《憑樣品買賣合同》（精選27篇）

《憑樣品買賣合同》 篇1

出賣人： (以下簡稱甲方)

買受人： (以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條 　乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應於____日內交付乙方。

第二條 　質量標準

乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

第三條 　交貨時間、地點

甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。

第四條 　收貨與驗貨

乙方指定的收貨人：

收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________;

收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________。

乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

第五條 　付款時間、方式

乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

第六條 　違約責任與合同解除

1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，並有權按合同約定追究甲方違約責任。

2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，並有權按合同約定追究乙方違約責任。

第七條 　爭議解決

甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條 　乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第九條 　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第十條 　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第十一條 　合同生效

本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

出賣人(甲方)：

法定代表人：

簽訂日期：______年____月____日

買受人(乙方)：

法定代表人：

簽訂日期：______年____月____日

《憑樣品買賣合同》 篇2

憑樣品買賣合同

出賣人：（以下簡稱甲方）

買受人：（以下簡稱乙方）

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條?乙方向甲方訂購?貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於日內交付乙方。

第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元，共人民幣?萬?仟佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條?乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

《憑樣品買賣合同》 篇3

憑樣品買賣合同

合同編號：

出賣人：（以下簡稱甲方）　　　　　　　　　　　 買受人：（以下簡稱乙方）

住所地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所地：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人：

甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

第一條　產品名稱、型號、數量

______________________________________________________

______________________________________________________。

第二條　產品質量

1. 產品質量的要求：______________________________________________________。

為準確表明產品品質，乙方在確認訂購前，應由甲乙雙方共同確認產品樣品，並將樣品封存，以作為交易標的物的品質標準。樣品質量説明如下：

______________________________________________________。

2. 產品包裝的特殊要求：______________________________________________________。

3. 乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品後________日內提出確有證據的書面異議並通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合合同約定的要求。

第三條　產品價款

1. 產品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。

上述貨物的含税價為：_______，總價款為：_______。

2. 甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔：

甲方產品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔。

甲方產品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔。

甲方產品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔。

第四條　產品交付

甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運（注：三選一）。

產品交付地點為_______，交貨時間為合同生效後_______日，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件後_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品毀損、滅失的風險由甲方承擔；產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

第五條　價款結算

乙方應在本合同簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，餘款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。

乙方應當以現金、支票或即期銀行承兑匯票方式支付甲方價款。

雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。

第六條　合同的解除與終止

雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知對方。

第七條　商業祕密

乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業祕密。

無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業祕密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業祕密。

乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

第八條　違約責任

本合同簽訂後，任何一方違約，都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。

第九條　不可抗力

因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。

因不可抗力終止合同履行的一方，應當於事件發生後_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

第十條　其他約定事項

1. 乙方聯繫人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

2. 簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

3. 乙方聯繫地址、電話等發生變化的，應當及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的，由乙方承擔相應的責任。

4. 本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

5. 乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，並作為本合同的附件。

6. 簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

第十一條　爭議解決

本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向______________人民法院提起訴訟解決。

第十二條　本合同經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。

第十三條　本合同一式四份，雙方各執兩份。

甲方：　　　　　　　　　　　　　乙方：

委託代理人：　　　　　　　　　　委託代理人：

電話：　　　　　　　　　　　　　電話：

傳真：　　　　　　　　　　　　　傳真：

_______年_____月_____日　　　　 _______年_____月_____日

（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據，使用前與律師協商，對此不承擔任何法律責任。）

《憑樣品買賣合同》 篇4

出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息

買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

第一條　乙方向甲方訂購______貨物，合同成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

第二條　質量標準乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

第三條　交貨時間、地點風險提示： 交貨地點

對於交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味着該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對於交貨地點的選擇上，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。

第四條　收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

第五條　付款時間、方式風險提示：價款支付

在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。

另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。 乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。

第六條　違約責任與合同解除風險提示： 違約責任

違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便於向違約方主張。

1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，並有權按合同約定追究甲方違約責任。

2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，並有權按合同約定追究乙方違約責任。

第七條　爭議解決風險提示：爭議解決方式

合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那麼具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條　乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第九條　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第十條　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第十一條　合同生效風險提示：證據保留

