當前位置:萬佳範文網 >

合同 >施工合同 >

綠化建設施工合同範本(通用24篇)

綠化建設施工合同範本(通用24篇)

綠化建設施工合同範本 篇1

甲方:

綠化建設施工合同範本(通用24篇)

乙方:

經甲乙雙方協商一致,就甲方委託乙方建造關津鄉育林學校校園綠化工程。簽訂以下協議。

一、工程概況。

1、工程名稱:關津鄉育林學校校園綠化工程。

2、工程地點:關津鄉育林學校。

二、工期。

工程工期從20xx年2月25日至20xx年3月5日為期10天。

三、工程合同價款。

經協商本合同總承包價為人民幣玖千捌百柒拾伍圓整。

四、承建方式。

乙方對綠化工程包工。包料。包質量。包驗收合格。包文明施工。

五、工程付款辦法

工程完工後甲方驗收合格,於三月底向乙方支付工程合同價款。

六、工程質量要求。

1、乙方嚴格要求完成施工任務,完工驗收後三個月為綠化種植保期。在保養期內出現質量問題,由乙方負責。

2、工程完工後,乙方負責施工範圍內垃圾的清理,做到工完場清。

七、合同生效與終止。

1、本合同自雙方簽字並加蓋公章後生效,工程保質期滿,合同即告終止。

2、本合同壹式兩份,雙方各執壹份,具同等法律效力。

八、項目清單附下:

甲方負責人簽字:乙方簽字:(單位蓋章)

日期:

綠化建設施工合同範本 篇2

甲方: (以下簡稱甲方)

乙方: (以下簡稱乙方)

為美化環境,適應開發需要,綠化改造工程由乙方負責,現雙方就相關事宜達成如下協議:

一、工程期限:

自20xx年8月20日至20xx年9月28日

二、養護期:

竣工驗收後一年

三、工程地點及內容

四、工程造價及結算方式:

(1)工程竣工驗收合格後按實結算。

(2)付款方式:

1、竣工驗收合格後付總工程款的60%。餘款工程養護期結束甲方驗收合格後一次性付清;

2、必須到地税局作項目登記;

3、工程發票必須到地税局代開或者提供由地税局蓋章確認的税款繳入金庫的完税證明。

五、安全施工:

施工單位應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必須的安全防護措施,施工過程中產生的.垃圾需及時清運,如乙方在施工過程中有安全事故發生,甲方不負任何責任,一 切經濟費用均由乙方負擔。

六、本合同一式五份,甲方三份,乙方兩份,經由雙方簽字蓋章後生效,合同未盡事宜,雙方協商解決。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

代表(簽字):

代表(簽字): 日期: 年 月 日

綠化建設施工合同範本 篇3

發包人(全稱):

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程施事項協商一致,訂立本合同。

第一條:工程基本概括

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

4、工程立項批准文號:

5、資金來源:

第二條:工程承包範圍

1、綠化工程施工圖紙及招投標文件項目清單範圍的所有內容;

2、綠化工程承包範圍內種植土的人工整理、苗木栽植;

3、苗木的養護管理,保證養護期內苗木、地被植物正常生長。並保持良好的景觀效果。

4、土建工程質量保修。

第三條:施工工期限共 個工作日。

議定自 年 月 日開工,至 年 月 日全部栽植結束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延)。

第四條:工程質量標準:

在工程進中、承包方應按照本工程施工詳圖、施工説明書精心施工,認真執行現行國家施工及驗收規範。何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。如因施工原因造成的質量不符要求而發生的返工費用,由承包人負責。

第五條:材料和設施供應:

凡包工包料工程由乙方負責採購調運進場;並應保證其所提供的材料符合本合同約定的質量、規格等要求,否則,承包方應無條件及時更換,若因此影響工程進度,工期不予順延,給發包人造成損失的,承包方應足額賠償。

第六條:工程價款及付款方法:

本工程款按下列辦法分期付款。

1、本工程採用 承包方式;

2、工程價款 元(暫定價以決算價為準)。

3、付款方式:

第七條:組成本合同的文件

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標及其附件

4、標準、規範及有關技術文件

5、圖紙

6、工程量清單

7、工程報價單和預算書

第八條:雙方的權利和義務

1、工程師:在工程施工中,發包方委託 為施工監理;承包方指派 為工程項目負責人,承包方應接受發包方及監理單位的現場管理和對綠化工程養護的監督考核;

2、發包人工作:做好施工場地的“三通一平”,製圖會審及設計交底;協調處理地下管線、鄰近建築物;古樹名木的保護工作;

3、承包人工作:承擔施工安全保衞工作和負責保護地下管線和鄰近建築物,施工場地的清理工作;提供施工組織設計和進度計劃。

第九條:種植要求

1、種植地平整要符合設計意圖和種植標準;

2、苗木要保證質量,由監理工程師驗收合格後,方可進行栽植;

3、按圖施工,如需變動,經發包方、承包方書面確認之後,方可改動。

第十條:初步驗收:

承包人在按照規定的施工期限完成栽植工程3個月,提出初步驗收書面申請,發包人在接到書面申請14日內組織有關部門進行初驗,並出具書面意見。

第十一條:工程變更:

承包人在工程變更14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認後調整合同價款。變更價款按下方法進行;

1、合同中已有適用於變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;

2、合同中只有類似於變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;

3、合同中沒有適用或類似於變更工程的價格,由承包人提供適當變更價格,經發包人確認後執行。

第十二條;檢驗標準、方法、地點及期限

1、工程施工驗收標準:《城市綠化工程施工及驗收規範》cjj/t82-99;

2、養護管理:發包人對承包人的栽植養護管理(即質量保修)工作進行定期考核 。

發包人:

承包人:

日期:

綠化建設施工合同範本 篇4

甲方:  乙方:  依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協議如下:  

一、項目概況  

1、工程名稱:  

2、工程地點:  

3、門窗面積:  

二、施工內容  塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。  

三、合同價格及總承包管理  塑鋼門窗製作安裝工程暫定含税工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)。  

四、質量標準  

1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集:_____________________________。  

2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。  

3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10

3)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB502

10)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB5023

7)、《塑料門窗安裝及驗收規程》(DB13—3

5)。  

4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。  

五、責任事項  

1、甲方權利及義務  

(1)合同簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。  

(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。  

(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並説明使用注意事項。  

(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。  

(5)甲方按合同規定組織工程驗收,並按合同的期限輸竣工結算。  

(6)甲方按合同的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳税金及其他應扣費用後支付到乙方賬户,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。  

