當前位置:萬佳範文網 >

合同 >買賣合同 >

在建房買賣合同訴訟(通用16篇)

在建房買賣合同訴訟(通用16篇)

在建房買賣合同訴訟 篇1

合同編號:

在建房買賣合同訴訟(通用16篇)

甲方:___________________乙方:___________________

身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________

聯繫電話:_______________聯繫電話:_______________

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等互利的基礎上,經充分友好協商一致,自願達成以下協議,以資遵守執行。

一、甲乙雙方的基本情況

第一條甲方與乙方同屬一個集體經濟組織,即屬於縣鄉村集體經濟組織成員。

二、房屋宅基地登記與房屋基本情況

第二條房屋宅基地證證號:,登記土地使用權人姓名:,登記共有人姓名:。

第三條新建房屋位於鄉村組號,佔地面積為:平方米,房屋四至為:南抵,東鄰,北靠,西接。

房屋建築面積平方米,繫結構,為層間。

房屋的附屬物有:。

三、房屋價款與支付方式

第四條雙方約定房屋買賣價格為人民幣元。

第五條房屋價款支付方式,雙方約定選擇以下第種付款方式:

本合同簽字捺手印之日一次性支付,當面點清。

房屋交接之日,即甲方接到房屋鑰匙之日一次性支付,當面點清。

分期支付:本合同簽訂之日,乙方支付首期款:元,尾款元於房屋鑰匙交付之日支付。

其他支付方式:

第六條按照第五條的付款方式,以下四種支付方式雙方均予認可:

現金支付銀行匯款微信轉賬支付寶轉賬。

四、甲乙雙方的權利和義務

第七條甲方的權利與義務

甲方有權根據本合同約定要求乙方交付房屋並佔有使用房屋,成為房屋所有權人。

甲方應按合同約定支付房屋價款。

甲方應向乙方提供屬於本集體經濟組織成員的相應證明文件,包括居民身份證複印件、户口簿登記頁複印件,並作為合同附件。

第八條乙方權利與義務

乙方有權根據本合同規定要求甲方按約支付房屋交易價款。

本合同簽訂之日到房屋交付之日期間,乙方不得損毀房屋結構或損壞房屋門柱、牆壁、樓道樓梯等,除為房屋正常居住或使用外,不得采取任何致房屋損毀損壞的行為。

本合同簽訂之日起到房屋交付之日期間,乙方不得破壞或切斷房屋原附屬或原使用的水、電、有線電視與網絡、煤氣或燃氣等設施管線,該附屬設施相應的登記證件亦應在房屋交接時移交甲方。

本房屋買賣合同簽訂後,乙方有義務將房屋有關的宅基地登記證書或集體建設用地使用證書及相應行政規費票據的原件作為合同附件交付甲方。

甲方按照法律規定辦理宅基地使用手續或集體建設用地手續變更登記時,乙方應當予以積極配合,無正當理由不得拒絕。

五、房屋的交付時間

第九條雙方約定房屋移交時間按以下第種方式執行:

本合同簽字之日。

本合同約定的第一筆房屋價款支付到賬之日。

本合同約定的最後一筆尾款支付到賬之日。

本合同約定的房屋價款全部到賬之日。

其他方式:。

六、雙方的承諾與保證

第十條乙方向甲方承諾與保證,如實告知甲方房屋的信息情況,包括但不限於房屋的宅基地登記證或集體建設用地使用證登記情況、房屋共有人情況、房屋存在的質量或瑕疵情況、房屋抵押情況、房屋交易前的使用或出租情況等。

第十一條甲方向乙方承諾與保證,向乙方提供符合購買資格的同一集體經濟組織成員證明資料,並於本合同簽訂前或房屋交付前已查驗新建房房屋的使用現狀,對房屋質量或瑕疵現狀已知悉。

第十二條雙方出具的所有證明文件均為真實有效,否則由此造成的損失,違約方應承擔賠償責任。

七、違約條款

第十三條乙方未如實告知房屋全部信息,甲方因此遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。

第十四條乙方在房屋移交前不當使用或管理不當造成的房屋毀損或損失,甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

