關於加工合同範文（精選22篇）

關於加工合同範文 篇1

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲方委託乙方加工，雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經充分協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。

一、委託加工項目

品名

規格

單位

數量

二、委託加工方式

1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額，甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。

2、甲方負責布料裁剪，並由甲方提供商標（成尊女褲）吊牌、防偽標識。

3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣後，乙方進行加工，按照封樣樣品標準加工的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑑定資質的機構進行鑑定。

4、工廠由乙方全權管理，包括加工設備、工作人員及其工資等。

5、交貨期限：按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，於x年x月x日製作出樣品，經甲方確認後封樣，該樣品由甲方保存。

2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）

四、乙方對質量負責的範圍及期限

1、面料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、繡制商標工藝的確認；

4、縫紉手工藝的確認；

5、其他質量問題的確認；

6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題；

7、甲方允許乙方製作誤差率為千分之三。

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2、於甲方指定的地點交貨。

3、運輸方式為；運費由負擔。

八、加工費及結算

1、加工單價：x元/套，大寫：

2、結算日期：按月結算，依據實際製衣件數，經雙方認可後，甲方須在月底前支付乙方加工費。

九、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。

十、違約責任

（一）甲方的違約責任：

1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。

2、甲方無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

3、甲方應按時付款，如不按時付款，每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。

4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等，應當事先通知乙方，否則由甲方承擔因此而多支出的費用。

5、甲方中途廢止合同的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%x60%的幅度）違約金。

（二）乙方的違約責任：

1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨，如逾期交貨或交貨數量少於合同約定的，乙方應向甲方支付總價款%的違約金。

2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的%違約金；

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、乙方由於保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任；

6、乙方若製造假冒產品，給甲方造成損害的，

應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣x萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；

7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的%支付違約金；

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、生效條件

本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

十三、其他約定：

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：____________________

_______年______月______日

關於加工合同範文 篇2

甲方：武漢魯邦建材有限公司 合同號：

乙方： 簽訂日期：

經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備註

粘結劑20公斤/袋

填縫劑

合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

五、包裝標準及要求： 甲方提供包裝 。

六、結算方式及期限： 現款現貨 。

七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

合同約定的標準，造成甲方客户索賠的損失由乙方承擔。

單位名稱（章）： 單位名稱（章）：

委託代理人： 委託代理人：

關於加工合同範文 篇3

合同號：

甲方： 乙方：

一，製作內容：

乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求製造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。

二，技術要求：

1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。

2，如甲方有特殊技術要求，甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應根據甲方要求進行製作，以確保甲方所需品質。

三，鑄造費用及結算：

1， FC300： 元/噸

2， FCD600： 元/噸

3， ICD-5： 元/噸

4， MoCr： 元/噸

5， G50CRMO4： 元/噸

6， FGS600-3A： 元/噸

7， 以上價格含17%的增值税，含乙方運至甲方的費用。

8， 付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件後，通知乙方，乙方開具17% 的增值税發票，甲方在收到增值税發票後的三個月內以銀行承兑或現金付清款項。

四，交貨週期：

1， 乙方在收到甲方泡沫實型後，15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收，甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。

2， 由於乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項

五，品質保證：

乙方鑄件如在品質上有問題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協商決定。

六，重量：

雙方執行：稱重誤差千分之三為正常範圍

七，合同有效期：

1、自雙方簽章後，本合同生效，有效期至 年 月 日。

2、本合同生效後，雙方之前所簽訂的《鑄件製造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關於質量要求的協議同樣有法律效力。

3、今後合作中，甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；

八，其它事項

雙方友好協商執行合同執行中出現的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，

九，本合同經雙方簽署蓋章後生效。合同雙方各持一份正本。

甲方: X有限公司 乙方：X有限公司

甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：

簽署日期： 簽署日期：

關於加工合同範文 篇4

合同編號：__________

甲方：___________________

乙方：___________________

甲方生產的產品委託乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌)，經雙方友好協商達成如下協議：

一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點，並附送貨單，由乙方進行登記，乙方出具收穫單，甲方在原則上提前一週將送貨計劃報乙方，若有特殊情況提前兩天通知，乙方須按甲方要貨時間，及時安排輻照量，確保甲方按時提貨。

