通用的定作加工合同（通用3篇）

通用的定作加工合同 篇1

合同編號：_________

定作人：________________

承攬人：________________

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

第一條定作物、數量、規格及報酬

定作物名稱規格：________________

技術標準計量：________________

交貨時間：________________

報酬：______________________

定作報酬計價方式：_________。

合計(大寫)：__________元人民幣。

第二條定作人在簽署合同後______日內向承攬人支付(預付款/定金)_____________元人民幣，餘款支付方式：_________。

第三條定作人提供的材料

材料名稱規格/型號質量標準計量

單位數量提供時間

承攬人應在收到定作人提供的材料後進行檢驗，並在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到後3日內向定作人提出書面異議。

第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，並要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)________。

定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、並通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

第八條定作人收到承攬人交付的定作物後應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：_________

第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從______年____月____日至______年____月____日。保修期內，定作人按合同總價的____________%預留質量保脩金，保修期滿無質量問題的予以退還。

定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，並賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限於停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保脩金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

第十條違約責任：_________

1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限於停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3______%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式________份，雙方各執________份，自雙方加蓋公章之日起生效。

第十三條補充條款

定作人：_______________承攬人：_________

住所地：_______________住所地：_________

電話：_______________電話：_____________

委託代理人：__________委託代理人：_____

通用的定作加工合同 篇2

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 轉包

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

通用的定作加工合同 篇3

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發

現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅

自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協

商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，

不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任

自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報

甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板

以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予

以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金

元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的

木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交

給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對

於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

發包人：木材廠，

法定代表人：(下稱甲方)

承包人：,身份證號碼：

(下稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

一、合同標的

甲方將座落於的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現狀已有充分了解，願意承包加工甲方的上述木材廠，並保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。

2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，採取先繳納後使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;

五、甲方的權利與義務

1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方於本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交

給乙方，並向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協議簽訂後甲方應及時將木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，並享有監督權。

六、乙方的權利與義務

1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權範圍開展各項加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、鬥毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權並必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則後果與經濟責任自負。

6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同並追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營範圍無關

的經營活動。

9、乙方對於木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對於因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

七、違約責任

甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

八、其它

1、協議期滿後，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

2、協議期滿或解除後，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決。

九、本協議經雙方簽字後生效。

十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日