2022電力施工合同(精選14篇)
- 施工合同
- 關注:2.34W次
2022電力施工合同 篇1
甲方:
乙方:
受甲方委託,確定該工程由乙方施工,按照《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方友好協商,特簽訂如下合同條款,以資雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、工程名稱:文化街蘿蔔會
2、工程地點:昌樂路文化街
二、施工範圍及工程量
1、安裝VV224×35mm電纜線160米,砌電纜井6座,電纜溝開挖回填。
2、安裝一塊(10-40A)三相四線電能表及其相關調試。
3、電力部門所有報裝手續的辦理。
三、工程價款及付款方式:
1、本工程價款附清單壹份,總價款為壹萬貳仟元整。
2、付款方式:合同簽訂後,甲方一次性將全額工程款付給乙方。
四、甲方職責
1、負責現場技術交底,辦理好本工程紅線走廊手續。
2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯繫協同解2
決施工中的有關問題,進行施工質量監督檢查。
3、根據國家現行規範組織工程驗收。
4、協助施工單位抓好安全文明生產。
五、乙方職責
1、按批准的施工設計圖紙施工。
2、由於乙方責任,施工時設置必要的安全措施,施工期間所發生的一切生產,交通(車輛、人身)事故由乙方負責。
3、由於乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞,由乙方負全責。
六、其它
1、未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字蓋章後生效,至本工程通電正式使用後失效。
甲方: 乙方:
代表簽字 : 代表簽字 :
簽訂日期: 年 月 日
2022電力施工合同 篇2
甲方: _______________乙方:_______________
依照《民法典》、《建築法》及其他相關法律法規的規定,結合本工程實際,甲乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上,經友好協商,就本工程施工事宜協商一致,達成如下協議。
第一條 工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_________行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程
2、工程地點:_________行政三路
3、承包範圍:本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容
4、承包方式:包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數為:5天。即從20xx年9月13日20xx年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效後,應派技術人員到現場做好開工前的準備工作,施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找,收集管線資料,藉助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用座標紙繪製管線分佈平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由於乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、乙方應在施工場地做初步地質調查,查清地層結構,地質成份,地下水埋深。目前,鑽孔鋪管僅限於土層、沙層、污泥地層施工,要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工,必須藉助其他的鑽探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鑽孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源,現場缺水,施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續,若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
甲方______________乙方______________
日期______________
2022電力施工合同 篇3
施工合同即建築安裝工程承包合同,是發包人和承包人為完成商定的建築安裝工程,明確相互權利、義務關係的合同。下面是小編蒐集的電力施工合同範本五篇,希望對你有所幫助。
電力施工合同範本
(一)
發 包 方: (以下簡稱甲方)
承 包 方: (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委託乙方申請通電至通電驗收完成,經雙方同意簽訂合同如下:
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容: 承包形式:
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(B): 元整 含税(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答覆意見書出來後,甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)
3、 工程驗收通電合格後7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)
4、 雙方蓋章後合同開始生效。
第四條 合同範圍
1、 合同範圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同範圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖説數量(以供電局審批為依據),雙方採包乾方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定並簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10外線施工的手續;
4、 自櫃體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規範
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內於雙方簽訂合同且供電局業擴會答覆意見書出來後75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂後一個月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤後果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時,甲方需徵求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經甲方認可後依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定,經甲方訂為無法完成任務,經函告____日內仍無法履約,甲方得通知解約並由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自櫃體到廠日起________年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能,若由於產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生,所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議,並放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決,如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
電力施工合同範本
(二)
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據 電網公司批覆的 供電局
第一批農網完善化工程與農網完善工程預備項目實施計劃,甲方確定將下列工程發包給乙方施工,現經雙方協商,達成如下協議:
一、 工程內容及承包方式
1、工程內容:
2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表):
具體金額為:子項中標價設計方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期:從________年____月____日至________年____月____日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式:
5.
1、預付款:甲、乙雙方簽訂合同後____日內,甲方預付合同工程安裝費的20%
5.
2、工程竣工,經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後,乙方提交了本工程的全部竣工資料,扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後(質保期________年),甲方支付乙方工程安裝費的75%。
5.
