萬佳範文網電力施工合同（精選21篇）
- 施工合同
- 關注：2.24W次
電力施工合同 篇1
甲方: _______________乙方：_______________
依照《民法典》、《建築法》及其他相關法律法規的規定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就本工程施工事宜協商一致，達成如下協議。
第一條 工程概況及承包範圍
1、工程名稱：_________行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程
2、工程地點：_________行政三路
3、承包範圍：本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容
4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數為：5天。即從20xx年9月13日20xx年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效後，應派技術人員到現場做好開工前的準備工作，施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，藉助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用座標紙繪製管線分佈平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由於乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鑽孔鋪管僅限於土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須藉助其他的鑽探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鑽孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源，現場缺水，施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
甲方______________乙方______________
日期______________
電力施工合同 篇2
發包人：_________________
承包人：_________________
依照有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________;
2、工程地點：_________________;
3、工程範圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_____________.
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金，發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：_____________年______月______日
合同訂立地點：________________
本合同共_頁
發包人：_________________承包人：_________________
住所：__________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
電話：__________________電話：_________________
傳真：__________________傳真：_________________
開户銀行：______________開户銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
郵政編碼：______________郵政編碼：_________________
電力施工合同 篇3
合同編碼：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
單位：元 工程
名稱
合計
1、施工地點：
2、質量標準：按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準：按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式：固定總價方式，包含施工圖範圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電並達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費，其餘費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式：進場付工程款的30%，施工完送電後付65%，餘款5%質保期滿後10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤，如遇特殊情況需要順延，須徵得甲方同意，並不得影響甲方施工進度，否則構成違約。
8、質量保證承諾：施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題，乙方免費維修，承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質，確保安裝設備、設施質量，如發生施工、設備、設施等導致損害，乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任，如果甲方被第三方追究責任，乙方構成違約，乙方負責賠償甲方全部損失，並支付違約金。
11、甲方通訊地址為： 乙方通訊地址為： 乙方維修電話：向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修，無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回覆電話等原因導致不能接通的，乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式，按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金，數額為總價款的 %，違約方處支付違約金外，還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。
甲方： 乙方：
委託代理人： 委託代理人：
年 月 日 年 月 日
電力施工合同 篇4
甲方：
乙方：
為了使我公司建設(改造)工程順利進行，明確甲、乙雙方的權
一、 合同文件
1.1、 合同文件的組成
1.1.1、 本合同條款。
1.1.2、 洽商、變更等明確雙方權利義務的有關紀要、協議等文書。
1.2合同文件使用的標準
1.2.1、施工使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。
1.2.2、適用合同文件的法律是中華人民共和國的法律、法規以及電力
二、工程項目概況
2.1、工程名稱：
2.2、工程地點：
2.3、工程性質：
2.4、工程施工承包內容：
本合同委託建設(改造)工 期
根據國家有關規定及省電力公司安排，本工程建設工期計劃為
三、 委託建設(改造)管理合同價款
根據本批工程項目設計規定的全部建設(改造)內容，甲方委託
四、 本合同雙方職責及權益
5.1、甲方
5.1.1、負責審查乙方提出的工程建設實施進度計劃。
5.1.2、負責為乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方將按照本工程的進度向乙方核定用款額度。開工時拔付人
5.1.4、負責組織對工程的進度和質量進行監督檢查，驗收及後評估。
5.1.5、負責組織施工圖紙會審，編制工程進度計劃和實施方案。
5.1.6、按省電力工業局農網建設(改造)設備招(議)標管理辦法，
5.2、乙方
5.2.1、為項目的受託方，對整個工程項目從開工至竣工投運的整個過程負有建設單位責任，包括本合同價款的風險承擔。
5.2.2、按批准的初步設計組織實施本工程，工程質量應符合《河南省農網(改造)工程驗收辦法》及設計要求，並確保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方組織的監督檢查，驗收和後評估。
5.2.4、項目竣工後，提供開工，竣工報告，及實用材料表。
六、工程分包
6.1、分包工程應由具有相應資質等級的單位承擔，不得實行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何義務與責任，由分包工程引起的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約。
七、 量保證和驗收
7.1、按《河南省農網建設(改造)驗收辦法》驗收。
7.2、工程項目從竣工投運之日起計算質量保期為一年。
7.3、在質保期內，乙方負責處理工程遺留的質量缺陷，並承擔相應的費用。
7.4、質保期滿，甲方返還乙方質量保證金。
7.5、為確保工程質量，甲方隨時對施工質量進行監督、檢查，凡不合格工程必須限期返工。
7.6、乙方應嚴格按照國家規定的操作規程和圖紙施工，保證工程質量實行終身負責，工程竣工後，由乙方提前十天報出竣工報告(包括圖紙資料齊全)，在十日內甲乙雙方共同組織按有關技術規範進行檢查驗收。
八、違約和處罰
8.1、任何一方未履行合同義務，未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任。
8.2、違約給對方造成損失的，視具體情況及損失大小追究違約方責任。
8.3、本工程的施工安全，由乙方全面負責。發生不安全現象及事故必須及時上報和處理。
8.4、本合同下述事宜不構成違約：國家計劃的重大調整、重大設計變更、人力不可抗拒的自然災害和地震、戰爭等。
九、合同的生效與終止：
9.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2、在甲方組織竣工驗收合格，移交生產後一年，質保期滿，返還乙方保證金，本合同即告終止。
9.3、合同正本兩份，由甲乙雙方各執一份;雙方各執一份。
十、附件：
10.1、本合同附件為合同內容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代理人： 代理人：
簽約時間： 年 月 日
簽約時間： 年 月日
電力施工合同 篇5
發包人：
承包人：
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：；
2、工程地點：；
3、工程範圍：；（詳見施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿.
