當前位置:萬佳範文網 >

合同 >加工合同 >

加工玩具承攬協議書(精選3篇)

加工玩具承攬協議書(精選3篇)

加工玩具承攬協議書 篇1

加工承攬合同9

加工玩具承攬協議書(精選3篇)

甲方:__________

乙方;__________

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本着互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備註:___

1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備註:___

四、加工零部件價格及加工費的確定:

1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

3、加工費計算方法:

(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3、如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;

3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5、甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。

6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

2、模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;

3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

5、模具的知識產權:甲方所有;

6、模具的所有權:甲方所有。

八、知識產權保護

1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制

1、合同生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

2、產品質量控制:

(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,製作樣品,並經甲方檢驗合格後,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後,才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。

(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後,方可採購併投入生產。

(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

3、質量整改

(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,並可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4、產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

十、加工費的結算

1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據餘額開具發票,甲方以三(3)個月承兑匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付,由乙方不低於月息0。28%貼息給甲方)。

2、質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

十一、驗收方法

1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管並在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2、乙方在接到需方書面異議後,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3、加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

4、加工零部件出現售後質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

甲方:__________

乙方:__________

時間:__________

加工玩具承攬協議書 篇2

承攬人(甲方):____________

定作人(乙方):____________

簽訂地點:____________

簽訂時間:____________

依據《中華人民共和國民法典》,經甲、乙雙方充分友好協商,簽訂此材料加工合同,達成以下協議內容:

第1條、成品原料內容:

序號材料名稱材料規格其他説明數量單位單價材料總價

總計(大寫):____________小寫:____________

注:

1、有無附圖紙:____________;

2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一併執行。

第2條、加工期限和質量要求:

1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇第項方式:

(壹)、甲方根據乙方的指定選購。

(貳)、由乙方自行選購後交付甲方製作。

2、在合同簽訂後,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料後開始計算。甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:________天。

3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規範的,應符合圖紙要求。沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規範的,應符合相應的規格型號要求。

第三條、交貨時間、地點;結算方式:

1、交貨時間:

甲乙雙方協商一致,甲方在合同簽訂後工作日內交貨,即______年______月______日前。

2、交貨地點:

(壹)、乙方在甲方工廠內自提;

(貳)、或乙方指定交貨地點:__________________,即____________;

3、結算方式:

合同簽訂時乙方首付總價款______%作為訂金,即人民幣(大寫):____________元,合同生效;交貨時,結清剩餘合同款¥元,即人民幣(大寫)。

第四條、成品驗收及交付:

1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務後,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工場內提貨;乙方收到通知後未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。

2、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續並確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。

3、甲方將成品交付乙方後,仍應對成品的品質與數量向乙方承擔。

第五條、違約責任:

發生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:

1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協商順延相應期限。

2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任。給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。

3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

第六條、合同爭議及解決方式:

因本合同所發生的爭議,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

第七條、補充條款:

如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協議,補充內容具有合同效力:

出賣人(章):____________買受人(章):____________

法定代表人(章):____________法定代表人(章):____________

委託代理人:____________委託代理人:____________

聯繫電話:____________聯繫電話:____________

傳真:____________傳真:____________

地址:____________地址:____________

加工玩具承攬協議書 篇3

上訴人(一審被告):______________,男,_____________年_____月_____日出生,漢族,住___________________,身份證號:________________。

被上訴人(一審原告):______________市_______________區_______________服裝有限公司,住所地________________。法定代表人_______________。

第三人:______________,男,_____________年_____月_____日出生,漢族,住________________,身份證號:__________________。

上訴請求:

1、請求依法撤銷佛山市順德區人民法院(20__)佛順法均民初字第_______________號判決,依法駁回被上訴人的訴訟請求;

2、由被上訴人承擔本案一、二審全部訴訟費用。

事實與理由:

上訴人認為,一審法院認定事實不清,適用法律不當。本案第三人並非上訴人的員工,上訴人根本沒有委託第三人對涉案的貨物質量、數量等予以確認,更沒有委託其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個人行為,由此導致的法律後果應由期個人承擔,上訴人對此不負任何責任。此外,被上訴人對第三人簽收對賬單事宜,未盡到應有的謹慎審查義務,且向一審法院提供的《交貨質量特別約定》、《對賬單》證據存在重大瑕疵,其並未完成舉證責任,應承擔舉證不能的不利後果。一審法院在未查清事實基礎上,錯誤適用法律,違背事實根據,嚴重損害了上訴人合法權益。

此致

_____________人民法院

附:本上訴狀副本__________份

上訴人:_________________(簽名)

_____年_____月_____日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/jiagong/rzdrzk.html
專題