當前位置:萬佳範文網 >

合同 >施工合同 >

公路建設施工徵地協議書(精選24篇)

公路建設施工徵地協議書(精選24篇)

公路建設施工徵地協議書 篇1

甲方:_______________乙方:_______________因公路建設施工需要,甲方需要使用乙方荒山作為施工取土場。

公路建設施工徵地協議書(精選24篇)

本着公平、合理、誠信信用和自願的原則,訂立本協議書。

一、臨時用山項目名稱:信發鋁連線第24標項目經理部臨時施工取土場。

二、臨時用山位置:________左側大道街荒山。

三、臨時用山面積:按年計算四、使用期限:自籤協議之日始計滿一年。

五、臨時用荒山補償費:該荒山由甲方開踩滿一年止,一次性補償________元整,計(大寫)________萬元整。

六、臨時使用荒山期滿,該協議自行終止,甲方如需要繼續使用,必須在協議期滿十五日前與乙方另行簽訂臨時用山協議書及辦理相關手續。

七、本協議雙方簽字蓋章後生效,不得反悔,反悔方需承擔因此造成的一切損失。

八、本協議壹式肆份,甲乙雙方各壹份、村民委員會壹份、武平鄉人民政府壹份。

甲方:_______________乙方:_______________

甲方代表:_______________乙方代表:______________

_________年________月________日________年________月________日

村(街)民委員會(蓋章):_______________村(街)主任簽字:_______________

________年________月________日

公路建設施工徵地協議書 篇2

建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不瞭解,導致簽訂的合同屬於無效合同,那麼建設工程施工合同無效的法律後果由哪些呢請閲讀下面的文章進行了解。

依據我國現行法律規定,合同被確認無效後,將導致合同自始無效,合同關係不再存在,當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務,不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工合同無效的法律後果也不例外,但由於其標的特殊性,其無效的處理與普通無效合同有着很大的差別,當事人的締約過失也比普通無效合同複雜。

一、建設工程施工合同訂立後尚未履行前被確認無效的後果。

尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同,雙方當事人均不得再繼續履行。這時,合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任,由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失,雙方均有過錯的,依照過錯大小承擔相應的責任。另外,損害事實的舉證責任在受損害一方,如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確,其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外,還要承擔無過錯方的實際損失。

二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。

於建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形,筆者認為,不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還,應區分不同的情況處理。

第一種情況,已完成部分工程質量低劣,無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的,應按照一般無效合同的處理原則,已經完成部分工程應拆除,建設方支付的工程款應返還。

第二種情況,工程質量完全合格,也未違反國家和地方政府的計劃,則已完成的建設工程歸建設方所有,承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方,折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定:"建設工程施工合同解除後,已經完成的建設工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程價款",該解釋的規定正是為了避免教條,減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失,如果因建設方過錯導致合同無效的,建設方對自己的損失自負,同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的,承包方對自己的損失自負,同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的,按過錯大小承擔相應賠償責任。

三、建設工程施工合同已履行完畢後被確認無效的後果。

按照最高院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

第一,建設工程施工合同已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收合格的,建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

第二,建設工程施工合同已經履行完畢後,建設工程經竣工驗收不合格的,要分兩種情況給予不同處理:一是維修後建設工程經竣工驗收合格的,建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款,但承包方應承擔相應的維修義務,或自己維修,或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的,建設方不支付施工方工程款,對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裏的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效後的後續費用,如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。

公路建設施工徵地協議書 篇3

發包方(甲方):

承包方(乙方):

一、 工程概況:

工程名稱:小區道路硬化工程 工程地點:小區 承包範圍:包工包料 合同工期:40天 開工日期:20xx年4月25日 竣工日期:20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。

二、 甲方職責:

1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督,負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作

3、 根據實際需要,審核批准工程變更方案,審定工程簽證。

4、 負責抓好對工程隊的安全教育,定期進行安全檢查。

三、 乙方職責:

1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規,依據施工方案要求組織施工。

2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。

3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標,具備產品合格證書及相關質檢手續,並經甲方驗收合格,方可使用。

4、 抓好本工隊全體人員的安全教育,搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作,嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範,積極配合甲方的各項安全檢查。

5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程,應予以返工並承擔相關費用。

6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔,不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

四、 工程決算:

工程竣工後,依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

五、 付款方式:

依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後,支付工程總價款的百分之九十五,預留百分之五保脩金,保修期為一年,期滿未出現質量問題,支付餘款。本合同自簽訂之日生效,甲乙雙方共同遵守,如有爭議,提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份,甲乙雙方各一份,甲方存檔二份。

發包方:(公章)法定代表人:委託代理人:

承包方:(公章) 法定代表人: 委託代理人: 年 月 日

公路建設施工徵地協議書 篇4

發包人: (以下簡稱甲方)

承包人: (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:建築面積約 960 平方米

資金來源:自籌、集資建户

二、工程承包範圍

承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、合同工期

開工日期:

竣工日期:

合同工期總日曆天數: 天。

四、質量標準要求

工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。

五、合同價款

金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。

六、合同付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

九、相關合同條款(未用條款):

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切税費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業税及其他各種税費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衞、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:

l、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須佈局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。

十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。

十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

公路建設施工徵地協議書 篇5

發包人(全稱):

承包人(全稱):

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就 及有關事項協商一致,共同達成如下協議:

