工地建設工程借款協議（通用21篇）

工地建設工程借款協議 篇1

甲方：__________

乙方：__________

借款方在____年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守___號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

第一條 借款方根據批准的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)____元，用於__建設工程，不得挪作他用。預計分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

第二條 貸款利率為年息___%，計算複利。

第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

第四條 建設期間或項目竣工後，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後，本合同同時失效。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

工地建設工程借款協議 篇2

一、基本建設借貸合同示範文本

借款人：____________________

貸款人：____________________

根據《_____》及有關規定，借款人為基本建設向貸款人申請貸款，經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同共同遵守。

第一條借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用於______________。預計分年用款為;

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元。

實際分年用款以國家批准的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。

第二條借款人保證從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為：

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元;

_______年_______萬元;_______年_______萬元。

第三條貸款利息：按年息_______%計算，按季計收並計算複利。借款人如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本合同有效期內，如國家利率變動，本合同貸款利率亦作相應調整。

第四條歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為：__________________________________________

借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

第五條貸款到期，借款人如不能按期償還，由擔保單位代為償還，擔保單位在接到貸款人還款通知三個月後仍未歸還，貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

第六條因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第七條貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款人的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款人如果不按合同規定使用貸款，貸款人有權收回部分貸款，並對違約使用部分按原定利率加息100%。

第八條本合同自簽章之日起生效，貸款本息全部清償後失效.

第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

(一)提交___________________委員會_____;

(二)依法向人民法院起訴。

第十條其他約定事項：_________________________________________________

第十一條本合同正本三份，借款人、貸款人、擔保單位各執一份，副本_______份。

借款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________

__________年_________月_________日

貸款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________

__________年_________月_________日

擔保單位：(簽章)___________________法定代表人：______________________

__________年_________月_________日

二、借款合同的概述

借款合同的名片：是借款人向貸款人借款，到期返還借款並支付利息的合同。

1.當事人的權利義務

(1)貸款人按照約定可以檢查、監督借款的使用情況。一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所形成的借貸關係，應認定為無效。

(2)借款人還應當按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確時，當事人可以協議補充;不能達成補充協議的，借款人可以隨時返還，貸款人也可以催告借款人在合同期限內返還。但借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請展期，貸款人同意的，可以展期。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發放借款，提前收回借款或者解除合同。

2.借款利息的規定

(1)借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數額返還借款並計算利息。

(2)對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確，當事人可以協議補

充;不能達成補充協議時，借款期間不滿1年的，應當在返還借款時一併支付;借款期間1年以上的，應當在每屆滿1年時支付，剩餘期間不滿1年的，應當在返還借款時一併支付。

(3)自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息;約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定。

工地建設工程借款協議 篇3

遼寧省工商行政管理局

制定

20__年12月發佈

使用説明

1.凡遼寧省境內建設工程項目中使用石材的工程應使用本合同（示範文本）。

2.簽訂合同前，合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。

3.當事人在簽訂合同前應仔細閲讀本文本中各項條款。

4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一，仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。

5.本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。

合同編號____________

需方（甲方）：________________

供方（乙方）：________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。

第一條 石材供料

1.甲方委託乙方供料、加工：_____________________________。（石材）詳見附件《石材供料單》。

2.石材供料時間：____________________________________________。

3.交付地點為（選擇一項）：

□施工現場：_______________________________________________。

□甲方指定的材料存放地點：_________________________________。

□雙方約定的其他地點：_____________________________________。

4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條 承接方式

1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

第三條 質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準（選擇兩項）：

□國家標準

□行業標準

□雙方約定標準：___________________________________________。

第四條 運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由（選擇一項）：□甲方負責 □乙方負責；石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由______方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由（選擇一項）：□甲方裝卸 □乙方裝卸；石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由______方承擔。

第五條 驗收

1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”（以下簡稱“質保書”）。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單；實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。

第六條 合同價款與支付方式

1.合同總價：人民幣_________________________________（大寫）。

2.支付方式：

（1）合同簽訂後____日內（或另行約定______），甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款，計人民幣____________元，雙方約定預付款處理方式：_______________________。

（2）款項支付（選擇一項）：

□按供料進度，每________（時間）結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日內核實並支付進度款。