注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日

《憑樣品買賣合同》 篇5

出賣方（以下簡稱甲方）：買受方（以下簡稱乙方）：身份證號：通訊地址：，聯繫電話：

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方肉牛等事宜，訂立本合同。

第一條標的物：

1、產地

2、性別

3、顏色

4、品種的牛頭。

第二條價款：

乙方購買該牛的總價款為人民幣元（人民幣大寫萬元整），本合同簽訂當日交付定金元，剩餘款項乙方於________年月____日一次性付清。

第三條質量：

甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。

第四條交付：

1、甲方定於________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方，乙方若不按本合同第二條的約定時間付款，甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件，如有異議，須當場提出，若當場未提，把肉牛提走的，視為肉牛合格。

2、肉牛的'交付地點為：

3、交付方式：乙方自提。

第五條税費負擔：

買賣過程中產生的所有税費均由乙方承擔

第六條費用負擔：

本合同簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔，與乙方無關。肉牛交付之後的相關費用由乙方承擔。

第七條雙方權利義務：

1、乙方需按照合同約定的時間按期足額向甲方交納購牛款；

2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明文件的原件交給乙方。

第八條違約責任：

1、若乙方單方解除本合同，則甲方不退還定金；

2、若乙方遲延付款達____日，按元日向甲方支付違約金。

3、乙方逾期提牛，按元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風險由乙方自行承擔。

第九條合同的解除：

1、雙方協商一致；

2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本合同。

第十條補充條款：

未盡事宜，雙方可友好協商簽訂補充協議，補充協議與正文條款不相一致的，以補充協議為準。

第十一條爭議解決條款：

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。協商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。

第十二條本合同共三頁，一式份，具有同等效力，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（出賣人）：乙方（買受人）：

______年______月______日______年______月______日

《憑樣品買賣合同》 篇6

出賣人：(以下簡稱甲方)____________

買受人：(以下簡稱乙方)____________

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：____________

買受人(乙方)：____________

時間：____________

《憑樣品買賣合同》 篇7

出賣人：________(以下簡稱甲方)

買受人：________(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣，雙方議定協議如下：

第一條 乙方向甲方訂購________貨物，並於___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應於____日內將與樣品基本相同的貨物交付乙方。

第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付，應於____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三條 如因不可抗力，致使甲方不能如期交貨或不能全數交付，可延長交貨期，但具體期限應經雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元，共計人民幣____元，於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

第七條 市場價格如有浮動，各方不得主張增、減貨物或價款，或藉故解除合同。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：________

買受人(乙方)：________

簽約時間：________

簽約地點：________

《憑樣品買賣合同》 篇8

甲方：(賣方)　　身份證：　　乙方：(買方)　　身份證：　　甲、乙雙方本着平等、自願的原則經協商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協議，協議內容如下：　　

一、乙方已經瞭解甲方所屬該房屋相關情況如下：　　

(1) 該房屋產權證號為 _________ ;　　

(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;　　

二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協議當日，甲方將上述房屋的預售合同及相關發票交至中介方保管。　　

三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。　　

四、乙方於簽約後次日，於中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況，且甲方將相關交易資料交至中介方後，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣合同》生效後自動轉為購房款。　　

五、甲方須自簽訂本協議後5個工作日內辦妥授權委託中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委託公證書。　　

六、甲乙雙方協商一致，待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下：

《憑樣品買賣合同》 篇9

甲方（賣方）：

乙方（買方）：　　

一、基本情況：　　

二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內　　觀看實物為同一物品。

三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳　　

四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時　　督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發現問題需當場提出，甲乙雙方協商解決，運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨（交貨時間　　以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的'違約金。

六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙　　方協商解決，協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合　　同執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

甲方（簽章）：

簽訂日期：________年____月____日

乙方（簽章）：

簽訂日期：________年____月____日

《憑樣品買賣合同》 篇10

甲方：__________ 乙方：___________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，參照《建築工程施工合同》文本，根據甲方施工生產需要，為確保工程質量，加快工程進度，在安全生產、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務，經雙方在平等互利、協商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

一、 工程概況：(詳見勞務承包合同)

二、承包形式、內容、結算單價：

1、承包形式：本工程採用建築面積包乾形式結算，建築面積計算規則按[______]規範執行。

2、承包合同和承包單價包乾範圍：

(1)工程所需週轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協議》。

(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍牆內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆，根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