一、工程概況

1. 工程名稱: 。

2. 工程地點: 。

3. 資金來源: 。

4. 工程承包範圍: 。

二、合同工期

計劃開工日期: 年 月 日。

計劃截污日期: 年 月 日。

計劃竣工日期: 年 月 日

工期總日曆天數: 天。開工日期以簽訂合同後,監理簽署的開工令為準。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量符合 標準。

四、簽約合同價與合同價格形式

1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。

2. 合同價格形式: 。

五、項目經理

承包人項目經理: 。

六、合同文件構成

本協議書與下列文件一起構成合同文件:

(1)專用合同條款及其附件;

(2)通用合同條款;

(3)技術標準和要求;

(4)已標價的預算控制價;

(5)圖紙;

(7)其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

七、承諾

1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

八、詞語含義

本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間

本合同於 年 月 日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在 簽訂。

十一、補充協議

合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份數

本合同一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。

發包人: (公章) 承包人: (公章)

法定代表人或其委託代理人: 法定代表人或其委託代理人:

(簽字) (簽字)

組織機構代碼: 組織機構代碼:

地 址: 地 址:

郵政編碼: 郵政編碼:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

開户名: 開户名:

開户銀行: 開户銀行:

賬 號: 賬 號:

公路建設施工徵地協議書 篇6

建設方:以下簡稱甲方

施工方:以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:

一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脱層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求,板麪筋布150mm×150mm,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20,立柱,樑無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全

第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。

六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

公路建設施工徵地協議書 篇7

委託方(甲方):_________________簽約日期; _________

承接方(乙方):_________________簽約日期; _________

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程,訂立本協議,以共同恪守。

一、工程地點:_________________區__________街__________單元__________室

二、形式結構:_________________層式__________室__________廳__________廚__________衞

三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

四、工程項目:_________________

1、總共七棟;每棟兩層。

2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,協商確定。

五、承包方式:_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工,和施工期間的水電供應正常,乙方負責施工。

六、質量標準:_________________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。

七、工程造價標準:_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方,石膏線12元∕米,窗簾盒60元∕米,鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工,如甲方有更改等,應另外支付乙方增加的工程款項。

八、付款方式:_________________為確保工程質量,完工後每棟總工程款暫扣5%元押金,___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題,將全額返還乙方。每一棟工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工要求,三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據,不提供正式發票﹚

九、其它;經甲乙雙方協定施工前後,以及施工中途,甲方天花吊頂等各項工程如有消防管,空調管等須安裝改變,乙方概不負責。

十、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方:_________________

乙方:_________________

_____年_____月_____日

公路建設施工徵地協議書 篇8

甲方:__________(發包方)

乙方:__________(承包方)

遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同,本合同的依據為華榮建設集團有限公司與科教城所籤的合同,大合同中的條款適用本合同。

包方施工,為了使本工程保證質量、保證工期、保證安全,經雙方協商如下:

一、工程概況

1.工程名稱及面積:________小區14#樓水電、消防安裝, ____萬平米

2.承包內容:____________

3.承包方式:____________

4.質量等級:____________

二、合同價

工程總造價 金額(大寫): 約________萬元.

水電、消防總造價 金額(大寫): 約________萬元. 本工程的付款依據為以上合同價為基準。

三、發包方工作責職

1.依據上級有關部門規定,對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。

2.按合同規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。

四、承包方工作責職

1.在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。

2.工程質量:承包方對工程質量管理實行全面負責制,自覺接受各職能部門的檢查監督指導,發現問題及時整改達標,確保工程的質量等級。

3.工程安全:在施工過程中執行上級的有關規定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責,與發包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。

五、結賬方式

由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分後的金額扣除地方税金、材料票税金和公司上交後的總額乙方上交給發包方____%的管理費,甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以____%為基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。

六、付款方式

按大合同建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關。

有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。

此協議共兩頁一式兩份,發包、承包雙方各執一份,簽字後具法律效應。任何一方違約或解除合同都得負法律責任。

甲方(簽字)________乙方(簽字)________

_______年____月____日_______年____月____日

公路建設施工徵地協議書 篇9

甲方:  乙方:  依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協議如下:  

一、項目概況  

1、工程名稱:  

2、工程地點:  

3、門窗面積:  

二、施工內容  塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。  

三、合同價格及總承包管理  塑鋼門窗製作安裝工程暫定含税工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)。  

四、質量標準  

1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集:_____________________________。  

2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。  

3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10

3)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB502

10)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB5023

7)、《塑料門窗安裝及驗收規程》(DB13—3

5)。  

4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。  

五、責任事項  

1、甲方權利及義務  

(1)合同簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。  

(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。  

(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並説明使用注意事項。  

(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。  

(5)甲方按合同規定組織工程驗收,並按合同的期限輸竣工結算。  

(6)甲方按合同的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳税金及其他應扣費用後支付到乙方賬户,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。  

(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。  

2、乙方的權利及義務  

(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。  

(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並説明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。  

(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。  

(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。  

(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。  

(6)乙方不得收取丙方任何費用。  

3、丙廣播權利及義務  

(1)指派丙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。  

(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。  

(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衞等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。  

(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調。  

(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和合同工期。  

(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。  

(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。  

(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。  

(9)按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。  

(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。  (1

1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。  

六、中間驗收及工程驗收  

1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。  

2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。  

3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。  

七、工程監理  

1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。  

2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。  

3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。  

4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。  

5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。  

6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。  

八、仲裁  甲方、乙方、丙方因合同發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請合同履行地人民法院進行裁決。  

