當前位置:萬佳範文網 >

合同 >合同書 >

基本建設工程設備貸款合同書(精選26篇)

基本建設工程設備貸款合同書(精選26篇)

基本建設工程設備貸款合同書 篇1

借款方:

基本建設工程設備貸款合同書(精選26篇)

身份證號碼:

貸款方:

身份證號碼:

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。

第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元,用於_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。

第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條 自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.

第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。

第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,並對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第八條 本合同經雙方簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章後各執一份,報送_________各一份。

借款方(公章)_________

貸款方(公章)_________

負責人(簽字)_________

負責人(簽字)_________

地址:_________

地址:_________

_________年____月____日

_________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇2

編號:  項目名稱:  甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)  依據《民法典》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方經友好協商,就 工程事宜達成一致,為確保工程質量、工期及售後維保工作,保證甲、乙雙方的權利和明確各自的責任和義務,特訂立本合同。  

一、 工程名稱:  

二、 工程地點:  

三、 工程內容及規格:  

四、 經甲乙雙方確認工程固定包乾總造價:  

五、 工程質量:  乙方須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工方案及國家行業相關工藝要求製作、施工,保質保量按期完成工程施工任務。  

六、 甲方責任:  

1、負責與乙方進行效果圖的簽字及確認工作;  

2、負責與乙方的銜接工作,並提供符合施工要求所必要的電源及安全條件;提供與工程配套的供電電源;  

3、負責安裝前的協調工作,保障施工場地具備安裝條件;  

4、甲方因上述原因而致本工程工期延誤,其責任由甲方承擔;  

5、負責辦理政府部門相關審批手續;  

七、 乙方責任:  

1、做好施工安全的防範工作,確保施工安全,若造成業主損失,由乙方負責賠償;  

2、保證工程的施工質量、進度並做好防火安全垃圾處理等工作;  

3、嚴格按照甲方認可的工程材料施工;  

4、負責服從甲方現場管理人員安排,不得造成業主設施、施備的損壞,否則自行賠償;  

5、負責遵守甲方規定的作息制度,並在指定的區域內進行施工作業;  

6、施工期間乙方如造成自身人身或他人人身安全責任事故,其責任全部由乙方承擔。  

八、 施工時間:  合同施工時間(收到甲方首付款之日起):日至年____月日),如在安裝期間遇雨天、大風天等人力不可抗拒因素無法施工或甲方未按合同要求支付工程進度款的,其工期按期順延。  

九、 工程驗收  

1、工程完工後,乙方通知甲方驗收。  

2、若因乙方原因造成工程質量問題,乙方無條件返工。  

十、 工程維護:  

1、乙方對該工程提供驗收合格之日起計算;  

2、維修期內若出現工程質量問題,乙方負責提供全天候的響應服務;  

3、維修期內由於甲方使用不當或合同外因素造成不能正常使用的工程質量問題,維  修費用由甲方承擔;  十

一、付款方式:  合同簽定後,首付工程總造價的30%,即人民幣 元整,工程完工驗收合格後,付工程總造價的70%,即人民幣 。  十

二、不可抗力:  如發生不可抗力,造成本合同不能履行,任何一方均不應本合同產生的或與合同有關的任何事項對另一方有任何賠嘗,終止前已有責任除外。  十

三、違約責任:  因乙方原因無故延長工期或甲方未按合同時間付款,違約方每天向對方支付相當於工程總額5‰的違約金。  十

四、解除合同糾紛方式:  本合同未盡事宜或執行本合同所引起的爭議,甲、乙雙方應友好協商解決,若協商在30天內還不能解決的,可依據國家相關法律、法規,向____市仲裁委員會申請仲裁或按國家“民法典”有關條例向人民法院起訴。  十

五、其他:  

1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執壹份,自簽章之日起生效,具有法律效力。  

2、本合同附件是本合同的組成部分,經雙方簽字,與本合同具有同等法律效力。  

3、本合同附件是:  □效果圖  □雙方認可的其他工程文件及説明  

4、備註:  工程維保熱線:  甲 方: 乙 方:  (蓋章) (蓋章) 委託代理人簽名:____日 期:  委託代理人簽名:____日 期

基本建設工程設備貸款合同書 篇3

甲方:_________________公司

乙方:_____________________________有限公司

關於乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案,經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,並約定根據2、3條款的完成情況於__________年________月_______日前支付__________萬元,_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元,直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項,支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因,甲方不支付違約金。

2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項後,應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方,甲方出具收到手續,否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前,應將涉及該工程的屋頂防水工程做完並驗收合格,否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票,甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。

5、本協議自簽署之日起三日內,雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份,申請法院出具調解書。

6、雙方關於該建設項目的糾紛至法院出具調解書後終結,今後互不追究。但乙方仍應承擔國家的建築物的保修、維修等義務。

7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章後生效,本協議一式叁份,甲、乙雙方各持一份,___________市_________區人民法院一份,同樣有效。

甲方(簽字或蓋章):_________________

法定代表人:_________________ 地址:_________________

乙方(簽字或蓋章):_________________

法定代表人: _________________地址:_________________

_________________年_______ 月 ______日

基本建設工程設備貸款合同書 篇4

甲方(委託人):___________________________

乙方(居間人):___________________________

甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自願、等價有償的原則,達成如下協議:

