當前位置:萬佳範文網 >

合同 >建設工程合同 >

工程款結算還款協議書(通用25篇)

工程款結算還款協議書(通用25篇)

工程款結算還款協議書 篇1

本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年________月________日在中國北京市簽署:

工程款結算還款協議書(通用25篇)

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

第七條 其他

1、本協議自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。

(以下無正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日於北京市

工程款結算還款協議書 篇2

甲方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

乙方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

鑑於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇3

____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________ 住所:________________________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。

甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)

________年________月________日 ________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇4

業主單位名稱:_________________

我單位承建的送審金額的________萬元,審後工程結算金額_______%,已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程,合同金額_________萬元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款,請批准。

施工單位:_________________

開户銀行:_________________

賬號:_________________

施工單位工程負責人:_________________

年監理意見:_________________

月日

簽名:_________________日期:_________________業主代表意見:_________________

簽名:_________________日期:_________________分管領導意見:_________________

簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________

簽名:_________________日期:_________________

責任編輯:_______________

工程款結算還款協議書 篇5

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇6

答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。

被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。

答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工後,於_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二),但原告並無即時向被告支付加工款。20日後,原告卻口頭通知被告,説明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償並以被告違約為由單方宣佈解除訴爭合同。

被告本着友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確係被告過錯造成的,被告願意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區人民法院

答辯人:_________________市__________機械廠

________年__________月__________日

工程款結算還款協議書 篇7

就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協議,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最後一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關係完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________

__________年__________月______日

工程款結算還款協議書 篇8

原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司

法定代表人:_________________楊__________職務執行董事

地址:_________________忻州忻府區解原工業園區

被告:_________________中化_____建集團有限公司

法定代表人:_________________劉__________職務董事長

住址:_________________山西省太原市__________街__________號

郵政編碼:_________________0300

聯繫電話:_________________0351-6_______________

被告:_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部

負責人:_________________王_____項目經理

住址:_________________縣孫家溝鄉

訴訟請求:_________________

......

事實及理由:_________________

......

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

工程款結算還款協議書 篇9

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定,遵照平等、自願和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協議。

一、項目概況:

本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中徵地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。

道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主幹道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。

二、項目建設完成時間:

本工程項目於年月日前完成,在年月日前竣工驗收。

三、工程價款決算原則:

本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格摺合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建築工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審後作為結算價格。

工程竣工驗收合格後,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路範圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計後,按照審計報告確認數予以認可。

四、工程費用支付方式:

所建道路範圍內徵地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工後計入工程總造價。

實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。

五、其他

本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。

六、協議生效

本協議經雙方簽字蓋章後生效。

協議訂立時間:年月日

協議訂立地點:

甲方:(公章)乙方:(公章)

法定代表人:法定代表人:

或委託代理人:或委託代理人:

地址:地址:

聯繫電話:聯繫電話:

年月日年月日

工程款結算還款協議書 篇10

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

工程款結算還款協議書 篇11

編號:

工程地點:

工程項目:

工程合約名稱:

工程合約編號:

承包人:

經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:

(1)原合同金額:¥元

(2)增減金額:¥元

(3)結算金額:¥元

(4)尚餘保脩金金額:¥元

(該保脩金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)

雙方同意:

1本結算協議書的簽訂僅意味着原合同價款金額的調整,並不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同為準,

除非該合同已圓滿履行完畢;

2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保脩金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減

工程費用要求;

3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保脩金將按原合同之相關規定發還。

雙方在年月日蓋章簽署:

發包人:承包人:

(蓋章)(蓋章)

法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署

工程款結算還款協議書 篇12

甲方:開發商,我方

住所地:

法定代表人:

乙方:總包方

住所地:

法定代表人:

甲乙雙方經友好協商,就以甲方所開發的商品房抵頂甲方應付乙方的工程款事項,協議一致如下:

一、因履行雙方於 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價款 為元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開發建設的 小區 號樓的房產予以抵頂。