3、保修條款:本工程保修期為________年(保修期從工程驗收合格,投入運行之日起計算),保修期滿未發生施工質量問題,甲方即向乙方付清質量保證金。
5.
4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和 電網公司、 電網公司下發的 號文《關於農村電網建設與改造技術原則》、《 省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《 省農村電網建設與改造的基本技術要求》,及 供電局下發的《10配電線路實施技術規範》、《低壓配電技術規範》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前,甲、乙雙方必須簽訂安全協議,並按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案,擬定施工三措,經甲方許可,監理員開出許可開工單後,方可施工。
10、工程質量達不到要求,造成返工的一切損失由乙方負責,返工造成逾期交付的,每延誤一天,乙方按合同總價的0.5%償還違約金,並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的,乙方將不能進入誠信備案企業名單。
1
1、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。
1
2、乙方不得將工程轉包,一經發現,立即停止施工,並承擔一切經濟損失和法律責任。
四、設備、材料供應與清理
1
3、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
1
4、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除並將現場清理乾淨。
1
5、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房,辦理退還手續需登記設備的規格、型號、出廠日期、出廠序號,甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
1
6、乙方不得擅自購買主材,經發現,甲方有權:
①責令乙方立即停止施工,
②不付乙方工程款,
③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
1
7、若拆除設備和材料未歸還甲方,甲方將從保證金中扣減,若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用,差額部分從施工費中扣減。
1
8、發生施工質量問題,乙方除負責保修外,還要賠償甲方的經濟損失。
1
9、甲方不按合同約定支付工程款,賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
六、爭議及其它
20、爭議解決的方式:合同執行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
2
1、本合同一式六份,甲方執四份,乙方執二份,本合同自雙方簽章之日起生效。
2
2、未盡事宜,雙方另行協商。
2
3、附則:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人(簽名): 委託代理人(簽名):
________年____月____日________年____月____日
電力施工合同範本
(三)
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》,____區____鎮人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中,從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項目委託給____市XX公司將該項目工程負責墊資並承包給____市和效電力建設工程有限責任公司X公司施工完成,為保證該工程按期、保質完成,明確雙方職責,經協商,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱:銅川基礎設施高壓電力線路工程
二、工程內容:從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內容
三、工程地點:銅川汽車博覽園
四、工 期:共計90天:________年____月____日至________年____月____日(施工期間遇到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)
五、質量標準:達到建築工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標
六、工程施工費用總造價為:玖拾萬元整人民幣(900000.00 元 )。
第二條 甲乙方與施工方駐工地代表
一、工程甲方代表 : 負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方項目負責人: 姜
三、施工方項目負責人:李
第三條 各方工作
一、甲方工作:負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方工作:
1、與乙方簽定工程施工合同和安全合同,並接受甲乙方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
2、施工場地具備開工條件和完成時間要求:負責在開工前辦理好安全監護、安全交底等相關手續。
3、負責組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位對工程進行竣工驗收,對質量不合格工程,有權責令乙方返工,直至合格為止。
4、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單,組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審,設計交底。
三、施工方工作:
1、按照國家電力工程質量驗評標準,擔負該項目工程施工任務。
2、對甲方檢查中發現的不合格工程,乙方要求施工方必須無條件返工,確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
3、已經竣工的工程未交付甲方之前,由乙方負責已完工程的成品保護工作,保護期間發生損失的,乙方應自費修復。
4、做好施工現場地下管線及鄰近建築物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定,交工前清理現場符合要求,承擔違反有關規定的損失和罰款。
第四條 工程質量等級
一、工程質量等級:按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方的施工方返工,施工方應按甲方代表要求的時間返工,直至符合約定條件,因乙方原因達不到約定條件的,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件的,乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門:____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位等相關部門。
第五條 驗收
甲方根據乙方的施工方申請,組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、財務部、審計部、監理部、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理,乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用,處理合格後甲方重新組織人員驗收,直至符合質量要求。
第六條 工程預付款:本工程開工前不預付工程款。
第七條 工程款支付
一、工程款支付方式:支票
二、工程款支付和時間:工程為一次性包死價,無保脩金,竣工後甲方一次性付給乙方。
第八條 因執行本合同發生爭議,由爭議雙方協商解決,協商不成,由____市仲裁委員會仲裁。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執兩份,由雙方各自分送相關部門。
甲方:
代表人:
簽訂日期:
乙方:
代表人:
簽訂日期:
電力施工合同範本
(四)
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱: ;
2、工程地點: ;