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託,負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關於該工程項目的重要信息,並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,並同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項,無權取得居間報酬,並且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,並能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那麼在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的税務發票,相關的所得税由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。

3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

2、居間成功後,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內,應支付_______________;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按_______________%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款後____________日內全部結清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後,如果至__________________年__________________月__________________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。

2、如果居間成功,本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):__________________

____________年_________月______日____________年_________月______日

基本建設工程設備貸款合同書 篇5

工程項目名稱:_________________

委託方:_________________

服務方:_________________

工程建設項目管理合同

建設單位:_________________

項目管理單位:_________________

根據國家及地方頒佈的有關法律、法規及條例,結合工程的具體情況,經甲、乙雙方友好協商,甲方委託乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務,並就具體事項達成如下一致協議。

第一條詞語定義

1.1業主:_________________在協議書中約定,具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。

1.2項目管理單位:_________________在協議中約定的,具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的,接受業主單位委託的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。

1.3項目經理:_________________企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委託代理人。

1.4設計單位:_________________指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.5監理單位:_________________指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.6代理單位:_________________指受發包人的合法委託,以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作,並具有相應資質等級證書的單位。

1.7承包單位:_________________在協議書中約定,被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。

1.8造價諮詢單位:_________________指業主委託的負責本工程造價諮詢並取得相應工程造價諮詢資質等級證書的單位。

1.9工程:_________________指業主和管理單位在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.10項目管理酬金:_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。

1.11工程前期:_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。

1.12施工準備期:_________________自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。

1.13施工實施期:_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。

1.14竣工驗收期:_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務,提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。

1.15造價諮詢:_________________指具有造價諮詢資質的單位受發包方的委託對工程項目進行造價控制的活動。

1.16施工監理:_________________指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。

1.17管理期限:_________________協議書中約定的服務期限。

1.18開工日期:_________________指發包人、承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.19竣工日期:_________________指發包人、承包人在協議書中約定,承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.20圖紙:_________________指發包人提供或由承包人提供並經發包人批准,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套説明和有關資料)。

1.21合同關係:_________________指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關係。

1.22管理關係:_________________指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。

1.23施工場地:_________________指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。

1.24書面形式:_________________指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。

1.25工程項目總投資:_________________指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。

1.26項目建設週期:_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。

1.27竣工驗收:_________________指承包人按合同完成的項目全部任務,經驗收合格,由發包人組織驗收的活動。

1.28竣工結算:_________________指承包方全部完成了協議書中約定的內容,交工之後,向發包方進行的最終工程價款結算的活動。

1.29竣工決算:_________________指建設項目竣工後,由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況説明書的活動。

1.30竣工備案:_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。

1.31聯動試車:_________________指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前,按照設計規定的工程質量標準,進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。

1.32違約責任:_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.33索賠:_________________指在合同履行過程中,對於並非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償的要求。

1.34不可抗力:_________________指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.35小時或天:_________________本合同規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最後一天,但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

1.36審計:_________________由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。

1.37項目管理月報:_________________由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。

1.39指定分包:_________________指由發包方指定單位分包部分工程內容。

1.40竣工資料:_________________指在協議中約定或按國家有關規定,承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。

1.41重大變更:_________________指業主或由於客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上,分期或合併建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。

1.42業主代表:_________________業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。

第二條組成本合同的文件

1、本項目管理合同;

2、附件:_________________項目管理的工作內容和職責(若分列);

3、本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同文件。

第三條工程概況

工程名稱:_________________

工程地點:_________________

建築面積:_________________

項目建安總投資(暫):_________________

第四條項目管理服務方式

本工程由甲方委託乙方並在甲方領導下實施項目管理,提供全過程建設管理和諮詢服務。

乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段,根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業諮詢服務。

第五條項目管理的依據

1、項目管理合同文件;

2、與本工程建設有關的政府部門的批准文件;

3、與本工程有關的其它合同文件;

4、經業主批准的項目管理計劃書;

5、與工程有關的工程建設法規、規範、驗收標準。

甲方(蓋章)                                

法定代表人(簽章)                                

乙方(簽章)                                

年              月              日  

基本建設工程設備貸款合同書 篇6

合同編號:

出租方:

承租方:

簽訂地點:

簽訂時間:年 月 日

根據《民法典》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:

第二條租賃期限

自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。

第三條租金

租金收取:

第四條押金(保證金)

經雙方協商,出租方收取承租方押金元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金後,押金餘額退還承租方。

第五條租賃物資的維修保養

租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,並負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

第六條出租方變更

一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。

第七條違約責任:

1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。

2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。

3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金%的違約金。

4.其它違約行為。

二、承租方違約責任:

1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。

2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。

3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

4.其它違約行為。

第八條爭議的解決方式

第九條其它約定事項

第十條本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。

出租方(章)承租方(章)

單位地址: 單位地址:

法定代表人:法定代表人:

(或委託代理人)(或委託代理人)

電話: 電話:

電掛: 電掛:

郵政編碼:郵政編碼:

開户行: 開户行:

帳號:帳號:

________年______月______日

基本建設工程設備貸款合同書 篇7

甲方:_________________(以下簡稱甲方)乙方:_________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。

一、工程名稱:_________________地點:_________________

二、承包方式

三、工程承包內容

四、合同價款

五、付款方式

六、總工期要求個工作日。

七、甲方責任

1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。

2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

八、乙方責任

1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,並符合驗收要求。

2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:_________________質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。