第十五條乙方遲延交付新建房屋的,甲方有權以已付購房款總額為基數按月息%收取違約金,直至乙方交付房屋之日止。

第十六條甲方遲延支付房屋價款的,乙方有權要求甲方以應付未付購房款總額為基數按月息%收取違約金,直至甲方付清全部購房款之日止。

第十七條因出現不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致本合同無法有效及時履行的,雙方互不承擔違約責任。但是遭遇不可抗力方應立即通過電話、微信等方式通知對方,並在通知後的三個工作日內將不可抗力的書面有效證明及本合同無法有效及時履行的書面理由提交給對方確認,否則遭受不可抗力方需承擔相應的違約責任。

八、合同的變更、解除

第十八條雙方經協商一致,可以變更、解除本合同。

第十九條任何一方違反本合同任何條款約定的,在對方催告後 個工作日內沒有改正為全面履行的,守約方有權書面通知違約方解除合同,且有權要求違約方賠償相當於合同總額%的違約金及所遭受的損失。

第二十條一方只主張違約責任,沒有主張解除合同的,合同應當繼續履行。一方收到解除合同的通知後,對解除有異議的,應當在 個工作日內向法定機關提出,否則,視為對解除無異議。

九、爭議解決方式

第二十一條

1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。

2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第種方式解決:

將爭議提交仲裁委員會仲裁

依法向人民法院提起訴訟。

十、附則

第二十二條雙方在本合同簽訂時,應提供經核實的身份證明和相應的資質證明文件的複印件作為合同附件。

第二十三條變更住所地、代表人、電話等聯絡方式的,變更方應在變更後24小時內以書面方式通知對方,否則視為本合同載明的聯絡方式繼續有效。微信和短信內容也作為雙方來往文件。通知、訴訟文書等文件以郵寄方式發送的,將文件按有效聯絡方式交給經營特快專遞的單位郵寄後,郵件被簽收或拒收均視為已經送達。

第二十四條本合同的標題僅為便於閲讀和對合同內容的理解,不作為確定雙方權利義務的條款。

第二十五條房屋宅基地證或集體建設用地使用證原件,行政規費收據原件以及房屋附屬水、電、煤氣或燃氣、有線電視或網絡登記文件等原件在房屋交接時交由甲方保存,複印件由乙方保存。

第二十六條本合同自雙方簽章之日起生效。一式四份,甲乙雙方各持兩份,具有同等法律效力。

甲方:_____________________乙方:______________________

住址:_____________________住址:______________________

聯繫電話:_________________聯繫電話:__________________

開户銀行:_________________開户銀行:__________________

賬號:_____________________賬號:______________________

_______年_______月______日_______年_______月_______日

簽訂地點:__________________簽訂地點:__________________

在建房買賣合同訴訟 篇2

甲方:__________

乙方:__________

內容一、必備要素

1.申請人全稱或姓名、申請日期及申請事項。

2.公證處審查(查明)的事實。包括:

(1)甲方(賣方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權利能力和行為能力;

(2)乙方(買方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權利能力和行為能力;

(3)擔保人的身份、資格及擔保能力;

(4)合同標的物的權屬情況及相關權利人的意思表示;

(5)出售房產(期權)的基本情況。包括:房產的名稱、坐落、房號、朝向、佔地面積、建築面積、使用面積、售價等;預售房產要符合法律規定的條件;查無權利受限制的記錄等;

(6)是否履行了法律規定的批准或許可手續。

(7)當事人簽訂合同的意思表示是否真實,是否對合同的主要條款取得了一致意見;

3.公證結論:

(1)當事人簽訂合同的日期、地點、方式等;

(2)當事人簽訂合同的行為符合《中華人民共和國民法典》第五十五條的規定。

(3)合同內容的合法性。

(4)當事人在合同(協議)上的簽字、蓋章的真實性。

二、選擇要素

1.當事人對合同內容的重要解釋或説明。

2.當事人是否瞭解了合同的全部內容。

3.合同生效日及條件等。

4.公證員認為需要説明的其他事實或情節。

甲方:__________

乙方:__________

時間:__________

在建房買賣合同訴訟 篇3

出賣人:身份證:

買受人:身份證:

甲乙雙方就房屋買賣事宜,依據相關法律法規,並經雙方友好協商,達成如下合同條款:

一、甲方自願將坐落於合肥市區路小區號樓單元室房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫。

三、乙方在簽訂本合同時,支付甲方房款元。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚,不得有任何除甲方以外的第三人主張該房產的合法權利,並不得在本合同簽訂後又與其他方簽訂關於本合同所記載的房屋的買賣合同並辦理過户手續。

五、自本合同簽訂之日起三個月內,甲方須將房屋過户給乙方,如遇特殊情況,雙方協商後可延期,但延期不得超過一個月。

六、房屋的相關產權證明辦理完過户手續後十日內,甲方應將將水、電、氣、有線電視等相關附屬設施過户給乙方。

七、辦理房產證過户所應繳納的税、費均由乙方承擔,但不包含甲方房屋貸款費用,且過户前甲方必須結清該房屋銀行剩餘貸款。

八、雙方約定,自本合同簽訂之日起三日內,甲方即將該房屋交由乙方佔有使用,同時,甲方須將水、電、氣、有線電視等附屬設施的費用結清。

九、違約責任:甲乙雙方應自本合同簽訂之日起,嚴格履行本合同,不得違約。如甲方違約,則須雙倍返還乙方已付定金,同時返還乙方所支付的預付款,乙方違約,則甲方有權沒收乙方所付定金。

十、雙方約定其他事項:

十一、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以合同附件形式另行約定,約定條款與本合同具有同等效力。

十二、本合同履行中如發生爭議,雙方應通過協商解決,協商解決不成,可向合肥市瑤海區人民法院起訴。

十三、本合同正本一式三份,甲方執一份,乙方執一份,房地產管理部門一份自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

電話:電話:

年月日年月日

在建房買賣合同訴訟 篇4

原告:_________,性別:____,____族,生於________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯繫電話:_________________。

被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。法定代表人:__________________,電話:________________________。

訴訟請求:風險提示:訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的後果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地説賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但並不等於在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。

一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。事實與理由風險提示:訴狀是個利劍,挑起戰爭。如果沒有寫好,那麼勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關係,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,並援引有關法律條款和政策規定。________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同,合同內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房,房屋總價款為___元,被告應於________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。後經查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,並未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述,為維護原告的合法權益,現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。此致______人民法院起訴人:________年____月____日風險提示:提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。注意,列書證,要附上原件或複製件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證,要寫明什麼樣的物品,在什麼地方由誰保存着;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什麼問題等。另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的説明應能簡就簡,儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐗,在庭審辯論中佔據主動。

在建房買賣合同訴訟 篇5

甲方:_______________ 身份證號碼:_____________________

買方:_______________ 身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。

第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交税費當日支付

首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人

民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交税費當日支

付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款

人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 税費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過户手續所需繳納的税費。

經雙方協商,交易税費由_______方承擔,中介費及代辦產權過户手續費由______方承擔。

第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。

若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本合同主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________.

第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證。

第九條 本合同一式 份。

甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,__市房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。

第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項:

出賣方_________________ 購買方__________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________

地 址:___________________ 地 址:____________________

郵 編:___________________ 郵 編:____________________

電 話:___________________ 電 話:____________________

代理人_________________ 代理人 _________________

身份證號碼:___________________ 身份證號碼: ___________________

見 證 方: _________________

鑑證機關:_________________

地 址:_________________

郵 編: _________________

電 話:_________________

法人代表:_________________

代 表:_________________ 經 辦 人:_________________

日 期:_______年____月____日 鑑證日期:_____

__年____月____

在建房買賣合同訴訟 篇6

賣方:_________(以下簡稱:甲方)

姓名:_________

地址:___________________________

聯繫電話:___________________________

共有人:_________

姓名:_________

地址:___________________________

聯繫電話:__________________

買方:_________(以下簡稱:乙方)

姓名:_________

地址:___________________________

聯繫電話:__________________

第一條房屋的基本情況:

甲方房屋坐落於位於第___層户,房屋結構為__,房產證登記面積____平方米,地下室一間,面積平方,房屋權屬證書號為.

第二條價格:

以房產證登記面積為依據,每平米元,該房屋售價總金額為萬元整,大寫:_________.