□按供料進度，每________（數量）結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日內核實並支付進度款。

3.合同價款結算方式為：________________________________________。

4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時，不再按進度付款。待完工驗收後____天內支付餘款，甲方暫留合同總價款的____%作為保脩金，甲方應在保修期滿後14天內結算，將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條 違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料；對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款；因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。

4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任：___________________。

第八條 保修

1.保修期限____年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

2.保修項目________________________________________________。

3.保修內容________________________________________________。

4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

第九條 合同變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款；因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

第十條 其他事項

____________________________________________________________。

第十一條 爭議處理

因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或向_______________申請調解，協商或調解不成的，按照下列第____項方式解決。

1.向________市仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條 附則

1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

2.本合同一式____份，雙方各執____份。

甲方_____________ 乙方_____________

簽訂人___________ 簽訂人___________

職務_____________ 職務_____________

負責人___________ 負責人___________

住所地___________ 住所地___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

簽訂地點：_______ 簽訂地點：_______

備案單位_________ 備案單位_________

負責人___________ 負責人___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

簽章_____________ 簽章_____________

附件：石材供料單

合同編號____________

工程名稱：___________

工程地點：___________

以上材料價款：人民幣_____________元（大寫），__________（小寫）。

其他相關服務

1.乙方按甲方要求提供其他相關服務（可多選）：□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。

甲方變更服務項目，須書面通知乙方，因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。

2.要求明細

相關服務一_______________________費用：__________________；

相關服務二_______________________費用：__________________；

相關服務三_______________________費用：__________________；

相關服務費合計：人民幣____________元（大寫），______（小寫）。

合同總價款：人民幣________________元（大寫），______（小寫）。

甲方_____________ 乙方_____________

簽訂人___________ 簽訂人___________

職務_____________ 職務_____________

負責人___________ 負責人___________

住所地___________ 住所地___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

工地建設工程借款協議 篇4

甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)　　乙方：(同上) (承包方)　　甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。　　

第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的範圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)　　

第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用於涉外方面的)　　

第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)　　

第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)　　

第五條 甲乙雙方的基礎工作　　

第六條 工程進度計劃　　

第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)　　

第八條 人事同價款及其調整　　

第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間　　

第十條 工程驗收　　

第十一條 決算　　

第十二條 保修　　

第十三條 爭議處理　　

第十四條 違約責任　　

第十五條 雙方約定的其他內容　　

第十六條 本合同一式__份，當事人各執__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。　　發包方單位名稱(章)：

承包方單位名稱(章)：　　單位地址：

單位地址：　　法定代表人：

法定代表人：　　委託代理人：

委託代理人：　　電話：

電話：________年____月____日________年____月____日　　開户銀行賬號：

開户銀行賬號

工地建設工程借款協議 篇5

工程項目名稱：_________

承包單位：_________

承包單位所在地址：_________

為了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育，按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢，檢察室備案一份。

甲方：_________乙方：_________

法人代表：_________法人代表：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇6

網籤版建設工程合同範本

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商， 由乙方承擔

探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議：

一、工程項目：

單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協議再定）

二、鑽孔直徑：

鑽孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60

三、單價：

（不含税）。

四、總工程量

五、甲方責任和義務：

1、甲方責任鑽孔設計，孔位定點、鑽孔編錄、取樣及鑽孔驗收。

2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協調。

3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協調。

4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。

5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當地百姓阻撓施工等，不可抗拒力除外。

六、乙方責任和義務

1、乙方負責按設計要求施工並提供合格的鑽孔。

2、乙方負責鑽孔質量，嚴格按照六大指標執行。

七、工程驗收及付款方式：

1、工程驗收：單孔完工後，由甲方進行驗收， 驗收合格後，以實際進尺計算工程費。

2、付款方式：用現金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的

費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(

元

)。 全部工程結束後， 甲方扣除乙方進場費用， 一週內結算清。

3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一週。

八、鑽孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鑽孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：

本協議未及事宜， 由甲乙雙方協商解決。

十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇7

甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)

乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)

甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建築。經甲、乙雙方協商，條款如下：

一、甲方建築範圍

整棟房屋建築及乙方施工範圍：房屋、牆體、陽台內部需鋼筋樑柱，樓梯結構、水泥板、前後天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內牆面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。

二、甲方要求建築標準及質量

1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米，二樓高度為3.3米，三樓陸抖牆縮飛。

2、內部結構需鋼筋樑柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。

3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。

三、乙方承包施工價格及收費範圍

1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊牆角到西邊牆角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面牆角到後面牆角，附加後面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體牆附加施工費壹千陸百元整(1600元)。

四、甲方要求期限、付款

1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農曆五月竣工。

2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格後一切款目付清給乙方。

五、甲方提供

甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

六、安全措施

甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。

本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字後生效。

甲方簽字： 乙方簽字：

證明人簽字：

工地建設工程借款協議 篇8

甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方共同協商，本着誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：　　

一、 甲方委託乙方代理 上海XX公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》（後簡稱 ;辦法;）規定。　　

二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓於第三方。　　

三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客户牟取暴利。乙方與客户發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為，甲方有權取消其代理資格，並保留法律訴訟的權利。　　

四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費後，須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬户。　　

五、 乙方所代理的廣告，按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。　　

六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ，廣告發布後甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放説明》辦法處理。　　

七、 合同付款説明：　　

1、 遵守先付款後發佈的原則。　　

2、 的確無法做到發佈前付款，須在廣告發布前支付30%的發佈費，餘款須在廣告發布5個工作日內付清。　　

3、 違反以上款項，視為違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。　　

八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決。　　

九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定。　　

十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。　　十

一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款。　　十

二、 代理期限為：________年____月____日至200________年____月____日。　　十

三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。　　（甲乙雙方簽章）　　甲方（廣告客户或代理單位）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。　　

一、甲方委託乙方於________年____月____日至________年____月____日期間發佈____ 廣告。　　

二、廣告發布媒介為________________________________.　　

三、單位廣告規格為________________________________.　　

四、廣告採用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。　　

五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發佈。　　

六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一併保存。　　

七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。　　

八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.　　

九、違約責任________________.　　

十、合同糾紛解決方式：

（1）由____ 仲裁委員會仲裁；

（2）向____ 人民法院起訴。　　十

一、其他：　　十

二、廣告的編排方式和發佈時間表：　　十

三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字後生效。　　甲方：____________________　　代表人：________　　乙方：____________________　　代表人：________　　________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇9

合夥人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合夥人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合夥承包一致意見，共各方信守。　　

一、合夥宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。　　

二、合夥經營項目和範圍。合夥項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和範圍為準。　　

三、合夥期限。合夥期限至合夥施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

四、出資方式及比例：　　甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還後歸甲方；以後施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。　　甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。　　

五、盈餘分配及債務承擔：　　

1、盈餘分配：盈餘以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。　　

2、合夥如產生債務，先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合夥人的約定的出資為依據，按比例承擔。　　

六、退夥：合夥期間原則上不得退夥；如遇到特殊原因確需退夥的，應經兩方協商同意；　　

七、項目日常管理　　

1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關係協調並參與項目日常管理。　　甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；　　

2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字後方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。　　

3、重大支出和重大合夥事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補籤書面決議。　　

八、合夥期滿。合夥期滿，甲乙雙方按合夥協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。　　

九、違約責任。

1、未經合夥人同意而擅自退夥，給合夥造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

2、合夥人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。　　

十、其他。合夥人之間如發生糾紛，應共同協商，本着有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合夥人（甲方）：________年____月____日　　合夥人（乙方）：________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇10

工程名稱：__________________________________

工程地點：__________________________________

合同編號：__________________________________

由設計人編填)

設計證書等級：______________________________

發包人：____________________________________

設計人：____________________________________

簽訂日期：__________________________________

深圳市規劃與國土資源局監製

發包人：____________________________________

設計人：____________________________________

發包人委託勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條本合同依據下列文件簽訂

1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》。

1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

1.5建設工程批准文件。

第二條本合同設計項目的內容

2.1工程名稱：__________________________

2.2設計指標

建設用地面積

建築總面積

規定建築面積

建築高度或層數

建築覆蓋率

第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

序號

資料及文件名稱

份數

提交日期

有關事宜

第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

付費次序

佔總設計費%

付費額(元)