九、工程質量、安全及保修

1.乙方應按照甲方要求精心施工,工程質量符合驗收標準。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

3.工程竣工驗收後,乙方對施工的工程質量負責保修一年。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:_________________

第一種解決方式:_________________雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;

第二種解決方式:_________________向有管轄權的人民法院起訴。

十一、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字蓋章後生效。

甲方:_________________乙方:_________________

代表:_________________代表:_________________

_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

基本建設工程設備貸款合同書 篇8

委託人:監 理 人:

經雙方協商一致,簽訂本合同。

第1條 委託人委託監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:

1、工程名稱: 橋改造工程 。

2、工程地點: * 區境內 。

3、工程規模:橋樑全長12米,寬5米 。

4、總 投 資: 。

第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。

第3條 下列文件均為本合同的組成部分:

1、監理投標書或中標通知書;

2、本合同標準條件;

3、本合同專用條件(包括補充合同)。

4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。

第4條 監理人向委託人承諾,按照本合同的規定,承擔本合同專用條件中議定範圍內的監理業務。

第5條 委託人向監理人承諾按照本合同註明的期限、方式、幣種,向監理人支付報酬。

第6條 本合同自 年 月 日開始實施,至本工程備案驗收完成之日(工程施工監理期為日曆日 天)。

第7條 本合同一式 陸 份,均具有同等法律效力,其中,委託人 三 份,監理人 三 份。

委 託 人: 監 理 人:

(簽章) (簽章)

住 所: 住 所:

法定代表人:(簽章) 法定代表人:(簽章)

代 表: 代 表:

開 户 銀行: 開 户 銀行:

賬 號: 賬 號:

郵 編: 郵 編:

電 話: 電 話:

本合同簽訂於: 年 月 日

基本建設工程設備貸款合同書 篇9

甲方(供方)____市設備有限公司  乙方(需方):哈爾濱(法人代表)  甲、乙雙方本着《民法典》及有關法規的規定,經友好協商,達成如下條款,以資雙方共同遵守:  

一、定貨明細:乙方向甲方購買以下常規產品:  注:

1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算  

2、以上價格不含税,  

3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、  

二、質量檢驗:  

1.質量標準:按國家有關規定標準驗收  

2.尺寸要求:以乙方下單尺寸為標準。  

3.包裝要求:貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求,並符合乙方標準包裝,包裝費含在產品報價中。  

三、付款方式:  本合同簽訂後,乙方一次性支付合同總額的即人民幣:元作為訂金,甲方在收到乙方訂金後開始下單生產,天內生產完工,第天內乙方需付清餘款元,貨從中山發出,天內到達上海。  

四、交貨方式、交貨時間、交貨地點:  

1.交貨方式:先付款再發貨,一次性送至乙方指定的上海工地  

2.交貨時間:自收到定金之日起15天內貨到達上海  

3.交貨地點:上海  

五、產品接收及檢驗:貨到達指定地點後,供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請,需方需有專人(要有委託書)負責點數、驗貨,並簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客户確定的樣板型號標準驗收。)  

六、對產品提出異議的時間和辦法:  乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時,應於____日內向甲方提出書面異議,甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋,如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求,甲方將無償更換,如果在竣工後,____日內乙方未提出任何書面異議,即乙方已確認所有安裝的產品合格!  

七、違約責任  

1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,並承擔因此所造成的損失;  

2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;  

3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的,乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,並承擔因此所造成的損失;  

九、其他條件  

1.合同變更:甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容,如需變更,應由雙方協商確定後進行。  

2.本合同雙方簽字後生效,凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。  

3.未盡事宜,雙方可以補充協議的方式予以補充,補充協議與本合同具有同等法律效力。  

4.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效率,自簽字之日起生效。  甲方(簽名):乙方(簽名):  地址地址:____日期日期

基本建設工程設備貸款合同書 篇10

合同編號:_________________

簽約地點:_________________

甲方:_________________

乙方:_________________

根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自願、互利互惠的基礎上,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,特簽訂以下合同條款。

一、合同標的物

1、本合同標的物為建設工程用扣件,由甲方向乙方購買。

甲方要求符合承建工程的

國家規定的扣件的標準。

4、乙方向甲方提供之扣件應是國家規定有相應生產資質企業所生產。

二、合同期限

本合同期限為:_________年______月______日起,至乙方第一次送貨起至貨物供完止。

三、供貨及驗收

1、甲方向乙方購買之扣件,由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點,乙方送貨所發生的所有費用由乙方自行承擔。

2、送貨方式為

3、甲方需乙方送貨應於送貨前日通知乙方,乙方應按照具體送貨時間準備貨物,保證按時到貨。貨到時,甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。

4、乙方送貨途中發生鋼管損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔,甲方不予承擔。

5、乙方將扣件送至合同約定的確地點後,甲方檢驗後收貨,具體步驟如下:

貨到後,乙方提供供貨清單,甲方在驗。檢驗人員負責檢驗貨物數量、質量、損耗等方面情況。

甲方驗收貨物時乙方應有相關人員在場,驗收合格後,雙方負責驗貨人員在貨物清單上簽字確認相關數據。

檢驗合格後甲方正式收貨物,並在貨物清單上簽字確認,乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證,否則甲方不予付款。