3、工程範圍: ;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期:________年____月____日 ,竣工日期________年____月____日 ,合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工,每逾期____日,承包人向發包人支付合同價款萬分之_ _的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發生後 ____日內,就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後____日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 ____日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起____日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起____日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保脩金,發包人於________年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後____日內完成圖紙的設計和細化,完成後由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續,協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙____日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工,並提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工,因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前____日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,並與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起____日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修,保修期限屆滿後,承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表_____,承包人現場代表_ _,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。
十
一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向 人民法院起訴。
十
二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效,一式四份,發包人與承包人各執二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:________年____月____日
合同訂立地點:____________________
本合同共_ 頁
發包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開户銀行:________ 開户銀行:
賬 號:_________ 賬 號:
編碼:________ 編碼:
電力施工合同範本
(五)
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上,遵循平等、自願、公平及誠信的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:臨清豪翰商貿城一期10配電工程施工
2、工程地點:新華與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及範圍
承包方式:包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售後維修。 承包範圍:
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的採購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的製作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山過路150頂管100米;從101013南華線9號杆接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3台630A箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛錶送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23樓北側1台630A的箱變及電纜施工屬於改線工程,乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關係,辦理施工驗收手續。
三、工期
________年____月____日至20________年____月____日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包乾價:總造價人民幣68萬元整(含税),大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售後維修、税費(建安税)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂後____日內,甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件後,甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款後2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩餘5%作為質保金,從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修,甲方將在送電之日起兩年後的____日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置,高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備,以達到驗收通過為準;
2、各高低壓櫃體均含銅排及其輔助配件等,所有櫃體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A2路250A,低壓櫃體之間用母排連接;
4、變壓器採用2台11-630A-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯,達馳牌);
5、高壓櫃體殼體採用覆鋁鋅板,低壓櫃體採用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排,國家表準版銅排,質量標準參照國家標準規範要求;
7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低於該品牌
2022電力施工合同 篇4
發包人:_________________
承包人:_________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:_________________;
2、工程地點:_________________;
3、工程範圍:_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_____________.
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期:_________________年月日,竣工日期年月日,合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內,就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣),小寫¥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金,發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化,完成後由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續,協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工,並提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工,因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,並與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿後,承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________,承包人現場代表_____,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效,一式四份,發包人與承包人各執二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:_____________年______月______日