付費時間(由交付設計文件所決定)

第一次付費

20%定金

20%定金

説明：1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行後，定金抵作設計費。

第六條雙方責任

6.1發包人責任：

6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，並對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

6.1.3發包人變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

在未籤合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。

6.2設計人責任：

6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建築技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，並對其負責。

6.2.2設計人採用的主要技術標準是：__________________

6.2.3設計合理使用年限為__________________年。

6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

6.2.5設計人交付設計資料及文件後，按規定參加有關的設計審查，並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費，收費額由雙方商定。

6.2.6設計人應保護髮包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

第七條違約責任

7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責採取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

7.4由於設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

7.5合同生效後，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

第八條其他

8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術諮詢服務合同。

8.2設計人為本合同項目所採用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

8.3本工程設計資料及文件中，建築材料、建築構配件和設備，應當註明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

8.4發包人委託設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人蔘加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

8.5發包人委託設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

8.6由於不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事後又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

8.9本合同經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。

8.10本合同生效後，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務後，本合同即行終止。

8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

8.12其它約定事項：_______________________________

發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

(蓋章)(蓋章)

法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

委託代理人：(簽字)______委託代理人：(簽字)_______

住所：____________________住所：_____________________

郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

電話：____________________電話：_____________________

傳真：____________________傳真：_____________________

開户銀行：________________開户銀行：_________________

銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

建設行政主管部門備案：____鑑證意見：_________________

備案號：__________________經辦人：___________________

備案日期：____年___月___日鑑證日期：_____年___月___日

看了“深圳市建設工程合同範本”的人還看了：

4.深圳市家政服務合同範本

工地建設工程借款協議 篇11

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯繫電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不着付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

如果 此致

__________人民法院

申請人：________________

_____________年_____月_____日

工地建設工程借款協議 篇12

合同編號：____________

發包方（甲方）：__________________

承包方（乙方）：__________________

根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.工程名稱：______________________________

2.工程地點：______________________________

3.工程範圍和內容：________________________

第二條甲方權利和義務

1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務；

2.提供必要的施工條件；

3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表；

4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查；

5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收；

6.按合同約定按時向乙方支付工程款。

第三條乙方權利和義務

1.必須具有經國家有關部門批准的通信行業施工資質，並經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核准的施工入圍資格，並向甲方提供企業（或公司）施工資質證書、企業基本情況等相關資料；

2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可後作為簽訂本合同暫定工程款的依據；

3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以後以分包的名義分別轉包給他人；

4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包；

5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工；

6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，並在施工前送甲方備案；

7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規範yd5051-97》等規範要求施工；

8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方採購的材料應按照約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，採購的材料設備須經甲方書面認可後方能使用，採購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新採購符合要求的產品，並承擔由此發生的費用及延誤工期的責任；

9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字後，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，並由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任；

10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工後半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目範圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。

11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，並不得因此影響工程進度。

第四條工程期限

本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。

第五條竣工驗收

1.工程竣工後，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一週內按鐵通網建[]32號關於《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。

2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告後會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖説、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準為依據。

3.驗收合格後，雙方簽署竣工驗收通過的文件，並將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。

第六條質量保證

1.保修期限：工程竣工驗收通過後十二個月；

2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由於乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。

第七條工程考核

1.乙方採購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。

2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，並同時取消乙方入圍施工資格。

4.未按期按鐵通網建[]32號關於《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。

第八條工程價款的結算與支付

1.本工程採用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。

2.工程竣工後，由乙方按照郵電部（1995）626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。

3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，（1）審計審定價款中乙方採購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定；（2）審計審定價款中的建築安裝工程費部分（扣除材料費以外的部分），乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率後下浮__________%。

4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票後，甲方先行支付工程最終結算價款的90%（甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金），待十二個月保修期滿後，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩餘工程價款。

第九條合同解除

1.雙方協商同意可解除本合同。

2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。

3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以後以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。

4.有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同無法履行；

（2）因一方嚴重違約致使合同無法履行。

5.一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除後乙方應做好已完工程的保護和移交工作，並按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