九、其他  

1、本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議。  

2、本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力。  

3、本合同一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。  甲方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:___________________  乙方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:___________________  丙方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:____日期

公路建設施工徵地協議書 篇10

甲方:  乙方:  根據《民法典》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定,結合村道公路建設工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款,共同遵守執行。  

一、工程名稱和地點  

1、工程名稱:鎮村村級道路  

2、工程地點:____縣鎮村水泥路面途經該村

五、  

六、

七、九社,終點為鄰遂路路口到加工房止。  

二、工程承包範圍及內容  該段工程為水泥路面,要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準,混泥土標號為C30,水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度  4.5米,需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處,要求管洞長7米,口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行,要有直線距離;劉代銀屋後需降坡度一米,寬度6米,長30米,土方用來填樑瓊容屋後和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎,路基寬以現有的實際路面為準,做堡坎的材料用塊石。  

三、承包方式  本工程採取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。  

四、工程造價  根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫: 元)  

五、工程施工工期  本合同施工工期為 天,(雨天除外),________年____月____日開工,於________年____月____日竣工。  

六、甲、乙雙方的權利,義務  

1、甲方的主要權力、義務。  

(1)甲方的主要權利  乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。  

(2)甲方的主要義務  嚴格按照施工規範進行施工,保證工程質量。在施工過程中,如發現材料不足或者路面沒有達到標準,應及時提出。  

2、乙方的主要權力、義務  

(1)乙方的主要權利。  有權自行採購所需材料及施工人員的調度。  

(2)乙方的主要義務  甲方接到乙方驗收申請後,在短時間內組織有關人員進行驗收。  按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。  

(3)制定安全技術措施,在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。  

七、違約責任  本合同簽字蓋章後生效,雙方都要認真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金),並按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。  

八、附則  

1、本合同一式三份,合同雙方各執一份,鄉鎮存檔一份。  

2、合同雙方及社員代表簽字蓋章後生效,結清工程款後,合同自行終止,本合同未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協議。  甲 方:  乙 方:  社員代表簽字:________年____月____日

公路建設施工徵地協議書 篇11

甲方:

乙方:

為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務,經雙方協商,簽訂本安全協議。

乙方自願參加甲方的工民建工程施工,變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全責任、權利、義務:

1、向工程派出甲方代表,在變電站內施工,即為:工作負責人;

2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓,並檢查安全培訓的結果;

3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

4、在有危險的電力設施區域內作業,要求乙方制定安全措施,並配合做好相關的安全措施;

5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金,按工程規模的大小收三千至一萬元。

6、有權制止任何影響安全生產的行為,開展查禁違章工作,罰金從安全施工保證金中扣除;

7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

8、做好安全措施,設監護人(工作負責人),辦理工作許可手續。

二、乙方的安全責任、權利、義務:

1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定,必須組織嚴格的統一考試,考試內容須經甲方認可,合格後方能持證上崗工作,並建立健全施工人員相應的檔案。

2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底,讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

4、自覺接受甲方單位的監督和指導,對甲方單位安監部門提出的意見,必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況,必須報告甲方單位。

5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

8、自身的條件不滿足安全生產的需要時,向甲方書面説明。

三、違約責任:

1、執行合同中有關違約處理的規定;

2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

3、發生違章事件,執行甲方規定,進行相應處罰;

4、對違章施工造成的各種事故負完全責任,並承擔全部損失。

四、執行規程:

1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

2、本安全協議一式兩份,甲、乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

代表人簽字:代表人簽字:

公路建設施工徵地協議書 篇12

建設施工合同示範文本

建設單位(以下簡稱甲方)_____________

地址:_____________

郵碼:_________________

電話:_________________

法定代表人:________________

職務:________________

拆遷户(以下簡稱乙方)_____________

地址:_____________

郵碼:_________________

電話:_________________

法定代表人:________________

職務:________________

根據_____________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間,共_____________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)

第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房),甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。

第三條甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助:_________________

1.乙方自行找房週轉,每人每月補助_____________元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月_____________元;

3.乙方用甲方的簡易房週轉的,週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_____________元取暖費,並按規定補助增加的公共交通月票費用。房地產合同:_________________工程項目拆遷房屋合同由精品信息網整理!

第四條甲方安置乙方的住房位於_____________,共__________套__________間,__________層__________號,配有__________等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致籤同意__________作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上籤。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付__________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金__________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。

第七條其他約定:_____________.

本合同自甲乙雙方籤之日起生效,合同生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。

本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__________份,交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。

建設(甲方)________________(公章)拆遷户(乙方)________________(公章)

代表人:________________代表人:________________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

公路建設施工徵地協議書 篇13

甲方:

乙方:

按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協議如下:

一、建設項目名稱:

二、工程建設地點或地段:

三、承包工程內容及主要工程量:

四、合同工期:

本工程定於 年 月 日開工,於 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。

五、質量等級:

六、合同價款及結算:

6.1工程結算標準:

6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附件1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。

6.3付款方式:

6.3.1預付款:

6.3.2工程進度款:

6.3.3合同尾款:

6.4工程檔案與合同尾款

6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部文件材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。

6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集,並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。

6.5合同價款調整:

6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

6.5.2工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.5.3合同預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批准後執行。

6.6乙方賬户

賬户名稱:

開户銀行:

銀行賬號:

上述賬户信息由乙方提供,如因賬户信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及後果均由乙方承擔。

6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。

6.8如遇國家税收政策發生較大變化(甲方納入營業税改徵增值税試點範圍)且乙方為增值税納税人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值税專用發票。