5、材料及工藝補充説明（詳見施工圖紙內容）
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天（以實際進場施工之日算起）；
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；
c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告後日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金，發包人於壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係；
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿頁
發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：
開户銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開户銀行：
賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：
電力施工合同 篇6
甲方：
乙方：
受甲方委託，確定該工程由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商，特簽訂如下合同條款，以資雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：文化街蘿蔔會
2、工程地點：昌樂路文化街
二、施工範圍及工程量
1、安裝VV224×35mm電纜線160米，砌電纜井6座，電纜溝開挖回填。
2、安裝一塊(10-40A)三相四線電能表及其相關調試。
3、電力部門所有報裝手續的辦理。
三、工程價款及付款方式：
1、本工程價款附清單壹份，總價款為壹萬貳仟元整。
2、付款方式：合同簽訂後，甲方一次性將全額工程款付給乙方。
四、甲方職責
1、負責現場技術交底，辦理好本工程紅線走廊手續。
2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯繫協同解2
決施工中的有關問題，進行施工質量監督檢查。
3、根據國家現行規範組織工程驗收。
4、協助施工單位抓好安全文明生產。
五、乙方職責
1、按批准的施工設計圖紙施工。
2、由於乙方責任，施工時設置必要的安全措施，施工期間所發生的一切生產，交通(車輛、人身)事故由乙方負責。
3、由於乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責。
六、其它
1、未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效，至本工程通電正式使用後失效。
甲方： 乙方：
代表簽字 ： 代表簽字 ：
簽訂日期： 年 月 日
電力施工合同 篇7
施工合同即建築安裝工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建築安裝工程，明確相互權利、義務關係的合同。下面是小編蒐集的電力施工合同範本五篇，希望對你有所幫助。
電力施工合同範本
(一)
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委託乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(B)： 元整 含税(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答覆意見書出來後，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)
3、 工程驗收通電合格後7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)
4、 雙方蓋章後合同開始生效。
第四條 合同範圍
1、 合同範圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同範圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖説數量(以供電局審批為依據)，雙方採包乾方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定並簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10外線施工的手續;
4、 自櫃體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規範
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內於雙方簽訂合同且供電局業擴會答覆意見書出來後75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂後一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤後果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需徵求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可後依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告____日內仍無法履約，甲方得通知解約並由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自櫃體到廠日起________年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由於產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，並放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
電力施工合同範本
(二)
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據 電網公司批覆的 供電局
第一批農網完善化工程與農網完善工程預備項目實施計劃，甲方確定將下列工程發包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：
一、 工程內容及承包方式
1、工程內容：
2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表)：
具體金額為：子項中標價設計方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期：從________年____月____日至________年____月____日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式：
5.
1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同後____日內，甲方預付合同工程安裝費的20%
5.
2、工程竣工，經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後(質保期________年)，甲方支付乙方工程安裝費的75%。
5.
3、保修條款：本工程保修期為________年(保修期從工程驗收合格，投入運行之日起計算)，保修期滿未發生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量保證金。
5.
4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和 電網公司、 電網公司下發的 號文《關於農村電網建設與改造技術原則》、《 省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《 省農村電網建設與改造的基本技術要求》，及 供電局下發的《10配電線路實施技術規範》、《低壓配電技術規範》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，並按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監理員開出許可開工單後，方可施工。
10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業名單。
1
1、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。
1
2、乙方不得將工程轉包，一經發現，立即停止施工，並承擔一切經濟損失和法律責任。
四、設備、材料供應與清理
1
3、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
1
4、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除並將現場清理乾淨。
1
5、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續需登記設備的規格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
1
6、乙方不得擅自購買主材，經發現，甲方有權：
①責令乙方立即停止施工，
②不付乙方工程款，
③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
1
7、若拆除設備和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用，差額部分從施工費中扣減。
1
8、發生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。
1
9、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
六、爭議及其它
20、爭議解決的方式：合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
2
1、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份，本合同自雙方簽章之日起生效。
2
2、未盡事宜，雙方另行協商。
2
3、附則：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人(簽名)： 委託代理人(簽名)：
________年____月____日________年____月____日
電力施工合同範本
(三)
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》，____區____鎮人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中，從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項目委託給____市XX公司將該項目工程負責墊資並承包給____市和效電力建設工程有限責任公司X公司施工完成，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱：銅川基礎設施高壓電力線路工程
二、工程內容：從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內容
三、工程地點：銅川汽車博覽園
四、工 期：共計90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期間遇到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)
五、質量標準：達到建築工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標
六、工程施工費用總造價為：玖拾萬元整人民幣(900000.00 元 )。
第二條 甲乙方與施工方駐工地代表
一、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方項目負責人： 姜
三、施工方項目負責人：李
第三條 各方工作
一、甲方工作：負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方工作：
1、與乙方簽定工程施工合同和安全合同，並接受甲乙方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
2、施工場地具備開工條件和完成時間要求：負責在開工前辦理好安全監護、安全交底等相關手續。
3、負責組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位對工程進行竣工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
4、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，設計交底。
三、施工方工作：
1、按照國家電力工程質量驗評標準，擔負該項目工程施工任務。
2、對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方要求施工方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
3、已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。
4、做好施工現場地下管線及鄰近建築物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求，承擔違反有關規定的損失和罰款。
第四條 工程質量等級
一、工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方的施工方返工，施工方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門：____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位等相關部門。
第五條 驗收
甲方根據乙方的施工方申請，組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、財務部、審計部、監理部、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格後甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
第六條 工程預付款：本工程開工前不預付工程款。
第七條 工程款支付
一、工程款支付方式：支票
二、工程款支付和時間：工程為一次性包死價，無保脩金，竣工後甲方一次性付給乙方。
第八條 因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成，由____市仲裁委員會仲裁。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
甲方：
代表人：
簽訂日期：
乙方：
代表人：
簽訂日期：
電力施工合同範本
(四)
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱： ;
2、工程地點： ;
3、工程範圍： ;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_ 。
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期____日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_ _的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發生後 ____日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後____日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 ____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保脩金，發包人於________年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後____日內完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙____日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前____日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十
一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十
二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：____________________
本合同共_ 頁
發包人：_________ 承包人：
住所：__________ 住所：
法定代表人：_______ 法定代表人：
電話：__________ 電話：
傳真：__________ 傳真：
開户銀行：________ 開户銀行：
賬 號：_________ 賬 號：
編碼：________ 編碼：
電力施工合同範本
(五)
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自願、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10配電工程施工
2、工程地點：新華與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及範圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售後維修。 承包範圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的採購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的製作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山過路150頂管100米;從101013南華線9號杆接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3台630A箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛錶送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23樓北側1台630A的箱變及電纜施工屬於改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關係，辦理施工驗收手續。
三、工期
________年____月____日至20________年____月____日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包乾價：總造價人民幣68萬元整(含税)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售後維修、税費(建安税)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂後____日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件後，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款後2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩餘5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年後的____日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓櫃體均含銅排及其輔助配件等，所有櫃體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A2路250A,低壓櫃體之間用母排連接;
4、變壓器採用2台11-630A-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯，達馳牌);
5、高壓櫃體殼體採用覆鋁鋅板，低壓櫃體採用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家表準版銅排，質量標準參照國家標準規範要求;
7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低於該品牌
電力施工合同 篇8
發包人：_________________
承包人：_________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________;
2、工程地點：_________________;
3、工程範圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_____________.