第十條爭議解決方式

在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。

第十一條其他

1.乙方確認其完全瞭解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容；

2.本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力；

3.本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章後生效。

甲方（蓋章）______________

地址：____________________

法定代表人：______________

委託代理人：______________

開户銀行：________________

帳號：____________________

電話：____________________

郵政編碼：________________

乙方（蓋章）______________

地址：____________________

法定代表人：______________

委託代理人：______________

開户銀行：________________

帳號：____________________

電話：____________________

郵政編碼：________________

簽約日期：________________

簽約地點：________________

工地建設工程借款協議 篇13

甲方：________________

乙方：________________

合作辦學項目：_________________

甲乙雙方經友好協商，本着平等互利、共同發展的原則，就雙方合作辦學事宜達成以下協議：

甲方權利義務：_________________

一、負責提供培訓教材，並負責為合格學員辦理相關證書，認證手續費、證書工本費由乙方負責。

二、負責對聯合辦學單位的招生、教學負責人及師資進行指導。

三、負責審核乙方的辦學資格、條件、管理、考試等事項，如發現乙方有嚴重違反有關規定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應合作項目辦學條件的，甲方有權單方面提前終止合作協議，後果由乙方承擔。

甲方(蓋章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

工地建設工程借款協議 篇14

甲方：郴州XX公司　　乙方：　　甲、乙雙方經協商就小區項目配電工程達成如下協議：甲方將該小區項目配電工程設計、設備採購、安裝調試承包給乙方，現就雙方的責任、權利、義務作如下規定，以茲雙方共同信守執行。　　

第一條 工程名稱及地點　　

1、工程名稱：配電工程　　

2、地點：　　

第二條 承包方式　　乙方按照甲方提供的經過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經過電力等有關部門審核合格的圖紙)承包施工，負責工程範圍和工程量內所有配電設備及主材、輔料的採購、成套、安裝、配電設備調試及負責協助辦理用電相關手續。　　

第三條 乙方的施工範圍和主要工程量　　

1、根據工程設計圖紙負責該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側起到各業主用户表廂的(含用户表廂及電能卡表)所有供配電設備的採購和安裝調試驗收合格;所有供配電設備必須有合格證,電錶必須取得當地供電及計量部門的檢驗認可。　　

2、負責該配電工程的規劃方案、查勘，取得通過管轄電業部門等相關職能部門的施工組織設計方案及配電施工設計圖紙的審核。　　

3、負責協助甲方與電業部門辦理相關用電手續;　　

4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協助甲方到電業部門辦理。　　

第四條 工程價款結算及付款方式　　

1、該工程採用總價包乾的方式，即整個工程總包乾價合計人民幣：元整(含税價)。　　

2、付款方式　　

2.1本工程不撥付預付款，待材料、設備全部到達施工工地，經甲方代表、監理驗收後 10 個工作日內支付整個工程款的 (即;設備安裝施工完畢經管轄電力主管部門驗收合格後10個工作日內支付整個工程的 40 %(即 元整);剩餘 10 %作為質量保修期內質量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時一次性支付。　　

2.2工程的結算價格以簽訂合同價格為準，合同價格即為最終結算價格，在工程承包範圍如遇政策性調整及材料價格漲跌，均不變更包乾總造價結算。　　

第五條 雙方的權利義務　　

1、合同簽訂後，甲方積極配合乙方辦理用電相關手續，及時提供相關資料。　　

2、甲方負責對工程質量、進度進行監督，協調現場工作，對施工不合要求的，甲方有權要求整改、停工、返工直至清退。　　

3、乙方嚴格按施工規範和質量要求組織施工，接受甲方施工人員的監督，做到安全、文明施工。　　

4、乙方負責現場施工環境的協調，甲方應積極配合。　　

第六條 工程期限驗收方式　　

1、工程期限：乙方應當按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調式合格並達到交付使用條件，在辦理有關手續及合同實施過程中，如遇國家政策或電業局規範發生變動、調整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協商確定順延。　　

2、驗收方式：設備安裝完畢後，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審核的施工圖紙為驗收標準進行驗收(憑電力部門驗收合格後的相關文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設備。　　