第三條付款方式:

乙方於本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整,大寫:__________________,日內交付_________萬元,餘款_________元在房屋過户手續辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限:

甲方應於本合同簽訂之日起_________日內,將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任:

乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。

第七條關於產權過户登記的約定:

甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過户登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條簽訂合同之後,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。

第九條甲方保證在辦理完過户手續之日起日內,將户口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。

第十條因本房屋所有權轉移所發生的税費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。

第十二條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方:_________乙方:_________

年月日年月日

在建房買賣合同訴訟 篇7

出租方(下稱甲方):  承租方(下稱乙方):  根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,就甲方將其擁有的房屋出租給乙方使用,為明確甲、乙雙方的權利義務,經雙方協商,達成如下協議:  

一、租賃房屋描述  

1、甲方將其擁有的座落於____市西苑一幢 號 房屋出租給乙方用於經營。該房屋建築面積共 平方米,具體座落方位及四至見房屋所有權證上的附圖。  

2、 甲方必須保證對所出租的房屋享有完全的所有權,並且保證該房屋及房屋所在範圍內的土地使用權沒有用於抵押擔保。  

二、租賃房屋用途  

1、乙方租賃房屋為商業及輔助用房。  

2、乙方向甲方承諾:在租賃期限內,未事先徵得甲方的書面同意,並按規定報經有關部門核准,乙方不得擅自改變房屋的原有結構和用途。  

三、租賃期限  本合同租賃期為________年,自年____月____日起至年____月____日止。  

四、租金及支付方式(單位:人民幣)  

1、第________年租金為18000元,第________年租金為19200元,第________年的租金為22800元,第________年租金為26400元,第________年的租金為30000元。  上述租金每半年支付一次,具體為:  本合同簽訂時支付第________年上半年租金9000元,年____月____日前支付第________年下半年租金9000元。________年____月____日支付第________年上半年租金9600元,年____月____日前支付第________年下半年租金9600元。________年____月____日支付第________年上半年租金11400元,年____月____日前支付第________年下半年租金11400元。________年____月____日支付第________年上半年租金13200元,年____月____日前支付第________年下半年租金13200元。________年____月____日支付第________年上半年租金15000元,年____月____日支付第________年下半年租金15000元。  

2、在租賃期內,因租賃房屋所產生的水、電、衞生費由乙方自行承擔,但物業管理費除外。  

3、為保證合同的履行,乙方於本合同簽訂之日向甲方支付履約保證金1500元。租賃期滿,若乙方無違約行為,本保證金由甲方不計利息全額退還乙方。  

五、甲方的權利與義務  

1、甲方應在乙方支付第________年上半年租金之日將上述房屋鑰匙交付乙方。  

2、甲方必須保證出租給乙方的房屋能夠從事商業經營。  

3、在租賃期間,甲方不得對所出租的房屋及房屋所在範圍內的土地使用權設定抵押。  

4、在承租期內,甲方將該租賃房屋產權轉讓給第三方時,應提前____日書面通知乙方。  

5、租賃期滿,乙方未續租的,甲方有權收回房屋。所有可以移動、拆除的設備設施歸乙方所有,乙方應在租賃期滿後____日內搬離。  

六、乙方的權利與義務  

1、乙方按照本合同約定使用房屋,不承擔房屋自然損耗的賠償責任。  

2、乙方在不破壞房屋原主體結構的基礎上,有權根據營業需要對上述房屋進行裝修、裝璜,甲方不得干涉。  

3、乙方經營過程中所產生的費用、税收、債務均由乙方自行承擔。  

4、乙方不得利用上述房屋從事非法經營及任何違法犯罪活動。  

5、按本協議第四條約定支付租金。  

七、續租  租賃期滿,甲方如有意續租,則乙方在同等條件下有優先租權,但必須在租賃期滿前的二個月向甲方提出書面申請。  

八、合同的變更和解除  

1、乙方有下列情況之一的,甲方有權解除合同;  (1) 未按約定期限交付租金,超過 60 天以上的

在建房買賣合同訴訟 篇8

賣方:_______________________

買方:_______________________

買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________,經過友好協商,自願制定本房產轉讓合同,條款如下:

一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整。

二、買方對上述房屋已核實,並審閲了房產權證書及有關資料後同意音樂會上述房產價款,買賣雙方一致自願成交。

三、雙方在本合同上籤署時,買方當即將房產全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產價款後,即將上述房產證書及有關資料交給買方。

四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。

五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。

六、買方在交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。

七、本合同發生糾紛時應友好協商解決,如不能解決時,應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。

八、本合同在雙方簽署後經_________公證處公證之日起生效。

九、本合同用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。

十、本合同共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執一份,_________公證處一份,均具同等效力。

賣方:_______________________

買方:_______________________

__年__月__日

在建房買賣合同訴訟 篇9

(以下簡稱賣方)與 同志(以下簡稱買方)協商同意訂立本合同,條款如下,以資信守。

第一條 賣方將坐落於xx市 區 路(街、裏、巷) 號(幢) 室出售給買方。該住房為 結構,於 年 月竣工,建築面積共 平方米。

第二條 以成本價、統建解困房價、房改經濟適用住房價、商品房指導價(或評估價)購買的獲得全部產權。高層住宅以標準價購買的獲得 %產權。

第三條 計價:

1、不超標面積       平方米,以       價出售,單價________元,計       元。

2、雜物間面積       平方米(層高2.2米以下[ ];層高2.2米以上[ ]),單價       元,計       元。

3、超標面積       平方米,單價       元,計       元。

4、超商品房指導價計       元。

5、超標準裝修計       元。

6、工齡折扣       年,計       元。

實際付款:1+2+3+4+5-6=

元人民幣(大寫)         萬        仟        佰        拾        元。

第四條 該房產建築面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。

第五條 購買單位自管公有住房的,由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發票、户口簿,到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。購買市國土資源與房產管理局管理的公有住房,買方直接憑本合同、房改專用發票、户口簿,到市國土資源與房產管理局統一辦理產權登記。

第六條 買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統)

住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執法。

第七條 買方取得該房產後,自行管理和維修、養護,保證房屋安全使用。

第八條 買方使用該產業時必須遵守國家法律、法規及有關規定,遵守社會公德和維護公共利益。

第九條 買方取得該房產後,不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構,不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建築物外觀藝術造型,嚴禁在房頂、陽台及公共地上搭建。買方若有違反本條規定,賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經濟損失或承擔法律責任。

第十條 買賣雙方應共同遵守xx市住房制度改革的有關政策及規定,雙方如在合同履行中發生爭議,應本着友好精神,協商不成,雙方均有權訴法院。

第十一條 其他事項:

第十二條 本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執一份,每份合同具有同等法律效力。

賣方(蓋章)          買方(蓋章)       

法人代表(簽字)          法人代表(簽字)       

x年  日  x年xx月xx日

在建房買賣合同訴訟 篇10

合同雙方當事人:

第一條項目建設依據。

第二條商品房銷售依據。

第三條買受人所購商品房的基本情況。

買受人購買的商品房為本合同

第一條規定的項目中的:第 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。

該商品房的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層,地下 層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。

第四條計價方式與價款。

出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為每平方米 元,總金額 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

2、按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米 元,總金額 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

3、按套計算,該商品房總價款為 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

4、 。

第五條面積確認及面積差異處理。

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第 種方式進行處理:

1、雙方自行約定: 。

2、雙方同意按以下原則處理:

面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款;

面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記面積大於合同約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

面積誤差比=247合同約定面積215100%

因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。

第六條付款方式及期限。

第七條買受人逾期付款的違約責任。

買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第 種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理

逾期在 日之內,自本合同規定的應付款期限之

第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續履行;

逾期超過 日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之

第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本合同

第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、 。

第八條交付期限。

出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本合同約定的商品房交付買受人使用:

1、該商品房經驗收合格。

2、該商品房經綜合驗收合格。

3、該商品房經分期綜合驗收合格。

4、該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期: 。

第九條出賣人逾期交房的違約責任。

除本合同

第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理

逾期不超過 日,自本合同

第八條規定的最後交付期限的

第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,合同繼續履行;