二、乙方同意按下表所列位於 小區房產及價格抵頂工程款。

三、乙方有權將頂賬房出賣給其他購房人並由甲方將頂房房產直接過户給該購房人,但應提前通知甲方並與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協議書》,叁方協議簽訂後,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》,以完成網上備案等手續。

四、頂房款支付及差額處理

1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價,直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬户。

2.甲方代乙方收到房款後,應於 日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬户。

3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,乙方應在收到房款後 日內與購房人結清差額,甲方不再參與。

五、購房所產生的其他税費、物業專項維修資金、物業費,由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業公司,甲方負責將物業專項維修資金代繳房管局。

六、甲方負責按頂賬房屋金額向乙方開具發票,乙方負責按頂賬房屋金額向甲方開具建築業統一發票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發票的,有關税費由需甲方與購房人協商一致後方能確定。

七、對於抵賬房屋的隱蔽質量缺陷,購房人有權直接向甲方主張保修等權利。

八、甲方無義務配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續。

九、每套抵賬房屋房產證辦理完畢後,與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的甲方欠付乙方工程款債權消滅。

十、本協議一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。

十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協商解決。

(以下無正文)

甲方(章): 乙方(章):

開户銀行: 開户銀行:

賬 號:與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬户一致賬 號:

代理人:

年 月 日 代理人:

年 月 日

工程款結算還款協議書 篇13

甲方:(後附營業執照複印件)

乙方:(後附營業執照複印件)

丙方:(後附身份證複印件)

鑑於:

1、甲方、乙方於 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同),合同編號為 ,合同金額為 元,結算額 元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。

經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以位於 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;

2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況:

1、該商品房建築面積暫定為**平方米,單價*元平方米,房屋總額暫定為**元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。

以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關文件執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。

三、合同工程結算、付款約定:

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的税費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協議簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;

八、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

九、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。

本協議一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

經辦人:

經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

年月日

工程款結算還款協議書 篇14

最新的多被告工程款訴訟狀範文

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

工程款結算還款協議書 篇15

_____________建築工程公司(下稱甲方)

_____________百貨公司(下稱乙方)

_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程合同糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元,於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反覆協商,達成協議如下:_________________

(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元,於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。

(二)乙方於_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。

(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。

(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

_____________年_____月_____日

工程款結算還款協議書 篇16

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

三、本協議書籤訂後,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。

四、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、税費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________          乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________        授權代表(簽字):_________

_________年____月____日        _________年____月____日

工程款結算還款協議書 篇17

甲方:___________

乙方:_____________

經雙方友好協商達成以下協議:

1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋户名寫為______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。

2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。

該筆費用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。

甲方:____________

_______年______月____日

乙方:____________

_______年______月____日

工程款結算還款協議書 篇18

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、税費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程款結算還款協議書 篇19

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。

三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

四、税費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日

乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日

工程款結算還款協議書 篇20

甲方: 地址: 電話: 郵編:

乙方:

地址:

電話: 郵編:

丙方:

地址

身份證號碼: 電話: 郵編: 鑑於:

1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”),合同編號為 ,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。

2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。

3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、户型等情況。

甲、乙、丙三方本着平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。

2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:

3、抵款方式:

①本合同生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》並出具借款收據。

③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。

4、《商品房預售合同》簽訂後,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契税、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。

二、原工程合同工程結算款付款約定

甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別為:

三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。

四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安

五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中衝抵上述違約金。

六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

簽訂日期: 年 月 日

工程款結算還款協議書 篇21

1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。

2.施工方(乙方):_________________

3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。

4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。

5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________

工程款結算還款協議書 篇22

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不着付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

此致

昆明市呈貢區人民法院

反訴人:_________________建築工程有限公司

年     月     日

工程款結算還款協議書 篇23

甲方:_____________

乙方:_____________

甲方因 事宜,委託乙方代理,經雙方協商,訂立下列各條,共同遵照執行。

第一條 委託事項

乙方接受甲方的委託,指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。

第二條 代理權限

經雙方約定,乙方的代理權限為下列第______種:

1、一般授權(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調解,參與該案的庭審、辯論和調解)

2、特別授權(包括提出、承認、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調解、上訴等)。

第三條 乙方的義務

第四條 甲方的義務

第五條 相關費用

(一)收費方式

第六條 合同的變更和解除

(一)甲、乙雙方經協商一致的,可以變更或者解除本合同。

(二)因甲方追加委託事務或增加訴訟當事人,或當事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導致代理事項明顯增多的,乙方有權要求增加律師費,甲方應當合理地追加代理費;增加律師費協商未成的,乙方有權在原委託範圍內提供工作。

(三)甲方明確放棄委託事務的,可以要求變更合同;變更合同後的律師費用,由甲、乙雙方協商確定。

(四)乙方有下列情形之一的,甲方有權解除本合同:

1、未經甲方同意,超出本合同約定權限更換代理人的;

2、乙方律師工作延誤、重大失職導致甲方蒙受重大損失的;

(五)甲方有下列情形之一的,乙方有權解除本合同或暫停工作直至甲方糾正:

1、甲方的委託事務違反法律或者違反律師執業規範的;

2、甲方有捏造事實、偽造證據材料或者隱瞞重要事實情節等情形的;

3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務費用的。

乙方依本條約定解除本合同的,所收律師費不予退還,並有權要求甲方支付未支付的律師費和已發生的事務費用。

第七條 違約責任

第八條 爭議的解決

雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應當友好協商解決。協商不成的,任何一方均有權將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。

第九條 合同生效和終止

本合同自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效,自乙方律師完成本合同的委託事務(包括收到法院判決書、調解書、裁定書或當事人和解書等法律文書)或解除本合同時終止。本合同一式三份,甲、乙雙方及經辦律師各執一份,每份均有同等法律效力。

第十條 通知和送達

甲、乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的地址、電子郵箱、傳真送達。一方遷址或者變更郵箱、傳真電話的,應當書面通知對方。

以當面交付文件方式送達的,交付之時視為送達;以電子郵件方式送達的,發出電子郵件時視為送達;以傳真方式送達的,發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的,郵件交郵當日視為送達。

第十一條 其他特別約定

1、乙方律師不對案件結果作出任何承諾。

2、乙方在簽訂本合同之前已經向甲方解釋了收費規定及標準。在本合同簽署之前甲乙雙方已就本合同涉及事項進行了詳細的研究,本合同系雙方友好協商,自願一致達成。

甲 方: _____________乙 方:_____________

代表人:_____________ 代表人:_____________

簽訂時間:____ 年 _____ 月 _____ 日

工程款結算還款協議書 篇24

甲方:_________________

乙方:_________________

鑑於:

1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同),合同編號為_________________,合同金額為_________________元,結算額_________________元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式:

1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;

2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況:

1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關文件執行。

3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。

三、合同工程結算、付款約定:

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。

四、甲方的協助

1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾

丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的税費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

七、本協議簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;

八、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

九、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份,甲乙丙方各執兩份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

經辦人:_________________經辦人:_________________

丙方:_________________

身份證號碼:_________________

住址:_________________

___________年___________月_________日

工程款結算還款協議書 篇25

甲方:_________

乙方:_________

應業主的申請,我方願就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:

一、保證的範圍及保證金額

我方的保證範圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保脩金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。

二、保證的方式及保證期間

我方保證的方式為:連帶責任保證。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日後_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的,經我方書面同意後,保證期間按照變更後的支付日期做相應調整。

三、承擔保證責任的形式

我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代為支付。

四、代償的安排

貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代為支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量説明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料後,在_______工作日內進行核定後按照本保函的承諾承擔保證責任。

五、保證責任的解除

1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。

3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。

4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任後,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。

六、免責條款

1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。

3、貴方與業主協議變更主合同的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需徵得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。

4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。

七、爭議的解決

因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為_______法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章並交付貴方之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

_________年____月____日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/jianshe/mgeedk.html
專題