七、工地代表及其職責:

7.1甲方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批准乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,並對隱蔽工程的質量進行檢查,對於符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。

7.2乙方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

7.3監理方工地代表

委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。

八、雙方義務:

8.1甲方義務:

8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,並向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

8.1.2提供機房水、電等施工條件,並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。

8.1.4按時辦理撥款和結算。

8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。

8.1.6組織工程竣工驗收。

8.2乙方義務:

8.2.1認真審閲施工圖設計文件,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。

8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工餘料點交工作。

8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行合同條款,如期完工。

8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。

九、適用法規、標準:

9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。

9.3其他:

十、器材籌供:

10.1甲方籌供的設備和材料為: 。

10.2乙方籌供的設備和材料為: 。

10.3雙方對工餘料的管理約定如下:

10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材,由採購器材的一方負責保管並及時調換。

十一、驗收:

11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。

11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程文件簽證手續,該文件作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改後重新驗收。

11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署,並由雙方單位蓋章。

11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

11.6本工程要求的驗收類型為:

(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。

(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。

十二、工程設計變更:

12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。

12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時:

12.2.1屬於施工圖設計文件中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單後,乙方可按變更後的內容施工。

12.2.2屬於施工圖設計的較大修改,由甲方徵得設計單位同意,並出具設計變更文件後,交乙方按設計變更文件的內容施工。

12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。

十三、保修:

13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。

十四、安全:

14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。

14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。

十五、違約責任:

15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求,或發生其它使合同無法履行的行為,應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。

15.3除非雙方協議將合同解除,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行合同。

15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除合同,並要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。

15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業祕密、技術資料等事項負有保密責任,並不得利用所獲知的商業祕密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除合同並追究乙方相關法律責任。

十六、爭議解決方式:

在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:

(1)提交______仲裁委員會仲裁;

(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

十七、合同的生效:

本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

十八、合同份數:

本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。

十九、其他約定事項:

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

公路建設施工徵地協議書 篇14

發包人:___________

承包人:___________

按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本着公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本合同。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

二、承包範圍

按本合同約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖

一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。

二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利税、包至小區交付的成品保護等。

三、承包方式及工程款支付

1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。

2、工程單價説明:

⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。

⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。

⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。

⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利税及成品保護費用。

3、付款方式

⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。

⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按合同單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。

⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按合同單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。

⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保脩金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。

四、質量要求

1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。

2、本工程為清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。

3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。

五、工期(60個日曆天)

開工日期:________年____月____日

竣工日期:________年____月____日

由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應文件,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。

六、甲乙雙方責任

1、甲方責任

⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。

⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。

2、乙方責任

⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。

⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。

⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的39;安全文明措施,併為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。

⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。

⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。

七、其他

1、合同執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。

2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。

本合同未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。

甲方(公章):___________乙方(公章):___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

經辦人:___________經辦人:___________

聯繫電話:___________聯繫電話:___________

公路建設施工徵地協議書 篇15

發包人(全稱):_______________________

承包人(全稱):_______________________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就下列建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:____________________________________________。

工程地點:____________________________________________。

工程內容:____________________________________________。

工程立項批准文號:____________________________________。

資金____________________________________________。

二、工程承包範圍

承包範圍:____________________________________________。

三、合同工期

開工日期:____________________________________________。

竣工日期:____________________________________________。

合同工期總日曆天數________________天。

四、質量標準

工程質量標準:________________________________________。

五、合同價款

金額(大寫):_________________________元(人民幣)。

¥:__________________元(人民幣)。

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括:

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規範及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間:____________年_________月_________日

合同訂立地點:____________________________________

本合同雙方約定後生效。

發包人(公章):_____________?承包人(公章):_____________

住所:_______________________?住所:_______________________

法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________

委託代理人(簽字):_________?委託代理人(簽字):_________

電話:_______________________?電話:_______________________

傳真:_______________________?傳真:_______________________

開户銀行:___________________?開户銀行:___________________

賬號:_______________________?賬號:_______________________

編碼:___________________?編碼:___________________

_________年_______月_______日?_________年_______月_______日

附件1?上海市建設工程施工合同(通用條款)

一、詞語定義及合同文件

1.詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義。

1.1?通用條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用於建設工程施工的條款。

1.2?專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3?發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4?工程師:指發包人指定的履行本合同的己方代表,或發包人委託的監理單位派出的總監理工程師。其具體身份和職權由發包人、承包人在專用條款中約定。

1.5?承包人:指在協議書中約定,被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.6?承包人代表:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1.7?設計單位:指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.8?監理單位:指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.9?工程:指發包人、承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.10?合同價款:指發包人、承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.11?追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1.12?費用:指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經費支出。

1.13?保留金:指合同雙方約定按一定比例在工程價款中提留,用於工程缺陷修補的款項。

1.14?接收證書:指發包人在工程或分項工程通過竣工驗收後,簽發給承包人的工程接收憑證。

1.15?缺陷責_____:指承包人在工程竣工後,對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。

1.16?履約證書:指發包人在承包人按照合同約定履行責任,於缺陷責_____滿後簽發給承包人的完成合同履約的憑證。

1.17?保修期:指承包人在工程或分部工程竣工後,對所建工程在一定時限內出現的質量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上註明的竣工日期起,至質量保修書(合同)約定的期限止。

