承攬協議書（精選20篇）

承攬協議書 篇1

甲　　經　　--雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計人民幣(大寫)　　1.質量標準：___________　　2.交貨(運輸)辦法及地點：________　　3.質量檢驗及驗收辦法：_________　　4.包裝要求及費用負擔：__________　　5.結算辦法及期限：_____________　　6.原材料供應辦法：____________　　7.其他：_______________　　違約責任：　　第一點：甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________　　第二點：乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;

甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;

不需要的，可以退貨，並承擔損失;

不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;

甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他：____________　　本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止　　　　　　甲方：______　　　　　　　　　　　　　乙方：________　　法定代表人：_______　　　　　　　　　法定代表人：_____　　電話：________　　　　　　　　　　　電話：_______　　地址：________　　　　　　　　　　　地址：_______　　開户銀行：______　　　　　　　　　　　開户銀行：_____　　帳號：________　　　　　　　　　　　帳號：_______

承攬協議書 篇2

甲方(定作方)： 公司

乙方(承攬方)： (身份證號： )

因甲方生產經營需要，經甲、乙雙方共同協商，由乙方承攬甲方貨物的出入庫裝卸工作。

為明確甲、乙雙方的權利和義務，確保承攬工作順利完成，特制定以下貨物出入庫裝卸工作的承攬協議，供雙方共同遵守：

第一條 本協議是承攬合同關係，即由乙方組織、指揮人員完成甲方貨物的裝卸任務，甲方根據乙方完成的裝卸工作量向乙方支付報酬。

第二條 此承攬協議工作的地點在甲方公司的廠區內部。

第三條 承攬期限：自  年 月 日至  年 月 日止。

第四條 承攬費用及支付方式

4.1根據甲方實際情況，乙方按時完成甲方所有裝卸任務。

4.2按每噸計 元計算乙方裝卸的工作量，乙方每次按裝卸的工作量填寫《裝卸工作確認單》，每月彙總《裝卸工作確認單》計算報酬。為工作方便，甲、乙雙方可各自授權己方工作人員作為《裝卸工作確認單》的簽字代表，甲方代表 ，乙方代表 。

4.3乙方根據《裝卸工作確認單》向甲方領取報酬，當月報酬在下個月月末支付，依此類推。

第五條 甲方的權利和義務

5.1甲方根據每次生產及發貨的實際需要告知乙方進行裝卸貨物工作。

5.2甲方可根據生產、物流、天氣等情況隨時調整裝卸貨物的順序及時間。

5.3在乙方按甲方要求完成承攬的裝卸任務後，甲方有義務按裝卸的工作量支付乙方相應報酬。

第六條 乙方的權利和義務

6.1乙方有權按裝卸的工作量自行組織相應數量的裝卸人員，並保證派到甲方處工作的人員身體健康，能勝任裝卸工作。

6.2乙方根據甲方貨物裝卸的需要，自行安排叉車、托盤等輔助機械或工具。

6.3乙方有義務在裝卸過程中核對貨物的型號、數量等情況，如有與貨單不符，要及時通知甲方。

6.4乙方有責任維護好其裝卸人員自身的人身安全及採取必要的安全防範措施，須統一為其裝卸人員辦理人身意外傷害保險。在裝卸場所、裝卸過程中如發生各種人身傷亡、安全事故全部由乙方承擔法律責任以及一切費用。