貨物驗收不合格,甲方向乙方在場人員説明情況後,對相關數據不予確認,並有權要求乙方調換貨物、退貨、補貨,因此造成乙方損失的,由乙方自行負擔。

四、貨款支付

貨款支付採取以下第

1、乙方下______月申請貨款支付。甲方對乙方要求的款項在______日內核準後,在付款申請書上簽字確認,乙方憑此付款申請書要求甲方付款,甲方應於天內付清甲方簽字確認的付款金額。

2、其他付款方式:

3、貨款的支付採取支票、轉帳等非現金方式進行。

4、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。

五、雙方權利義務

甲方:

1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款,否則甲方違約。

2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗,並收貨,對檢驗不符的貨物,甲方有權退或要求乙方換貨,由此造成乙方損失的,乙方自行負擔,甲方不承擔任何責任。

4、對因扣件質量不符造成甲方工程損失的,甲方有權要求乙方承擔違約責任,並承擔相應損失。

乙方:

1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定質量、數量的扣件。如乙方提供的扣件質量存在暇疵、數量減少等不符約定情況,乙方違約。

2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物。否則,乙方違約,並應承擔由此造成甲方的損失。

3、乙方有權利要求甲方支付已送貨物款項。

甲方:____________乙方:____________

基本建設工程設備貸款合同書 篇11

工程名稱:__________________________________

工程地點:__________________________________

合同編號:__________________________________

由設計人編填)

設計證書等級:______________________________

發包人:____________________________________

設計人:____________________________________

簽訂日期:__________________________________

深圳市規劃與國土資源局監製

發包人:____________________________________

設計人:____________________________________

發包人委託勘察人承擔______________________________工程設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條本合同依據下列文件簽訂

1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》。

1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

1.5建設工程批准文件。

第二條本合同設計項目的內容

2.1工程名稱:__________________________

2.2設計指標

建設用地面積

建築總面積

規定建築面積

建築高度或層數

建築覆蓋率

第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件:

序號,資料及文件名稱,文件編號,份數,提交日期,有關事宜。

《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件:

序號

資料及文件名稱

份數

提交日期

有關事宜

第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

付費次序

佔總設計費%

付費額(元)

付費時間(由交付設計文件所決定)

第一次付費

20%定金

20%定金

説明:1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時,雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行後,定金抵作設計費。

第六條雙方責任

6.1發包人責任:

6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內向設計人提交資料及文件,並對其完整性、正確性及時限負責,發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內,設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

6.1.3發包人變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

在未籤合同前發包人已同意,設計人為發包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。

6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發包人應根據設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。

6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。

6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,設計人有權向發包人提出索賠。

6.2設計人責任:

6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定,有關工程強制性標準,國家和地方技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求,進行工程設計,技術經濟指標符合《深圳市建築技術經濟指標計算規定》,按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,並對其負責。

6.2.2設計人採用的主要技術標準是:__________________

6.2.3設計合理使用年限為__________________年。

6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

6.2.5設計人交付設計資料及文件後,按規定參加有關的設計審查,並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費,收費額由雙方商定。

6.2.6設計人應保護髮包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失,發包人有權向設計人索賠。

第七條違約責任

7.1在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的,發包人應根據設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。

7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發包人均按7.l條規定支付設計費。

7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責採取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

7.4由於設計人自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。

7.5合同生效後,設計人要求終止或解除合同,設計人應雙倍返還定金。

第八條其他

8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術諮詢服務合同。

8.2設計人為本合同項目所採用的國家或地方標準圖,由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數,設計人另收工本費。

8.3本工程設計資料及文件中,建築材料、建築構配件和設備,應當註明其規格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產廠、供應商,發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發包人承擔。

8.4發包人委託設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人蔘加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發包人支付。

8.5發包人委託設計人承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。

8.6由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

8.7本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事後又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。

8.8本合同一式____________份,發包人____________份,設計人____________份。

8.9本合同經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。

8.10本合同生效後,按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務後,本合同即行終止。

8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

8.12其它約定事項:_______________________________

發包人名稱:______________設計人名稱:_______________

(蓋章)(蓋章)

法定代表人:(簽字)______法定代表人:(簽字)_______

委託代理人:(簽字)______委託代理人:(簽字)_______

住所:____________________住所:_____________________

郵政編碼:________________郵政編碼:_________________

電話:____________________電話:_____________________

傳真:____________________傳真:_____________________

開户銀行:________________開户銀行:_________________

銀行帳號:________________銀行帳號:_________________

建設行政主管部門備案:____鑑證意見:_________________

備案號:__________________經辦人:___________________

備案日期:____年___月___日鑑證日期:_____年___月___日

看了“深圳市建設工程合同範本”的人還看了:

4.深圳市家政服務合同範本

基本建設工程設備貸款合同書 篇12

甲方:_________  乙方:_________  雙方經充分協商,達成如下協議:  

第一條總則  

一、井位  

1.鑽井施工地點:_________;  

2.地形圖:_________;  

3.井位設計圖:_________;  

4.地層構造圖:_________.  

二、國家、部、局對鑽進工程施工的批准投資計劃、工程項目,設計任務書等文件號及影印件。  

三、井別:_________.  

四、鑽井口數:_________.  

五、井深結構:_________.  