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金，發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工，並提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：_____________年______月______日
合同訂立地點：________________
本合同共_頁
發包人：_________________承包人：_________________
住所：__________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
電話：__________________電話：_________________
傳真：__________________傳真：_________________
開户銀行：______________開户銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
郵政編碼：______________郵政編碼：_________________
電力施工合同 篇9
發包人：彭開飛 (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方)
一、工程內容
1、工程名稱：懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作
2、工程內容：
2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整，本工程完成後一次性付清。
2.2、新敷設ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120電95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70電纜30m，新架設JKLYJ-10/120型絕緣線路125m;
2.3、本次工程受電容量為500KVA，配電房內新裝SCB-500KVA乾式變電器1台，新裝10KV進線櫃1面、出線櫃1面;
2.4、搭火杆新裝帶隔離開關1台、避雷器2組，#D07-2杆新裝計量箱1台、避雷器2組;
2.5、新立YB190-15杆2組，新設GJ-70拉線2組;
2.6、配套敷設電纜保護管(CPVCφ167*7)75m;
2.7、製作高壓部分;
2.8、所有設備需可靠接地;
2.9、變壓器與低壓開關櫃的母排連接由乙方預留接口，現場協助安裝。備註：工程內容中涉及具體數據之條款，其實際使用量應滿足設計要求及電業局驗收標準。
3、乙方應對工程質量負責，如驗收中發現質量不合格，經鑑定確係乙方責任者，乙方應負責返工，其費用概由乙方承擔。
4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規和電力行業相關安全規程進行安全管理、相互配合，並明確相互的安全面責任，乙方在施工範圍內發生的安全責任，應由乙方全部負責。
5、本合同未盡事宜，可由甲、乙雙方另行協商簽訂補充協議，協商不成，任何一方可直接向鶴城區人民法院提起訴訟。
6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章後生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日
電力施工合同 篇10
發包人： (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方)
一、工程內容
1、工程名稱：懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作
2、工程內容：
2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整，本工程完成後一次性付清。
2.2、新敷設ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120電95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70電纜30m，新架設JKLYJ-10/120型絕緣線路125m;
2.3、本次工程受電容量為500KVA，配電房內新裝SCB-500KVA乾式變電器1台，新裝10KV進線櫃1面、出線櫃1面;
2.4、搭火杆新裝帶隔離開關1台、避雷器2組，#D07-2杆新裝計量箱1台、避雷器2組;
2.5、新立YB190-15杆2組，新設GJ-70拉線2組;
2.6、配套敷設電纜保護管(CPVCφ167*7)75m;
2.7、製作高壓部分;
2.8、所有設備需可靠接地;
2.9、變壓器與低壓開關櫃的母排連接由乙方預留接口，現場協助安裝。備註：工程內容中涉及具體數據之條款，其實際使用量應滿足設計要求及電業局驗收標準。
3、乙方應對工程質量負責，如驗收中發現質量不合格，經鑑定確係乙方責任者，乙方應負責返工，其費用概由乙方承擔。
4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規和電力行業相關安全規程進行安全管理、相互配合，並明確相互的安全面責任，乙方在施工範圍內發生的安全責任，應由乙方全部負責。
5、本合同未盡事宜，可由甲、乙雙方另行協商簽訂補充協議，協商不成，任何一方可直接向鶴城區人民法院提起訴訟。
6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章後生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日
電力施工合同 篇11
發包人： 承包人：
鑑於發包人擬委託承包人承擔 工程(以下簡稱“工程”)的施工任務，且承包人同意接受該委託。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》和其他有關法律、法規和規章的規定，雙方經協商一致，簽訂本協議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程概況：
第2條 承包範圍 承包範圍：
第3條 合同工期
3.1 開工日期： 年 月 日
3.2 竣工日期： 年 月 日 第4條 工程建設目標
3.1 質量目標：：建築工程：分項工程合格率為100%，分項目工程優良率≥98%，單位工程優良率為100%，觀感得分率≥95%(國標90%);安裝工程：分項及分部工程合格率為100%，單位工程優良率為100%。建築工程外觀及電氣安裝工藝優良，不發生一般施工質量事故;工程無永久性質量缺陷。工程帶負荷一次啟動成功。
3.2 安全目標：總體目標：努力實現安全“零事故”。 具體目標：不發生人身死亡事故和重傷事故;不發生重大施工機械設備損壞事故;不發生一般以上火災事故;不發生負主要責任的一般交通事故;不發生環境污染事故和重大垮塌事故;不發生因工程建設而造成的大面積停電或電網解裂事故。
3.3 進度目標：嚴格執行工程里程碑計劃，分解省公司下達的里程碑計劃各單項工程關鍵節點，保質保量的完成兩項工程。
3.4 投資控制目標：嚴格控制資金投入，做到不超概算。 3.5 環境保護目標：必須執行國家環境影響評價制度、環境保護“三同時”制度，嚴格遵守建設項目環境保護申報審批程序;涉及水土保持的項目，必須按照國家行政主管部門的有關規定執行。
第5條 簽約合同價
簽約合同價為人民幣(大寫)(¥)(含税)，價格構成詳見《價格表》(附件)。
第6條 合同組成部分 下列文件為合同的組成部分：
6.1 雙方在合同履行過程中達成的紀要、協議等文件;
6.2 合同協議書;
6.3 合同專用條款;
6.4 中標通知書;
6.5 合同通用條款;
6.6 合同附件(包括技術標準和要求、圖紙、工程量清單等);
6.7 招標文件和投標文件;
6.8 形成合同的其他文件。
上述文件應互為補充和解釋，如有不一致之處，以上面所列順序在前的為準。
第7條 承包人承諾
7.1 按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
7.2 工程建設滿足達標投產的考核條件且達到工程質量目標，施工質量滿足國家施工驗收規範。