(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。  

2、乙方的權利及義務  

(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。  

(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並説明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。  

(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。  

(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。  

(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。  

(6)乙方不得收取丙方任何費用。  

3、丙廣播權利及義務  

(1)指派丙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。  

(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。  

(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衞等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。  

(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調。  

(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和合同工期。  

(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。  

(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。  

(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。  

(9)按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。  

(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。  (1

1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。  

六、中間驗收及工程驗收  

1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。  

2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。  

3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。  

七、工程監理  

1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。  

2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。  

3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。  

4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。  

5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。  

6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。  

八、仲裁  甲方、乙方、丙方因合同發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請合同履行地人民法院進行裁決。  

九、其他  

1、本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議。  

2、本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力。  

3、本合同一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。  甲方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:___________________  乙方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:___________________  丙方:(簽章)  法人代表:___________________  委託代理人:_________________  單位地址:____日期

綠化建設施工合同範本 篇5

甲方:_____________________乙方:_____________________

地址:_____________________地址:_____________________

電話:_____________________電話:_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;台數:_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______。

評價點位置:__________________________________________

所屬區域:____________________________________________

噪聲標準:白天________;晚上________。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。

2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用為:________________

付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本着保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。

3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方):________________

承接方(乙方):________________

簽訂時間:______年______月____日

基礎建設施工合同範本二建設單位:_________(以下簡稱發包方)

施工單位:_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商,達成如下協議:

第一條:工程名稱:

第二條:工程地點:

第三條:建築面積:

第四條:工程價款及付款方法:

第五條:工程期限(開工、竣工時間)

第六條:工程質量標準

第七條:承包形式及材料設備供應

第八條:發包方義務:

1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執行)

2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條:承包方義務

乙方負責:

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。

4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條:違約責任及獎勵條款

第十一條:其他協助條款。

第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。

第十三條:合同有效期及合同爭議解決。

第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。

發包方:(蓋章)承包方:(蓋章)

法定代表人:_____法定代表人:______

地址:________地址:_________

開户銀行:______開户銀行:_______

帳號:________帳號:_________

簽約日期:____年__月__日

綠化建設施工合同範本 篇6

甲方:

乙方:

按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協議如下:

一、建設項目名稱:

二、工程建設地點或地段:

三、承包工程內容及主要工程量:

四、合同工期:

本工程定於 年 月 日開工,於 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。

五、質量等級:

六、合同價款及結算:

6.1工程結算標準:

6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附件1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。

6.3付款方式:

6.3.1預付款:

6.3.2工程進度款:

6.3.3合同尾款:

6.4工程檔案與合同尾款

6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部文件材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。

6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集,並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。

6.5合同價款調整:

6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

6.5.2工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.5.3合同預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批准後執行。

6.6乙方賬户

賬户名稱:

開户銀行:

銀行賬號:

上述賬户信息由乙方提供,如因賬户信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及後果均由乙方承擔。

6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。

6.8如遇國家税收政策發生較大變化(甲方納入營業税改徵增值税試點範圍)且乙方為增值税納税人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值税專用發票。

七、工地代表及其職責:

7.1甲方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批准乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,並對隱蔽工程的質量進行檢查,對於符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。

7.2乙方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

7.3監理方工地代表

委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。

八、雙方義務:

8.1甲方義務:

8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,並向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

8.1.2提供機房水、電等施工條件,並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。

8.1.4按時辦理撥款和結算。

8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。

8.1.6組織工程竣工驗收。

8.2乙方義務:

8.2.1認真審閲施工圖設計文件,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。

8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工餘料點交工作。

8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行合同條款,如期完工。

8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。

九、適用法規、標準:

9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。

9.3其他:

十、器材籌供:

10.1甲方籌供的設備和材料為: 。

10.2乙方籌供的設備和材料為: 。

10.3雙方對工餘料的管理約定如下:

10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材,由採購器材的一方負責保管並及時調換。

十一、驗收:

11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。

11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程文件簽證手續,該文件作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改後重新驗收。

11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署,並由雙方單位蓋章。

11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

11.6本工程要求的驗收類型為:

(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。

(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。

十二、工程設計變更:

12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。

12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時:

12.2.1屬於施工圖設計文件中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單後,乙方可按變更後的內容施工。

12.2.2屬於施工圖設計的較大修改,由甲方徵得設計單位同意,並出具設計變更文件後,交乙方按設計變更文件的內容施工。

12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。

十三、保修:

13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。

十四、安全:

14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。

14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。

十五、違約責任:

15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求,或發生其它使合同無法履行的行為,應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。

15.3除非雙方協議將合同解除,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行合同。

15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除合同,並要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。

15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業祕密、技術資料等事項負有保密責任,並不得利用所獲知的商業祕密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除合同並追究乙方相關法律責任。

十六、爭議解決方式:

在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:

(1)提交______仲裁委員會仲裁;

(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

十七、合同的生效:

本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

十八、合同份數:

本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。

十九、其他約定事項:

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

綠化建設施工合同範本 篇7

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

4、工程立項批准文號:

5、資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、工程工期

1、開工日期:______年___月___日;

2、竣工日期:______年___月___日;

3、合同工期總日曆天數_________天。

四、合同價款

工程總造價

大寫:___________________?元(人民幣)

¥:___________________元(人民幣)

五、發包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______

2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法_____,應承擔責任。

六、承包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式;

2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔,符合環境衞生管理的有關規定,完工前清理好現場。

七、施工組織設計和工期

1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。

工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。

2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。

八、工程質量標準

工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

九、材料的提供

承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

十、工程價款的結算

1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

十一、工程的驗收

工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十二、維修責任

承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。

十三、違約責任

1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生合同糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。

十四、爭議的解決

本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向__________________委員會申請_____。

發包人:(公章)

委託代理人:

電話:

傳真:

開户銀行:

賬號:

編碼:

______年___月___日

承包人:(公章)

委託代理人:

電話:

傳真:

開户銀行:

賬號:

編碼:

______年___月___日

綠化建設施工合同範本 篇8

發 包 方: 某房地產開發有限公司

承 包 方: 某有限責任公司

工程地點:

工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保温分項工程

承包方式: 包工包料

質量等級(合格): 合格

工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整

外牆保温工程施工合同協議條款

發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工合同。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱: 某住宅小區

1.2 工程地址: 民族東路北段

1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保温

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,

2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保温部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)。

④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式: 乙方包工包料。

2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料説明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保温建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。

第三條 合同工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。

3.2 竣工日期: 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準: 合格

第五條 合同價款

5.1 合同單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。

5.2 合同總價款:保温工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保温層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工

驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。

6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據合同要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保温施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按合同規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術説明,進行外牆保温工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保温施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衞消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衞衞生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保温施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼網格布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保温工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在合同規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保温施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保温破壞而進行有償修復時。與保温作業面交接的其他工種操作影響保温收口時,工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 合同糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本合同簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款:

本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

綠化建設施工合同範本 篇9

甲方: (以下簡稱甲方)  乙方: (以下簡稱乙方)  根據《中華人民共和國民法典 》、《物業管理條例》等有關法律 、法規 和政策,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本合同。  

第一條 服務場所基本情況  座落位置:  項目:  

第二條 綠化養護範圍  

第三條 綠化養護內容  上述

第二條範圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕鬆土、做保水圈、防風防寒等工作。  

第五條 綠化養護服務質量要求及扣分(支付違約金)標準、檢查方式見附件  

第六條 承包方式  採用由乙方包工、包料(即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運)、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。  

第七條 合同期限  本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。  

第八條 甲方的權利和義務  

1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計劃落實進行監督檢查;  

2、批准乙方依據季節和植物生長特徵編制的年度養護計劃;  

3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所;  

4、甲方應按時、足額(扣除違約金後)支付乙方綠化養護服務費用;  

5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動。  

第九條 乙方的權利和義務  

1、有權依照本合同約定獲取提供綠化養護服務的報酬;  

2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度,自主開展各項管理經營活動,不受甲方干涉;  

3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的,甲方不再另行支付費用,乙方應全力配合;  

4、未經甲方書面同意,乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給

第三方及其他個人;  

5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案,於上月____日提交下月工作計劃,當未按計劃實施時應告知甲方並説明原因;  

6、乙方應按照本合同及附件約定的工作範圍和執行標準、工作時限,保質保量履行合同義務;  

7、乙方應做好以下工作,確保住户、甲方員工、行人及他人人身及財產安全:  

(1)暴雨、颶風來臨前大型喬木加固;  

(2)增加可能影響到行人、遊人安全的樹木加固設施;  

(3)及時拆除固定樹木的支架、鐵線;  

(4)加強帶刺樹木對人身安全的防護;  

(5)路邊、停車位(場)邊等公共場所樹木、花草定期修剪;  

(6)綠化垃圾及時清理;  

(7)噴施農藥前、中的安全通告與警示;  

(8)修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護;  

(9)養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理;  

(10)使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品;  (1

1)採用安全、合理、有效的工作方式、方法;  (1

2)其他可能發生危及人身、財產安全的工作。  

8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作範圍內、留宿、爭吵,進入住户室內;  

9、乙方工作人員應穿着統一服裝,形象端正;  

10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衞生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓,並進行有效的考核檢查;  1

1、乙方需按照法律法規 、政策為員工辦理有關勞動僱傭、勞動保障手續及相關勞動保險;  1

2、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換;應保持草坪平整,經常性積水的低窪處,應逐步用河沙或黃泥填高;保持工程環境乾淨整潔;可修剪類的灌木、草坪修建整齊;自然造型類花草長勢良好;向外移植花苗,必須經甲方書面同意;乙方不得私自改變小區綠化設計、配置。  

第十條 綠化養護服務費用 (注:含税,未扣違約金)  

1、 綠化養護費用按月計取,每月甲方應付費用為B: 元(大寫人民幣: 元),年度總費用為B: 元(大寫人民幣: 元)。  

2、綠化養護費在每月____日前支付,如支付日為節假日、公休日,則支付日順延至上班後的

第一個工作日。  

第十一條 違約責任  

1、乙方因工作疏忽導致甲方、住户、他人人身及財產損失的,應依法承擔責任,當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的,乙方應承擔甲方承擔的全部責任;乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住户財產的,甲方有權要求乙方賠償損失,扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金,並要求乙方更換肇事員工;乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住户的,甲方有權單方面終止合同,要求乙方支付1個月服務費的違約金;乙方員工侵犯住户、甲方員工其他合法權益的,除應依法承擔責任外,根據性質乙方向甲方支付相當於兩倍經濟責任的違約金。  

2、合同有效期內,非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的,乙方承擔更換或賠償責任,更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當,否則應得到甲方的書面許可。  

3、乙方提供的綠化養護服務不符合約定要求,甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求,可按合同附件扣分(支付違約金)標準扣除違約金;嚴重違反質量要求、特定質量要求的,不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。  

4、違反

第九條第5款規定,乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的,應按每日30元向甲方支付違約金;乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的,每次應向甲方支付違約金50——300元,且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。  

5、違反

第九條第

3、

6、

7、

8、

9、

10、12規定的,根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元,嚴重的應支付違約金200——600元。  

6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用,甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。  

第十二條 合同解除  

1、若雙方之一方宣佈或者被地方法院判定破產,本合同自動終止,雙方之間的債權債務仍需清算。  

2、乙方每年違約金累計超過20元,甲方有權單方面終止合同。  

3、違反

第九條第4款規定,未經甲方書面同意,乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給

第三方及其他個人的,甲方有權終止本合同,乙方應向甲方支付違約金20元。  

第十三條 其他事項  

1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方,並確認相關管理人員緊急聯絡方式。  

2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行,並由雙方現場主管人員簽署意見。  

3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證,複印副本交由甲方存檔備案。  

4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充,以書面簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。  

5、合同規定的管理期滿,本合同自然終止,雙方如續訂合同,應在該合同期滿____日前向對方提出書面意見。  

6、本合同執行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方均不承擔違約責任並及時協商處理。  

7、本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,可提交合同簽定地人民法 院依法裁判。  

8、本合同之附件均為合同有效組成部分,本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。  

9、本合同正本連同附件共 頁,一式 份,甲、乙雙方及 各執一份。  

10、 本合同自簽訂之日起生效。  甲方: 乙方:  授權代表: 授權代表:____日期:____日期:

綠化建設施工合同範本 篇10

發包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:

第1條:工程概況

1.1 工程名稱:

工程地點: 工程內容:

1.2 承包範圍:

1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

第3條:工程款結算方式:

第4條:合同生效及終止:

本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。

第5條:合同份數

5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

合同簽訂時間:

合同簽訂地點: 備註:

發包方(章) 承包方(章)

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代表人: 委託代表人:

電話: 電話:

綠化建設施工合同範本 篇11

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經協商一致,簽訂本合同。

1.工程概況

1.1.工程名稱:

1.2.報建編號:

1.3.工程建設地點:

1.4.總建築面積:

1.5.建築類型:□住宅

1.6.工程總投資:

1.7.勘察單位:

1.8.設計單位:□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元,其中,建安費:

2.審查對象

3.審查內容

3.1.是否符合工程建設強制性標準。

3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

4.審查依據

4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

4.2.項目相關的審批文件,徵詢、諮詢意見。

4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

5.審查時限

5.1.根據甲方的建設計劃,本工程按以下方式進行審查:

□整體□分階段□其他。

5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知後,應在___個工作日內完成相應的審查工作,向甲方出具審查合格書等有關材料。

5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

6.審查結果

6.1.審查合格的:

6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

6.2.審查不合格的:

6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見,並報有關部門備案。

6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改,並及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

7.審查費用及支付方式

7.1.審查總費用為:

7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》後,付清審查總費用。

7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的,不另計費用。

8.甲方權利和義務

8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料,並對其完整性、真實性負責。

8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

8.3.安排專人與乙方聯繫,協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

8.5.甲方對審查意見有疑義的,可報有關部門申請複審。

9.乙方權利和義務

9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

9.2.保證審查質量,確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

9.3.審查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。

9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則,甲方可解除本合同,乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

10.違約責任

10.1甲方違反本合同約定,應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的,每延誤一天,應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

10.2工圖設計文件經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的,乙方應予賠償。

11.其他

11.1.未經相對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

11.2.因本合同所生爭議,由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的,以本合同為準。本合同一式肆份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

綠化建設施工合同範本 篇12

甲方(委託方):______________ 乙方(施工方):______________  為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。  

一、工程概況  

1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。  

2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。  

3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建築面積_____平方米。  

4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》。  

5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。  

6.本工程由_____設計。  

7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。  

二、工程價款及結算方式  

1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,税金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。  

2.合同簽訂後,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。  

三、施工準備及雙方的義務  甲方工作  

1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。  

2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並説明使用注意事項。  

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。  

4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。  乙方工作  

1.甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。  

2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。  

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。  

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。  

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。  

四、材料的供應  甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。  

五、安全生產:甲方提供的施工圖紙或做法説明以及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過

綠化建設施工合同範本 篇13

發包人(簡稱甲方):

承包人(簡稱乙方):

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

4、工程立項批准文號:

5、資金來源:

二、工程承包範圍

承包範圍:

三、工程工期

1、開工日期:______年___月___日;

2、竣工日期:______年___月___日;

3、合同工期總日曆天數_________天。

四、合同價款

工程總造價

大寫:___________________元(人民幣)

¥:___________________元(人民幣)

五、發包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______

2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。

六、承包人工作

1、委派_______為工地代表,聯繫方式;

2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔,符合環境衞生管理的有關規定,完工前清理好現場。

七、施工組織設計和工期

1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。

工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。

2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。

八、工程質量標準

工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

九、材料的提供

承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

十、工程價款的結算

1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

十一、工程的驗收

工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十二、維修責任

承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。

甲方:

乙方:

日期:

綠化建設施工合同範本 篇14

發包人(甲方):

承包方(乙方):

按照《合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。

第一條 工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點:

1.3承包範圍:經雙方確認預算的工程內容及合同附件。

1.4承包方式:包工、包料大包乾。

1.5工期:本工程自 年 月 日開工,於 年 月 日竣工。

1.6工程質量:

1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元

第二條 甲方工作

2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法説明3份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,並説明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3委託 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,並將合同副本交乙方 份。

2.4負責保護好周圍建築物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,並承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.6協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

第三條 乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法説明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾消納等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條 關於工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的'工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。

4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一週內累計計算),則工期相應順延。

第五條 關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(jgj73-91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條 關於工程價款及結算的約定

6.1雙方商定本合同價款採用第 種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加 %包乾風險係數計算。包乾風險包括 內容。

(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,並按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2本合同生效後,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。

撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)

合同簽訂後 合同價付30% ×元

第二次 工程進度至30%付合同價款50% ×元

第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ×元

第四次 工程完工後10天內付合同價款5% ×元

餘下5%合同價款作為本工程的質保金 ×元

6.3工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。並在七天內,結清尾款。

第七條 關於材料供應的約定

7.1本工程甲方負責採購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收後,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由於乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第八條 有關安全生產和防火的約定

8.1甲方提供的施工圖紙或做法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規範。

8.3由於甲方確認的圖紙或做法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

甲方簽字:

乙方簽字:

年月 日

綠化建設施工合同範本 篇15

甲方:住址:

身份證號:電話:

乙方:住址:

身份證號:電話:

甲方將位於小池鎮虞菜園村一組自住用房的建設施工工程承包給乙方施工,經雙方協商同意,就該建房的工程施工承包事宜達成如下協議:

一、此次建房的施工承包方式,為乙包工包料。乙方負責出建設並自行解決建設施工所需要的土工、木工、鋼構工、混凝土工的所有設備、建房所用的原材料,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。

二、被建房屋的正層建築面積為每層500元每平方米計算;陽台按500元每平方米以實際面積計算成本。根據建築規範,樓頂炮樓按投影全面積計算。備註:本次承包的內容包括:所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(樑、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的牆體都必須粉刷)、外窗工程(外牆對應的所有外窗都包含在乙方的合同範圍內,窗按堅美牌材料定做,室內地坪由乙方完成,費用已包含在總價裏,不需要甲方承擔其費用。

發包方:_____(以下簡稱"甲方")與承包方:_____(以下簡稱"乙方")為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,並遵照執行。

第一章 合同背景

第一條 施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱"該房屋")。該房屋竣工驗收合格,並已交付使用。

第二條 甲方委託乙方施工,使房屋安全、衞生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章 施工單位資格

第三條 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

第三章 施工內容

第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衞,建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衞,施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件

(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條 施工內容和做法説明如下(不夠可附頁):

(一)廳:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;

(二)房:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;

(三)廚:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;

(四)衞:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;

(五)其他:地面部分_____,牆面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有説明的,依作為本合同附件

(二)的《裝修施工圖》確定。

第四章 材料、設備和價款

第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件

(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件

(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件

(五)的《人工費報價單》。

第八條 至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

第九條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、税金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。

前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。

乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。

雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委託價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。

第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:

(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。

第十一條 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。

乙方違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換後的材料和設備不再收費,原工期不變。

第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認後生效。

第十四條 至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用

第十五條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、税金_____、其他費用_____元。

第十六條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現場,乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場,經乙方驗收後發生損壞的,乙方應當賠償。

第十七條 甲方提供的材料和設備,均應用於本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。

因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。

第五章 付款方式

第十八條 工程款按以下方式支付:

(一)本合同簽訂後,開工前二至五日,甲方支付相當於總價款30%的工程款;

(二)完成50%的工程量之日後的三日內,甲方支付相當於總價款40%的工程款;

(三)竣工驗收後三日內,甲方支付相當於總價款25%的工程款。

(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款5%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

第十九條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第二十條 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

第二十一條 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第六章 結算

第二十二條 工程竣工,甲方驗收後對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。

甲方委託第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據,按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。

第七章 工程進度

第二十三條 本工程於_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

第八章 施工

第二十四條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

第二十五條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。

第二十六條 工程執行08-62-97《住宅建築工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

第二十七條 施工期間,甲方及其代表有權在現場查看、瞭解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

第二十八條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法説明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。

第二十九條 施工期間,甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據甲方的要求施工。

甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件

(六)的《工程項目變更單》。

因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規定處理。

第三十條 乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或實施其他影響建築結構,危害使用安全,和超過住宅原設計標準的行為。

甲方要求實施前款規定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見。

第三十一條 乙方應當遵守施工安全操作規程,採取必要的安全防護和消防措施,保證作業人員安全,避免甲方房屋和其他財產的損失。

乙方違反前款規定,造成損失的,應當賠償。

第三十二條 施工中,不得侵佔公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定,引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。

第三十三條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。

前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值,以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

第九章 驗收

第三十四條 隱蔽工程完工後,乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應當通知乙方另行安排時間。

甲方無法及時驗收,可能導致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗收,甲方應當接受驗收結果。甲方事後要求複驗的,乙方應當按要求辦理複驗,複驗合格的,複驗、返工費用由甲方承擔,工期予以順延。

第三十五條 工程竣工後,乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收,甲方應自接到通知後七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收,驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署作為本合同附件

(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件

(八)的《工程結算單》。

乙方應當出具作為本合同附件

(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的,應當及時通知乙方另定驗收日期,驗收合格的,甲方承認原竣工日期。

第三十六條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的,不得因甲方已經或未按照本合同

第三十三條、第三十四條的規定驗收,免除賠償責任。

第十章 保修

第三十七條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。

第十一章 違約責任

第三十八條 甲方違反本合同第十七條第一款的規定,每逾期1日,應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。

第三十九條 乙方違反本合同第二十二條的規定,每逾期一日,應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。

第四十條 乙方違反本合同

第二十五條、第二十七條的規定,甲方有權解除本合同,並要求乙方賠償損失。

第四十一條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規定,甲方有權要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應當賠償。

第四十二條 甲方違反第三十四條第二款的規定,造成乙方損失的,甲方應當賠償。

第四十三條 本合同生效後,任何一方要求終止合同的,經結算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當於工程總價款10%的違約金後,本合同終止。

第十二章 其他

第四十四條 雙方因履行本合同發生爭議,協商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:

(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;

(二)向人民法院起訴。

第四十五條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。

甲方:_____乙方:_____

身份證號碼:_____法定代表人:_____

委託代理人:_____委託代理人:_____

身份證號碼:_____身份證號碼:_____

地址:_____地址:_____

電話:_____電話:_____

郵編:_____郵編:_____

日期:_____年_____月_____日

綠化建設施工合同範本 篇16

發包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。經雙方就 工程發、承包事項協商一致,特訂立本補充協議,並作為工程付款、結算等依據,其他事宜執行《建築工程施工合同》。

一、工程概況:

工程名稱:

工程地點:

結構形式:

建築面積:

二、工程承包範圍:

承包範圍:包工包料、施工圖紙全部內容 。

三、合同日期:

開工日期:年月 日

竣工日期 年月 日

合同日期總日曆天數: 天

承包人若延誤工期,每天需按合同價萬分之三向甲方支付違約金,屬停水、停電原因經甲方和監理簽字確認後工期順延。

四、質量標準:

工程質量達到《建築工程施工質量驗收統一標準》(GB50300—20xx)和設計文件要求。

質量驗收標準:合格。

五、合同價款:

金額(暫估): 大寫:

六、工程價款結算方式:

執行1996年《山東建築工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建築工程綜合定額濰坊市估價表》,1994年《全國統一安裝工程預算定額山東省價目表》,以及配套的費用定額,現行有關規定,按施工圖預算加變更籤證費用據實結算。 工程類別:按單位工程實際類別。取費等級:丙級,人工工資單價建安裝飾均為28元/工日,臨設增補費按建築面積8元/平方。室外配套工程類別:按V類結算。工程竣工驗收30天內,承包人向發包人遞交竣工結算報告和完整的結算資料,並辦理結算。

七、工程款支付方式:

1.主體階段分四次撥款:撥款時必須扣除甲方供料款

(1)基礎至±0,撥付割算款75%;

(2)一層至二層,撥付割算款75%;

(2)三層至四層,撥付割算款75%;

(3)五層至封頂,主體驗收完成,撥付割算款75%。

2.裝飾階段撥款:

(1)內、外牆完成撥付割算款75%;

(2)地面、屋面工程完成付割算款75%;

(3)工程竣工驗收合格,撥付至割算款的80%,工程竣工驗收後三月內辦理完工程決算,審計完畢支付至工程總造價的95%,餘款保脩金5%按國家規定執行,待保修期滿三個月內無息付清。

八、發包人材料供應:

1.瓷磚、潔具由發包人指定品牌型號確認樣品和價格。

2.電線、電纜、配電箱由甲方提供,開關、插座由發包人指定品牌型號確認價格。

3.防水、外牆保温、外牆塗料等材料由發包人指定品牌型號確認價格。

4.塑鋼窗、內門、防火門、出庫門、進户門及不鏽鋼欄杆扶手由發包人指定主材和確認價格由施工單位統一加工安裝。

5.據實結算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。

九、承包人材料採購:

1.承包人採購的材料設備與設計或標準要求不符時,承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地,重新採購符合要求的產品,承擔由此發生的費用。由此延誤的工期不予順延。

2.甲方或監理工程師發現承包人採購並使用不符合設計或標準要求的材料設備時,應要求承包人負責修復、拆除或重新採購,並承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。

3.承包人所施工的防水、外牆保温、外牆塗料等專業施工必須用有備案資質的單位,並經甲方考察認定後方可進行分包,資質複印件加蓋公章留髮包人存檔。

4.按規定允許找差價的議價材料,由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。

十、材保費和配合管理費:

1.甲供材乙方計取材保費:1%。

2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%;