合同訂立地點:________________
本合同共_頁
發包人:_________________承包人:_________________
住所:__________________住所:_________________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
電話:__________________電話:_________________
傳真:__________________傳真:_________________
開户銀行:______________開户銀行:_________________
賬號:_________________賬號:_________________
郵政編碼:______________郵政編碼:_________________
2022電力施工合同 篇5
甲方:
乙方:
為了使我公司建設(改造)工程順利進行,明確甲、乙雙方的權
一、 合同文件
1.1、 合同文件的組成
1.1.1、 本合同條款。
1.1.2、 洽商、變更等明確雙方權利義務的有關紀要、協議等文書。
1.2合同文件使用的標準
1.2.1、施工使用國家標準、規範和電力行業標準、規範。
1.2.2、適用合同文件的法律是中華人民共和國的法律、法規以及電力
二、工程項目概況
2.1、工程名稱:
2.2、工程地點:
2.3、工程性質:
2.4、工程施工承包內容:
本合同委託建設(改造)工 期
根據國家有關規定及省電力公司安排,本工程建設工期計劃為
三、 委託建設(改造)管理合同價款
根據本批工程項目設計規定的全部建設(改造)內容,甲方委託
四、 本合同雙方職責及權益
5.1、甲方
5.1.1、負責審查乙方提出的工程建設實施進度計劃。
5.1.2、負責為乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方將按照本工程的進度向乙方核定用款額度。開工時拔付人
5.1.4、負責組織對工程的進度和質量進行監督檢查,驗收及後評估。
5.1.5、負責組織施工圖紙會審,編制工程進度計劃和實施方案。
5.1.6、按省電力工業局農網建設(改造)設備招(議)標管理辦法,
5.2、乙方
5.2.1、為項目的受託方,對整個工程項目從開工至竣工投運的整個過程負有建設單位責任,包括本合同價款的風險承擔。
5.2.2、按批准的初步設計組織實施本工程,工程質量應符合《河南省農網(改造)工程驗收辦法》及設計要求,並確保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方組織的監督檢查,驗收和後評估。
5.2.4、項目竣工後,提供開工,竣工報告,及實用材料表。
六、工程分包
6.1、分包工程應由具有相應資質等級的單位承擔,不得實行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何義務與責任,由分包工程引起的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約。
七、 量保證和驗收
7.1、按《河南省農網建設(改造)驗收辦法》驗收。
7.2、工程項目從竣工投運之日起計算質量保期為一年。
7.3、在質保期內,乙方負責處理工程遺留的質量缺陷,並承擔相應的費用。
7.4、質保期滿,甲方返還乙方質量保證金。
7.5、為確保工程質量,甲方隨時對施工質量進行監督、檢查,凡不合格工程必須限期返工。
7.6、乙方應嚴格按照國家規定的操作規程和圖紙施工,保證工程質量實行終身負責,工程竣工後,由乙方提前十天報出竣工報告(包括圖紙資料齊全),在十日內甲乙雙方共同組織按有關技術規範進行檢查驗收。
八、違約和處罰
8.1、任何一方未履行合同義務,未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求,即應承擔違約責任。
8.2、違約給對方造成損失的,視具體情況及損失大小追究違約方責任。
8.3、本工程的施工安全,由乙方全面負責。發生不安全現象及事故必須及時上報和處理。
8.4、本合同下述事宜不構成違約:國家計劃的重大調整、重大設計變更、人力不可抗拒的自然災害和地震、戰爭等。
九、合同的生效與終止:
9.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2、在甲方組織竣工驗收合格,移交生產後一年,質保期滿,返還乙方保證金,本合同即告終止。
9.3、合同正本兩份,由甲乙雙方各執一份;雙方各執一份。
十、附件:
10.1、本合同附件為合同內容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代理人: 代理人:
簽約時間: 年 月 日
簽約時間: 年 月日
2022電力施工合同 篇6
發包人:_________________
承包人:_________________
依照有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:_________________;
2、工程地點:_________________;
3、工程範圍:_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_____________.
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期:_________________年月日,竣工日期年月日,合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內,就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣),小寫¥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金,發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化,完成後由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續,協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工,並提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工,因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,並與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿後,承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________,承包人現場代表_____,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效,一式四份,發包人與承包人各執二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:_____________年______月______日
合同訂立地點:________________
本合同共_頁
發包人:_________________承包人:_________________
住所:__________________住所:_________________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
電話:__________________電話:_________________
傳真:__________________傳真:_________________
開户銀行:______________開户銀行:_________________
賬號:_________________賬號:_________________
郵政編碼:______________郵政編碼:_________________
2022電力施工合同 篇7
發包人:
承包人:
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:;
2、工程地點:;
3、工程範圍:;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_.