(包括圍牆內的所有臨設，除原有兩棟辦公樓、食堂、衞生間外的所有臨設)。

(3)安全文明施工：施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少於3人，負責清潔衞生、車輛進出沖洗，並設置保衞。安全帽、牀上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作，所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。

(4)凡需文明施工用工性質，均包括在文明施工費內，不另計算。

(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。

(7)所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。

(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。

(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均採用膠導線或電纜，地下室採用36V以下的低壓線路，採用三相五線制。

(10)自然災害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面)，周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工後的各種工作，儘量減少損失。

(11)構造柱、牆拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內。

3、結算單價：_____

按建築面積包乾單價執行，總價：_________________元/m2。

4、付款方式：

三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。

四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。

甲方(蓋章)：_____ 乙方(蓋章)：_____

甲方委託代理人：_____ 乙方法定代表人(或委託代理人)：_____

甲方駐現場負責人：_____ 乙方指定收料人員：_____

乙方現場負責人：_____

日期：______年______月______日

《憑樣品買賣合同》 篇11

出賣人(以下簡稱甲方)：_______________

買受人(以下簡稱乙方)：_______________

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於__________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的，可於___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條合同一式______份，甲、乙雙方各執__________份為憑。

出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________

_______________年___________月__________日

《憑樣品買賣合同》 篇12

賣方：________(下稱甲方)

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：____________________

電子郵箱：________________

買方：________(下稱乙方)

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：____________________

電子郵箱：________________

茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條 乙方向甲方訂購________設備，於合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應於________日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

第六條 甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條 其他約定事項：

_____________________________。

第十條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)(簽章)：_______ 買受人(乙方)(簽章)：_______

___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日

簽訂地點：_____________________ 簽訂地點：_____________________

《憑樣品買賣合同》 篇13

甲方（賣方）：合同編號：G-0502 乙方（買方）：簽訂地點：上海　　

第一條 紅木傢俱基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收説明”等內容請在驗收後填寫）簽訂時間：________年____月____日　　

第二條 質量標準：每件紅木傢俱應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木傢俱標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低於樣品同等質量。　　

第三條 付款方式：簽訂合同後，乙方於____日內付清全額貨款，甲方將於收到貨款3天內發貨。　　

第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對傢俱的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，並由雙方協商達成解決方案。　　

第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。　　

第六條 購買傢俱在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方後，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現傢俱質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。　　

第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事　　人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：　　

（一）提交當地仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。　　

第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：　　開户銀行： 開户銀行：　　賬號：賬號：　　聯繫方式： 聯繫方式

《憑樣品買賣合同》 篇14

出賣人：_______________(以下簡稱甲方)

買受人：_______________(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元，共人民幣______________元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：_______________

買受人(乙方)：_______________

_______年_______月_____日_______年_______月_____日

《憑樣品買賣合同》 篇15

_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商，取得一致意見，簽訂銷售確認書，其條款如下：

1.根據買方要求，賣方同意提供_________，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為U.S.D._________(大寫：_________美元)為F.O.B._________價，即包括下列各項費用：

(1)_________價格;

(2)貨物從生產廠到達_________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委託賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_________港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。

3.買方於付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票後即開出如下單據：

(1)空運提單;

(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記：

_________公司

淨重：_________公斤

標記：_________

長×寬×高：_________毫米×_________毫米×_________毫米

卸貨港：_________

收貨人：_________

發貨人：_________

銷售確認書號：_________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份，至代表簽字之日起立即生效。

買方(蓋章)：_________　　　　　　　　賣方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________　　　　　　　代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

《憑樣品買賣合同》 篇16

樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指當事人雙方約定一定的樣品，出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由於樣品買賣是在普通買賣關係中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保，因此，樣品買賣除適用普通買賣的規定外，還產生下列效力：

1、當事人應當封存樣品，並且可以對樣品質量予以説明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其説明的質量相同。