3.定品牌認價的.材料不計取材保費。

4.甲供材超出預算定額部分,按甲供價增加10%扣款。

5.工程投標產生的費用,承包人承擔按照國家規定應由承包人承擔部分的費用。

十一、隱蔽工程和中間驗收:

工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點,,承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

十二、安全文明施工與民工工資:

1.安全文明施工:

承包人須按照工程建設安全文明生產有關管理規定,嚴格按安全文明標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,杜絕安全事故。由於承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。因沒達到施工現場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。

2.民工工資:

乙方應建立行之有效的民工登記台賬和工資發放台賬,甲方可隨時檢查,乙方應按約定及時支付民工工資,確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款,乙方有承擔墊付民工工資的責任,因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪,甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。

3.工程資料:

承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整,達到當地主管部門要求,並按時提交發包人和進行備案。

十三、工程質量保修:

保修期按國家有關規定,承包人應履行保修義務,並對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為,在通知後七日內不安排維修,發包人可自行安排維修,所發生的費用從承包人保脩金中扣除,保脩金不足以支付的,由承包人補足差額。

十四、現場管理:

1.三通一平:發包人保證水、電供應和道路通暢。

2.塔機安拆:乙方服從甲方安排,避開管線位置,服從甲方的施工現場總平安排。施工單位必須具備相應資質。

3.回填完成後,在發包人後續工程配套施工現場範圍內的承包人所有臨設應及時拆除,以免影響工程進度。

4.水、電管理:臨時水電不得外借,不得出現偷水、竊電現象,否則給予相應經濟處罰。

十五、其他:

1.工程產生的營業税:由發包人代扣、代繳。

2.工程產生的水、電費,由發包人代扣、代繳。

3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經濟活動,一經查實,乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發生上述行為之日雙方所發生的合同總額的5%作為違約金;若在合同履行過程中,乙方人員以現金或變相現金的形式向甲方人員行賄的,乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發現上述行為之日雙方所發生合同總額的10%作為違約金。同時,甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關合同,因解除相關合同給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。

若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待,或索取禮金、禮品、禮券及其它利益,或故意刁難、顯失公平現象,乙方有權舉報,廉政監督電話:或。

十六、本協議與甲乙雙方簽訂的《建築施工合同》具有同等法律效力。相關條款首先執行本協議內容。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。協商不成的,可向本協議簽訂地法院起訴。

本施工補充協議由發包人承包人雙方共同簽署,一式四份,發包人二份,承包人二份。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

發包人:(蓋章)承包人:(蓋章)

法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)

簽約時間: 年 月日

綠化建設施工合同範本 篇17

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,根據_縣人民政府關於中國小危房改造的有關文件,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,雙方就_國小學校建設施工事項協議一致,訂立本合同。

一、工程概況:

1、工程名稱:_鄉_國小校舍建設

2、工程地點:_鄉_國小原校址

3、工程內容:

(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);

(2)廁所6間(約120平方米);

(3)傳達室2間(約40平方米)

(4)院牆:100米(含大門)

(5)硬化路面:厚度大於15釐米。(小計1520平方米)_①大門前主路200平方米;

②院內主路800平方米;

③教室門前340平方米

④廁所、門衞範圍內硬化180平方米。

(6)餐廳內灶台2口,操作枱1個。

(7)配套水電工程。

(8)平整校園,壘擋土牆100米。

二、質量要求:

符合《縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》

三、圖紙:

使用《縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》

四、工程施工要求:

1、門窗要求:尺寸見圖紙,門框使用東北鬆,上亮穿16號鋼筋6根,鋼筋內塗防鏽漆,外塗調和漆,所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油,再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材,顏色由甲方定。

2、散水坡:散水坡(三面),每間設一縱溝。

3、每口教室設前後兩塊黑板,標準為4米×1.2米。

五、承包形式:

包工包料。

六、質量監督:

工程的第一質量監督責任人為施工學校校長,縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後,未經質量監督人同意,不得申請驗收。

七、質量保證:

土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電:50年。

八、安全責任:

乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。

九、施工、材料質量責任:

因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如:材料、規格、型號質量不符合要求,由乙方負責調換,保證工程質量。

十、合同金額:

大寫:

小寫:

十一、資金撥付方式:

工程開工,甲方支付合同金額的30%啟動資金,剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收,質量要求達到合格後,(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項,一切責任由乙方自負。補助款撥付,乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。

十二、以上條款未盡事宜,施工過程中雙方協商解決。

十三、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,_縣危改辦一份。

十四、合同工期。

開工時間:

竣工時間:

合同工期:

十五、合同簽字生效:

合同訂立時間:_合同訂立地點:

甲方:_(章) 甲方法人代表:

乙方:_(章) 乙方法人代表:

甲方開户銀行:_帳號:

綠化建設施工合同範本 篇18

甲方:_________

乙方:_________

立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:

第一條房地標示:本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一户。

第二條房屋面積:本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間,其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈後,建築改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當於本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該户出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。

第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。

第四條本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其餘場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。

第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核准的建造執照圖説按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須徵求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更後的工程款由雙方協議定之,但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更後工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。

第六條工程期限:本契約房屋建築工程,乙方應於本契約簽訂後____月內工,自開工之日起_________工作天完工,並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。

(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。

(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。

(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由,以致工程不能如期進行時。

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。

第七條保固期限:本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建築結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。

(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建築基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

第九條付款辦法:本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知於繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。

第十條貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方籤委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(

第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方願自通知交款日後第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書,代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與

第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兑現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。

第十二條本約房屋如乙方非因

第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒佈禁建等不可歸責於乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條契約房屋已登記於甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。

第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責於本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務後,乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項税捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:

(一)建築物登記費、土地登記費、印花税、契税、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。

(二)本契約土地移轉過户前的土地價款及移轉過户時發生的增值税由乙負擔。

(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花税、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。

(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋税、地價税、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。

(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。

第十五條產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。

第十六條本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。

第十七條甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:

(一)本户水電基本費用。

(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋税。

(三)屬於本房屋公共使用應由全體住户分擔的水電費用。

(四)屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住户分擔的管理費用。

(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。

第十八條本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後,甲方應付清列款項税費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,並應負賠償乙方一切損失之責。

(一)繳付本約

第十四條

第一、三、四項約定應付的税捐。

(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,並預付乙方四個月的利息。

(三)付清因逾期付款的滯納金。

(四)付清本房屋的所有優惠貸款。

第十九條通知送達:甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局

第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。

第二十條其他事項:

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面徵得乙方同意後託乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格後,差價由甲方於變更同時給付乙方,但經不減少於原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖説施工,甲方無異議。