1.18?工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.19?開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.20?竣工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.21?圖紙:指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。

1.22?施工場地:指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.23?書面形式:指合同書、紙質信件和數據電文(包括傳真、電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.24?違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.25?索賠:指合同履行過程中,對於非己方過失,而是因對方原因造成實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.26?不可抗力:指合同履行中發生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。

1.27?小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日的次日為時限的最後一天,但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24?時。

2.合同文件及解釋順序

2.1?合同文件應能相互解釋,互為説明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優先解釋順序如下:

(1)本合同協議書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附件

(4)本合同專用條款

(5)本合同通用條款

(6)標準、規範及有關技術文件

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

合同履行中,發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

2.2?當合同文件內容界定不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發包人、承包人協商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意工程師的解釋時,按本通用條款38?條關於爭議的約定處理。

3.語言文字和適用法律、標準及規範

3.1?語言文字

本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和説明本合同的標準語言文字。

3.2?適用法律和法規

本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。

3.3?適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的.名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的,約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的,約定適用地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。屬強制性標準的,發包人、承包人必須遵守。

國內沒有相應標準、規範的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的,應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。

4.圖紙

4.1?發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為複製,複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2?承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三方。本合同終止後,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。

4.3?承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5.工程師

5.1?發包人派駐施工場地履行合同的代表,在本合同中稱工程師。其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明。

5.2?實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

5.3?監理單位委派的總監理工程師在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人、承包人在專用條款內寫明。其職權應與發包人派駐現場履行合同的代表相區別。二者職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,並以書面形式通知承包人。

5.4?合同履行中,發生影響發包人、承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時,按本通用條款第38?條關於爭議的約定處理。

5.5?除合同內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

5.6?不實行工程監理的,本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6.工程師的委派和指令

6.1?工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應經發包人同意,並提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給承包人代表,承包人代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,並在48小時內給予書面確認。承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的,視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,並以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3?工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、通知,並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,並賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。

6.4?如需更換工程師,發包人應提前7天以書面形式通知承包人,後任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。

7.承包人代表

7.1?承包人代表的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2?承包人依據合同發出的通知,以書面形式由承包人代表簽字後送交工程師,工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3?承包人代表按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時,承包人代表應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三方的,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人的,由承包人承擔費用,不順延工期。

7.4?承包人如需更換承包人代表,應提前7天以書面形式通知發包人,並徵得發包人同意。後任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。

7.5?發包人可以與承包人協商,建議更換其認為不稱職的承包人代表。

8.發包人工作

8.1?發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:

(1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作,使施工場地具備施工條件,在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;

(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點,保證施工期間的需要;

(3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道,以及專用條款約定的施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通;

(4)向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責;

(5)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);

(6)確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現場交驗;

(7)組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作,承擔有關費用;

(9)發包人應做的其他工作,雙方在專用條款內約定。

8.2?發包人如將前款部分工作委託承包人辦理,雙方應在專用條款內約定,相關費用由發包人承擔。

8.3?發包人未能履行8.1款各項義務,導致工期延誤或給承包人造成損失的,發包人賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。

9.承包人工作

9.1?承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:

(1)根據發包人委託,在其設計資質等級和業務允許的範圍內,完成施工圖設計或與工程配套的設計,經工程師確認後使用,發包人承擔由此發生的費用;

(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

(3)根據工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施,並負責安全保衞;

(4)按專用條款約定的數量和要求,向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施,發包人承擔由此發生的費用;

(5)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,並以書面形式通知發包人,發包人承擔由此發生的費用,因承包人責任造成的罰款除外;

(6)已竣工工程未交付發包人之前,承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發生損壞,由承包人負責修復,並承擔相應費用;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款,雙方在專用條款內約定;

(7)按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;

(8)保證施工場地清潔符合環境衞生管理的有關規定,交工前清理現場達到專用條款約定的要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

(9)承包人應做的其他工作,雙方在專用條款內約定。

9.2?承包人未能履行前款各項義務,造成發包人損失的,承包人賠償發包人有關損失。

三、施工組織設計和工期

10.進度計劃

10.1?承包人應按專用條款約定的日期,將施工組織設計和工程進度計劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。

10.2?羣體工程中單位工程分期進行施工的,承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間,按單位工程編制進度計劃,其具體內容雙方在專用條款中約定。

10.3?承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時,承包人應按工程師的要求提出改進措施,經工程師確認後執行。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符,承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

11.開工及延期開工

11.1?承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工,應當不遲於協議書約定的開工日期前7天,以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆,視為同意承包人要求,工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

11.2?因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工,工程師應以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失,並相應順延工期。

12.暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工,並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆,承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。

13.工期延誤

13.1?因以下原因造成工期延誤,經工程師確認,工期相應順延;

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

(3)發包人派出的工程師或在施工現場的發包人僱用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工;

(4)工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;

(5)設計變更和工程量增加;

(6)一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(7)不可抗力;

(8)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

13.2?承包人在前款情況發生後14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。

14.工程竣工

14.1?承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

14.2?因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。

14.3?施工中發包人如需提前竣工,雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議,作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

四、質量與檢驗

15.工程質量

15.1?工程施工應達到協議書約定的質量標準。質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。工程質量因承包人原因未達到約定的標準,承包人承擔違約責任。

15.2?雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

16.檢查和返工

16.1?承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙的要求以及工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,併為檢查檢驗提供便利條件。