逾期超過 日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同

第八條規定的最後交付期限的

第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 項中的比率)的違約金。 。

第十條規劃、設計變更的約定。

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起 日內,書面通知買受人: 。

買受人有權在通知到達之日起 日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起 日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 天內將買受人已付款退還給買受人,並按 利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。 。

第十一條交接。

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同

第八條規定的證明文件,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理: 。

第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第十三條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2、 。

第十四條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。

第十五條關於產權登記的約定。

出賣人應當在商品房交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理:

1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。

2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。

3、 。

第十六條保修責任。

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。 。

第十七條雙方可以就下列事項約定:

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權 ;

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權 ;

3、該商品房所在樓宇的命名權 ;

4、該商品房所在小區的命名權 。

第十八條

第十九條本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決:

1、提交 仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第二十條本合同未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協議。

甲方:

乙方:

年 月 日

在建房買賣合同訴訟 篇11

引導語:買賣合同是雙方民事法律行為。今天,小編為大家整理了關於住宅商業房買賣合同範本,歡迎閲讀與參考!  住宅商業房買賣合同  立合同人 以下簡稱  賣 方: 甲 方:  買 方: 乙 方:  經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:  

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________。  

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)  

2、該房屋的所有權證號為:__________;國有土地使用權證號為:__________。  

3、該房屋的.土地使用權取得方式a;adc;:出讓( )、劃撥( )本合同一經簽訂,該房屋佔用範圍內的土地使用權同時轉讓。  

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元, 大寫:___佰____拾___萬___仟 ___佰____拾____元整,乙方在________年____月____日前分____次付清,付款方式:__________。  乙方支付房款具體約定為:  

1、於_____前,支付甲方房款;  

2、於_____前,支付甲方房款;  

3、____________________。  

三、甲方於________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。  

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。  

五、甲方將户口於________年____月____日前從該房屋遷出。  

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。  

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期____日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。  

八、上述房地產辦理過户手續所需繳納的契税由____方承擔,營業税由____方承擔,印花税由____方承擔,個人所得税由____方承擔,向房產交易部門交納的手續費由____方承擔。其它税費約定情況:  

九、本合同在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。  

十、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。  十

一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。  十

二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為  十

三、其它約定事項:  甲方(簽章): _____乙方(簽章):_____  共有權人:_____ 地址:____  地址:_______ 聯繫電話:___  聯繫電話:_____  ________年____月____日

在建房買賣合同訴訟 篇12

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:

一、甲方自願將坐落在 (建築面積 平方米,房號 )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 。

三、付款方式: 。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

五、辦理房產證手續所產生的有關税費由 方承擔。

六、甲方應在 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

七、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過户或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。

八、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方(賣方):

乙方(買方):

證明人: 年 月 日

在建房買賣合同訴訟 篇13

出賣人(甲方):__________ 身份證號碼:__________

買受人(乙方):__________ 身份證號碼:__________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其村證房位於市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室__________號____平方米)

二、乙方支付甲方合同保證定金__________元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契税,土地出讓金等由乙方負擔。其他税費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。小產權購房合同範文節選!

四、本合同簽訂後,甲方對________________________________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。

五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;

六、違約責任

1、甲方應當於__________年__________月__________日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

4、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。小產權購房合同範文節選!

七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。

甲方:__________

乙方:__________

時間:__________

在建房買賣合同訴訟 篇14

賣房方(簡稱甲方):

買房方(簡稱乙方):

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方舊房屋簽訂本合同,以資共同信守執行。

第一條:甲方出賣自己所有的位於 (詳見房產證)。

第二條:甲方出售給乙方的房屋為 ,在簽訂合同後一次性付清。

第三條:甲方在收到乙方房款後應在七日內將房屋及屋內的財產全部交給乙方。

第四條:甲方出售的舊房登記在甲方名下,若干年後早辦理房屋過户手續時,甲方應全力協助乙方辦理。

第五條:乙方出售上列房屋後,其子女及其親屬無權干涉乙方對該房屋享有所有權、子女繼承權、拆遷補償權及轉讓權。

第六條:違約責任,若甲方違約要求乙方返還房屋時,按市場價支付給乙方,乙方違約要求退房時,已支付的購房款不退。

第七條:本舊房買賣合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,司法部門一份,經雙方當事人簽字後生效。