(二)乙方通知交屋並給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

(三)本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關係的契約、附件,甲方得一併由乙方收回作廢。

第二十一條本契約的約束與效力:

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意後,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。

第二十二條未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,並自簽訂日起升效,印花税由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________

代表人(簽字):_________

代表人(簽字):_________

住址:_________

住址:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

電話:_________

電話:_________

________年____月____日

________年____月____日

簽訂地點:_________

綠化建設施工合同範本 篇19

甲方:__________

乙方:__________

本履約保證金由合同雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。

第一條 鑑於甲方與乙方於簽署了施工合同,乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下,為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金佔用費。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的合同履行情況,按照合同相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

時間:__________

綠化建設施工合同範本 篇20

發包方:_______________________________________________

承包方:_______________________________________________

工程名稱:_______________________________________________

工程地點:_______________________________________________

建築面積:_________________平方米;層數:_______________

結構類型:________________;檐高/跨度:________________米

批准文號:(有權機關批准工程立項的文號)_________________

工程性質:(指基建、技改、合資等):_____________________

承包範圍:_______________________________________________

承包方式:_______________________________________________

質量等級(優良或合格):_________________________________

工程承包造價(金額大寫):_______________________________¥:_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的,適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,就本項工程建設有關事項,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協議:

第1條工期

1·1本合同工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。合同工期日曆天數為____天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。

1·2承包方為提前工期採取的`相應措施及因此增加的經濟支出:_______

1·3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協商後在合同中約定:

第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日,向承包方提供_____套圖紙。

第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名:___________;項日經理姓名:_______________。

第4條發包人工作

開工前辦理完畢土地徵用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構築物拆遷,地上及架空、地下障礙物清除,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場,並保證施工期間的需要,向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續,將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方,並於現場交驗,協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題,合同簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時,發包方按有關規定提供相應的防護措施,並承擔相關的經濟支出。

綠化建設施工合同範本 篇21

發包方 (甲方):_______________

承包方 (乙方):_______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:_______________

2、工程地點:_______________

3、工程地點:_______________

4、承包方式:_______________

二、工程承包方式

包工包料,採用總價包乾的承包方式,乙方的預算書是組成合同的一部分,合同價款經雙方確認後,預算範圍內所含工程內容一次包死,結算時不予以調整,預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。

三、工程工期

1、本合同工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。

2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:

(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;

(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;

(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;

(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;

(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;

(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;

(7)甲方未按約定支付工程款的。

四、工程價款

1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。

2、在合同履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:

(1)經批准的設計變更;

(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。

3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定合同價+洽商金額,不再另行結算。

4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢後20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後,應在3個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。

五、材料設備供應

1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。

2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,並須符合國家規定的安全和質量標準。

3、施工中,由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償後,不適用的材料設備由乙方自行處理。

4、材料設備採用投標文件承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

六、工程質量

1、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工説明____套,並向乙方進行技術交底。

2、乙方按照工程圖紙、施工説明、組織計劃、進度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。

3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。

4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。

5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。

七、工程驗收

1、工程完工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收,或驗收後14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。

2、自行驗收合格後,雙方辦理工程移交手續。

3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。

八、工程價款的支付方式

1、合同簽定後,預付工程總價的_______%,計RMB:_______元;

2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一週內,付工程總價的60%,計RMB:_______元。

九、維修責任

乙方負責保修期限為_____年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬於乙方保修範圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。

十、違約責任

1、由於乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。

2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的,甲方承擔後續進場費用。

3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。

4、由於乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。

5、工程完工後,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

十一、爭議解決

1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。

2、雙方在合同執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。

甲方(公章):_______________

簽約代表:_______________

簽約時間:_______年___月___日

簽約地點:_______________

乙方(公章):_______________

簽約代表:_______________

簽約時間:_______年___月___日

簽約地點:_______________

綠化建設施工合同範本 篇22

甲方:_____________  乙方:_____________  立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:____

第一條 房地標示:____  本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一户。

第二條 房屋面積:____  本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間,其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈後,建築改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當於本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該户出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。

第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。

第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其餘場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。

第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核准的建造執照圖説按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須徵求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更後的工程款由雙方協議定之,但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更後工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。

第六條 工程期限:____本契約房屋建築工程,乙方應於本契約簽訂後____月內工,自開工之日起_________工作天完工,並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。

(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。

(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。

(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由,以致工程不能如期進行時。

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。

第七條 保固期限:____  本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建築結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。

(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建築基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

第九條 付款辦法:____  本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知於繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。

第十條 貸款辦法:____  本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方籤委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(

第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方願自通知交款日後第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書,代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與

第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兑現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。

第十二條 本約房屋如乙方非因

第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒佈禁建等不可歸責於乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條 契約房屋已登記於甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。

第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責於本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務後,乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項税捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:____

(一)建築物登記費、土地登記費、印花税、契税、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。

(二)本契約土地移轉過户前的土地價款及移轉過户時發生的增值税由乙負擔。

(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花税、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。

(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋税、地價税、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。

(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。

第十五條 產權登記:____本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。

第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。

第十七條 甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:____

(一)本户水電基本費用。

(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋税。

(三)屬於本房屋公共使用應由全體住户分擔的水電費用。

(四)屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住户分擔的管理費用。

(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。

第十八條 本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後,甲方應付清列款項税費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,並應負賠償乙方一切損失之責。

(一)繳付本約

第十四條

第一、三、四項約定應付的税捐。

(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,並預付乙方四個月的利息。

(三)付清因逾期付款的滯納金。

(四)付清本房屋的所有優惠貸款。

第十九條 通知送達:____甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局

第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。

第二十條 其他事項:____

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面徵得乙方同意後託乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格後,差價由甲方於變更同時給付乙方,但經不減少於原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖説施工,甲方無異議。

(二)乙方通知交屋並給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

(三)本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關係的契約、附件,甲方得一併由乙方收回作廢。

第二十一條 本契約的約束與效力:____

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意後,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。

第二十二條 未盡事宜:____  本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條 契約分存:____  上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,並自簽訂日起升效,印花税由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。

甲方(委託方):__________________  

乙方(施工方):__________________  

簽約時間:________________________ 

簽約地點:_______________________

綠化建設施工合同範本 篇23

1、《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第4條中,人民法院可依職權收繳當事人非法所得,若為仲裁案件,仲裁委員會有權收繳嗎?

答:有權。作出非法所得收繳裁決後,由法院執行。

2、施工合同簽訂後,當事人雙方又簽訂補

充協議調整合同價款,過後承包人又以補充協議違反招投標法為由,要求認定補充協議無效,此時,應如何確定合同價款?