6.5乙方應安排人員在裝卸現場進行管理，包括但不限於人員調配、倉庫清理、場地清掃、貨物碼放整齊、器械歸類整理等，保證裝卸工作安全、有序進行，作業場所無安全隱患。

6.6乙方裝卸人員在裝車的過程中如造成貨物損壞的，必須依照貨物的價格按價賠償，賠償款從乙方報酬中扣除。

6.7乙方不得無故停工、罷工、延遲裝貨、消極怠工，否則甲方有權解除協議，並根據實際損失情況向乙方要求相應賠償。

6.8乙方在裝卸過程中應保證不損害甲方、第三方的人身、財產權利。如因乙方原因給甲方或第三方造成人身傷害或財產損失的，乙方應予賠償，並承擔一切責任。

6.9乙方為甲方提供裝卸服務的人員必須是《乙方裝卸工作人員確認單》記載的人員，未經甲方許可，乙方不得派遣未經確認的人員從事甲方裝卸工作。

6.10乙方有權根據完成的裝卸工作量領取報酬。

第七條 違約責任

7.1因甲方原因導致乙方無法正常工作的，乙方有權將裝卸時間相應順延，並可向甲方主張賠償責任。

7.2甲方不按約定的時間支付乙方裝卸費用的，每延誤一天，應按支付金額的萬分之三向乙方支付違約金。

7.3乙方接到甲方通知後未在約定的時間內趕赴甲方指定地點，甲方有權要求乙方承擔20__元違約金。

7.4如乙方接到甲方通知後遲到超過2小時，甲方視為乙方未提前30天通知甲方單獨解除本協議。 如一方未提前30天通知另一方解除協議的，該方需承擔5000元違約金。

7.5因乙方人員延誤裝卸，或作業質量達不到要求的，或造成人員安全事故的，由此導致甲方的一切損失由乙方承擔。

7.6由於乙方原因延誤甲方正常出入庫的，甲方可另行委託其他裝卸隊作業，所產生一切額外費用由乙方承擔，同時甲方有權解除協議。甲方解除協議的，可要求乙方承擔違約金5000元，乙方還應賠償因此給甲方造成的全部損失。

7.7如甲方發現乙方派遣未經確認的人員從事裝卸工作的，甲方有權拒絕該人員工作，並有權要求乙方承擔每人次500元的違約金;如乙方有兩次或兩次以上派遣未經確認的人員到甲方處工作的，甲方有權解除本協議，並要求乙方承擔違約金5000元。

第八條 協議的變更、解除或終止

8.1雙方可在協商一致的情況下，對本協議進行修改及變更，形式可為協議附頁或重新制定。

8.2任意一方提出解除本協議需提前30日以書面形式通知對方。

第九條 爭議解決

因履行本協議發生爭議的，由雙方平等協商解決;協商不成的，甲、乙雙方均有權向向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

第十條 本協議自雙方簽字和蓋章之日起生效，有效期為一年。

第十一條 《乙方裝卸工作人員確認單》、《情況説明》和《裝卸工作確認單》作為本協議的附件，是本協議的組成部分。本協議一式二份，雙方各執一份，並具有同等法律效力。

甲方(定作方)： 代表人：

年 月 日

乙方(承攬方)：

年 月 日

承攬協議書 篇3

甲方(定作方)：

代理人：

地址：

聯繫電話：

乙方(承攬方)：

代理人：

地址：

聯繫電話：

甲、乙雙方本着平等合作、互惠互得的原則，依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定，就___________(地點)玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

一、品種、規格、數量、單價：

玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價：___________。

交貨地點：

運輸方式、費用：

1)由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收後出現破損由甲方負責.

2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標籤、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標籤編統一貼在白玻面，以便區分。

二、交貨期：

合同簽定後，乙方收到甲方訂單後十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

三、驗收方式：

1)玻璃送達甲方工地後應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

2)_________玻璃製作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

六、結算及付款方式：

甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車後，甲方通知乙方，乙方方可存支票並提供發票給甲方。

七、違約責任：

1)雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

2)如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

八、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章後生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

十、保質期及保修

1、保質期為二年(驗收之日起)

2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

甲方：

代表：

賬號：

户行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

賬號：

户行：

承攬協議書 篇4

承攬方：

委託方：

合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定，特訂立本合同。

一、承攬標準：

二、質量要求及技術標準：

以客户提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值税發票，委託方在次月 年 月 日至 年 月 日止

承攬方 ：_________________

委託方：_________________

單位名稱：_________________

法定代表：_________________

委託辦理人：_________________

簽訂地點：_________________

簽訂時間：_________________

承攬協議書 篇5

甲方：_______ (定作方)地址:_______法定代表人:_______營業執照證號:_______

乙方：_______(承攬方)地址:_______法定代表人:_______營業執照證號:_______

合同編號：_______合同簽訂地：_______

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求

備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;

2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

2. 模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產權：甲方所有;