16.2?工程質量達不到約定標準的部分,工程師一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。

16.3?工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔,並相應順延工期。

16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款,由發包人承擔。

17.隱蔽工程和中間驗收

17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

17.2?工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應承認驗收記錄。

17.3?經工程師驗收,工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求,驗收24小時後,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。

18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償承包人損失,並相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延。

19.工程試車

19.1?雙方約定需要試車的,試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。

19.2?設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,承包人組織試車,並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄,發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格,工程師在試車記錄上簽字。

19.3?工程師不能按時參加試車,須在開始試車前24小時內以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求,不參加試車,應承認試車記錄。

19.4?設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件,發包人組織試車,並在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格,雙方在試車記錄上簽字。

19.5?雙方責任

(1)由於設計原因試車達不到驗收要求,發包人應要求設計單位修改設計。承包人按修改後的設計方案重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款,工期相應順延。

(3)由於承包人施工原因試車達不到驗收要求,承包人按工程師要求重新安裝和試車,並承擔重新安裝和試車的費用,工期不予順延。

(4)試車費用除已包括在合同價款之內或專用條款另有約定外,均由發包人承擔。

(5)工程師在試車合格後不在試車記錄上簽字,試車結束24小時後,視為工程師已經認可試車記錄,承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

19.6?投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責。如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時,應徵得承包人同意,另行簽訂補充協議。

五、安全施工

20.安全施工與檢查

20.1?承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。

20.2?發包人應對己方在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。

21.安全防護

21.1?承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,事前應向工程師提出安全防護措施,經工程師認可後實施,防護措施費用由發包人承擔。

21.2?實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師,並提出相應的安全防護措施,經工程師認可後實施,安全防護措施費用由發包人承擔。

22.事故處理髮生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。

六、合同價款與支付

23.合同價款及調整

23.1?招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人、承包人依據工程預算書在協議書內約定。

23.2?合同價款在協議書內約定後,任何一方不得擅自改變。合同價款計價的方式可採用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。

(1)採用固定總價計價方式的,雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法。在約定的風險範圍內,合同價款不作調整。風險範圍以外的合同價款調整方法,應當在專用條款內約定。

(2)採用固定單價計價方式的,除專用條款另有約定外,在約定風險範圍內,單價不作調整。在約定風險範圍外實際數量變化超過該項目工程量清單內數量10%以上,且該項目數量變化的金額超過合同金額0.01%時,單價可作調整。

23.3?除專用條款另有約定外,因下列因素髮生成本變化的,合同價款可作調整:

(1)法律、行政法規和國家有關政策重大變化影響合同價款;

(2)工期超過十二個月的;

(3)雙方約定的其他因素。價格調整因素和調整方法由雙方約定。

24.工程預付款

實行工程預付款的,雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額,開工後按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付,承包人在約定預付時間的7天后,可向發包人發出要求預付的通知。發包人收到通知後仍不能按要求預付,承包人可在發出通知後的第8天停止施工。發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的同期銀行貸款利息,並承擔違約責任。

25.工程量確認

25.1?承包人應按專用條款約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師應在接到報告後的14天內,按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),並在計量前24小時通知承包人。承包人應當為計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量,計量結果有效,作為工程價款支付的依據。

25.2?工程師收到承包人報告後14天內未進行計量,從第15天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人,致使承包人未能參加計量,計量結果無效。

25.3?對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量,工程師不予計量。

26.工程款(進度款)支付

26.1?在確認計量結果後14天內,發包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發包人應扣回的預付款,與工程款(進度款)同期結算。

26.2?本通用條款第23?條確定調整的合同價款,第31?條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,與工程款(進度款)同期調整支付。

26.3?發包人支付工程款(進度款)時,按專用條款中約定的比例,提留保留金。

26.4?發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人可向發包人發出要求付款的通知。發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款,可與承包人協商簽訂延期付款協議,經承包人同意後可延期支付。協議應明確延期支付的時間,並從計量結果確認後的第15天起計算應付款的貸款利息。

26.5?發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工。發包人應承擔違約責任。

七、材料設備供應

27.發包人供應材料設備

27.1?發包人供應材料設備的,雙方應當按專用條款約定,制定發包人供應材料設備一覽表,寫明所供材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。

27.2?發包人按一覽表所定的內容提供材料設備,並出具產品合格證明,對其質量負責。發包人在所供材料設備到貨前24小時,以書面形式通知承包人,由承包人派人與發包人共同清點。

27.3?發包人供應的材料設備,承包人派人蔘加清點後由承包人妥善保管,發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞,由承包人負責賠償。發包人未通知承包人清點,承包人不負責材料設備的保管,丟失損壞由發包人負責。

27.4?發包人供應的材料設備與一覽表不符時,發包人承擔相關責任。發包人應承擔責任的具體內容,雙方根據下列情況在專用條款內約定:

(1)材料設備單價與一覽表不符,由發包人承擔所有價差;

公路建設施工徵地協議書 篇16

甲方:__________身份證號:__________

乙方:__________身份證號:__________

根據《民法典》及有關規定,本着平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協議書:

一、工程名稱及地點

1、工程名稱:__________

2、工程地點:__________

二、合同期限  自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。

三、合同內容  工程項目及工程量:富道二期二段工程 邊坡三維網植草,工程量約 65000 2。  乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及範圍作出調整,也可對乙方範圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定後,由於甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式後簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。

四、合同價款

1、工程單位: 2,工程總價暫定人民幣: 元。大寫: 元整。(注:此價不含税)