2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。

《憑樣品買賣合同》 篇17

甲方(買受人)：

住所：

郵編：

聯繫電話：

身份證號碼：

乙方(出賣人)：

住所：

郵編：

電話：

甲、乙雙方依據《民法典》及其他有關法律法規的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

經雙方協商，乙方售出如下商品車輛給甲方：

汽車品牌及型號規格：

生產國別或生產地：

生產廠名稱：

排氣量：

顏色：

車輛成交單價：元，大寫。（含乙方所在地的交貨價及正式完税發票）。數量： 台。其他費用： ，由 方承擔。運費 元，由方承擔。出庫費 元，由方承擔。車輛交付後，如甲方需委託乙方代辦上牌等服務的.，雙方應另籤委託書(附件二)，有關費用及付款方式由雙方另行協商。

付款方式甲方一次性付款並按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。

質量及相關要求：　　

1、乙方向甲方出售的車輛，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和説明書載明的基本使用要求。

2、乙方向甲方出售的汽車，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用説明書及提供必要的使用維修指引。

4、乙方保證售賣給甲方的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。

交車時間與地點、交付及驗收方式　　

1、交車時間：________年____月____日前。

2、提車方式（在□中打“√”選擇）：

□ 甲方自提；

□ 乙方送車上門；

□其他約定： 。

3、交車地點：在乙方的經營場所內，或 。

4、交車時里程錶記錄小於（在選取欄打“√”）：

(1)100公里 □，

甲方：

乙方：

日期：

《憑樣品買賣合同》 篇18

供貨方)：　　購貨方(以下簡稱乙方)：　　

一：水泥管模具(平口)　　

二：懸輥機　　

三：門式行車一台：10噸，跨度16米，有效高度9米，總長24米，軌道總長120米，單價150000元;　　四;滾焊機Φ300-Φ1500一台，單價65000元;　　五;立式攪拌機一台，直徑1800，單價15000元台; 總金額(人民幣)大寫：肆拾叁萬貳仟元整;　　

六：交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東

七：交貨日期：06

八：運輸費用----由 乙 方承擔;　　

九：合理損耗及計算方法------現場交接，經鑑定屬甲方產品質量問題，甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);　　

十：結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;　　十

一：違約責任------甲乙雙方嚴格遵守合同，出現不可遇見的問題時，在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時，由所屬地方法院仲裁裁決，因此所產生的費用均由敗訴方承擔;　　十

二：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)付預付款起生效，合同中任何文字修改需蓋公章確認。　　甲方：乙方：________年____月____日：買賣合同 篇10　　甲 方：　　乙 方： 上海XX公司 簽訂地點：上海

一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量　　注：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。

二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：　　

1、 本合同產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。　　

2、 因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。　　

3、本合同產品的質量保證期為________年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。　　

4、如甲方超出合同數量，超出部分應提前20天通知乙方。　　

三、交（提）貨地點、方式：____市____區華____鎮新府中路　　

四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。　　

五、合理損耗及計算方法：本合同產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。　　

六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產品而發生的相關費用已包括在本合同價款中。　　

七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產品的驗收標準以本合同

第二款

第一條約定的內容為準，驗收方法以實現合同目的所採用的通常方法為準。　　

八、隨即備品、配件工具數量及供應方法： 無

九、結算方式及期限：　　

1、 本合同

第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際採購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。　　

2、 本合同

第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。

3、 付款方式：　　

（1） 每月____日提交當月形象進度，次月____日審核完畢，次月2____日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。　　

（2） 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後，根據審價報告，累計付至最終結算　　總金額的95%。預留5%保脩金，（預留保脩金不計利息）。　　

4、 本工程的質量保修期為________年。　　

5、本工程提供： 工程款 發票。　　

十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件： 無　　十

一、違約責任：按 合 同 法 辦 理　　十

二、解決合同糾紛的方式： 雙方協商，協商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。　　特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協商並已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋， 現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權利和義務，對簽署該合同所產生的責任和法律後果也有了充分認識。　　依據甲方與業主（或總承包商）簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同)，甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同共同信守，並確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期　　

1. 乙方應於合同簽訂後開始進行準備　　

2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，瞭解進場時間做好進場施工準備，並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。　　

3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。　　

4. 因考慮項目的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙　　甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定　　

1.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。　　

2.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全　　

1. 由於乙方違反安全生產有關規定，或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。　　

2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故，應按有關規定立即上報甲方及相關部門，並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。　　

3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消 除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用， 均由乙方承擔。　　

4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。甲方不得要求　　乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護　　乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計劃，經甲方批准後，由甲方負責供應。　　十八﹑工地保險　　