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發包人支付合同價款萬分之__的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內,就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣),小寫¥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金,發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化,完成後由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續,協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工,並提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工,因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,並與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿後,承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表_____,承包人現場代表__,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效,一式四份,發包人與承包人各執二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_頁
發包人:_________承包人:
住所:__________住所:
法定代表人:_______法定代表人:
電話:__________電話:
傳真:__________傳真:
開户銀行:________開户銀行:
賬號:_________賬號:
郵政編碼:________郵政編碼:
2022電力施工合同 篇8
合同編碼:
簽訂日期:
甲方:
乙方:
單位:元 工程
名稱
合計
1、施工地點:
2、質量標準:按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準:按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式:固定總價方式,包含施工圖範圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電並達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費,其餘費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式:進場付工程款的30%,施工完送電後付65%,餘款5%質保期滿後10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤,如遇特殊情況需要順延,須徵得甲方同意,並不得影響甲方施工進度,否則構成違約。
8、質量保證承諾:施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題,乙方免費維修,承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質,確保安裝設備、設施質量,如發生施工、設備、設施等導致損害,乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任,如果甲方被第三方追究責任,乙方構成違約,乙方負責賠償甲方全部損失,並支付違約金。
11、甲方通訊地址為: 乙方通訊地址為: 乙方維修電話:向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修,無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回覆電話等原因導致不能接通的,乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式,按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金,數額為總價款的 %,違約方處支付違約金外,還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式三份,甲方2份乙方一份。
甲方: 乙方:
委託代理人: 委託代理人:
年 月 日 年 月 日
2022電力施工合同 篇9
發包人:彭開飛 (簡稱甲方) 承包人: (簡稱乙方)
一、工程內容
1、工程名稱:懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作
2、工程內容:
2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整,本工程完成後一次性付清。