二、乙方負責對甲方的產品進行輻照，使產品微生物在負載達甲方所提內控要求(輻照後細菌總數小於_________個/克，大腸菌羣小於_________個/100克)，並出具檢驗證明，若輻照後在包裝無破損情況下，兩個月內發現微生物不合格現象，雙方協商解決，如確係乙方負責，乙方負責復照。

三、輻照費

品項

單價(________元/噸)

輻照費提貨時結清，乙方同時出具加工業的税票。雙方另有約定的按約定執行。

四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發生紙箱的破裂和壓扁現象，甲方發往乙方之產品，乙方應由專人管理批次並負責倉儲保管，若有遺失，乙方須按實際價格賠償。

五、如遇有爭議的問題時，雙方本着互諒互讓精神友好協商解決，不得單方違約或終止協議。

六、未盡事宜在協議執行過程中加以充實、完善。

七、另行約定：___________________。

八、本合同一式_________份，自簽定之________日起有效期_________年。

甲方：___________________________

帳號：_________________________

_________年_______月_______日

乙方：_____________________

帳號：_________________________

_________年_______月_______日

關於加工合同範文 篇5

發包人： （以下簡稱甲方）

承包人： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本着平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：

一、 工程慨況

工程名稱： 工程地址：

二、 合同價格

木質門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、税金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整）。

三、 承包範圍

承包的內容：

四、 工期期限

1、開始工作日期：  ，結束工作日期：  門必須於  完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成；

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

五、質量要求

1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

六、承包方式：

包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及税費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

七、工程價款的支付和結算方式

1、付款方式： 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

（1）本工程預付款元；

（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95％；

（4）其餘5％作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

八、工程驗收與結算

1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及説明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3. 甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。

4. 經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

九、安全文明施工

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

十、事故處理

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

十一、雙方權利義務

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。

2、在本合同簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

（二）乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、複核工作。

（1）乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。

（2）乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

十二、工程變更

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。

2、乙方應當及時調整進度計劃。

3、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。

十三、成品保護

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。

甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

____________年________月________日____________年________月________日

關於加工合同範文 篇6

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條　甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

第四條　乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

第六條　加工費結算辦法與時間

______________________________。

第七條　乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條　甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條　乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條　聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條　保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條　不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條　通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條　爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條　解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條　合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________　　定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____　　法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________　　地址：___________________

_________年______月____日　　_________年______月____日

簽訂地點：_______________　　簽訂地點：_______________

關於加工合同範文 篇7

甲方：

乙方：

原由加工廠，經甲方與合夥人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由於社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合夥人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議：

1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。

2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。

3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峯，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。

4，如乙方在經營一段時間後，想出讓加工廠設備，必須首先徵詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手後，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今後均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峯，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良後果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今後乙方必須在每年的公曆二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。

6，今後乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及税務等一切費用均由乙方自理。

此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。

甲方: 乙方： 經場人：

關於加工合同範文 篇8

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

『該文章由法律快車合同範本頻道(第一§範┆文網)整理。』

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

關於加工合同範文 篇9

篇，歡迎閲讀參考!

加工合同範本

(一)

合同編號：_________

甲方(加工裝配方)：_________

乙方(來料、來件方)：_________

雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本着本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

一、雙方責任

1、甲方責任：

(1)提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業後____月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品後交回乙方復出。

(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2、乙方責任：

(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

二、加工數量

第________年加工上述產品，加工費約_________元，從第________年開始的產量，應在前________年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

三、作價原則和工繳費

1、試產(培訓)期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作____日，每天。

2、試產期滿後，採取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，並在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低於_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過。

3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4、每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

四、損耗率

1、試產期內的消耗率，實報實銷。

2、試產期後的損耗率，由雙方商定，並在生產加工合同中訂明。

五、來料和交貨期

1、乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

2、為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工後的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運後，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

六、結匯形式

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務並具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票後，通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開户的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一併付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權採取停止出貨或其它措施。

