作。

3.工程竣工未移交甲方之前負責對工程成品進行保護。

五、工程總面積 平方米，共 幢，共 層，繪畫總價為人民幣 元。￥： (不含税)，如果 方中途無理由停工，或減少工程量，繪畫按 元/平方米補償給 方，作為工程少量補償(原因是協議5000平米以上按合同價格)。

六、工程期限 天，(具體雙方簽訂合同為準，不含由甲方原因造成乙方不能進入工程地點而導致延期的時間;外牆繪製時，因天氣等自然因素導致不能正常施工，時間則相對延期計算)。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章後生效，合同未盡事宜雙方協商解決，如解決不了，可向當地人民法院提起訴訟。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

時間：

正規施工合同 篇19

甲方：____________

乙方：

為實施好______縣20______年度大中型水庫庫區基金項目，解決______、______人飲問題，現將該項目發包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務，經雙方協商同意，特簽訂合同如下：

一、工程名稱：20______年度大中型水庫庫區基金項目。

二、建設內容和規模

1、 內容：______、______人飲工程。

2、 規模：按設計圖紙和預算。

三、工程造價

工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元(￥34.00萬元)，工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。

四、承包方式：工程採取由乙方包工、包料、包質量。

五、工程日期：開工時間為 年 月 日，竣工時間為 年 月 日，工期為 天。

六、甲乙雙方責任

甲方：按時提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。

乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施

工，嚴格把好質量關，在施工期間要接受甲方質量檢查和監督，

凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。

七、搞好安全生產：乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現的意外事故均與甲方無關，由乙方自行負責。

八、工程付款方式：工程竣工後，經甲方組織相關部門進行驗收合格後，付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告後，再付15%。提留5%作為工程質量保證金。如一年後工程無質量問題，保證金如數退還。

九、本合同經雙方法人親自籤蓋章即生效，至工程竣工驗收，並保證金退還清楚後自行終止。

十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。

甲 方：______縣水庫移民工作管理局

法人代表：

項目負責人：

乙 方：

法人代表：

項目負責人：

簽訂日期： 年 月 日

正規施工合同 篇20

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

經甲乙雙方共同協商，乙方願意承攬甲方 工程項目施工。在甲乙雙方平等協商的基礎上籤訂本合同，雙方共同遵守執行。

一、項目及單價

1、路基整修 ： m ， 元/ m。

2、砼路面 ： m ， 元/ m。

3、砼邊溝帶蓋板： m ， 元/ m 。

二、工期

該工程要求 月 日開工， 月 日竣工。

三、工程質量

1、材料要求

水泥採用天王台或冀東生產的32.5#合格水泥產品;碎石採用破碎機生產的4cm以下潔淨、堅硬、堅韌、耐久、勻質，符合Ⅱ級碎石標準，無風化石顆粒;砂採用中粗砂，;水泥砼拌和用的水，一般能飲用的水均可使用。

2、質量標準

本項目工程質量為優良工程標準，乙方按施工技術規範要求進行施工，甲乙雙方都要有高度的責任感，視工程質量為生命，以百年大計、質量第一為口號，認真執行國家質量標準。乙方必須按技術規範22 22要求施工，如甲方發現乙方有不規範施工、偷工減料、不符合工程質量標準的，要求乙方立即返工，其返工造成的損失由乙方自負。

四、施工費用

本工程總承包費用為 元整(￥ 元)，最終費用以實際工程量為準。

五、付款方式

乙方進場後，甲方應預付乙方10%材料款，施工正式開始時付20%，剩餘其它款項在施工過程中按進度支付，到工程結束時全部付清。

六、安全生產

甲方提供起止點的施工標誌。乙方應按有關安全施工法及安全制度進行安全施工，如有違紀違規行為，甲方有權視情節輕重對乙方進行教育、罰款或終止合同。

在施工過程中，乙方必須嚴格管理，安全施工，若發生大小事故，均由乙方自理，甲方概不承擔任何責任。

七、雙方責任

1、甲方職責

a甲方對項目進行總體管理，主要負責對工程質量、工程進度的控制監督和驗收。

b甲方負責向乙方提供施工所用水電及料場用地、住宿場所等。 c甲方負責該項目施工過程中各種外圍關係的協調處理，保證工程順利進行。

2、乙方職責

a乙方必須服從甲方的管理，並積極配合甲方完成施工任務。

b乙方必須嚴格按照施工規範相關要求進行施工。

本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，履行完一切手續後自動失效，未盡事宜，雙方另行協商補充。

甲方(簽字)：

乙方(簽字)：

年 月 日