2.2、新敷設ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120電95m,ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70電纜30m,新架設JKLYJ-10/120型絕緣線路125m;
2.3、本次工程受電容量為500KVA,配電房內新裝SCB-500KVA乾式變電器1台,新裝10KV進線櫃1面、出線櫃1面;
2.4、搭火杆新裝帶隔離開關1台、避雷器2組,#D07-2杆新裝計量箱1台、避雷器2組;
2.5、新立YB190-15杆2組,新設GJ-70拉線2組;
2.6、配套敷設電纜保護管(CPVCφ167*7)75m;
2.7、製作高壓部分;
2.8、所有設備需可靠接地;
2.9、變壓器與低壓開關櫃的母排連接由乙方預留接口,現場協助安裝。備註:工程內容中涉及具體數據之條款,其實際使用量應滿足設計要求及電業局驗收標準。
3、乙方應對工程質量負責,如驗收中發現質量不合格,經鑑定確係乙方責任者,乙方應負責返工,其費用概由乙方承擔。
4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規和電力行業相關安全規程進行安全管理、相互配合,並明確相互的安全面責任,乙方在施工範圍內發生的安全責任,應由乙方全部負責。
5、本合同未盡事宜,可由甲、乙雙方另行協商簽訂補充協議,協商不成,任何一方可直接向鶴城區人民法院提起訴訟。
6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章後生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
2022電力施工合同 篇10
甲方:
乙方:
為了加強合作,明確雙方職責,便於工程有序開展,更好發展打下基礎.經雙方平等協商,在《電力工程施工合同》的基礎上訂立補充協議。甲方須在乙方施工前協調好與施工現場其他施工隊之間銜接關係,並搞好統一協調管理,責任明確到各施工隊、班組的負責人,做到工作任務清楚,協調一致,有序管理,以便於提高各施工隊的工作效益 。
1、乙方開工前,甲方須召集施工現場所有施工單位負責人召開會議,提供各個施工單位施工圖紙並進行安裝技術交底、交流,並確定準確的水平高差點。
2、乙方在施工中,若需要對相關地段進行封閉施工時,甲方需協助乙方採取車輛等繞行、封路等措施。
3、甲方須協調好乙方與其它各施工隊之間相互影響的問題進行全面交接,以免發生不必要的誤解及衝突,造成不必要的質量及工期延誤,若甲方未協調好,造成停工、誤工及機械所產生的費用全部由甲方承擔。
4、甲方須派專人對乙方的施工進行檢查,協商、協調現場存在的技術及存在問題。
5、在施工中因施工現場與實際圖紙不相符合及施工圖紙不明確、需改變、改道、增加的施工內容需甲方施工現場負責人及主管代表參加協商確定、並簽名認可,乙方方可執行施工,施工工程量以實際為準,雙方記錄一致,必要時拍攝圖片保存。
6、施工技術費用及勘察規劃方案費用由甲方承擔,費用按總工程施工費的13.6%。
7、其他費用按電力工程造價20xx年版本軟件定額標準支付。
8、在電纜鋪設中所需的標示牌、編號、長度、起止點名稱牌以實際為準,所需費用及安裝費用由甲方支付。
9、承包範圍:
10、路燈部分以祿勸建築勘察設計圖紙為準,具體的分接箱總控制室、走向,路燈位置由甲方指定配合施工方、勘察規劃及施工費用雙方共同協商,按工程預算表定額為準、費用由甲方承擔。
11、經雙方協商決定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必須在施工前48小時之內提供到位,若有其它原因未能準時提供材料,應提前告知乙方,以便於乙方採取相應措施,若甲方未提前告知乙方原因,則當天所造成的誤工費等損失全部由甲方承擔。
12、小件部分材料由乙方負責採購,所需費用由甲方承擔,由甲方負責人核實,簽名,乙方倉庫保管員認可、簽名後方可入庫。施工現場負責人領用材料需説明材料所用位置及數量,簽名後方可領用材料。
13、乙方工程竣工前,所涉及工程的電器、設備等的檢測報 告所需費用由甲方承擔。
14、甲方提供給乙方臨時項目指揮部、辦公地點及施工人員臨時住所。費用問題由雙方協商決定。
15、本補充協議與原合同具有同等法律效益,若有相互衝突之處,以原合同為準。
16、本協議一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人(簽字): 代表人(簽字):
簽訂地點: 簽訂地點:
年 月 日 年 月 日
2022電力施工合同 篇11
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協議中的所有術語,除非另有説明,否則其定義與雙方於 年 月XX日簽訂合同編號為 L20xx428-8 的《 合同》(以下簡稱“原合同” )中的定義相同。
鑑於:
因甲方資金等方面原因。甲乙雙方本着互利互惠的原則,經友好協商,依據實際情況,在原合同基礎上對原合同條款部分內容進行補償説明,特訂立以下補充協議。
一、協議內容補充部分為:
乙方責任:
1、乙方在X年XX月XX日保證甲方X項目具備通電條件。 甲方責任:
1、 原合同中的一期合同總價(人民幣貳佰伍拾萬元)保證在項目通電前付清。具體付款時間及金額為X年X月XX日付XX萬元,X年XX月XX日付30萬元, X年XX月XX日付40萬元,X年XX月XX日付70萬元。