6. 模具的所有權：甲方所有。

八、 知識產權保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、 產品技術、質量標準與控制

1. 合同生效後 日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

2. 產品質量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。

(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

3. 質量整改

(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

十、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兑匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質量保證金於雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

十三、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。

十四、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、 合同的變更、解除：

1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

十六、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、 其他

1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。

3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

十八、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方：_______ 乙方：_______

授權代表： _______授權代表：_______

日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

承攬協議書 篇6

定作方：_____________(簡稱甲方)營業執照號碼：________________

承攬方：_____________(簡稱乙方)營業執照號碼：________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：___

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：___

三、履行的期限、地點和方式：___

四、驗收標準和方法：___

五、結算方式：___

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值%或酬金總額%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金%的違約金。其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：___

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日

定作方：________________代表：_____________開户銀行：_____________帳號：_____________

承攬方：________________代表：_____________開户銀行：_____________帳號：_____________

承攬協議書 篇7

依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 廣告承攬要求

1、項目(媒介)：

2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

3、發佈地點或形式：

4、顏色：

5、規格或材料：

6、刊播次數、起訖時間、日期：

7、其他要求：

第二條 費用及支付辦法

1、費用：

類別

單價

數量

金額

備註

設計、製作費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2、結算方式和期限：

3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間

第四條 違約責任

1、委託方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的 %，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。

3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條 合同爭議解決方式：

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第 種方式處理：

1、提交 仲裁委員會仲裁

2、依法向人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項：

第七條 附則

1、本合同附件 ，名稱 。

2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本 份。

委託方：

承擔方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

承攬協議書 篇8

簽定日期：__________年__________月__________日

定作方(甲方)：___

電話：______

承攬方(乙方)：___

電話：______

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料：原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙提供辦法：_________。

2.產品檢驗標準和方法：____________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。

4.貨款及費用結算辦法及期限：____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：___

乙方(蓋章)：___

時間：__________

承攬協議書 篇9

委託方：(甲方)

承攬方：(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架 以上只 萬___ 萬 萬淬火綜條支 萬萬 萬合計

2.質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：

___ 。

7.違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：

法定代表人：(蓋章)___

地址：______

銀行帳號：___

法定代表人：(蓋章)___

地址：______

銀行帳號：______ 年___ 月 日

承攬協議書 篇10

委託方(甲方)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

統一社會信用代碼：

承攬方(乙方)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

統一社會信用代碼：

本着雙方互利互惠的原則，經雙方友好協商，列定以下條款，以資共同遵守：

一、委託方就 項目設計委託承攬方製作，項目具體信息如下

二、承攬方必須保證製作質量，在委託方審稿期間，委託方有權要求修改。

三、委託方在確認功能並交付承攬方製作後，不得隨意更改稿件內容，如果因此而增加承攬方的工作量，委託方應另付費用。

四、委託方負責提供與本項目有關的資料，在承攬方製作過程中，委託方應盡力配合，給予方便。

五、本合同所涉項目設計的製作總金額為 元(大寫： )。雙方在合同上簽字後，委託方即付製作總金額的 %，作為預付款。其餘款項在全部製作完成，並經委託方審核確定後，全部結清。

六、承攬方未按設計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設計(因委託方原因延誤的時間除外)，委託方有權按合同總額的 %起向承攬方要求負責賠償。

七、承製時間為 年 月 日至 年 月 日止。

八、本合同一式兩份，雙方法定代表人或指定代表人簽字，即發生法律效力。

九、合同履行過程中發生糾紛，雙方協商或向 仲裁委員會申請仲裁。

委託方(簽章)： 承攬方(簽章)：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

年 月 日 年 月 日

籤於： 籤於：

承攬協議書 篇11

屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自願將位於____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點：地點：

電話：電話：

______年____月____日______年____月____日

承攬協議書 篇12

甲方：________

地址：________

傳真：________

電話：________

乙方：________空調工程有限公司

地址：________

傳真：________

電話：________

聯絡人：________

部門：________

聯絡人：________

部門：________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同並願忠實履行如後條款：

第一條：工程名稱：________(下稱“本工程”或“工程”)

第二條：工程地點：

第三條：工程範圍：________(詳如本合同圖説附件一)