答:應以中標合同為準。因為合同價款為實質性內容,而《解釋》第二十一條明確表明,實質性內容應以備案合同為準。這並不是説不能對實質性內容進行變更,只是説如果對其進行變更之後,要重新備案。

3、若施工合同約定“承包人在雙方確定變更事項後的14天內,不向工程師提出變更價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更”。若承包人在14天內未提出變更價款報告,但是有雙方簽字確認的變更事項記錄,月進度款報告中也括了該月發生的變更工程價款金額,是否可視為承包方未違約?

答:關鍵看簽證內容。若簽證對具體價款變更明確記載,則作為合同結算依據加入即可;若只是對具體事實確定而未確定變更價款的,則以圖紙為依據確定變更價款,按《解釋》16、19條操作,即當事人雙方對變更價款不能協商一致的,可提交鑑定單位確定。

4、當事人僅約定“發包人應在承包人提交竣工結算報告後一定期限內予以答覆”,未約定“發包人在約定期限內不予答覆,視為認可竣工結算文件”,如何處理?

答:視為沒有約定。實踐中一般處理為:如果雙方對結算不能協商一致,可提交鑑定單位,以鑑定結論為判案依據。

5、籤合同時無圖約,邊設計邊施工的合同,又約定了“一口價”,發生結算爭議時,是依《解釋》22條不予工程造價鑑定,還是依16條參照定額重新審價?

答:以施工圖紙據實計價。無施工圖紙的,按承包人實際施工量計算對價。

6、合同沒有約定計息,但有滯納金計付標準,可以嗎?《解釋》17條規定:當事人對工程欠款利息計付標準有約定的,按約定處理。沒有約定的,按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息。如果沒有約定利息計付標準,而約定了滯納金計付標準,對於這種情況如何適用?標準是否有限制?

答:可以約定,而且利息與滯納金可同時約定,且兩者標準也沒有限制。只是在對方提出約定標準過高要求降低時,是否降低、降低多少,則由法院或仲裁員自由心證決定。同理,違約金、賠償金、雙倍利息等,均可自由約定,且一般沒有標準限制。

7、當事人未對逾期竣工的違約責任作具體約定,如何處理?

答:無約定,依法定。依《合同法》違約責任規定;依《解釋》第8條解除合同,依《解釋》第10條進行解除善後事宜處理。有關違約賠償損失由守約方舉證,也可將利息作為損失計算,利息起算依《解釋》18條。

8、因實際施工人原因(如質量、工期、材料),轉包施工企業被判承擔連帶責任後,是否可以起訴實際施工人?

答:《解釋》25條僅規定因“質量”問題發生爭議的,才可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟,亦即可以在承擔連帶責任後起訴,向實際施工人追償。而工期和材料應分情況對待。工期和材料問題與質量問題有因果關係的,也可起訴追償;無因果關係的,不能追償。

綠化建設施工合同範本 篇24

尊敬的審判長、審判員:

受某集團有限公司的委託,經廣東某律師事務所指派,我們擔任本案上訴人代理人,經查閲案卷材料,參加庭審,現發表如下代理意見,供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效,不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》,委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認,被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人,黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認,顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息,沒有能力核對“支付款”的信息,卻擅自進行確認,也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理權限的無權代理行為,且被上訴人明知屬於無權代理行為,上訴人對該確認表從不知情,且從未追認,因此,該確認表應認定為無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言,首先是“應收工程款”,只有先確認這些款項是上訴人應收取的,被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中,上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,因此,該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人,被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認,直接影響了深圳分公司對工程款的收取,與上訴人的明確授權相悖。因此,同理,黃某的無權代理行為應認定為無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務,進行合同的商談,以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權,同樣屬於無權代理行為。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義,以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中,黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份,僅僅簽署了個人的名字,而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此,黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,並不在授權委託書授權範圍內,屬於其個人行為,不應約束上訴人。

黃某行使代理權,在其他法律文書上簽字時,就嚴格遵照了《授權委託書》的要求,被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時,就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先,黃某表明了委託代理人的身份,在“委託代理人”處簽字,其次,上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限,黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。

但值得注意的是,黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》權限的行為,《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中,確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人,故其行為應視為代表某公司做出的”,顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”,也不屬於“進行合同的商談”,在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下,更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上,黃某超越代理權限,擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,屬於無權代理行為,且被上訴人也明知黃某屬於無權代理,事後上訴人不知情,也從未追認,因此,該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效,不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署,其簽署行為無效,不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定,監理員應履行以下職責:“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況,並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準,對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作,發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況,項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作,本案中,也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定,“未經監理人員質量驗收合格的工程量,或不符合施工合同規定的工程量,監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此,“滿鋪施工平台”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量,而該監理員卻不顧自己的職責,超越自己的權限,對不符合施工合同的工程量,隨意亂計,其行為因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》,並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項,且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除,沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字,而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的,因此不能證明被上訴人有權扣除,這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體,因此,不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元,金額巨大,但沒有任何原始憑證相佐證,就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費,尚且還有結算單、發票相佐證,而此處卻單純幾個數字,其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定,本合同是“包死價”,因此,雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定,被上訴人應搭建腳手架並承擔費用,根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被上訴人承擔,在沒有任何合同進行變更的情況下,被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額,顯然違背了“包死價”的約定。

同理,“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍,包括在工程總價裏,根據被上訴人自己提交的證據,被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的,在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應費用不但與合同相悖,而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實,上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定:“建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用後,又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始,工程進入保修期,即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函,上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18,上訴人已經明確答覆被上訴人,上訴人於7月13日派人進行屋面維修,在商討解決方案過程中,因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容),因此,被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏,以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議,應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對,將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修,屬於違法無效的行為,其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程,屬於專業分包,在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修,被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質,更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質,就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工,根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定,這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用,依法也應當被收繳,而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務,需要支付因保修產生的費用,根據合同第8條的規定,也應先從質量保脩金內扣除,不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3,均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為:“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內容看,被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的,足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3,一審已經認可其真實性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實,證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人,被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙,也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容,明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後,被上訴人依照合同約定,本應組織三方對圖紙進行審核,但直至今日,被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙,被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工,且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用,證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙,則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,在被上訴人將審核通過後的施工圖紙交付給上訴人,上訴人才能履行這一義務,否則,這一義務就是無本之木。

綜上,一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元,判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據,請二審法院依法予以改判。

代理人:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/shigong/ep9elw.html
專題