1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險，並支付保險費用。

2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。　　十九﹑工地清潔　　乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業主（或總承包商）對此等工作不滿意時， 乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時，甲方有權委託

第三方重 新完成，由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護　　

1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主（或總承包商）接收為止。　　

2. 所有施工必須遵守工程施工規範，且必須被甲方、業主（或總承包商）及有關政府部門或機構認可。　　二十一﹑工程資料　　乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任　　按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴　　

1.乙方因保留相應資料，在甲方根據主合同向業主（或總承包商）遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應予以積極配合，並出示相應資料。　　

2.在勞務作業實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據主合同可以索賠的情形時，甲方應該採取一切合理步驟，向業主（或總承包商）主張追加付款或延長工期。當索賠成功後，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。　　

3.當本合同的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，並有索賠事件發生時有效的相應證據。　　

4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時，造成工作時間延誤和（或）乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經濟損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：　　

1)索賠事件發生後 天內，向甲方發出索賠意向通知；　　

2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料；　　

3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後，於天內給予答覆，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據；　　

4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求，視為該項索賠已經認可；　　

5)當該項索賠事件持續進行時，乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向，在索賠事件終了後 21 天內，向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程序與

（3）、

（4）規定相同。　　

5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給甲方造成經濟損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決　　

1.乙方對本合同勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作；未經甲方授權或允許，不得擅自與業主（或總承包商）及有關部門建立工作聯繫；自覺遵守法律法規及有關規章制度。　　

2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查；接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現場其他單位協調配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。　　

3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設置標牌, 搞好生活區的管理，做好自身責____區的治安保衞工作。　　

4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合甲方辦理交工驗收。

5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。　　

6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其它設施。

7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔並履行總(分)包合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程序。　　

8. 在簽定完合同後____日內，乙方必須提供現場所有施工人員信息，乙方所現場人員身份證複印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求　　

1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及説明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗　　收規範和標準，和主合同有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：　　

1、 本合同產品採用分批供應，每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準，但應　　給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。

2、 在保修期內，屬於保修範圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知後3天　　內派人完成修理，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委託其他人員修理，保修費用從有乙方負責。　　3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時，甲方有權終止本合同並有追索乙方賠償的權利　　4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。　　5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。　　6﹑本合同至雙方簽字蓋章後生效。　　7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。　　合同簽訂日期：年____月日

《憑樣品買賣合同》 篇19

賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）

地址：____________________地址：____________________

郵編：____________________郵編：____________________

電話：____________________電話：____________________

傳真：____________________傳真：____________________

電子郵箱：________________電子郵箱：____________________

茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條乙方向甲方訂購________設備，於合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的.交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項：________

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______

___________年_________月_____日___________年_________月_____日

簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________

《憑樣品買賣合同》 篇20

甲方：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

____編碼：_____________________

聯繫電話：_____________________

傳真號碼：_____________________

乙方：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：___________________

____編碼：_____________________

聯繫電話：_____________________

傳真號碼：_____________________

第一條 合同標的

1.1 甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用於_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作，由甲方提供必要配合。

1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。

第二條 價格

2.1 合同設備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。

2.2 上述合同總價是固定的。

第三條 付款條款 合同

第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：

3.1 預付款：在本合同生效後5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

3.2 交貨款：在合同設備交貨後5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

3.3 驗收款：在合同設備驗收後5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

第四條 合同設備的交貨

4.1 所有合同設備應在合同正式生效後_________周內，(此周__為最晚交貨設備的週期)，由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。

4.2 乙方應於交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積，以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後，應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

第五條 合同設備的檢驗

5.1 合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

5.2 設備開箱檢驗合格後，雙方簽署驗貨合格證書。

5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷，並不影響設備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應立即採取措施修復缺陷。

5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規定不符，雙方代表將簽署一份詳細報告，該報告將作為甲方要求乙方進行更換，修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任，乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任，乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。

第六條 保證與賠償

6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新並未使用過的。

6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。

6.3 保修期內，乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後，應儘快將更換設備自費運至甲方。

6.4 如果因乙方原因不能按照合同

第四條的要求按時交貨，甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨

第三週起每週按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一週的時間計為一週。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

6.5 如果甲方未按合同

第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規定的付款日次日起，按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。