第四條：工程期限：本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”)，並自開工日起計6、0個日曆天內完成並通過甲方驗收。

第五條：工程總價：人民幣

第六條：付款辦法

1、乙方銀行賬户：________

户名：________

銀行名稱：________

賬號：________

2、本合同總貨款按下列約定支付：

簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的____%，即人民幣;

熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的____%，即人民幣;

工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的____%，即人民幣

工程全部完工並經甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證並簽署保證書予甲方後，甲方應支付乙方工程總價之____%，即人民幣________。

3、保脩金條款

本工程不需要繳納保脩金。

乙方同意工程總價之3%作為保脩金。該保脩金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。

本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保脩金或領回全部保脩金後仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

4、經乙方申請，甲方應當於收到申請3日內核對本工程進度款，七日內核對保脩金，並於核對完畢後20日內撥付到乙方銀行賬户，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

5、乙方請領各項工程款應付全額合法發票，並經甲方指定的監理工程師(下稱“監理工程師”)會簽證明。

第七條：工程價款

1、本合同第五條工程總價包括但不限於本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付税款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。

2、乙方確認並同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

第八條：圖説附件

1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工説明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖説及規格(下統稱“圖説附件”)，經甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

2、乙方已詳細審閲、瞭解本合同及其圖説附件，並經檢視工程地點，已充分了解工程位置現狀及地質等，並已研判可能影響本工程的各項情況後，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核准的圖説附件，提送執行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等，並提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程並提供其它各項服務。

3、如遇圖説附件均未載明，而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得藉故推諉或要求加價。

4、乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程，並負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

5、圖説附件和執行計劃的提供日期：甲方將於合同訂立時或約定日期，交付其圖説附件予乙方。乙方應於合同訂立日後三日內交付本工程執行計劃予甲方。

6、圖説附件的保密要求：甲方提供的圖説附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所瞭解的有關甲方的商業信息為甲方商業祕密，乙方應維持其祕密性，並採取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

7、第1款所述的所有相關數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

本條中關於圖書附件的約定要注意：

1、認真核實工程範圍，核算工程量，特別注意工程範圍是否在圖紙上有明確的標註和説明;

2、甲方提供的圖書附件(尤其是標註工程範圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章並註明附件一字樣，請注意1中“經甲方認可者均為本合同內容”)，該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)

第九條：工程及材料監理

1、乙方依本合同執行的一切工程，應隨時與甲方和監理工程師協調，並接受其指導監督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互牴觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。

2、履行本合同之一切工程材料，應經甲方檢查合格後方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明瞭時，悉依甲方解釋為準。

3、甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行並具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下，甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。

4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。

第十條：工程變更

1、本工程所需材料如有未盡載於圖説附件內，但為工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此並非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

2、甲方認為工程有變更的必要時，一經通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準;但如系新增項目，則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂製並製作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收後，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

3、乙方於工程開始執行後，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方，經甲方同意後，方可變更。

第十一條：履行進度

1、乙方應於第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。

2、乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖説附件所述的每項工作以及全部工程。

3、乙方應於每週的次日送交甲方一份工作週報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敍明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。

4、凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。

(此條約定過於苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對於加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商，儘量減輕我方責任和成本)

第十二條：施工管理

1、乙方應於工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施;對於工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防範，工程進行期間如有損及公私建築、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者，統歸乙方負責賠償。

2、乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐於工地，依照工程施工進度時間表，切實執行並遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，並不得藉故向甲方要求賠償。

3、乙方所僱的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經甲方或其指定的監理工程師通知後，乙方應於二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，並不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。

4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

5、本工程使用的材料及機具設備，甲方得於進場時檢查之，且經認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

6、本工程經甲方或其指定的監理工程師，查有與圖説附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，並依照規定圖説附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協調合作的義務;如因工作不能協調，而致發生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方願接受甲方裁決，並負責賠償。

8、本工程在未經甲方驗收並交付甲方接管前，所有已做工程以及存在於工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7、日內作出迴應並安排驗收，超過15日甲方未作出迴應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任)

9、乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。

11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。

12、乙方保證施工隊使用的'區域，應維持環境清潔，並負保安責任。

13、乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。

14、如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未於法規規定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格後，乙方方可繼續進行其餘工程的施工。