七、勞動保護及運輸與保險

1、工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持光亮，內外環境衞生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批准，方能立項經營。

2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工後的成品運輸費用，均由乙方負責。

3、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

八、技術交流

在設備運抵甲方工廠後，乙方應儘快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限

本合同經批准簽訂後，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年，即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，並經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿後，不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、設備)歸乙方所有，並按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

雙方同意，在本合同經批准簽訂後_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

十、仲裁

凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

十

一、語言

本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

十

二、合同的份數和修訂

本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務並有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，並報政府有關部門批准實施。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

加工合同範本

(二)

承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量備註

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

________年____月____日

承攬方：________________________

代表人：_________

________年____月____日

加工合同範本

(三)

甲方(發包人)：______________

乙方(承包人)：______________

根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益，在平等、自願的基礎上，經甲、乙雙方協商一致，就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;

一、甲方自願將坐落在：______________，廠房使用面積______平方米出租給乙方使用，廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解，願意承包該廠房。

二、租賃用途為石材加工與銷售，不得用於其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。

三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。

四、前________年租金每年為人民幣______萬，此後________年每年人民幣______萬，付款方式：________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含税，其一切税費由承租方承擔)。

五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿後，如乙方無違約行為，甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為，甲方不返還乙方已經支付的租賃押金，以15萬元作為違約金賠償給甲方。

六、乙方應當履行下列義務：

1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、税收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修，變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧，獨立核算，因此產生的責任與甲方無關。

2、甲方提供變壓器給乙方使用，乙方應當按照甲方每月提供的電錶度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。税收(含國税、地税)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳，乙方應當將款項在產生後七天內及時支付給甲方。

3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔，如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的，甲方有權向乙方全部追償。並且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失，包括：律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。

4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行，如確有需要改造，必須得甲方面同意，費用自理，權屬歸甲方所有，租賃期滿後或者解除合同時，就無償移交給甲方。

5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物，以免影響車輛及人員通行。

6、未經甲方書面同意，不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用，不得抵押承租廠房。也不得以合夥、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。

7、不得擅自改變租賃用途，不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、製毒、售假等違法活動，不得生產加工和存放易燃爆物品，不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品，生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。

8、自覺遵守國家的有關規定，服從甲方管理，接受當地人民政府有關部門的監督檢查。

9、廠房內應當公告設備安全操作指示，如乙方違反操作規定，所造成的安全事故或隱患，由乙方承擔全部責任，甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。

10、租賃期間，如遇到天災、戰爭、政府徵地需要及其他人力不可抗拒的因素，造成本合同不能履行的，由此造成直接經濟損失成的各項損失，甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內購置增加的機械設備，乙在租期滿後有權拆走，甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內，及工廠經常所需的有關證件。

1

1、乙方租賃後，應當以自行註冊的公司或個體名義對外經營，不得以甲方的名義對外經營，商標屬於甲方所有，乙方無權使用。

1

2、租賃期滿後，乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方，廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。

七、違約責任：

1、乙方違反本合同任一條款的，應當向甲方支付違約金，違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金，作為部分違約金。

2、乙方違約的，甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。

七、本合同若未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，另擬定補充協議。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。

八、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份為據，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：____________

乙方(蓋章)：____________

簽訂日期：________年____月____日

加工合同範本

(四)

供方(全稱)：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

需方(全稱)：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。

十

一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十

二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十

三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿易合同進料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

________年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

________年____月____日

加工合同範本

(五)

以下簡稱甲方)：_____________

加工方(以下簡稱乙方)：_____________

甲乙雙方通過共同協商，在乙方生產設備能力允許的情況下，經甲方要求，乙方同意，為甲方加工生產系列飲料，雙方本着平等協商、互惠互利的原則，達成以下議項：

一、加工產品範疇

1、產品品名：_____________

2、產品規格為：_____________

3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

二、加工費用

加工費按_____元瓶，以每箱_____元(每箱_____瓶，核算加工費按箱計算)。

三、加工方式

甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物)，乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。

四、加工數量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量。

五、結算方式

每月____日，有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況，盤存加工數量，以實際發貨數量計算加工費。