第七條 乙方質量承諾　　

1、由乙方組織施工設計方案及配電工程設計圖紙的審核，經報電力部門審查合格蓋章後報送甲方認可備案，並作為驗收及合同結算依據，作為同合附件一併使用。乙方保證：所有由其採購的配電設備及相關材料符合國家、行業標準(如通過國家用電認證等)，並保證質量可靠、使用率廣、售後服務體系完善的國內知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質材;乙方提供的控制設備是採用先進工藝製作的優質鋼板及標準型鋼，並嚴格按國家標準設計圖紙。　　

2、乙方保證所交付的技術資料是完整、清楚的，並能夠滿足國家標準要求的設備安裝、調試運行操作和維修的要求。　　

3、乙方對由其提供的所有配電設備和相關材料進行質量三包。質量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質保期從工程竣工電力局等有關部門驗收合格送電之日起計算)。在質保期內，如出現質量問題，乙方在甲方通知4小時內到場，否則，甲方有權請人維修，維修費由甲方從質保金中直接扣除。　　

第八條 違約責任　　

1、在工程施工過程中，乙方應根據合同工期以及施工進度，及時保質保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內時，乙方按 元天承擔違約責任;延誤工期超過 20 天，甲方有權解除本合同，同時有權要求乙方承擔相當於本工程總價款 10 %的違約責任。　　

2、乙方必須保證由其提供的所有配電設備及相關材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權按《產品質量法》等法律法規追究乙方產品質量責任外，還有權要求乙方承擔相當於本合同總價款 10 %的違約責任。　　

3、甲方應按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應當按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。　　

第九條 其他事項　　

1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決，協商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。　　

2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章後生效，具有同等法律效應。　　

3、施工圖紙由乙方根據祥現狀按照國家標準進行設計，設計圖紙經電力局審查合格　　甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇15

建設單位：_________________

1、根據已收到的招標編號為_______________的_________________工程的招標文件，遵照《工程施工招標投標管理辦法》的規定，我單位經考察現場和研究上述工程招標文件的投標須知、合同條件、技術規範、圖紙、工程量清單和其他有關文件後，我方願以人民幣_________________元的總價，按上述合同條件、技術規範、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中標，我方保證在_______________年_______________月_______________日開工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日曆日)內竣工並移交整個工程。

3、如果我方中標，我方將按照規定提交上述總價5%的銀行保函或上述總價10%的由具有獨立法人資格的經濟實體企業出具的履約擔保書，做為履約保證金，共同地和分別地承擔責任。

4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”第11條規定的投標有效期有效，在此期間內我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

5、除非另外達成協議並生效，你方的中標通知書和本投標文件將構成約束我們雙方的合同。

6、我方金額為人民幣________________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

投標單位：_________________(蓋章)單位地址：_________________法定代表人：_________________(簽字、蓋章)

郵政編碼：_________________電話：_________________傳真：_________________開户銀行名稱：_________________

工地建設工程借款協議 篇16

上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人：_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號：_____________

住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

住所地：_________________成都市__________巷__________號

法定代表人：_________________劉__________總經理

上訴請求：_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，並交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。後來，由於沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交，__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件，卻稱拿不出原件，僅説原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，並非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算，那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會説自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人：_________________甲公司

年_____月_____日

工地建設工程借款協議 篇17

借款人：

身份證號：

住址：

聯繫電話：

出借人：

身份證號：

住址：

聯繫電話：

甲方因本人需要，向乙方申請人民幣貸款，乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定，經協商一致，訂立本合同。

第一條乙方同意出借金額為人民幣￥___元，借款於本協議生效後按本協議第二條約定的方式支付。

第二條本合同雙方同意選擇第項作為乙方向甲方支付借款的方式：

1、銀行轉帳方式收款：乙方通過銀行轉帳方式給付款項的，甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄，甲方收到款項後，應為乙方出具本人簽署的收條或收據;

2、現金方式收款：乙方通過現金方式給付款項的，乙方應保留銀行取款憑證，甲方收到款項後，應為乙方出具本人簽署的收條和收據。

第三條本次借款月利率為%。

第四條借款期限為天，自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定，因所借款項用於法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。

第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金，按月支付利息。

第七條本協議履行期間，出現下列情況之一的，乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息，甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知後5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息：