6.6 如果由於非乙方原因造成合同執行延遲，則交貨週期相應順延。

第七條 不可抗力

7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行，則合同執行相應延遲，延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。

7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方，並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

第八條 仲裁條款

8.1 所有與合同及合同執行有關的'爭議將通過雙方友好協商解決，如果不能通過友好協商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

8.2 仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

8.3 仲裁費用由敗__承擔。

8.4 仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。

第九條 保密條款

9.1 雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內還是合同終止以後，對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱祕密信息)實行嚴格保密。

9.2 一方保證，其依本合同所知悉的祕密信息只用於本合同的目的，不用於其他任何目的或向任何

第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意，對方是祕密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對祕密信息的所有權。

9.3 一方應只在下述情況下，方可使用祕密信息：

(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;

(2)出於履行本合同的需要。

(3)不論如何，祕密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。祕密信息未經對方事先書面同意，不得被複制、全部或部分與其他信息編纂、透露給

第三方。

9.4 一方除經按本合同許可外，不得傳播、透露祕密信息的全部或部分。祕密信息可向本方的代表和需獲悉祕密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉祕密信息之前，向其提示祕密信息的機密性與專有性，並保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整，根據此項保證，一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用祕密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

9.5 本條款構成獨立的保密協議，本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力於全部祕密信息的祕密性全部喪失時終止。

第十條 合同的生效、解除和終止

10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。

10.2 如果發生以下情況，可以視為合同解除或終止：

(1)一方進入解體或倒閉階段;

(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

(3)本合同已有效、全部得到履行;

(4)雙方共同同意提前解除合同;

(5)按仲裁機構的裁決，合同解除或終止。

第十一條 其他

11.1 本合同壹式二份，雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經雙方授權代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。

11.3 任一方均不得向

第三方公開透露合同內容，除非事先徵得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。

11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。

11.5 本合同均按《中華人民共和國合同法》執行。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：

________年____月____日 ________年____月____日

《憑樣品買賣合同》 篇21

甲方(買賣人)：　　乙方(受讓人)：　　根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議，以茲共同信守執行。　　

一、概況及買賣內容　　由乙方受讓甲方房屋及該房屋佔用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：　　

(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同複印件見附件)，有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。　　

(二)房地產座落：小區， 樓 户。　　

(三)房屋建築面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。　　

(四)交房時間：________年____月____日。　　

(五)該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。　　

(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一併買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣;該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。　　

二、合同價款　　雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。　　辦理產權登記所需的税費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在合同價款中，由乙方承擔。　　

三、合同價款的支付　　乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後，按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。　　

四、甲方義務　　

1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。　　

2.甲方應如實向乙方説明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的有關費用，出示有關交費證明。　　

3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。　　

4.甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。　　

五、乙方義務　　

1.按照本合同約定，及時支付房款。　　

2.乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。　　

六、產權登記及入住　　甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，並由乙方按約支付相應税費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，並按國家規定支付相應税費。　　甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。　　甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。　　

七、違約責任　　

1.甲方違約　　

(1)由於甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除合同，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的，乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除合同的權利。　　

(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實現的，乙方有權解除合同，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。　　

(3)甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除合同，並按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。　　

(4)甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過户時，積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。　　

(5)由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。　　

2.乙方違約　　乙方未按約支付合同價款的，自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩餘價款逾期超過________年的，甲方有權解除合同，並扣除乙方15%的總合同價款。　　由於乙方原因造成該協議未能達成的，由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。　　

八、房屋風險　　房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。　　

九、爭議解決　　爭議解決在執行本協議的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。　　

十、合同生效　　甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自願買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：　　身份證號： 身份證號：　　聯繫電話： 聯繫電話：________年____月____日________年____月____日

《憑樣品買賣合同》 篇22

出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

買受人：__________________(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條

乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應於______日內交付乙方。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條

乙方預知屆期不能付款的，可於______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除合同等情況。

第八條

合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 ______種方式解決：

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條

其他約定事項：________________________

本合一式_______份，甲、乙雙方各執_______份為憑。

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：_____________________

《憑樣品買賣合同》 篇23

合同編號：____

出賣人：_____(以下簡稱甲方)___________________

買受人：_____(以下簡稱乙方)___________________

經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 甲方應封存樣品，並對樣品質量予以説明。乙方向甲方訂購產品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