7.3 工程進度確保按照發包人規定的工期進行，並確保投標文件中所承諾的人力、機具及合理項目管理規劃大綱的實現。
7.4 工程建設中文明施工，並採取積極的安全措施，滿足工程安全目標。
7.5 遵守國家電網公司對電力建設工程分包、勞務分包及臨時用工的各項管理要求，並確保相應的資源配置。
7.6 嚴格按照環評、水保報告和當地的環保要求以及設計文件組織施工，確保不因施工原因影響項目通過環評、水保驗收。
7.7 嚴格按照《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規範》(DA/T28-20xx)的要求進行檔案管理。將檔案管理納入整個現場管理程序，堅持歸檔與工程同步進行。確保實現：檔案歸檔率100%，資料準確率100%，案卷合格率100%，保證檔案資料的齊全、準確、系統;同時保證在合同約定的時間移交竣工資料。
7.8 積極配合施工圖設計優化工作，及時主動反映有可能對工程投資造成影響的任何事宜，並承擔因此造成的投資浪費的相應責任。
第8條 發包人承諾
保證按照合同約定向承包人支付合同價款及其他應當支付的款項。
第9條 詞語含義
本協議中所用詞語的含義與合同專用條款、合同通用條款中相應詞語的含義相同。
第10條 合同生效
合同生效條件見合同專用條款。
第11條 簽訂日期
合同簽訂日期以雙方中最後一方簽署並加蓋公章或合同專用章的日期為準。
第12條 合同份數
本合同正本一式 2 份，發包人執 1 份，承包人執 1 份;副本 8 份，發包人執 4 份，承包人執 4 份。
發包人： (蓋章)
法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字)： 簽訂日期: 地址： 郵編： 聯繫人： 電話： 傳真： 開户銀行： 賬號： 税號：
承包人： (蓋章)
法定代表人(負責人)或授權代表(簽字)：
簽訂日期: 年 月 地址： 郵編： 聯繫人： 電話： 傳真： 開户銀行： 賬號： 税號：
電力施工合同 篇12
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同，以共同遵守。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：銅仁僑泰嘉逸花苑室外電安裝工程
1.2工程總投資：1730000.00元(壹佰柒拾叁萬元整)
1.3工程地點：銅仁僑泰嘉逸花苑
1.4工程內容：搭火端至各單元集中表箱(電纜、電纜管、設備、安裝及驗收)
1.5工程內容不包括：土建部分
第二條：工程工期
2.1工程合同工期:45個工作日。
2.2工程開工日期:甲方預付款到乙方賬內日期起。
2.3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協商後書面重新確定本工程的工期:
2.3.1因甲方提出變更設計而影響工程進度。
2.3.2甲方負責的土建工程未按乙方要求進度完成。
2.3.3甲方隨工代表延誤辦理檢驗手續而影響下一工序施工。
2.3.4未按合同規定支付工程預付款、工程進度款而影響工程進度。
2.3.5其它因甲方原因造成的延誤。
2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影響工程進度。
第三條：承包方式及合同總價
3.1根據設計的建設工程費用,乙方採取包工、包料的方式進行承包、取費項目見本工程《預(決)算書》。
3.2根據雙方認可的設計圖紙進行施工。 工程總造價為大寫人民幣：壹佰柒拾叁萬元整。
3.3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協商一致，合同總價可作相應調整，核實辦理追加或追減。
3.3.1設計變更，以甲方部門出具的通知單為準，按實際進行調整。
3.3.2國家強制性政策調整。
第四條：設備、材料供應
4.1本工程所需主材和設備由乙方按施工圖設計採購，具體清單見附件[預(決)算書]，並由乙方自行運輸至甲方指定的施工點。
4.2輔材由乙方組織供應，具體清單見附件[預(決)算書]。
4.3所有產品的質量或等級標準應有產品合格證,並達到國家標準。
4.4本工程所需主材如因供應部門提供的材料規格品種不全，需進行加工處理時，應事先取得甲、乙雙方的同意，並辦理完有關手續後使用，產生的加工費用由負責供應方負擔。
第五條：工程質量及檢查驗收
5.1乙方必須嚴格按施工圖紙設計、技術説明文件和國家頒發的有關施工規範和標準組織施工。確保工程質量和工期，做到安全生產、文明施工。工程質量必須達到國家施工驗收規範標準。工程質量由供電主管部門驗收合格。
5.2甲方組織的隨工檢驗均以竣工驗收、工程質量檢驗均以部頒現行施工及驗收技術規範和設計要求為依據。
5.3乙方在工程過程，甲方配合並派出隨工代表(或供電主管部門)對隱蔽工程和施工工藝進行隨工檢驗，合格簽證後乙方可進行下道工序施工，發現問題應及時解決，竣工驗收時一般不再對隱蔽工程進行復查，隨工驗收應做好詳細記錄，必要時可檢查隨工簽證。
5.4工程完工後，乙方應以書面形式通知甲方，並附竣工技術文件一式三份;甲方即組織相關人員驗收，對發現的問題提出解決措施和返工時限，並將驗收結果報主管部門，如因甲方原因不能按期驗收，應提前通知乙方並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
5.5自工程竣工驗收合格之日起，工程線路保修為 壹拾貳個月，變壓器，配電櫃保修期為 壹拾貳 個月，乙方在此期間內對因施工或乙方提供的材料等原因造成的質量問題負責免費修理。
5.6保修期內，對於工程質量問題，乙方在接到甲方的工程質量通知書後，3小時內應作出答覆，並根據修復工程量的大小，確定修復工期，報甲方出現大面積工程質量問題(由甲方認定)，保修期從修復驗收合格之日重新計算。
5.7保修期內，乙方超過壹拾貳小時不作出答覆或超過 貳拾肆小時不能完成修復的，甲方有權自行或委託第三方進行維修，因此發生的費用由乙方承擔。
第六條：雙方職責
6.1甲方職責。
6.1.1合同簽訂後 3 日內向乙方提開工的要求和注意事項。
6.1.2組織甲、乙雙方和相關單位參加設計交底，並做好有關紀錄送相關單位。
6.1.3派駐隨工人員對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況進行監督檢查，並負責設計變更引導起的有關簽證、工程中間驗收、工程進度簽證和其他必須的簽證以及進行施工的有關協商工作。
6.1.4組織對工程的竣工驗收，並按合同規定及時向乙方支付預付款、工程進度款和工程結算款。
6.2乙方職責
6.2.1開工前,向甲方提供項目負責人及聯繫方式經甲方認可後開工，若甲方要求，乙方應協助甲方辦理各種規劃、報建、賠償等手續及技術外關係協調。
6.2.2合同協議書籤署後柒日內乙方組織進場施工，提交施工組織設計、施工方案、技術保證等措施。
6.2.3乙方應嚴格按照國家和部頒有關施工驗收技術規範、操作規程和設計要求施工，自覺接受相關部門的監督檢查，如實填報工程進度。
6.2.4工程方案發生變更時，乙方應及時向隨工人員反映，並以書面形式報告甲方，經甲方批准後，方可實施。乙方未經甲方同意(書面形式)，不得隨意更換本項目班子主要管理人員。
6.2.5因非乙方原因無法進行施工時，乙方應及時向甲方填報停工報告，經甲方單位批准後實施，重新開工前應上報復公審。
6.2.6嚴格執行操作規程，做到安全生產、文明施工和防火、防盜工作，堅決杜絕安全事故的發生;在施工中發生的人身及財產安全事故由乙方承擔全部責任。
6.2.7乙方向甲方領用的材料和設備，乙方應負責妥善保管，在施工中應厲行節約，完工後向甲方辦理工程餘料移交和所借物的歸手續。
6.2.8保質按期完成合同工程量。
6.2.9乙方保護甲方在用設備的安全，若出現損壞，應立即通知甲方進行處理，並對乙方原因造成的損壞進行賠償。
6.2.10按規定向甲方提供竣工驗收資料一式 叁 份。
第七條：工程款的撥付與結算
7.1工程款支付
7.2工程款支付方式：按施工進度支付。
7.3工程總價￥1730000.00元。本合同簽訂3日內，甲方預付工程量總價的30 %，即￥519000.00元，作為採購設備甲方定金，工程預付款進乙方賬户3日內開工。
7.4工程完工後，甲方應付至合同款的 90% 給乙方，款到乙方賬户再提交竣工資料和搭火送電，竣工驗收合格後3日內辦理結算，餘額一次性付清。
7.5乙方於本合同簽訂3日內交付100000.00萬元作為施工保證金給甲方.工程完工3日內甲方無息退還給乙方.