六、質量:  

1.井身質量合格率_________,  

2.固井質量合格率_________.  

七、價格  

1.調整井單價_________元米,合計金額_________元  

2.開發井單價_________元米,合計金額_________元  

第二條工程期限本合同鑽井工程自________年____月____日開鑽至________年____月____日全部鑽完。在組織鑽井工程施工中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限;  

一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;  

二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續施工者;  

三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鑽井施工條件,被迫停工或不能繼續施工者。  

第三條鑽前準備  

一、甲方在開鑽前應辦妥徵地拆遷和井場道路的墊方;清除施工場地及進出道路範圍內影響施工的原有建築物、構築物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鑽機安裝搬運的道路。  

二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鑽井深、層位和完井要求,負責鑽井區塊的斷層分佈圖;斷層數據;小層平面圖;構造圖和鄰井圖壓力資料數據,並向乙方進行地質和工程技術要求交底。  

三、乙方在開鑽前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙,參加地質設計交底,編好施工圖預算,負責安排鑽機運行計劃,施工方案,做好一切施工準備。  

第四條工程款結算  

一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金,確定承包費用。對承包範圍以外的費用,按規定結算。  

二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在____日內按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方,作為乙方備料及施工費。  

第五條施工與設計變更  

一、乙方在組織施工中,必須為油田開發着想,嚴格按照部、局頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工。  

二、在鑽井施工中,乙方必須堅持按技術要求施工,甲方派員監督。任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方井噴、卡鑽等事故和費用增加,應由甲方負擔;  

1.鑽井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發現並通知甲方,甲方接到通知後立即(當天)提出修改或變更設計,經雙方同意後方可改變施工計劃,由此而引起的費用增加,由甲方承擔,並由甲方賠償乙方的經濟損失。  

2.鑽井施工中如有設計變更,超出原設計標準或加大鑽井難度時,需經上級有關部門審批同意,甲乙雙方辦理有關增加的生產費用手續後方可施工,費用由甲方承擔。在設計變更尚未批准前,任何一方不得強行施工。  

3.甲方未盡協助義務給乙方造成損失。  

三、在鑽井施工中,由乙方本身原因造成的損失自理。  

四、鑽井是隱蔽工程,乙方在施工中必須按標準操作,做好每一道工序的記錄,接受甲方的監督、檢查、驗收。  

五、甲方遇到特殊情況,要求乙提前完____區塊鑽井任務的,由雙方協商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔。  

第六條完井驗收、結算與保修  

一、乙方在完井前____日,應及時通知甲方,如甲方不能按期驗收,須提前通知乙方,並與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收,其間發生的管理費、車輛費由甲方負擔。  

二、施工完畢的井要以部、局的統一質量驗收標準為依據,甲方不準提高驗收標準。  

三、經檢驗合格的井,從驗收即日起為移交完畢。移交後發生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物,乙方概不負責。  

四、由於甲方提供的資料、數據不準確或其他原因,造成鑽井質量不合格,由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費,窩工費按每小時_________元計算。  

五、因乙方本身原因造成不合格的井,由乙方自己承擔。  

六、施工完畢並已驗收合格交給甲方的井,甲方在未射孔之前,若出現管內外冒油、水、氣現象,乙方負責保修,保修期為六個月,超過保修發生管內外噴冒氣油、水,乙方不予負責。  

第七條獎勵、懲罰與仲裁  

一、乙方在保證工程質量的前提下,提前完成鑽井任務,為甲方提前投產  創造了條件,增加了效益,甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵。  

二、甲方不能隨意藉故拖欠或拒付乙方施工完畢、並已驗收合格的井,如逾期不付,甲方應增付未付款項的利息。  

三、合同糾紛的解決方式。  

第八條工傷事故  乙方有責任教育工人,嚴格執行操作規程,文明生產、安全施工、防火防盜。在施工中發生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經濟損失,均由乙方自負,不得因此影響工程進度。  

第九條附則  

一、本合同條款如對特別情況尚有未説盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定擬定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同牴觸。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分,具有合同效力。  

二、本合同訂立之前,雙方簽訂的工程協議書,在簽訂本合同後可作為本合同之附件,與本合同牴觸之處,以本合同為準。  

第十條合同附件(略)  

一、鑽井施工圖紙;  

二、地形圖;  

三、井位設計圖;  

四、地層構造圖;  

五、國家、部、局對鑽井工程施工的批准投資計劃、工程項目、設計任務書等文件影印件_________份。  甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________  負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________  ________年____月____日________年____月____

基本建設工程設備貸款合同書 篇13

(甲方)發包人: 

(乙方)承包人: 

法定代表人: 黃海建 證書等級: 一級 電 話:

(甲方)委託(乙方)承包人建造 1#廠房 建造工程,經雙方協商簽訂合同,合同依據如下:

1.1依《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國建築法》 《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。

1.2國家及地方有關建築工程管理法規和規章。

1.3建築建設工程,設計院設計建造施工圖批准文件去執行。

2.1本合同建造項目內容:名稱、規模、階段完工時間表、投資及建築工程費用表見下表: 所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工,1#廠房報價如下表格:

2.2乙方承包甲方所發包之工程,為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用,乙方 5%的保脩金 。

2.3乙方保證按工程進度,準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工,經雙方協商解決。

2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設,甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。