第三條 產品的數量和計量單位、計量方法

1.產品的數量：_____

2.計量單位、計量方法：_____

第四條 產品的價格，按下列第( )項執行：

1.按甲乙雙方的商定價格;

2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

3.按照國家定價履行。

第五條 產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

1.產品的交貨單位：_____。

2.交貨方法，按下列第( )項執行：

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運;

(3)甲方自提自運。

3. 產品的交(提)貨期限：_____

4.運輸方式：_____

5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

第六條 買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第七條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。

第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

第九條 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十條 驗收方法

第十一條 對產品提出異議的時間和辦法

1.乙方在驗收中，如果發現產品與樣品不相同時，應一面妥為保管，一面在天內向甲方提出書面異議;在託收承付期內，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的，視為產品合乎樣品。

2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.是否是甲方在接到需方書面異議後，應在天內負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

第十二條 甲方所交付產品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

第十四條 其它 第十五條 本合同自______年合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

賣 方：________(簽章)

法定代表人 ：________(簽章)

地 址：___________

電 話 ：________

開户銀行：________________

賬號 ：___

買 方：________(簽章)

法定代表人 ：________(簽章)

地 址：_____

電 話 ：________

開户銀行：________

賬號 ：____

簽約日期：________年________月________日

《憑樣品買賣合同》 篇24

合同編號：（

）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區　　甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應商）： 法定代表人： 住所地：　　丙方（承租人）： 法定代表人： 住所地：　　甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃（

）直字第 號的《融資租賃合同》之約定，並根據丙方自行指定的供應商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。　　

一、合同標的物　　

1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：　　幣種：人民幣 單位：元　　

2、丙方在此確認：

（1）本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應商及租賃標的物，系丙方自行選定，並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。

（2）供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃合同規定完全一致。

（3）標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。　　

二、標的物的交付　　

1、乙方應於本合同簽訂之日起 天內將本合同所列標的物在

直接向丙方交付，乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用説明書、合格證等附件。　　

2、乙方應向甲方開具全額發票，並及時交付給甲方。　　

3、乙方將標的物交付丙方之時，標的物所有權自乙方轉移至甲方。

三、價款支付方式　　

1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:　　

（1）（乙方和）丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項；　　

（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知；

（3）甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。

2、乙方賬户信息

户名： 賬號： 開户銀行：　　

3、在本合同簽訂後，當相關法律、市場行情等發生變化，致使各項税負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本合同項下購買價格等其他條款不變。　　

四、驗收方法及標準　　

1、標的物交接時，丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應當場向乙方提出；對其他質量問題有異議的，應在合理期限內提出。　　

2、標的物的驗收標準為：　　

（1）乙方向甲方出售的標的物，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和説明書載明的基本使用要求，符合　　車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。　　

（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經國家有關部門公佈、備案的汽車產品目錄上的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。　　

五、甲方保證和索賠權　　

1、標的物的保修期限執行乙方提供的`保修手冊的規定。在上述保修期內，標的物出現質量問題或需要保養，乙方應依約對標的物進行修理和保養。　　

2、本合同訂立後，國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定，按國家規定執行。　　

3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務，乙方應向丙方直接承擔責任。　　

4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時，甲方將索賠權轉給丙方，由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何，均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。　　

六、違約責任　　

1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。　　

2、乙方未按期提供和安裝合同規定的標的物，則每延遲____日，乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。　　

3、乙方未能保證丙方在合同規定的時間內將標的物投入正常營運，向甲方及丙方賠償由於延期營運而造成的損失。　　

4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款，甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。　　

七、侵權　　

1、當標的物侵犯第三方的知識產權時，乙方有義務且應自行承擔費用，解決糾紛，並賠償給甲方及丙方造成的損失。　　

2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，標的物確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，乙方應承擔賠償責任。　　

八、本合同的解除　　從標的物訂貨到交付，因非甲方原因導致融資租賃合同無法簽訂時，或者融　　資租賃合同被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。　　

九、標的物滅失和毀損風險　　本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙方驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付並驗收合格之後由丙方承擔。　　

十、不可抗力　　由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時，當事方應立即將事故情況及時通知對方，並應在事發之日起15天內，提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度，各方另行協商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責任，或延期履行合同。　　十