7.6甲方在付清乙方工程款之前,設備所有權歸乙方所有。
第八條：風險責任
8.1因遇不可抗力(包括自然災害等)而造成的損失(包括材料、設備和勞務的損失)，乙方在出具有關部門的證明文件後可以免於承擔賠償責任。但因乙方保管不善造成向甲方領用的材料及設備的損失除外，乙方仍應承擔賠償責任。乙方對該材料、設備已盡到了妥善保管義務的除外，因為不可抗力事件造成工期延誤的，工期可以順延，不可抗力事件結束後5日內，雙方應繼續按合同約定履行的義務。
第九條：違約責任
9.1甲方責任:甲方不按合同規定撥付工程款,超過一天則按工程費的3‰向乙方交付逾期違約金.
9.2乙方責任:乙方施工的工程質量不符合現行電力工程驗收規範要求時,應負責返工整改,返工整改的費用由乙方承擔。
9.3若因乙方原因造成的建設成本增加和因工期延誤導致甲方與他方合約違約造成的損失由乙方負責。
9.4若工程質量達不到要求，施工單位應無條件返工，造成逾期完工的，還應承擔逾期違約責任。
第十條：其他
10.1甲方委派 為隨工代表，對本工程實施監理。代表甲方隨工檢查驗收工程質量，發現問題及時解決，合格後及時辦理隨工檢查簽證及進行施工的有關協商工作。
10.2乙方派 ，為現場組織施工，與甲方協商解決施工中出現的問題，辦理竣工驗收，處理遺留問題。
10.3本合同未盡事宜，雙方根據具體情況增加條款作為合同附件，與本合同具有同等效力。
10.4本合同工程價款結算中的經濟糾紛，雙方協商解決;如協商不能解決的，依法向發包方所在地人民法院提起訴訟。
10.5本合同一式二份，雙方蓋章簽字之日起生效，甲、乙雙方各執一份，。
10.6雙方約定的其它條款。
甲方：乙方：年月日：
電力施工合同 篇13
甲方(債權人)：
法人代表發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國電力法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平、誠信的原則，為了明確責任，便於施工，結合本工程的具體情況，雙方達成以下協議：
一、工程項目及內容(工程概況)
1.工程名稱：____________
2.工程地點：____________
3.工程內容或承包範圍：__________________
4.圖紙：圖紙是乙方施工的依據，一式三份，甲乙雙方各持一份，客户中心一份。
圖紙提供方式：電力設計部門設計並由電力相關部門批准的工程設計施工圖紙。
二、合同工期
開工日期：___年___月___日(不得提前於電力相關部門批准同意施工的日期)，竣工日期：___年___月___日(注：工程完成時間以電力部門批准施工的日期開始計算。
)合同工期總天數為___天，如因甲方未能提供工程施工的條件(工程手續、場地等)或因其他原因耽誤乙方施工，致使工期延期，因此造成的損失由甲方承擔。
如因自然氣候、停電及其他客觀條件影響施工，工期順延。
三、承包方式：_______________________
四、工程總價：______________________
五、工付款方式
1.工程開工前，甲方預付乙方工程款_________元(大寫：__________整)，用於工程前期線纜鋪設。
2.設備到甲方指定安裝位置，甲方支付乙方________元(大寫：__________整)
3.乙方安裝完畢，經設備可正常用電，經相關部門驗收合格，甲方在_____年__月__日前付清剩餘________元(大寫： _________整)
六、工程質量及驗收
1.乙方對設計單位的設計圖紙應會審，應按圖施工，在施工過程中發生設計問題應由乙方負責。
2.乙方應嚴格按照設計要求和國家頒發的電器裝置安裝工程及驗收範圍進行施工，不合格的工程不準交工。
如因乙方責任造成返工者，則有乙方承擔一切損失。
3.工程驗收：自乙方向甲方提供竣工驗收申請之日三日內，由甲乙雙方提請相關電力部門驗收。
4.甲方須派代表在施工現場協助乙方完成甲方負責的工作(場地清理等保證施工順利進行)。
七、違約責任：如有違反本合同相關事宜的，違約方應向對方支付本工程價款總額 %的違約金。
八、施工安全：在施工過程中，由於乙方應當嚴格按照相關施工操作規定進行施工，在施工期間造成的一切事故或損失，由乙方承擔所發生的一切費用及相關責任。
施工中發生的其他意外事故及損失由乙方全部承擔。
九、設備質保、維保
1、乙方給甲方安裝的設備和材料必須是正規廠家，技術規範符合國家法律法規要求的，否則帶來的一切後果由乙方負責。
2、設備質保期_____年，日常維保由乙方負責。
十、爭議：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，如協商不成功，則依法訴訟由工程所在地的人民法院管轄。
十一、其他
1、甲方應給予乙方施工提供必要的技術資料，並盡力提供便利的施工條件。
2、在施工中，如乙方發生屬乙方責任的意外人身傷亡時，甲方應以人道主義精神盡力協助傷員及處於危險境地人員，但所需全部費用由乙方承擔。
十二、本協議未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、本協議一式___頁___份，甲乙雙方各持____份，自雙方簽字蓋章後生效。
發包方(甲方公章)： 承包方(乙方公章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
開户銀行： 開户銀行：
賬號： 賬號：
電力施工合同 篇14
甲方：
乙方：
為確保電力線路安裝工程的順利實施，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》、《電力供應與作用條例》的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。
一、 工程概況：
工程名稱： 工程內容：
工程地點： 工程期限： 工程總造價： 工程總造價(大寫：)
二、 工程質量標準：
安裝35kV及以下架空電力線路施工及驗收規範》施工。
三、甲方的權利和義務：
按期開工。
四、乙方的權利和義務：
不得隨意變更經雙方認可的安裝施工方案如必須變更，需經甲方同意，否則造成的損失由乙方自負。施工安全由乙方自行負責。
五、違約責任：
六、爭議的解決方式： 甲乙雙方因履行本合同發生爭議時，應依本合同之原則通過協商解決，協商不成時，雙方共同提請電力管理部門行政調解，調解不成時雙方選擇申請仲裁或提起訴訟其中一種方式解決。
七、本合同效力及未盡事宜。條例》等有關法律、規章的規定辦理，如遇國家法律、政策調整時，本合同作相應調整。面協議簽訂前，本合同繼續有效。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
年 月 日 年 月 日
電力施工合同 篇15
發 包 人(全稱)
承 包 人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》
一、工程概況
1、工程名稱：
2、建設地點：
3、工程內容：
㈠10kV 高壓供電線路。
㈡2台630kVA 變壓器安裝。
㈢400伏低壓供電線路。
4、承包方式：本工程採用總價包乾的方式承包
二、合同工期
開 工 日 期： 20xx年 12 月18 日
竣 工 日 期： 20xx年1月17日
合同工期總日曆天數 30 天。
三、工程質量標準
達到國家現行的有關施工質量驗收規範標準，滿足施工圖設計
四、合同價款
本工程採用總價包乾的方式承包，即包乾價為： 萬元，大寫： (含主體工程費、設計費等內容)。
五 工程款的撥付與結算
1、本合同簽訂後，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工後，在甲方及相關部門驗收合格後，一年內付清工程餘款。
2、保脩金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保脩金無論在何種情況下均不計算利息。
六 、工程驗收
工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質檢部門，電力質檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格後，發包人辦理完相關手續。工程未經竣工驗收或竣工驗收未合格的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的任何問題，由發包人承擔一切責任。
七、不可抗力
因不可抗力事件導致的費用增加雙方協商解決，延誤的工期相應順延。
八、工程質量保修
1、本工程整體保修期為 1 年(按國家有關保修條款執行)，自竣工驗收合格之日起計算。
2、保修期內凡屬設備質量、安裝質量等非建設單位人為因素造
3、若甲方在不違反操作的情況下出現的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規範或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。
4、如乙方違反其保修承諾或質量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。
九、 雙方責任
(一)甲方違約責任
(1)甲方嚴格遵守合同規定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。