2、乙方向甲方支付保證金2萬元。

3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同範圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。

4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程範圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容,均屬於乙方須在本合同中應該履行的合同義務,不再另行支付。乙方經過前期反覆調查瞭解,對甲方的要求已完全明瞭,對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所  暗含的工作內容確定並視為包含在相應的工程細目當中。

五、結算方式

1、以甲方驗收合格後最終認可的尺寸、斷面計量,按合同單價和實際完成數量計算工程價款。

2、甲方在本合同所有內容完工並經驗收合格後對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。  質量保證金的退還:在質保期滿後,扣除有關應扣款項後,甲方將剩餘部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。

3、乙方憑藉由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委託他人結算時,必須經甲方同意並在甲方在場的情況下籤訂委託書方為有效。

4、付款方式:乙方材料、機械設備進場後,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格後100天內支付完成工程全款。

5、如甲方認為有必要時,可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。

6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。

7、由於乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。

六、雙方的責任和義務  甲方的責任和義務

1、提供設計圖紙或施工方案,提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。

2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。

3、若乙方不能服從甲方調度安排,不滿足質量、進度、安全、環保等要求時,甲方有權單方隨時終止合同。  乙方的責任和義務

1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規定日期完成任務,遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。

2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部並無條件對進行修復。

3、乙方必須按照安全和技術要求規範化施工,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業,杜絕一切事故發生,並承擔由於自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。

4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發現沒有繫好安全繩或沒有牢固好安全繩,發現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。

5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。

6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。

7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。

8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付於乙方的工程款中扣除。

8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔。

七、其它約定

1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所幹工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。

八、爭議解決方式

1、本協議未盡事宜,雙方另行協商。

2、與本合同有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協議簽訂地人民法院起訴。

九、合同的生效和終止

1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。  

甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________  

聯繫電話:__________聯繫電話:__________ 

簽約日期:__________簽約日期:__________

簽約地點:__________簽約地點:__________

公路建設施工徵地協議書 篇17

甲方:________________

乙方:________________

地點:

1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗車等工具由甲方負責。

2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。

3 、乙方要保質保量,在工地不準打架、 賭博,如有違反,罰款________元。

4、 施工安全:發生工傷事故由施工隊自己負責。

5 、本工程工期為天,乙方按施工實際量計算總平方數,衞生間牆面________/平方米,地面:________/平方米,此價不含税金。

6 、人員進場按每人發飯票,不包吃,包住宿、 包水電,飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以藉資,藉資款不超過進度款。

8、 結算方式:按每月工程進度的80%結算工程款,餘款的20%在驗收合格10天之內,全部付清。

9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人,如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。

10、乙方施工人員進場後先試用兩天時間,確實質量無問題後再繼續施工(質量要求是水平、四角直、儘量無空心),如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題,本合同則自動失效,雙方不追究責任。

11、 本協議書一式兩份,甲、 乙雙方各執一份,經雙方簽字後生效,至工程驗收結清餘款後失效。

注:完成總工程後,補鋸片款________元整(¥________)。

本合同如有未盡事宜,雙方可協商後簽訂補充協議,此補充協議也視同合不可分割部分,與合同具有同等法律效力。

甲方簽名:________________ 乙方簽名:________________

日期:________________日期:________________

公路建設施工徵地協議書 篇18

甲方:

乙方:

甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:

一、工程概況

(一)工程名稱:。

(二)工程地點:。

(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。

(四)承包方式:包工包料。

(五)材料及工藝補充説明見施工附圖。

二、合同工期及順延條件

(一)施工工期

合同總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為20xx年11月25日。

(二)工期順延條件

1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

2.設計變更或工程量增加;

3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。

三、施工及安全要求

(一)施工要求

1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。

2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規劃,在合同簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。

3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。

4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書。

5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

(二)安全要求

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。

四、工程質量、驗收及質保

(一)質量標準

乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。

(二)工程驗收

1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回覆乙方,並另行商定驗收日期。

2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工併合格。

3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

(三)工程質保

自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。

五、合同金額及費用結算 (一)合同金額:人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓,小寫¥2,836,483元。

(二)自合同簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的15%,作為第三階段進度款。

(五)合同總額的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。

六、違約責任

(一)甲方違約

因甲方原因未能按合同約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

(二)乙方違約

1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。

2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。

3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

七、爭議解決

甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向合同履行地法院起訴。

八、附則

(一)本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋

(二)本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議,與本合同具有同等效力。

(三)合同附件

1.標準、規範及有關技術文件;

2.施工圖紙;

3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。

甲 方:

地 址:

代表人:

電 話/傳 真:

開户行:

賬 號:

乙 方:

地 址:

代表人:

電 話/傳 真:

開户行:

賬 號:

簽約時間: 年 月 日

簽約地點:

公路建設施工徵地協議書 篇19

甲方:

乙方:

甲、乙雙方本着平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。

第一條 工程名稱:

第二條 工程範圍和內容

工程範圍:按甲方批准的施工圖為準。

工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

第三條 設計週期

本合同簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補籤設計合同。

第四條 設計價款及支付方式

該項目乙方按3萬元(大寫:叁萬元正)人民幣包乾進行設計取費。合同簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後,甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。

第五條 施工工期

開工日期:以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。

因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,並作相應順延 .