計算方式：實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費，每月____日前付清當月加工費，甲方以現金或者匯票支付。

六、加工產品質量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。

2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址，同時註明乙方系受甲方委託生產，附__________商標使用授權書。

3、產品在保質期內出現批量性質量問題，只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準，皆由甲方負責解決，與乙方無關;

4、在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用户(即甲方客户)提供售後服務;

5、少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

6、若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

七、原輔料及包裝材料供應

1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬於甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標籤等不能流入市場。

八、交貨方式

甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨，由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。

九、物料耗損標準

按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%，瓶2%、標籤2%以內，超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可)，不屬2%耗損控制範圍。

十、裝卸

甲方負責所有原輔材料的裝卸，乙方負責提供機械予以協助。

十

一、倉儲

乙方負責成品的倉儲工作，產品在發運前由乙方負責倉儲保管，產品所有權屬甲方，出庫必須由雙方人員共同進行。

十

二、甲方的責任與義務

1、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件;

2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;

3、加工費後，甲方須書面通知乙方：本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃，以更乙方組織生產;

4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;

5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝温度等，如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐温度，所造成的損耗由甲方負責;

6、甲方需留技術人員二名(聯絡員)，對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;

7、內容物的收、發、保管由甲方負責;

8、廢舊包裝物權屬甲方，由甲方收集、保管、處理;

9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。

十

三、乙方的責任與義務

1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動;

2、接甲方生產通知後，立即組織生產;

3、必須按甲方提供的技術標準進行生產，否則出現的質量問題由乙方承擔;

4、負責包裝物的收、發、保管工作;

5、給甲方提供倉庫，庫房由甲方保管內容物所用;

6、入庫由乙方負責保管，由甲方負責發貨;

7、負責為甲方工作人員提供住宿。

十

四、合同有效期限：自________年____月____日至________年____月____日

十

五、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

十

六、未盡事宜，雙方共同協商解決。

甲方(簽字蓋章)：_____________

法定代表人：_____________

乙方(簽字蓋章)：_____________

法定代表人：_____________

合同簽字地點：_____________

合同簽定日期

關於加工合同範文 篇10

合同編號：

定作人：

承攬人：

簽訂時間：

簽訂地點

第一條 加工物

加工物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

單價

金額

合計人民幣金額（大寫）

第二條 定作人提供的材料

材料名稱

規格型號

計量單位

數量

質量

提供日期

消耗定額

第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的___________日內答覆。

第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。

第八條 加工物的技術標準、質量要求： 。

第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。

第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。

第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。

第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件： 。

第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。

第十四條 結算方式及期限： 。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

第十六條 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。（二）

第十七條 違約責任：

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。

第十九條 其他約定事項：

定作人（章）：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

郵政編碼

承攬人（章）：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

郵政編碼：

關於加工合同範文 篇11

甲方（承攬人）：

乙方（定做人）：

依據《中華人民共和國合同法》，經甲、乙雙方充分友好協商，簽訂此材料加工合同，達成以下協議內容：

第一條 成品原料及加工內容

注：

1、有無附圖紙；

2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一併執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。

第二條 加工期限和質量要求

1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：

①甲方根據乙方的制定選購。

②由乙方自行選購後交付甲方製作。

2、在合同簽訂後，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料後開始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

3、成品的質量要求，有相關技術圖紙規範的，應符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規範的，應符合相應的規格型號要求。

第三條 交貨時間、地點、結算方式

1、交貨時間：甲乙雙方協商一致，甲方在合同簽訂後 日內交貨，即 年 月 日前。

2、交貨地點：

3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務後，應及時通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內提貨；乙方收到通知後未按時提貨的，甲方不承擔任何違約責任。

4、乙方應在接收成品時，組織人員對成品進行驗收，雙方應辦理驗收手續並確認；乙方對成品質量提出異議，應在交貨時書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

5、甲方將成品交付乙方後，仍應對成品的品質與數量向乙方負責。

第四條 違約責任

發生下列情況之一時，甲乙雙方應承擔違約責任：

1、甲方未在加工期限內完成加工任務，則應與乙方協商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同），甲方應賠償乙方損失。