二、本協議生效後,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。本協議與原合同有相互衝突時,以本協議為準。除本協議中明確所作修改的條款之外,原合同的其餘部分應完全繼續有效。
三、本協議一式貳份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
(公章) (公章)
法定代表人或委託代理人 法定代表人或委託代理人
簽字:_________________ 簽字:_________________
年 月 日 年 月 日
2022電力施工合同 篇12
甲方:
乙方:
為了配合上饒市鳳凰大道工程,甲方將鳳凰大道管道新建工程委託給乙方承建,為明確雙方權利與義務,共同完成該項工程任務。根據中華人民共和國合同法,經甲、乙雙方協商簽訂如下合同:
第一條、項目名稱:
1.1、項目名稱:上饒市鳳凰大道通信管道合建工程。
1.2、項目範圍:
第二條、工程內容:
2.1、按上饒市規劃設計要求,開挖道路一側通信管溝約2100米。
2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一檢查井。
2.3、敷設8根塑料管(橫跨8根)及回填、餘土清運。
第三條、工期:
3.1、20xx年2月21日開工至20xx年4月20日前完工,如市政府要求提前則應配合加快進程。
第四條、技術要求和驗收依據:上饒市鳳凰大道通信管道合建工程合同
4.1、管溝挖深應在1米,溝底寬0.6米,溝底平整。管子敷設平整、接頭牢固。管溝回填應用細土先覆蓋30釐米後方能混土回填。
4.2、人井應用24機磚砌制,井大小為淨空長1.80米,寬1.20米,深1.75米,井內應安裝託板托架,上覆蓋應用主筋18,付筋12鋼筋混凝土澆20釐米厚(保證m2承載10噸),井內用水泥漿粉刷,井蓋安裝複合材料,井蓋安裝應和路面齊平。
4.3、管道水泥包封至少應有20釐米厚、60釐米寬,水泥標號應達C4。
4.4、混砂回填至少應有30釐米厚、60釐米寬。
4.5、在滿足上述條件的同時甲方將按《中華人民共和國通信行業標準本地網通信線路工程驗收規範》YD5051-97和《通信管道建築安裝工程驗收規範》的要求進行驗收。
4.6、乙方必須按甲方要求提供工程竣工資料。
第五條、工程造價和結算方式
5.1、工程造價:
本工程採取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包,包施工、包工期、包質量、包安全、包防衞措施。具體造價如下:
5.1.1、管溝:包括挖溝、敷設管子、回填、餘土清運,每21元/米。
5.1.2、人井,包括挖井及人井製作材料、託板、托架、人井蓋等,按2100元統包。
5.1.3、管道施工所需的管道材料:波紋管、梅花管等由甲方各單位自行提供。
5.2、結算方式:
5.2.1、工程統一結算,以甲方審計結論金額為準。合建部分費用由各合建單位平均分攤,發票按甲方各單位單獨列計。
5.2.2、甲方在公司審計部門審計定案下發之日起60個工作日內支付乙方90%工程價款,餘款10%待質保期滿(質保期為12個月)工程無質量問題後支付給乙方。付款前乙方應開具相應金額的正規商業發票給甲方。
第六條、甲方權利和義務
6.1、負責本合同工程項目立項;
6.2、根據初步設計和總概算的設計會審以及施工圖設計,確定開工、竣工期限;
6.3、甲方負責按時提供管道材料,乙方應簽收管子數量。如因乙方施工及管理不當造成甲方材料損失,甲方有權提出賠償要求。
6.4、根據乙方提供的竣工資料,對乙方的工程進行竣工驗收,對竣工資料不全,與施工圖設計不符且無變更籤證的,驗收不符合要求的工程不予通過,並提出整改意見,乙方必須如期返工,直至驗收合格為止,所造成的經濟損失,由乙方負責。對竣工驗收過程中,發現乙方虛報現象的,一經查實,甲方有權扣除乙方此單項工程款。
6.5、甲方指派_________作為甲方的隨工代表,監督檢查施工質量和進度,負責協調工程施工質量和進度,負責協調工程施工過程中的正常施工糾紛和隱蔽工程隨工驗收簽證,隨工代表對材料的價格簽證隨工代表無權簽署。甲方在乙方竣工文本提交10個工作日內組織工程初驗,在30個工作日內完成終驗。
第七條、乙方權利和義務
7.1、根據甲方的委託,乙方負責通信線路和管道工程的施工,確保工程質量如期完工,未經甲方簽證同意,不得變更修改設計方案;
7.2、工程開工三天前乙方應提交開工報告,每週一次報送工程進度表,完工後三天內報送完工報告,二十天內報送完整的竣工資料;
7.3、乙方指派_________作為乙方的項目負責人,具體負責施工過程中質量監督檢查以及施工進度,協助配合甲方對隱蔽工程質量進行現場驗收;
7.4、在施工中有關問題協商,應由乙方牽頭,甲方協助處理。
7.5、工程完工,經指揮部和甲方驗收並簽署驗收合格證明文件之日起15日內,乙方必須按照甲方要求提供完整的竣工資料。
7.6、如甲方因故不能按時付款,乙方對延遲支付的工程款不作利息要求。
7.7、施工中乙方應該做到文明生產,安全施工,對施工人員進行必要安全生產教育,施工場所要設置明顯標誌,採取安全生產措施,防止安全事故發生。工程期間發生的安全問題全部由乙方承擔。施工過程中產生的人身傷亡或造成第三方財產損失的由乙方負責解決及賠償,如甲方因該種原因被第三方(含施工人員或工程管理人員)提起訴訟、仲裁或調解,甲方依該訴訟、仲裁或調解作出的賠償,乙方應最終向甲方賠償。