2.5乙方若停工十日以上,未能繼續依合同建造,甲方可書面通知乙方後,自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工,繼續完成乙方未完成的建造工作,甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)

3.1本合同建造費,估算為 人民幣,甲方需依工程進度和合同要求,準時付款給乙方。付款支付如附件一。

4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容,在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件,並對其完整性、正確性負責,(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。

4.2(甲方)發包人變更委託建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料較大修改,以致(乙方)承包人需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同),重新明確有關條款外,(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。

4.3在未簽訂合同籤(甲方)發包人已同意,(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計,報價應按收費標準相應支付建造費用。

4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權,設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。未經(甲方)發包人同意,(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用於好本合同外的項目。

5.1(乙方)承包人應按國家技術規範、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求,進行施工建設,按合同規定的進度要求,提交質量合格的材料、物料和輔料並保證施工品質。

5.2(乙方)承包人建築施工建築物合理使用年限最少為 年。

6.1在合同履行期間,(甲方)發包人要求終止或解除合同,(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。

6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每週應承擔支付千分之一的逾期違約金,逾期超過30天時,(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作,並書面通知(甲方)發包人。

6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。由於(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失,(乙方)承包人除書面通知甲方,並負責採取補救措施外,不承擔任何責任。

6.4合同生效後,(甲方)發包人要求終止或解除合同,(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。

7.1本工程設計資料及文件中,建築材料、建築構件和設備,都註明其規格、型號、性能等技術指標,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。

7.2由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

7.3本合同發生爭執時,雙方當事人應及時協商解決,也可以由當地行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事後又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。

7.4本合同一式三份,發包人二份,承包人一份。

7.5本合同經雙方簽章並在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金後生效。

7.6本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇14

發包人: (簡稱甲方)  承包人: (簡稱乙方)  依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。  

一、工程概況  

1、工程名稱:  

2、工程地點: ;  

3、工程範圍:二樓房頂鋼架 。  

4、承包方式: 包工包料。  

5、承包面積為 ㎡,每平方價格為 元。  

二、合同價款  總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫 。  

三、付款方式  付款方式:工程完工後經甲方驗收合格後一週內付清全部工程款。  本合同未盡事宜,經發包人與勘察人協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章後生效,一式貳份,發包人與承包人各執壹份。  甲方:  乙方:________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇15

聘用單位:  被聘人:________年____月____日  專職安全員聘用合同  聘用單位:湖南XX公司 (以下簡稱甲方) 被聘人: (以下簡稱乙方)  

一、聘用工作崗位  甲方聘用乙方為 項目部專職安全員。  

二、聘用工作內容  

1、認真貫徹執行《建築法》和有關的建築工程安全生產法律、法規,堅持“安全第

一、預防為主”的方針,具體落實上級主管部門有關管理規定和公司的各項安全生產規章制度。  

2、參與各項方案安全措施的編制,有權行使安全一票否決制。  

3、配合有關部門做好對施工人員的三級安全教育、節假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓取證工作,並記錄在案。健全各種安全管理台帳。  

4、參加每週一次以上的定期安全檢查,及時處置施工現場安全隱患,參與制定整改和預防措施。  

5、監督、檢查操作人員的遵章守紀。制止違章作業,嚴格安全紀律,當安全與生產發生衝突時,有權制止冒險作業。  6組織、參與安全技術交底,對施工全過程的安全實施控制,並做好記錄。  

7、掌握安全動態,發現事故苗子並及時採取預防措施,組織班組  開展安全活動。  

8、檢查勞動保護用品的質量,反饋使用信息,對進入現場使用的各種安全用品及機械設備,配合材料部門進行驗收檢查工作。  

9、貫徹安全保證體系中的各項安全技術措施,組織參與安全設施、施工用電、施工機械的驗收。  

10、協助上級部門的安全檢查,如實彙報工程項目或生產中的安全狀況。  1

1、負責一般事故的調查、分析,出處理意見,協助處理重大工傷事故、機械事故,並參與制訂糾正和預防措施,防止事故再發生。  1

2、參與對施工班組和分包單位的安全技術交底、教育工作,負責對分包單位在施工過程中的安全連續監控,並作好監控記錄。  

三、聘用期限________年____月日至 項目部工程竣工。  

四、聘用報酬  甲方確保乙方月薪 元,年終獎視工作業績、工作時間進行發放。  

五、雙方的權利和義務  

1、甲方確保乙方任職期內合法權益和工作待遇。  

2、乙方必須嚴格遵守國家法律法規和公司各項規章制度,嚴格履行專職安全員的工作職責。  

3、完成公司和項目部交辦的各項工作任務。  

六、辭聘或解聘事宜  

1、如解聘或辭聘,乙方應及時向甲方及項目部負責人提供移交的各項資料和手續。  

2、下列情況可立即解聘。  

①、乙方不能勝任崗位工作的。  

②、乙方嚴重違法亂紀或工作嚴重失職的。  

③、乙方因患病或非公受傷超過60天;因公受傷醫療期滿60天后不能從事崗位工作的。  

3、下列情況下,乙方可辭聘  

①、連續三個月領不到薪金的  

②、乙方的其他合法權益受到嚴重侵害的  以上合同所列條款,雙方必須共同遵守執行,本合同自簽訂之日起生效,其他未盡事宜雙方共同協商解決。  合同一式四份,甲乙雙方及公司分管負責人、項目部負責人各執一份。  甲方(簽章):  甲方項目經理部負責人(簽章):  乙方(簽章):  簽訂時間:年____月日