2、甲方交付的貨物不符合質量標準的，應承擔修理、更換、無償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。

3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的，乙方應承擔總價款千分之五的違約金。

第五條 合同爭議及解決方式

因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應協商解決；協商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

第六條 補充條款

如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協議，補充內容作為附件形式附於合同之後，與本合同同樣具有法律效力。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：____________________

_______年______月______日

關於加工合同範文 篇12

委託方：_________(甲方)

承攬方：_____________(乙方)

1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年月日

關於加工合同範文 篇13

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

第六條加工費結算辦法與時間

______________________________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____

地址：__________________

__________年______月____日

簽訂地點：_______________

定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________

_________年______月____日

簽訂地點：_______________

關於加工合同範文 篇14

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 轉包

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

關於加工合同範文 篇15

甲方(委託方)：_____________________________________

乙方(加工方)：_____________________________________

甲、乙雙方經友好協商，本着平等、自願、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委託的加工製造業務長期合作事宜達成如下協議：

一、合作關係概述

1.1乙方長期承接甲方委託的加工製造業務，並保證產品的生產、質量及提供優質的服務。

1.2乙方為甲方加工製造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。

1.3甲方與乙方根據本合同，協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工製造。

二、產品的訂做及定價

2.1為確保甲乙雙方長期的合作關係，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。

2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的`前提下，調整價格。

三、產品名稱、加工方式

3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。

3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求，乙方按產品工藝文件及要求加工生產。

四、產品的來料及成品檢驗

4.1在生產製造之前，由甲方提供產品的樣品，經乙方製作樣品並以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格後雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。

4.2產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。

4.3乙方保證，所製作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。

五、包裝和運輸

5.1乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。

5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。

5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。

5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。

六、結算方式及期限

6.1雙方簽訂合同後，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。

6.2乙方對甲方確認訂單以後，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。

6.3付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之後，次月初對賬完畢無誤之後，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對於付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。

七、違約及解決糾紛的方式

7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。

7.2如果發生糾紛，雙方應本着互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。

7.3本合同有效期為_____年，自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商後增加補充協議，補充協議經雙方認可後與本合同具有同等法律效力。

7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

甲方(章)：__________________乙方(章)：____________________

甲方代表：__________________乙方代表：____________________

地址：______________________地址：_______________________

電話：______________________電話：_______________________

日期：____________________日期：_______________________

當事人雙方應遵守以下基本原則:

1、承攬方必須具備履約能力和條件。

《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事

人另有約定的除外。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果

向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承

攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第255條承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，並接受定作人檢驗。

《加工承攬合同條例》已經廢止。

2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。

3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規定，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，否則，視為無效經濟合同。

關於加工合同範文 篇16

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委託項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

開户銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委託代理人：

地址：

電話：

開户銀行：

賬號：

_________年____月____日

關於加工合同範文 篇17

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________                  

簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

經雙方協商同意，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務：

產品名稱

型號規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作人按下表供應原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

關於加工合同範文 篇18

甲方：

乙方：

為維護甲乙雙方合法權益，根據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：

一、 工程名稱：_________?黃金國際

二、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段

三、 工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗製作和安裝。

四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同範圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、税費、水電使用費、風險費等全部費用。

五、 合同綜合價格：本合同為含税等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。

六、 合同工期:合同簽訂後乙方要及時與項目部聯繫，根據施工進度控制好加工製作的時間，乙方接到通知後迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。

七、 付款條件及方式：

1、 向甲方出具的貨物税務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。

2、 辦理完按揭手續，加工製作單位開出當地地税局的税務發票。

八、 質量標準

1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。

2、 乙方在對塑鋼窗加工製作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，並承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。

3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗製作技術去做，達到門窗安裝質量要求。

4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，並保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，並承擔給甲方帶來的全部損失。

5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂後，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字後進行製作和安裝。

九、 驗收方式：甲方或者甲方委託的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢後，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，並對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。