(2)甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。
(3)甲方不得無故解除合同，若未經乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。
(二)乙方違約責任
1、乙方未經甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，並需支付甲方工程總價的20%作賠償金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。
3、因乙方原因導致本工程不能按時正常供電，乙方承擔全部違約責任。
4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規定的材料施工，若未經甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。
十、合同爭議解決
1、雙方隨時協商解決有關施工中發生的具體事宜，共同履行本合同各項規定。
2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況簽訂補充條款，並與本合同具有同等效力，但不得與本合同想牴觸。
3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不稱的依法向人民法院起訴。
4、合同訂立地點：榕江縣工業園區規劃和建設局，本合同自簽訂之日起後生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
發包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 工地代表： 項目經理：電 話：傳 真：郵政編碼：開户銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： 郵政編碼： 開户銀行： 帳 號： 年 月 日 鑑(公)證意見： 經 辦 人： 鑑(公)證機關(蓋章) 年 月 日
電力施工合同 篇16
甲方：
乙方：
交款單位：
根據《中華人民共和國合同法》，《建築安裝工程承包合同條例》，甲方將 工程承包給乙方施工。現雙方經協商，達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：鮁魚圈區
3、工程內容：
4、工程承包方式：包工包料
5、工期：工程擬定 年 月 日開工， 年 月 日竣工，工程有效工作日為 天，以工程開竣工報告確定的開竣工時間為準。
6、工程結算方式：實行按工程概算包乾方式。包乾範圍為初始施工圖圖紙範圍內的工作內容，簽定合同時雙方應充分考慮施工週期內材料和設備漲價因素，簽定合同後原則上不做調整。但以下兩種情況可以調整：⑴因設計變更對工程造價有影響時。⑵、因甲方原因拖延開工超過三個月及以上，應依據市場價格變化。合同總造價包括初始合同價款和調整合同價款兩部分。初始合同價款指雙方商定的初步設計概算，調整價款主要指包乾範圍外的設計變更、市場價格變化。
7、合同價款：合同價款為 元人民幣，最終價格以第一條6項工程結算方式計算的合同總造價為準。
二、甲乙方駐工地代表
1、甲方駐地代表：
2、乙方駐地代表：李孝輝
三、甲方工作
1、負責施工場地，具備開工條件，同時使施工場地滿足施工運輸需要。
2、開工前，接通施工場地水源、電源，拆遷現場內民房和障礙物。
3、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
4、負責向乙方提供施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審。
5、配合乙方在開工前辦理好與工程相關的手續。
6、根據乙方申報的開竣工報告，確定開竣工時間。
7、負責組織相關部門對工程進行驗收。
四、乙方工作
1、在工程施工前，負責申報開工報告，工程竣工後，提出竣工申請，協助竣工驗收工作。
2、保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求。
五、工程質量
1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件和國家及部頒的電氣安裝規範、規程和標準進行施工，並接受甲方派駐代表的監督。
2、隱蔽工程必須經相關部門檢查、驗收簽章後，方可進行下一道工序。
六、施工與設計變更
1、甲方交付的設計圖紙、説明和有關資料，作為施工的有效依據。
2、施工中如發現設計有錯誤或不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。乙方不得自行更改設計圖紙。因設計變更導致費用增加，由甲方承擔。
七、合同價款支付
自本合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方支付本工程初始合同價款，計人民幣 元。經甲方同意設計變更三日內，甲方向乙方支付本工程追加合同價款。
八、工程竣工驗收
1、工程竣工後，由甲方組織相關部門進行驗收，驗收以國家或部頒發的竣工驗收規定及施工圖紙、説明書、施工文件為依據。
2、工程驗收合格後，送電前由甲方負責看管此工程的設備、材料。
九、違約責任
1、工程質量不符合合同規定的，乙方負責無償修理或返工。
2、由於乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同總價款千分之三承擔違約責任。
3、由於不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期順延。
4、甲方未按期全額支付合同總價款，每逾一日，按未支付部分價款千分之三承擔違約責任。
十、雙方約定的其他事項。
十一、本合同一式6份，甲乙雙方各持3份。
十二、本合同自雙方簽字或蓋章後生效。
十三、本合同簽訂後，甲乙方如需要提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方： 乙方：營口電力發展有限公司
法人代表(委託代理人)： 法人代表(委託代理人)：
年 月 日 年 月 日
電力施工合同 篇17
發包人(全稱) (以下簡稱甲方)： 承包人(全稱) (以下簡稱乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設混凝土路面工程施工事項協商一致，結合本工程具體情況，雙方特簽定如下協議：
第一條、 工程概況：
工程名稱
工程地點
第二條、 混凝土路面工程承包範圍及方式：
1、 承包方式：包工。
2、 承包內容：混凝土路面及鋪磚工程。
3、 工程質量：符合相關規範，行業標準及設計圖紙要求，驗收要合格。
第三條、 甲乙方責任：
1、 甲方提供施工用水、用電。
2、 在施工過程中，甲方應該幫助乙方協調處理好各部門的關係。
3、 如果甲方在施工過程中造成技術上的失誤由甲方全部承擔，乙方概不負責
4、 乙方在施工過程中必須聽從甲方安排，嚴格按照甲方管理人員的要求施工，不得擅自更改和變更。
5、 安全施工：乙方必須保證施工安全，按現行國家安全施工規範要
第四條、 結算方式：承包價格
1、 工程量結算方式：施工結束後，甲、乙雙方派管理人員現場實量實測，按照實面積結算。
2、 承包價格：混凝土路面每平方米25元，鋪小方磚每平方米12元，路牙磚每米12元。
3、 施工時間為13天，合同簽訂之日算起。
第五條、 付款方式：
第一次付款：混凝土路面澆築完付全部工程款50%。
第二次付款：小方磚及路牙磚工程幹完交工後，把剩下的50%一次性付清。
第六條、 違約責任：
本合同經雙方代表簽字蓋章後生效，任何一方違約，均按合同法的有關規定向對方賠償所造成的經濟損失。未盡事宜，甲、乙雙方解決。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。自合同簽字之日生效，結清合同結算款後失效。
甲 方：(簽字蓋章) 乙 方：(簽字蓋章)
年月日：
電力施工合同 篇18
甲方: 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律法規的規定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就本工程施工事宜協商一致，達成如下協議。
第一條 工程概況及承包範圍
1、工程名稱：行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程
2、工程地點：行政三路
3、承包範圍：本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容