基本建設工程設備貸款合同書 篇16

合同編號:_________

發包方:_________

監理方:_________

為了確保工程建設質量,提高工程建設水平,充分發揮投資效益,促進工程建設監理事業的健康發展,發包方基於(中華人民共和國民法典)、(工程建設監理規定)、(中華人民共和國建築法)等單行法律、法規有關監理的規定,委託有監理資質的監理機構依據國家批准的工程項目建設文件、有關工程建設的法律、法規,對_________工程建設實施的監督管理。

第一條 下列名詞和用語,除上下文另有規定外,具有本條所賦予的涵義:

1.“工程項目”是指發包方委託監理方實施建設監理的工程建設項目。

2.“發包方”是指承擔直接投資責任的、委託監理業務的法人以及其合法繼承人。

3.“監理方”是指承擔監理業務和監理責任的法人以及其合法繼承人。

4.“監理機構”是監理方派駐本工程項目現場直接承擔監理業務實施的組織,由總監理工程師、監理工程師和監理員以及其他人員組成。

5.“建設工程監理”是監理工程師根據本合同約定履行其職責,包括正常的監理工作和額外的監理工作。

6.“總監理工程師”是由監理方提名並經發包方同意後,委派到監理方履行本合同的現場負責人。

7.“承包方”是指與發包方簽訂工程建設合同的施工人。

8.“天”是指任何一個午夜至下一個午夜之前的時間段。

9.“月”是根據公曆從一個月份中的任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時段。

10.“本合同”指經雙方簽署並生效的本監理合同。

11.“工程建設合同”是指發包方與承包方所簽署並生效的有關本工程項目建設的合同。

12.“進駐”是指監理方和監理方人員進入工地,開始實施或準備實施監理業務的行為。

13.“現場”是指建設項目實施的場所。

14.“地方法規和規章”是指省級人民代表大會或常務委員會和人民政府所制定的法規和規章。

15.“第三方”是指除發包方、監理單位以外與工程建設有關的當事人。

第二條 適用法律、法規、規章和監理依據

1.適用於本合同的法律、法規和規章是中華人民共和國法律、行政法規以及國務院有關部門的規章和工程所在地的地方法規和規章。法律是由全國人大及常委會制定的。行政法規是由國務院制定的。

2.監理工作的依據是國家的法律、法規、規章和技術標準、經有關部門批准的工程項目建設文件以及工程建設合同文件和本合同文件。這裏的技術標準是工程建設標準的一種。工程技術標準是指在工程建設中各類工程的勘查、規劃、設計、施工、安裝、驗收等需要協調統一的事項所需要制定的標準。工程建設標準可分為強制性標準和推薦性標準,前者時必須執行的標準,後者是自願採用的標準,經過雙方簽訂合同予以確認,經合同確認的推薦性標準也必須嚴格執行。設計文件是施工的依據,同時也是監理依據。施工單位應該按設計文件進行施工。監理單位應該按照設計文件對施工活動進行監督管理。

第三條 監理合同的書寫、解釋和説明,以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時,以漢語合同文本為準。

第四條 工程

(一)工程概況

1.工程名稱:_________工程

2.工程地點:_________

3.工程規模及特性:_________

4.工程總投資:_________,靜態:_________,動態:_________

5.工程總工期:_________天,其中:

(1)開工日期:本合同工程定於_________年_________月_________日開工,從簽訂合同後第_________日算起

(2)竣工日期:本合同工程定於_________年_________月_________日竣工

(3)凡是延期開工或順延工期的約定,都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎

(二)工程監理

1.監理範圍:本合同監理屬於下列第_________項:

(1)大、中型工程項目;

(2)市政、公用工程項目;

(3)政府投資興建和開發建設的辦公樓、社會發展事業項目和住宅工程項目;

(4)外資、中外合資、國外貸款、贈款、捐款建設的工程項目。

2.監理內容:控制工程建設的投資、建設工期和工程質量;進行工程建設合同管理,協調有關單位間的工作關係。

3.建設監理:本工程監理收費按照國家和現行市場收費標準執行。經雙方商定監理收費以工程預算額_________計算,估算總收費_________元,金額大寫_________待工程結束後進行結算。

(1)本合同生效時,發包方向監理方預付估算監理費總額的20%作為合同定金,監理工作完成後,定金抵做工程監理費。

(2)工程進度過半時,發包方向監理方撥款付應付監理費總額的50%(不含定金)。

(3)工程驗收合格後,發包方向監理方按監理概算結清全部工程監理費。

(4)如果發包方在規定的支付期限內未支付監理酬金,自規定支付之日起,應當向監理方補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最後一日銀行貸款利息率乘以拖欠酬金時間計算。

4.工程監理期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第五條 建設監理合同的組成文件及解釋順序

1.監理委託函或中標函

2.監理合同書

3.監理實施過程中雙方共同簽署的補充文件

4.合同條款

5.監理招標書(或委託書)

6.監理投標書(或監理大綱)

上列合同文件為一整體,代替了本合同書籤署前雙方簽署的所有的協議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。

第六條 監理方權利義務

(一)監理方義務

1.向發包方報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃,完成監理合同中約定的監理工程範圍內的監理業務。項目監理機構不得從事所監理工程的施工和建築材料、構配件以及建築機械、設備的經營活動。