十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險

十一、甲乙雙方權利與義務

1、 甲方承諾

① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。

② 為乙方提供圖紙，並審查乙方提供的施工資質等。

③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。

④ 甲方承諾自覺遵守物資採購招標文件內容。

2、 乙方承諾

① 接到甲方通知後，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。

② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。

③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。

④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。

⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，並承擔合同工程款5%的違約金，並扣除履約保證金。

⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。

⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規範，制定安全方案，採取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任並賠償一切經濟損失。

⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。

11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。

12）不能按照國家規範，圖紙及合同約定進行加工製作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

關於加工合同範文 篇19

__________有限公司

產品名稱：______產品型號：______加工類別：______乙方：______乙方代表簽章：______

______年______月______日

編號：______甲方：______甲方代表簽章：______

根據甲、乙雙方簽訂的外協加工協議，甲方委託乙方進行協議產品的加工，針對此加工合同提出技術要求如下：

一、產品工藝要求

1、乙方生產加工的產品所應達到的質量標準詳見加工合同附件《質量協議》以及本協議規定的產品技術規格，以上附件需經甲乙雙方簽字確認有效。

甲方有權以書面形式通知乙方，經乙方書面確認後對產品應達到的工藝要求和技術指標進行合理修改和調整。

2、乙方必須嚴格按照本協議規定的技術要求對產品生產全過程實施工藝控制，並根據產品質量穩定情況採取相應的工藝改善措施。

為確保乙方生產加工的產品達到本協議規定的技術指標，甲方代表將有權對產品進行品質檢驗。

但甲方加強對產品的驗收，並不能減少乙方提供合格產品的'責任。

3、委託加工產品的技術資料和治具由甲方負責提供，資料包括：編程座標文件、電子一份，紙質受控單一份。

治具包括:錫膏鋼網一張。

乙方簽收甲方資料和治具後須按保密協議進行管理，並在加工結束後按甲方要求進行返還或銷燬。

治具如被乙方遺失或損壞，需照價賠償。

4、乙方按照甲方要求採用有鉛工藝加工，焊錫類型為6337，錫粉的顆粒應與加工的產品元件大小相適應。

5、焊接基本要求。

按照行業規範，要求焊接可靠、不得有虛焊、漏焊(除非缺料特別聲明)“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現象發生。

6、焊點要求。

甲方的產品屬於高集成度家電產品，要求100%焊接可靠。

為防止虛焊發生，焊點應儘可能做到飽滿、圓潤。

7、外觀要求。

加工後的產品應整潔乾淨，電路板加工如受到“助焊劑”污染嚴重，應清洗乾淨。

二、材料保管和使用的技術要求

1、甲方交付乙方的產品材料，由乙方按材料保存要求進行妥善保管。

尤其是各類靜電敏感元件、類潮濕敏感器件，必須嚴格按照包裝要求進行保存和使用。

確認因乙方原因造成的材料失效，乙方將承擔相應賠償責任。

2、乙方對甲方提供的元器件不做性能指標檢測，按照材料包裝所示要求對甲方提供的元器件進行符合性檢查，如不符合的要求由甲方負責聯繫供應商整改或書面回覆提出處理意見。

3、由甲方按貼片物料廢損比例免費提供貼片加工物料給乙方,物料廢損比例超出規定時直接在乙方的加工費中扣除。

貼片物料廢損比例為：0603封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極管按為3‰;0402封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極管按為3‰;

4、乙方在生產過程中發現異常失效(器件失效大於3‰)的問題，應及時停線查找原因，必要時書面報甲方協助調查失效原因。

對於小於3‰的器件失效，乙方可自行使用甲方提供的3‰備料進行生產，失效器件判斷由甲乙雙方方共同判定，對於由乙方造成的零部件器件失效，由乙方全額賠償。

三、生產過程技術要求

1、乙方按照甲方提供的生產相關文件(表、產品技術通知、絲印圖、樣機)以及生產材料進行生產;由於設計、生產材料產生的問題，由甲方負責解決;生產過程產生的問題由乙方負責解決。