一、特別約定　　根據融資租賃合同的約定，丙方應以現金形式向甲方支付保證金元，手續費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元后，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。　　十

四、爭議的解決　　凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，應協商解決；如協商不成，則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。　　十

五、合同的生效　　本合同經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本合同作為編號為租賃（

）直字第 號《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。　　十

六、其它　　

1、本合同所稱的標的物即為租賃（

）直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。　　

2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務。　　

3、本合同所列標的物在技術上有需要補充的事宜，由乙方與丙方另行協商。

4、本合同一式三份，三方各執一份。

（以下無正文）　　（本頁為簽署頁，無正文）　　甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表：　　乙方（蓋章）：　　法定代表人或授權代表：　　丙方（蓋章）：　　法定代表人或授權代表

《憑樣品買賣合同》 篇25

賣方(以下簡稱甲方)：

買方(以下簡稱乙方)：

特此同意以下商品的銷售：

第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。

第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

第三條：由於自然災害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數應由雙方共同決定。

第四條：約定每次購買應支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

第五條乙方預見到不能在該期限內付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對方的，應當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止合同。

第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據。

賣方(甲方)：

______年月日

買方(乙方)：

______年月日

《憑樣品買賣合同》 篇26

上訴人(原審原告)空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

法定代表人李，董事長兼總經理。

委託代理人湯x，空調工程有限公司職員。

被上訴人(原審被告)x房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

法定代表人吳，董事長。

委託代理人安，x房地產開發有限公司職員。

上訴人空調工程有限公司(以下簡稱空調公司)因與被上訴人x房地產開發有限公司(以下簡稱x房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐台區人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院於XX年12月29日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，空調公司同x房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：空調公司送貨到x房地產公司開發建設的位於北京市豐台區芳古園一區16號樓。x房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是x房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，並承擔訴訟費。

x房地產公司在一審中答辯稱：x房地產公司先後付給空調公司4200元和16 800元，已付清空調公司的貨款，空調公司也給x房地產公司開具了發票。儘管空調公司對x房地產公司給付貨款16 800元存有異議，x房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是空調公司拿走的。但是，空調公司現在起訴要求x房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回空調公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明：XX年9月13日，空調公司與x房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：x房地產公司購買空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月後付35%，餘下滿1年付清。合同簽訂後，x房地產公司給付空調公司4200元。XX年底，空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

一審法院判決認定：空調公司、x房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是空調公司、x房地產公司自願協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，空調公司、x房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。x房地產公司提出“先後付給空調公司4200元和16 800元，已付清空調公司的貨款”的`答辯意見，對於x房地產公司給付空調公司4200元，空調公司予以認可。對於x房地產公司給付空調公司16 800元，空調公司予以否認，且x房地產公司提供的證據不足以證明x房地產公司已給付空調公司16 800元貨款，對此該院不予採信。關於訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和空調公司供貨時間，x房地產公司向空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時，空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予採納。理由是：合同有效期限實質約定的是空調公司供貨的期限，也可以説是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底空調公司向x房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此後雙方就再沒有過依據該合同的買賣關係。而空調公司向x房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故x房地產公司關於空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回空調工程有限公司的訴訟請求。

空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、空調公司在合同有效期內要求x房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是x房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利於x房地產公司方面解釋。空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

x房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實，有空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為，空調公司與x房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。x房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，x房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該合同約定的付款比例及時間，x房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，空調公司XX年提起要求x房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。空調公司關於其在合同有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆空調公司向x房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故空調公司關於其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費二百八十一元，由空調工程有限公司負擔(已交納)。

二審案件受理費五百六十三元，由空調工程有限公司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

《憑樣品買賣合同》 篇27

出賣人（以下簡稱甲方）：

聯繫方式：

地址：

買受人（以下簡稱乙方）：

聯繫方式：

地址：

茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

第一條?乙方向甲方訂購貨物，合同成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年?月___日共同封存樣品（雙方各持一份）

第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應於____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除合同。

因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。

第四條?買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，並約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請求賠償。

第五條?乙方預知屆期不能付款的，可於_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除合同，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。

第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。

第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除合同。

第八條?合同一式___份，甲、乙雙方各執____份。

（以下無正文）

出賣人（甲方）：

______年_____月____日

買受人（乙方）：

______年_____月____日