甲方: 乙方:

年 月 日

在建房買賣合同訴訟 篇15

合同編號:____________

房屋編號:______________________________

_____________年__________月___________日

賣方:_________________________________

買方:_________________________________

見證方:_________房地產經紀有限責任公司

甲乙雙方經友好協商,就房產買賣一事達成以下條款:

第一條甲方對產權的聲明

甲方已依法取得出售房的合法證書。出售房已設抵押,甲方為該房屋的產權狀況負全責。該房屋的地址為________________________________________,結構為________________,建築面積為________平方米,車庫________號,建築面積為________________平方米。

第二條甲方對出售權的聲明

甲方保證出售房的合法性,並有權將該房上市交易。如情況不實,甲方承擔由此而引起的一切經濟和法律後果。

第三條乙方對購買權的聲明

乙方自願在本合同第一條及第二條成立的前提下,購買甲方出售房的完全產權,並認可僅在此種情況下籤訂的合同才具有法律效力。

第四條出售房價格

甲、乙雙方同意出售房價格為_________________元。。

第五條付款方式

1.合同簽字蓋章後,甲乙雙方應向丙方提供辦理立契過户手續的必要材料並立即支付丙方佣金:甲方_______元,乙方_______元;及甲方代辦產權費_________元,乙方代辦產權費_________元、貸款手續費_________元。丙方實收佣金_________元。此外,乙方還須當即支付甲方購房定金_________元。如發生違約,責任由違約方承擔。

2.無需銀行貸款

丙方將產權辦理至乙方名下後,乙方須當即向甲方付清房款餘額。

3.銀行貸款

①甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。

②乙方應在_______年______月______日前,將房款的30%首付存入__________________銀行。

③銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條違約責任

1.乙方未按合同第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約方違約。

2.甲方應在_______年______月______日將房屋搬空並交予乙方,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約。如甲方拒不履約,乙方可要求法院強制執行。

3.合同簽訂後,如乙方違約,購房定金歸甲方所有,同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約,必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任,同時也承擔全部中介費用。在解除合同時,違約方應將違約金結清。

第七條房屋交付

甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1.甲方須出售房的產權清楚,無糾紛,無債權、債務。出售後,如發生與甲方有關的產權糾紛、債務,一律由甲方負責。

2.甲方保證所售房屋現狀同產權證記載相符。

3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;沒有固定不可移動裝修物品的破壞。

4.物業交驗完畢後,房屋所產生各項費用:如電、水、煤氣及物業等各項費用由乙方自行承擔。

5.其它:_____________________________________________

第八條關於產權辦理的約定

甲、乙雙方應在_______年______月______日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過户手續,並按有關規定申領房屋所有權證。甲、乙雙方可委託丙方代辦該房屋所有權證。否則,由此所引起的一切產權糾紛、債務與丙方無關。

辦理上述手續時產生的税費及相關費用,由甲乙雙方依照國家規定繳納。

第九條附件

附件:____________________________________

相關附件為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十條爭議的解決

本合同未盡事宜,雙方協商一致後,可簽訂補充合同。協商不成,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

本合同須加蓋百家幸公章後方可生效。本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執一份,自簽字之日起生效。

在建房買賣合同訴訟 篇16

甲方: 住址:矣六街道辦事處漁村社區一組 號 身份證號:

乙方: 住址:矣六街道辦事處漁村社區一組 號 身份證號:

甲乙雙方本着公平、平正原則,雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣合同條款:

一、甲方將坐落在矣六街道辦事處漁村社區一組 號,房屋面積平方米,賣給己方居住使用。

二、房屋價款為:人民幣__元。

此價款含房地合一價。

三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣合同之日起,乙方一次性付清房價款人民幣__元。

四、房屋款全部付清後,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權也隨之轉移,今後若遇國家佔用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。

五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。

六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理,甲方不得干涉。

七、本合同雙方遵守執行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金20__00元,還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。

八、本合同條款雙方認可無爭議,雙方簽字後生效。

甲方:

乙方:

中證人:

__年 月 日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/maimai/qylmdj.html
專題