1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;

2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。

第八條甲方違反本約定的，乙方有權提前收回借款。

第九條如甲方未按約還款和支付利息，則需支付日萬分之五的違約金。

第十條因本次協議有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、税收或律師見證時，該費用由甲方承擔。

第十一條與本協議有關的任何爭議，雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。

第十二條本協議所登記的地址為當事人接收通知、傳真、及其他文件的地址，一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律文件，不論對方是否收悉，發出文件三日後即視為送達。

第十三條本協議一式陸份，甲乙雙方各執一份，登記機關執四份。

甲方：

身份證號：

簽訂日期：

乙方：

身份證號：

簽訂日期：

工地建設工程借款協議 篇18

甲方：(發包方)　　乙方：(承包方)　　本着互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。　　

1.裝修施工地點：_____________________________________________　　

2.工期：________年____月____日 至________年____月____日　　

3.本項工程預計費用 元人民幣。　　第二條 材料供應的約定　　

1.甲方提供的材料　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。　　甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。　　甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。　　

2.甲方採購供應的裝飾材料，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。　　乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。　　第三條 關於工程質量及驗收的約定　　

1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》gb50210-20及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》gb50327-20並參照《____省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-3598》及《市家庭裝飾工程質量驗收標準》　　

2.由於乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。　　

3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，並辦理驗收手續。　　第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：　　

1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由於施　　工帶來的擾民問題及與周圍單位、住户的關係。　　

2.未經甲方同意及有關部門批准，施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。　　

4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衞生清掃和處理工作。　　

5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。　　

6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。　　

7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閒雜人等進入現場。　　

8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。　　第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：　　

1. 工程款付款方式：　　布管驗收合格後支付工錢的50%，水電完工後支付30%，整體竣工驗收合格後支付20%　　

1)。水電開槽、佈線、穿線、埋槽　　

2)。所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)　　

3)。水電施工的穿牆、打孔、切割　　

4)。開關面板安裝　　

5)。小五金、馬X、的安裝　　

6)。後期燈具的安裝　　

3.工程結算方式：　　按實結算：　　總價結算：20元平米(套內面積)　　

1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。　　

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。　　第七條 糾紛處理方式：　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。　　第八條 合同的變更和解除：　　

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。合同簽訂後施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，並按合同總價款 10 %支付違約金，並辦理終止合同手續。　　

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。　　第九條。其它約定：　　

1.雙方同意由第三方監理(廈門XX公司)進行協商工作。　　在未經第三方監理(廈門XX公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。　　

2.經過第三方監理(廈門XX公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。　　

3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認後可以順延。　　

4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元天的勞務費。　　

5.保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修，在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。　　

(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。　　

(二)本合同簽訂後工程不得轉包。　　

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。　　

(四)合同有效期至_____________________.　　

(五) 水電工程保修________年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。　　甲方簽字： 乙方簽字(蓋章)：________年____月____日________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇19

建設單位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　諮詢單位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　為使____建築安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同。　　

第一條 甲方應於________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委託書以及建築安裝工程的建築面積、安裝項目、消防方式、庫房每層淨高等資料提交乙方。　　

第二條 乙方根據甲方要求，對________建築安裝工程的地形、地質條件、建築安裝構想等進行可行性研究，最後編制出設計任務書及匡算表，於________年____月____日以前交付甲方。　　

第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準，承付乙方諮詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方後____日內，再付給乙方____元。　　

第四條 為本諮詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。　　

第五條 甲方的違約責任　　

1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。　　

2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付諮詢費，遲延一天，按遲延交付款額罰款____‰。　　

3.甲方如果中途中斷諮詢請求，乙方諮詢工作已經過半的，應付給乙方全部諮詢費；諮詢工作尚未過半，按總諮詢費的50％收費。　　

第六條 乙方的違約責任　　

1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總諮詢費金額罰款____‰。　　

2.乙方如中途中斷諮詢，應按總諮詢費向乙方交付罰款。　　

3.乙方所提供的技術諮詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重後果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。　　

第七條 其他約定________________________________________　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決。　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，分別交________建築工程主管部門、等單位各一份。　　建設單位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯繫人：___________________　　銀行賬户：_________________諮詢單位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯繫人：___________________　　銀行賬户：________年____月____日訂