15、乙方不得基於任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

第十三條：工程驗收

工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，並清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，並負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖説附件、國家頒發的施工驗收規範和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖説附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”)，該工程經過整改後，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，並賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委託其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，並賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

第十四條：品質條款

11、乙方應當保證有承包本工程之資質，並取得所有相關許可證照。

12、乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建築施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。

13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利範圍。

14、乙方於每一細部工程完成後應由其品質管理組織自主檢查後，方得根據工程進度表及圖説附件等相關數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

16、乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生自然損壞，乙方自費予以修復。

第十五條：違約罰款

乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

(1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償;

(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日元向乙方計付損失費用;

(如甲方變更或增加工程範圍、工程量的，甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對於該部分工程款的支付期限也應另行協商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)

第十六條：保修期限

甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議，乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年，另關於電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個採暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的滲漏的保修期為伍年。於保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時，乙方應於甲方通知期限內按照圖説附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，並賠償甲方因此所造成的損失。

第十七條：工程保險

乙方應依法為其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險，並自付保險費，並於本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單複印件予甲方存查。另關於本工程的保險約定如下：

本工程未約定保險條款。

本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;並應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

第十八條：税捐條款

因本合同所發生的税款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。

第十九條：解約條款

1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

1、乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

2、乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

3、違反本合同任何條款規定，經甲方限期改正而未改正者。

4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

5、乙方違反其它任何條款或圖説附件説明，甲方認為其不能履約者。

2、如本合同經甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場，並於甲方通知後，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。

3、如本合同經甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方並可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償)

第二十條：不得轉讓條款

1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經甲方書面同意者，不在此限。

2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經甲方事前書面同意，並有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

3、由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

4、一部份專門工程轉包後顯然對工程有利者。

第二十一條：合同期限

本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，於合同屆滿日或解除或終止後，仍為有效。

第二十二條：管轄條款

甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協商解決，如協商不成，以甲方營業所在地的法院為第一審管轄法院。

(如甲方營業所在地不在本地的，此條款不能接受)

第二十三條：通知條款

1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達併發生送達之效力。

3、本合同壹式份，甲方執份，乙方執份。

第二十四條：附則

投標文件或圖説附件若與本合同有牴觸時，以本合同為準。

立合同人：________

甲方：________

有權簽字人：________

________年________月________日

乙方：________

有權簽字人：________

________年________月________日

承攬協議書 篇13

甲方：_______________有限公司

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

承攬協議書 篇14

浙江廣告承攬協議書

委託方 合同編號：

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號：

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發佈地點：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類 別

單 價

數 量

金額(元)

備 注

設 計、制 作 費

發 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2.2 結算方式和期限：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委託方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、 向 地人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.1 本合同附件 件，名稱：

7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人：

電 話：

開 户 銀 行：

帳 户：

承 攬 方

單位名稱(蓋章)

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人： 電話：

廣告業務員證號：

開 户 銀 行：

帳 户：

承攬協議書 篇15

加工承攬合同

甲方：__________

乙方：__________

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金_______ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按 ____ 項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__________份，交________________________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

承攬方：________________________

代表人：________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

承攬協議書 篇16

承攬方：

地址：

電話：

開户銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開户銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名：

規格：

單位：

數量：

備註：

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

第五條 價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：

1、交定作物期限應當按照合同規定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

定金數額由雙方協商確定。

定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

有餘款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;

不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;

經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;

變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

合同副本一式__________份，交_________各留存一份。

定作方：

代表人：

_________年____月____日

承攬方：

代表人：

_________年____月____日

承攬協議書 篇17

委託方 ：

簽訂地點：

承攬方：

簽訂日期： 年 月 日

依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件的名稱 、編號： 。

承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發佈地點：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數 、起訖時間 、日期： 。

1.7 其他要求：

第二條 廣告費及支付方法

2.1 廣告費

類 別

單 價

數 量

金額(元)

備 注

設 計 、制 作 費 、發 布 費 、代 理 費 。

合計金額(大寫 )

2.2 結算方式和期限：

2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間。

第四條 違約責任。

4.1 委託方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 %，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