2、加工過程管控。

乙方應有相應的工程技術部門，在加工前對甲方提供的材料進行識別，必要時進行測試、抽驗。

並根據甲方提供的加工圖紙或其他文件對產品的加工要求做充分的瞭解。

在對元件及其位置確認無誤後才能進行大批量貼裝。

如發現問題應及時詢問確認，不得擅自作主，影響產品質量。

一旦發現批量“錯貼”，應承擔甲方因此造成的一切經濟損失，包括破損費、誤工費等等。

3、乙方在加工過程中應確保加工過程合理受控。

並保留為達到工藝管控和

質量目標所產生的生產記錄表單，便於甲方查閲。

生產時現場的環境記錄表、錫膏使用記錄，迴流焊温度曲線，電烙鐵測温記錄需詳細記錄並保留備查。

4、乙方在生產甲方產品時應按基本要求進行靜電防護和其他過程防護，避免由此造成的產品損傷。

由於乙方生產過程防護不當造成的產品損壞由乙方負責賠償。

3、乙方在批量供貨中，若關鍵工藝更改，應得到甲方質量驗證合格通知後，才能提供更改的產品。

否則，由此產生的質量問題，乙方應承擔全部責任。

3、產品程序燒錄由甲方負責。

如需乙方代燒，需甲方提供軟件和樣機。

4、乙方在產品進行交付時，應提交按照上述技術和質量要求進行成品驗收的報告。

若甲方代表在對產品進行驗收或檢驗過程中發現產品不能達到本協議規定的技術和質量標準，乙方應立即採取有效的措施進行糾正，以確保產品實物質量，必要時甲方可對乙方採取的措施進行驗證。

四、產品包裝、運輸技術要求

1、產品包轉應滿足：確保產品質量和外觀不會因包裝、搬運而受到破壞為標準，儘可能的加強對產品的包裝防護。

並按加工合同要求的包裝方式進行包裝。

2、產品標記。

由於的微型化和多樣性，不同的材料在貼裝後需要分類標記的，乙方應當在包裝箱及出貨單中標記清楚。

每一個包裝箱上均應張貼產品物料標籤。

3、對因乙方包裝不當造成的產品或器件損壞，由乙方負責全部返工和賠償。

五、協議的生效、終止和其他

1、本協議書自甲、乙雙方代表簽字、蓋章之日起生效。

2、甲方根據產品不合格批次率或使用中存在的產品質量問題，有權單方面暫停本協議和供貨合同。

在分清原因和責任，並確保產品質量後由甲方書面通知乙方重新啟用本協議的日期後才能恢復正常業務。

3、本協議內容發生更改時，甲方以書面形式通知乙方重新簽定更改後的《技術協議》。

4、其他未盡事宜隨雙方合作進程逐步協商進行補充或修改。

六、附註

本協議一式兩份，甲方保留一份、乙方保留一份、(複印件具有同等效力)。

甲方：______乙方：______加工方

名稱______

蓋章______

經辦人______

簽訂日期______

名稱蓋章經辦人______

關於加工合同範文 篇20

甲方：________________________

乙方：________________________第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工説明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

（二）繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

（三）繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

（四）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工後的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分        等級。第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。第十四條乙方應找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。 

關於加工合同範文 篇21

甲方：

乙方：

乙方法定代表人及身份證號碼：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本着友好合作、協商一致的原則，就乙方向甲方提供廣告製作事宜達成如下協議：

一、合同供貨期限及保證金

甲方委託乙方進行廣告製作，本合同期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行合同義務(價格/質量/供貨時間等)，乙方需向甲方繳納1000元（壹仟元整）保證金，甲方在本供貨合同完成後的半月內, 在扣除相應保證金後將餘額退還。

二、合同標的

1、甲方委託乙方進行廣告製作，內容清單詳見合同附件投標報價。

2、乙方根據甲方提供的樣稿製作。

3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售後質量退換等服務。

三、合同價款

1、單價：見合同附件投標報價

2、價格調整：

如遇材料價格調整時，乙方如需調整相應供貨價格，則應及時通知甲方，且調整幅度應合理。否則，一經查實，甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐，直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時，本合同報價價格仍然有效，乙方不得藉故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時，供貨價格由雙方共同協商確定。

3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。

4、執行更新價格

甲方在接到乙方的價格調整通知後10個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）。更新價格確認後即日起執行新的價格。