工地建設工程借款協議 篇20

承租方：（以下簡稱乙方）________________________________________________________　　出租方：（以下簡稱甲方）________________________________________________________　　甲、乙雙方根據《民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。　　

一、租賃設備概況　　

二、設備使用地點及工程項目：　　本租賃設備僅限於在_____________________________，用於________________________工程。　　

三、租賃設備的所有權和使用權：　　

1、甲方擁有對租賃設備的所有權。　　

2、乙方僅在租賃期內在本合同規定的範圍內擁有該租賃設備的使用權。　　

四、甲方為該設備配備操作手______人，由____方負責工資，工資每人每月__________元。　　

五、租賃期限及租金結算方式：　　

1、自________年____月____日至________年____月____日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前____日內重新簽定續租合同。　　

2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時（摺合一個台班），每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。　　設備的租賃費按月結算____________元月台，_________元天台，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。　　

3、經甲乙雙方協商，甲方收取乙方設備預付租金______________元，作為履行本合同的保證。　　

4、乙方向甲方交納租金及保證金後，辦理提貨手續，自租日期，每30天向甲方交付一次租金，租賃期滿，扣除應付設備賠償金後，甲方應將保證金餘額退還乙方。　　

六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用：　　

1、設備的進場費由_______方負擔，退場費由______方負擔，乙方應在設備退場前七天通知甲方。　　

2、設備在租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。　　

3、在租賃過程中，乙方承擔設備易損件（如刀頭、刀庫等）的所有更換費用。　　

4、設備在租賃期間內由乙方使用，乙方應協助甲方機手做好設備的日常維修、保養，使設備保持良好狀態，維修和配料費用在________元以下的由乙方負擔，維修費用在_______元以上的由甲方負擔，所付費用以甲方機手簽字為準，由甲方負擔的部分從甲方收取設備租賃費中扣除。　　

5、在工作過程中，乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修，設備因故障造成每月累計停工三天（維修時累計十二小時摺合一天）以上的部分乙方應扣除甲方相應天數的.租賃費，如因乙方原因造成設備故障及零部件損壞，費用由乙方全部負擔。　　

6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用，税款均由乙方承擔。　　

七、甲方的義務：　　

1、為乙方提供性能良好的設備。　　

2、設備進入乙方施工現場後，甲方機手應服從乙方施工現場管理人員的調度與指揮，並遵守乙方施工現場的規章制度。　　

3、甲方機手應按設備操作規程施工，在正常施工條件下，甲方機手不得拒絕乙方要求的連續施工。　　

4、甲方機手應嚴格填寫甲方單位派發的租賃機械施工表，每月底將此表交乙方單位簽字蓋章，並以此表計算租金。　　

八、乙方的基本責任：　　

1、乙方負責設備在施工現場的看護並保證設備的安全，如因乙方原因造成設備的損壞、丟失，其損失由乙方賠償。　　

2、乙方不得強迫甲方機手違章或超負荷作業。　　

3、在設備租賃期間乙方應承擔非甲方原因而造成的第三方的損失及因此而造成的甲方設備停機損失（如甲方設備被第三方扣押等）。　　

4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章後的租賃設備的驗收收據交給甲方。　　

九、違約責任：　　

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。　　

2、在租賃期間，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則責任由乙方全部負責。　　

3、若乙方未按合同規定支付租金或超期使用，甲方有權終止合同調回所租設備或停機，每超一天乙方應向甲方支付租金並加收月租金的_____%的罰款，停機期間乙方應照常支付租金。　　

十、爭議的解決：　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《民法典》及其它相關法律的有關條款友好協商解決，協商不成，應提交________仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。　　十

一、其他事宜　　未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式______份，甲乙雙方各執_____份，雙方簽字蓋章並在甲方收到乙方月租或預付定金後生效。　　甲方：

乙方：________年____月____日

________年____月____日

工地建設工程借款協議 篇21

工程項目名稱：_________

發包單位(甲方)：_________

承包單位(乙方)：_________

承包單位所在地址：_________

為了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

法人代表(簽字)：_________　　　　　　法人代表(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日