7.8、經驗收合格的工程,甲方給予簽證,投入使用,質保期為一年,從雙方簽署驗收合格證明文件之日起計算。在質保期內出現質量問題,由乙方負責無償修復,因此給甲方造成的直接經濟損失,乙方應給予賠償。
第八條:違約責任
8.1、乙方不得將工程轉包,一經發現,則甲方可以解除合同,乙方應支付給甲方本合同1.1條約定的工程投資的15%作為違約金,如給甲方造成其他經濟損失,乙方仍應賠償。
8.2、乙方分包的工程項目,須經甲方書面同意,並不得再行分包,分包施工隊伍需經甲、乙雙方書面確認,乙方及分包人就分包項目向甲方承擔連帶責任。
8.3、在施工過程中經檢驗,施工質量達不到合同約定的要求,並經乙方返工整改仍無法達到,則甲方有權解除合同,乙方應支付給甲方本合同1.1條約定的工程投資的10%作為違約金,已完成的工作量甲方視情況支付工程款,但支付給乙方的工程款不超過對已完成工作量審定價值的50%,如給甲方造成其他經濟損失,乙方仍應賠償。
8.4、乙方必須按合同規定的工期及質量要求按期完成,否則每逾期一天,應償付給甲方100元/天的逾期違約金,但累計逾期違約金不超過本合同1.1條約定的工程投資的10%。
8.5、甲方不能及時給出必要指令、確認、批准和材料的,應承擔違約責任,工期相應順延,並賠償乙方造成的窩工損失。
8.6、如甲方因故未能及時付款,對延遲支付的工程款乙方不作利息要求。
8.7、除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天書面通知違約方後,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第九條、附則
9.1、因本合同簽訂及履行產生的爭議,雙方友好協商解決;經協商仍不能解決的,向上饒市所在地人民法院提起訴訟。
9.2、本協議一式拾份,甲執捌份,乙方執貳份,具有同等法律效力,自雙方簽字並蓋章之日起生效。
乙方(蓋章):
甲方(蓋章):
2022電力施工合同 篇13
甲方:
乙方:
為確保電力線路安裝工程的順利實施,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》、《電力供應與作用條例》的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守,嚴格履行。
一、 工程概況:
工程名稱: 工程內容:
工程地點: 工程期限: 工程總造價: 工程總造價(大寫:)
二、 工程質量標準:
安裝35kV及以下架空電力線路施工及驗收規範》施工。
三、甲方的權利和義務:
按期開工。
四、乙方的權利和義務:
不得隨意變更經雙方認可的安裝施工方案如必須變更,需經甲方同意,否則造成的損失由乙方自負。施工安全由乙方自行負責。
五、違約責任:
六、爭議的解決方式: 甲乙雙方因履行本合同發生爭議時,應依本合同之原則通過協商解決,協商不成時,雙方共同提請電力管理部門行政調解,調解不成時雙方選擇申請仲裁或提起訴訟其中一種方式解決。
七、本合同效力及未盡事宜。條例》等有關法律、規章的規定辦理,如遇國家法律、政策調整時,本合同作相應調整。面協議簽訂前,本合同繼續有效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
2022電力施工合同 篇14
發包人(全稱) (以下簡稱甲方): 承包人(全稱) (以下簡稱乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設混凝土路面工程施工事項協商一致,結合本工程具體情況,雙方特簽定如下協議:
第一條、 工程概況:
工程名稱
工程地點
第二條、 混凝土路面工程承包範圍及方式:
1、 承包方式:包工。
2、 承包內容:混凝土路面及鋪磚工程。
3、 工程質量:符合相關規範,行業標準及設計圖紙要求,驗收要合格。
第三條、 甲乙方責任:
1、 甲方提供施工用水、用電。
2、 在施工過程中,甲方應該幫助乙方協調處理好各部門的關係。
3、 如果甲方在施工過程中造成技術上的失誤由甲方全部承擔,乙方概不負責
4、 乙方在施工過程中必須聽從甲方安排,嚴格按照甲方管理人員的要求施工,不得擅自更改和變更。
5、 安全施工:乙方必須保證施工安全,按現行國家安全施工規範要
第四條、 結算方式:承包價格
1、 工程量結算方式:施工結束後,甲、乙雙方派管理人員現場實量實測,按照實面積結算。
2、 承包價格:混凝土路面每平方米25元,鋪小方磚每平方米12元,路牙磚每米12元。
3、 施工時間為13天,合同簽訂之日算起。
第五條、 付款方式:
第一次付款:混凝土路面澆築完付全部工程款50%。
第二次付款:小方磚及路牙磚工程幹完交工後,把剩下的50%一次性付清。
第六條、 違約責任:
本合同經雙方代表簽字蓋章後生效,任何一方違約,均按合同法的有關規定向對方賠償所造成的經濟損失。未盡事宜,甲、乙雙方解決。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。自合同簽字之日生效,結清合同結算款後失效。
甲 方:(簽字蓋章) 乙 方:(簽字蓋章)
年月日:
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/shigong/zle3yd.html