四、支付方式

1、 本合同支付方式為月結（每月20日乙方送清單，甲方審核無誤後應於月底前付款）。若逾期七個工作日仍未付清，則乙方有權終止合同。

2、 貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，乙方需提供發票及甲方訂單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實後，確認發生費用與乙方提供的發票相符。

3、 在月結算時，乙方需提供普通發票或廣告行業專用發票（税率為：10%）。

五、安裝及運輸

1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式，防止因運輸不當對廣告製作造成損壞，乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。

2、 乙方在安裝過程中如發生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。

3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點，運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

4、 商品運送至甲方指定地點後，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗並辦理相關商品移交手續，商品移交後，商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。

5、 運輸費用由乙方承擔。

6、 每次廣告安裝完畢後，必須由甲方驗收，甲方負責人簽字。

六、交貨地點、交貨期限

1、交貨地點：甲方訂單指定地點。

2、交貨時間：甲方下訂單後,以訂單上甲方要求時間為準，如遇採購方有急單，則當日或以最短時間將甲方要求的廣告製作品送到指定地點（特殊商品除外）。

3、乙方向甲方交貨時，必須由甲方驗收，簽字。

七、檢驗

1、貨到後，甲方按訂單內容收貨，廣告品的規格型號均以訂單要求為準。在交貨時，安裝完畢後，由當事部門主管級以上簽字確認，乙方現場拍照，以郵件形式發回甲方的策劃部，作為結算時的依據。

2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單，確認產品符合要求後甲方在驗收單上簽字確認。月末結款時以驗收單為準。

3、對於更換的產品需在驗收單上註明，對於增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。

4、對於應急製作產品按甲方對產品的要求，乙方保證在協商時間內送到甲方指定地點。

八、質量保證

1、乙方保證所提供所有產品的規格質量符合甲方的標準。如果廣告製品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換後仍不能達到招標書規定標準,甲方有權要求乙方重做。

2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規格、數量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告製品不存在任何瑕疵。

九、售後及其他服務

1、產品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時內進行重做，對於重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。

2、乙方應提供有效的聯繫人和聯繫電話，如有變更，乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨，送貨人應佩戴公司標誌，遵守相關的規章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨；將作好送貨情況交接表，以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。

十、環保和安全要求

1、 乙方承諾所提供廣告製品符合國家環境保護的有關規定，並承擔由此造成的經濟損失。

2 、乙方所提供廣告製品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害，並承擔由此產生的經濟損失。

十一、違約責任

1、合同生效後具有法律責任，甲乙雙方應本着信守合同、友好協商的原則，處理本合同有關事宜。

2、如乙方未按合同規定時間，將廣告製品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告製品（經甲方允許可以延期送的產品除外），每延期一日，乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計不超過合同總價的百分之五。如遇特殊情況，雙方協商處理。

4、如乙方提供的貨物質量與甲方規定不符，甲方有權退貨，並要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。

5、因甲方所提供的資料不全或需改後製作而造成乙方中斷或工期延誤的，由甲方承擔相應責任。

6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時，原合同交貨日期雙方需重新協商解決。

十二、合同的變更和解除

1、除非遇到不可抗力因素，導致本合同不能履行，未經甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同的內容。

2、 對本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權的代表簽字後生效，併成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十三、其他

1、本合同未盡事宜，應由甲、乙雙方協商後以書面形式補充，加蓋甲、乙雙方公司印章並經雙方授權代表簽字後生效。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

3、本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章，並經雙方授權代表簽字後生效。

甲方： 乙方：

代表：（簽章） 代表：（簽章）

聯繫人： 聯繫人：

聯繫電話： 聯繫電話：

關於加工合同範文 篇22

甲方：黃

乙方：餘

原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠，經甲方與合夥人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由於社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合夥人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議： 1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。

2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。 3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峯，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。

4，如乙方在經營一段時間後，想出讓加工廠設備，必須首先徵詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手後，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今後均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峯，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良後果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今後乙方必須在每年的公曆二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。

6，今後乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及税務等一切費用均由乙方自理。

此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。

甲方:

乙方：