4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數為：5天。即從20xx年9月13日20xx年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效後，應派技術人員到現場做好開工前的準備工作，施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，藉助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用座標紙繪製管線分佈平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由於乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鑽孔鋪管僅限於土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須藉助其他的鑽探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鑽孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源，現場缺水，施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
5、乙方負責施工範圍內的設備和人身安全，做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責。
6、嚴格遵守電力部門的有關規定，不準私自開啟，操作電力門的電氣設備，如有違反，造成一切責任及損失由乙方自己承擔。
7、乙方應主動配合甲方進行階段工程質量的檢查、驗收，做好記錄。
8、乙方保證工程質量，嚴格按有關行政主管部門的規章制度要求及施工規範、技術要求施工，按期完成工程內容。
9、乙方應文明施工，做到工完、料淨、場地清，費用已包含在工程總價中。
第五條 工程價款及支付
1、本工程包乾價，單價為xx元/米,按水平方向直線長度結算。
2、本工程施工完畢，驗收合格三日內甲方向乙方一次性現金結清工程款。
第六條 工程質量驗收
1、驗收方式：乙方應向甲方提供本工程驗收報告，材料質檢合格證書。工程應滿足甲方符合電力質量要求佈線的通暢管道，對驗收不合格的工程應由乙方負責修理、更換、其費用由乙方承擔。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現場並不能要求甲方支付任何工程款。
2、驗收時間：甲方接到乙方完工報告後2日內組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收，則視為本工程質量全部合格。
第七條 違約責任
如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的義務，應依法承擔違約責任，並賠償因此而給對方造成的全部經濟損失。
第八條 爭議的解決方式
如因履行本合同發生爭議，甲乙雙方應本着互諒互讓的原則協商解決。如經協商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。經協商達成的補充合同、補充協議，與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條 本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權代表人：授權代表人：
電話： 電話：
簽章日期： 年 月 日 簽章日期： 年 月 日
電力施工合同 篇19
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
本協議中的所有術語，除非另有説明，否則其定義與雙方於 年 月XX日簽訂合同編號為 L20xx428-8 的《 合同》(以下簡稱“原合同” )中的定義相同。
鑑於：
因甲方資金等方面原因。甲乙雙方本着互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上對原合同條款部分內容進行補償説明，特訂立以下補充協議。
一、協議內容補充部分為：
乙方責任：
1、乙方在X年XX月XX日保證甲方X項目具備通電條件。 甲方責任：
1、 原合同中的一期合同總價(人民幣貳佰伍拾萬元)保證在項目通電前付清。具體付款時間及金額為X年X月XX日付XX萬元，X年XX月XX日付30萬元， X年XX月XX日付40萬元，X年XX月XX日付70萬元。
二、本協議生效後，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。本協議與原合同有相互衝突時，以本協議為準。除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其餘部分應完全繼續有效。
三、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
(公章) (公章)
法定代表人或委託代理人 法定代表人或委託代理人
簽字：_________________ 簽字：_________________
年 月 日 年 月 日
電力施工合同 篇20
建設單位:(以下簡稱甲方)
法定代表人(簽章)： 聯繫電話：
委託代理人(簽章)： 聯繫電話：
實施單位: (以下簡稱乙方)
負責人(簽章)：
委託代理人(簽章)： 聯繫電話：
第一條：乙方承擔的送電工程建設任務
工程名稱：送電工程
工程地址：
工程竣工後按實際面積計算，費用進行相應增減。
第二條：甲乙雙方責任
甲方責任如下：
(一)甲方負責按照供電部門審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。
(二)依據供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批覆手續。
乙方責任如下：
(一)居民住宅：從供電線路(或變電站、開閉站的電纜接頭)至居民表計以上的所有供配電設施。
(二)公建設施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。
(三)送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設備購臵、安裝、調試等費用。
(四)乙方在施工過程的安全由乙方負責。
第三條：合同金額及付款方式
經雙方商議，合同總金額為人民幣 X元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。(甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設完工後資產無償移交給供電部門。)
甲方先交伍拾萬元做為前期費用。
如甲方交款逾期則工程送電日期順延。
第四條：規劃、設計變更的約定及違約責任
合同簽訂後，如有任何變更，甲方應在有關部門批准同意之日起3日內，書面通知乙方，如乙方已開始設備材料採購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行設備材料採購，則按照變更後的工程量重新商定合同金額。
第五條：質量保證
(一)乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。
(二)甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道，並能滿足國家標準及規範，同時符合電力部門安全運行要求。
第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：
(一)提供施工條件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地;向乙方提供本工程徵地範圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確;協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前使施工現場具備施工條件，開工後繼續協調遺留問題。
(二)提供場地條件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協調處理地下管線和臨近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。
(三)提供水電及交通條件：負責開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應需要。
(四)提供技術資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、座標控制點等技術資料，並組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。
(五)對已完工紅線內的電力管線，甲方應協調其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責協調處理。
(六)提供開放式、無遮攔的居民及底商的電錶箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的經濟支出及各項損失。
第七條：乙方應按約定的時間和要求完成以下工作：
(一)確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規範要求進行施工，建立健全施工質量保證體系。