1、 向 仲裁機關申請仲裁。

2、 向 人民法院起訴。

第六條 雙方商定的其他事項。

第七條 附則。

7.1 本合同附件 件，名稱：

7.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方：

單位名稱(蓋章)：

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人：

電 話：

開 户 銀 行：

帳 户：

承 攬 方：

單位名稱(蓋章)：

地 址：

郵 政 編 碼：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

廣告業務員證號：

開 户 銀 行：

帳 户：

承攬協議書 篇18

紡織器材廠綜架承攬協議書

委託方：_____紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格____數量____價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：通過銀行託收。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：______紡織器材廠 乙方：____電鍍廠

法定代表人：(蓋章) 法定代表人：(蓋章)

地址：_______ 地址：_______

銀行帳號：______ 銀行帳號：_____

____年__月__日

承攬協議書 篇19

定作方(以下稱甲方)：

加工方(以下稱乙方)：

甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方加工事宜，於________年____月____日達成如下協議，以茲共同遵守。

1.甲方向乙方定作下述定作物，其名稱、規格型號、數量如下：

1.1定作物品名或項目名稱：

1.2規格型號：

1.3定作物的數量： 計量單位：

2.加工承攬所需要的材料由方提供，材料名稱、型號、數量如下：

2.1材料名稱：

2.2規格型號：

2.3數量：

3.加工定作物的質量要求、技術標準：

3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(由雙方會籤，見合同附件)，由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。

3.2加工定作物需要封存樣品的，由雙方代表當面封籤，作為驗收依據。

4.乙方對質量負責的條件和期限。

4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發生的任何非人為損壞造成的質量問題，乙方均應予以負責。

4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格後12個月內。

5.加工定作物的包裝。

5.1加工定作物的包裝由乙方負責並承擔費用。

5.2包裝標準和方法：

5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的，應由包裝責任方承擔損害賠償責任。

6.合同價款：

7.交貨期限及方式：

7.1交貨期限：

7.2交貨方式：

8.加工定作物的驗收

8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內進行檢驗驗收，乙方如有爭議，應在收到甲方驗收報告後7天內提請甲方所在地質量監督檢驗機構進行檢驗，檢驗費用由乙方墊付，檢驗結果確定後由責任方承擔。

8.2驗收期限：

8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權利，對階段性驗收不合格的，甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善，未見效果的，甲方有權單方解除合同，因此造成的損失由乙方承擔。

9.付款期限及方式甲方於定作物驗收合格15天內，以轉帳支票方式支付價款。

10.違約責任

10.1乙方逾期交付加工定作物，包括因定作物不符合質量要求而修理、重作逾期的，每逾期一天，應當向甲方償付相當於逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的，視為不能交貨，應向甲方償付定作物總價款20%的違約金，並賠償甲方由此造成的損失;同時，甲方有權解除合同或要求乙方繼續履行。

10.2甲方無故中途解除合同的，應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失，損失賠償額以定作物的加工費為限。

10.3在任何情況下，乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣留定作物，視為逾期交貨，承擔逾期交貨的違約責任。

11.爭議解決方法執行本合同發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，則應向甲方所在地人民法院起訴。

12.本合同經雙方代表人簽署並經雙方簽章確認後生效，未盡事宜，國家有關合同的法律有規定的，依其規定，無規定或規定不明確的，由甲乙雙方協商以與本合同相同的程序簽訂補充協議以確定雙方之權利義務，作為本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。

13.本合同正本一式份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

________年____月____日 ________年____月____日

代表人：

________年____月____日

承攬協議書 篇20

加工承攬合同9

甲方：__________

乙方;__________

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表：

甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___單位：___單價___備註：___

1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。

2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___技術標準或要求：___備註：___

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3、加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3、如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1、加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;

2、包裝物標識規定：_________________________________________________________;

3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。

6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

2、模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;

3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4、模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;

5、模具的知識產權：甲方所有;

6、模具的所有權：甲方所有。

八、知識產權保護

1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制

1、合同生效後日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

2、產品質量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。

(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

3、質量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

十、加工費的結算

1、加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兑匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0。28%貼息給甲方)。

2、質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

十一、驗收方法

1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2、乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3、加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4、加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________