第六條 取費原則

1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,並經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。

乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。

3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實後協商解決。

第七條 工程施工價款及支付方式

1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

2、 本合同備料款為合同總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳户上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。

3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

4、 工程竣工經甲方驗收合格後,雙方於30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩餘工程款支付給乙方。

5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿後,如未出現質量問題,甲方於2日內付清全部尾款,質保金不計利息。

第八條 材料供應

該工程所有材料原則上由乙方採購,甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後,認為個別材料、設備或植物高於市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。

第九條 工程質量及質保期

1、由於景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可後,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。

2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。

3、質保期:質保範圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。

4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。

第十條雙方協作事項

1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規範,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。

2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。

第十一條 甲方職責及義務

1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,並做好現場簽證工作。

2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。

3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。

5、 接到乙方交工驗收通知後,甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格後,辦好驗收手續。

乙方職責及義務:

1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

2、乙方應對工程進度採取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。

4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,並由乙方承擔責任。

5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防範,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規範要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改後仍達不到要求,甲方有權解除合同。

6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

竣工驗收:

工程具備竣工條件後,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

結算辦法:

1、本合同價款為暫定價。

2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

第十二條 違約責任

1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。

第十四條 本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工並結清工程款後,本合同自行失效。

第十五條 本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。

發包人:(章) 承包人:(章)

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

地址: 地址:

開户銀行: 開户銀行:

賬號: 賬號:

郵政編碼: 郵政編碼:

簽訂合同地點:

簽訂合同日期: 年 月 日

公路建設施工徵地協議書 篇20

甲方:  乙方:  依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。  

一、工程概況  

1)、工程地點:  

2)、工程名稱:  

3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。  

二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。  

三、主材選用及工程價款等:  

1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工  

2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)  

3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材  

4、全部包工包料,單價為元平方。  

6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含税人民幣價格。  

四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。  

五、工程質量:  

1)、工程質量標準:合格工程質量標準。  

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。  

六、合同價款與支付方式  按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。  在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。  達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。  

七、工程款支付辦法:  

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;  

2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;  

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;  

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保脩金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保脩金不足部分由承包人交付。  

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。  

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。  

十、隱蔽工程和中間驗收  所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。  十

一、安全施工文明施工  安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及

第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。  十

二、工程變更  施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,  雙方另行協商,簽訂補充協議。  十

三、工程轉包和分包  本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。  十

四、不可抗力  雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。  十

五、保險  承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。  十

六、關於意外停工的約定  因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料佔用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。  十

七、工程質量保修  本防水工程的保修期為________年;  承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。  十

八、違約責任:  

1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。  

2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。  

3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。  

4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。  

5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。  

6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。  

7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。  

8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。  

9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。  十

九、廉潔條款  

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。  

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。  二

十、其他事項:  

1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。  

2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。  甲方(蓋章):乙方(蓋章):  甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:  簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月施工合同 篇10  建設單位(甲方):_________施工單位(乙方):_________根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。  

一、工程名稱:_________。  

二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。  

三、工程內容  

1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;  

2.綠地深翻_________釐米,加工_________釐米(包括土地平整、造地形等);  

3.工程竣工後,乙方必須養護________年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);  

4.施工過程中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;  

5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。  

四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。  

五、付款方式  

1.

第一次付款,在合同簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;  

2.

第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;  

3.

第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;  

4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。  

六、施工期限:本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。  

七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。  

八、其他約定_________。  

九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。  甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________  法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日

________年____月____日  簽訂地點:_________

簽訂地點:_________

公路建設施工徵地協議書 篇21

原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

繫個體户佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。

被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。

被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建設工程合同糾紛

訴訟請求:_________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:_________________

_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。

原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人:_________________

_____________年__________月__________日

公路建設施工徵地協議書 篇22

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,共計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使合同約定的權利,履行合同約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計劃,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本合同一式肆份,合同甲乙雙方各執三份。

2、本合同簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本合同補充合同。

3、任何一方不得違反本合同規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

公路建設施工徵地協議書 篇23

甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)

為了解決都勻市城市名品小區住户通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。

一、工程概況

(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

(2)工程內容:以設計方案為準。

二、施工規範要求

乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。

三、施工費用

經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。

四、付款方式

工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

乙方指定的銀行帳户如下:

開户銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行

開户名稱:貴州天勤通通信工程有限公司

帳號:101177

五、雙方責任及義務

1、甲方

(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。

(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。

(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。

2、乙方

(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。

(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。

(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。

六、施工工期

施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。

七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本合同發生爭議,雙方友好協商解決。

八、本協議一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

公路建設施工徵地協議書 篇24

發包人:(全稱)天津市置業有限公司

承包人:(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱:     小區4-8號樓智能家居工程項目

工程地點:

工程內容:     小區4-8號樓共     平米、   户智能家居設備及安裝

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

資金來源:自籌

二、工程承包範圍

承包範圍:智能家居設備、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料

三、合同工期

開工日期:   年  月  日

竣工日期:   年  月  日

合同工期總日曆天數   天。

四、質量標準

工程質量標準:國家驗收規範合格標準

五、合同價款

金額(大寫):      元整(人民幣)

¥:     (每平方米總價   元)元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括:

1、本合同協議書 

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標準、規範及有關技術文件

5、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時間:    年  月   日

合同訂立地點:

本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。

發 包 人:(公章)     市     有限公司 承 包 人:(公章)天津眾和*電子有限公司

住  所: 住   所:

法定代表人:        法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

開户銀行: 開户銀行:

帳 號: 帳 號:

郵政編碼: 郵政編碼:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/shigong/rnwkwq.html
專題