(二)乙方在甲方紅線內施工，需接受甲方的調度安排，如因此引起工程延誤，則工期順延;甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。
(三)遵守國家的法律、法規。
第八條：工程延期
對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。
(一) 工程量變化和設計變更。
(二) 一週內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。
(三) 不可抗力。
(四) 自甲方項目資料齊全遞交規劃部門之日起，建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。
(五) 約定或甲方代表同意順延的其它情況。
第九條：送電日期
甲方交納全部付款後，組織人員施工送電。
第十條：協議期限
協議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。
第十一條：違約
甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計規範要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方可通知乙方，按協議條款約定賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十二條：爭議
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：向仲裁委員會提請仲裁。
第十三條：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，並具有同等效力。
第十四條：本合同未盡事宜，需雙方友好協商及時解決。
建設單位:
實施單位:
年月日：
電力施工合同 篇21
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》，遼寧省電力供電公司將 承包給 施工，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一 工程名稱：
二 工程內容：
三 工程地點：
四 設計單位：
五 工 期：
六 質量標準：
七 合同價款(工程總造價)：工程施工費用總造價暫定 (￥ )萬元人民幣，工程竣工後以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。
第二條 合同使用的語言文字、標準和適用法律
一 合同語言：漢語
二 適用法律：國家法律、法規，以及工程所在地地方法規。
三 適應標準、規範：建築工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。
第三條 甲乙方駐工地代表
一 甲方項目負責人：
二 乙方項目負責人：
三 工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。
第四條 甲方工作
一 施工場地具備開工條件和完成時間要求：甲方負責在開工前辦理好安全監護、安全交底等相關手續。
二 負責組織遼寧省電力供電公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位對工程進行竣工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
三 根據乙方申報的開竣工報告，確定開竣工時間。
四 負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，設計交底。
第五條 乙方工作
一 按照國家電力工程質量驗評標準，擔負 施工任務。
二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，並接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
三 在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經甲方同意後，方可進行工程施工。工程竣工後，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。
四 對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
五 提供施工的工程進度計劃及相應進度統計表和工程事故報表，提供前後設備對比變化的照片及錄像，並移交檔案。
六 遵守地方政府及有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意辦理有關手續，甲方承擔發生的費用，但因乙方責任造成的罰款及因乙方施工原因造成的賠償除外。
七 已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完
八 做好施工現場地下管線及鄰近建築物的保護工作。
九 保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求，承擔違反有關規定的損失和罰款。
第六條 工程質量等級
一 工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二 質量評定部門：遼寧省電力供電公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位等相關部門。
第七條 驗收和重新檢驗
一 甲方根據乙方的申請，組織遼寧省電力供電公司生技部、財務部、審計部、監理部、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格後甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
二 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範和設計的要求以及甲方代表發出的施工指令，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，並按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，並承擔由此發生的相關費用，甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。
三 隱蔽工程和中間驗收。工程施工達到合同約定的隱蔽工程和中間驗收時，乙方應提前二天通知甲方進行驗收，甲方應及時進行驗收。驗收合格後方可進行隱蔽和繼續施工，驗收不合格，乙方應在限定時間內修改後重新驗收。
第八條 工程預付款
本工程開工前不預付工程款。
第九條 工程款支付
一 工程款支付方式：支票
二 工程款支付金額和時間：工程竣工決算後，扣除工程決算款20%做為保脩金，其餘工程決算款付給乙方。
第十條 竣工決算
一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改後才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改後提請甲方驗收的日期。
二 乙方在工程竣工驗收合格後一個月內向甲方提交決算報告。
三 保脩金和支付方式：按工程決算款20%，保修期滿全部付清，保脩金無論在何種情況下均不計算利息。
第十一條 保修條款
一 保修內容、範圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量。
二 保修期限：一年，自工程驗收合格並交付使用之日起計算。在保修期內，乙方應在接到修理通知之內起3天內派人修理
，否則，甲方可委託他人修理，因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分由乙方支付。
第十二條 爭議
因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成，由營口市仲裁委員會仲裁。
第十三條 安全施工
在工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，因乙方原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔責任，甲方概不負責;由於乙方施工原因造成他人財產、人身損害的由乙方承擔賠償責任;由於乙方原因造成的工期延誤，每延期一天，乙方向甲方支付工程決算款千分之一的違約金。由於乙方施工原因造成線路、變電所停電等事故，所發生的損失，也均由乙方承擔責任並擔負全部經濟損失。
第十四條 合同的生效和份數
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
第十五條 附加條款
合同條款中未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
負責人：
經 辦 人：
年 月 日
乙方:
法人代表：
經 辦 人：
年 月 日
- 文章版權屬於文章作者所有，轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/shigong/dvjexj.html