2.監理方在履行本合同的義務期間,應運用合理的技能,為發包方提供與其監理機構水平相適應的諮詢意見,認真、勤奮地工作。幫助發包方實現合同預定的目標,公正地維護各方的合法權益。

3.監理方使用發包方提供的設施和物品屬於發包方的財產。在監理工作完成或中止時,應將其設施和剩餘的物品庫存清單提交給發包方,並按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。

4.在本合同期內或合同終止後,未徵得有關方同意,不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。

5.監理方不得轉讓監理業務。

6.監理方不得承包工程,不得經營建築材料、構配件和建築機械、設備。

7.監理方在監理過程中因過錯造成重大經濟損失的,應承擔一定的經濟責任和法律責任。

8.監理方不得與所監理工程的建設單位、建築業企業或建築材料、建築構配件和設備供應單位有其他利害關係。

9.監理方與承包方串通,為承包方謀取非法利益,給發包方造成損失的,應當與承包方承擔連帶賠償責任。

10.工程監理人員必須嚴格遵守監理工作職業規範,公正、及時地處理監理事務,不得利用職權謀取不正當利益。

(二)監理方權利

1.發包方在委託的工程範圍內,授予監理方以下監理權利:

(1)選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。

(2)選擇發包設計單位和施工分包單位的確認權與否定權。

(3)對工程建設有關事項包括工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和使用功能要求,向發包方的建議權。

(4)工程結構設計和其他專業設計中的技術問題,按照安全和優化的原則,自主向設計單位提出建議,並向發包方提出書面報告;如果由於擬提出的建議會提高工程造價,或延長工期,應當事先取得發包方的同意。

(5)工程施工組織設計和技術方案,按照保質量、保工期和降低成本的原則,自主向承建商提出建議,並向發包方提出書面報告;如果由於擬提出的建議會提高工程造價、延長工期,應當事先取得發包方的同意。

(6)工程建設有關的協作單位的組織協調的主持權,重要協調事項應當事先向發包方報告。

(7)報經發包方同意後,發佈開工令、停工令、復工令。

(8)工程上使用的材料和施工質量的檢驗權。對於不符合設計要求及國家質量標準的材料設備,有權通知承建商停止使用;不符合規範和質量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業,有權通知承建商停工整改、返工。承建商取得監理方復工令後才能復工。發佈停、復工令應當事先向發包方報告,如在緊急情況下未能事先報告時,則應在24小時內向發包方作出書面報告。

(9)工程施工進度的檢查、監督權,以及工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規定的竣工期限的簽訂權。

(10)在工程承包合同約定的工程價格範圍內,工程款支付的審核和籤認權,以及結算工程款的.複核確認權與否定權,未經監理方簽字確認,發包方不支付工程款。

2.監理方在發包方授權下,可對任何第三方合同規定的義務提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用,或質量、進度,則這種變更須經發包方事先批准。在緊急情況下未能事先報發包方批准時,監理方所作的變更也應儘快通知發包方。在監理過程中如發現承建商工作不力,監理方可提出調換有關人員的建議。

3.在委託的工程範圍內,發包方或第三方對對方的任何意見和要求(包括索賠要求),均必須首先向監理方提出,由監理方研究處置意見,再同雙方協商確定。當發包方和第三方發生爭議時,監理方應根據自己的職能,以獨立的身份判斷,公正地進行調解。當其雙方的爭議由政府建議行政主管部門或仲裁機關進行調解和仲裁時,應當提供作證的事實材料。

第七條 發包方權利義務

1.實施監理前,項目法人應當將委託的監理單位、監理的內容、總監理工程師姓名及所賦予的權限,書面通知被監理單位。

2.發包方應該負責工程建設的所有外部關係的協調,為監理工作提供外部條件。

3.發包方應當在雙方約定的時間內免費向監方提供與工程有關的為監理方所需要的工程資料。

4.發包方應當在約定的時間內就監理方書面提交併要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

5.發包方應當授權一名熟悉本工程情況能迅速作出決定的常駐代表,負責與監理方聯繫。更換常駐代表,要提前通知監理單位。

6.發包方應當將授權監理單位的監理權限,監理機構主要成員的職能分工,及時書面通知已選定的第三方,並在與第三方簽訂的合同中予以明確。

7.發包方應當為監理方提供如下協助:

(1)獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產廠家名錄。

(2)提供與本工程有關的寫作單位、配合單位的名錄。

8.發包方有選定工程總設計單位和總承包單位,以及與其訂立合同的簽訂權。

9.發包方有對工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和設計使用功能需求的認定權,以及對工程設計變更的審批權。

10.監理方調換總監理工程師必須經發包方同意。

11.發包方有權要求監理方提交監理工作月度報告及監理業務範圍內專項報告。

12.發包方有權要求監理方更換不稱職的監理人員,直到終止合同。

第八條 監理方責任

1.在監理方的責任期即監理合同有效期內,如果因工程建設進度的推遲或延誤而超過約定期限,雙方應進一步約定相應延長的合同期。

2.監理方在責任期內,應當履行監理合同中約定的義務。如果因監理方過失而造成經濟損失應當向發包方進行賠償。累計賠償總額不應超過監理酬金數(除去税金)。

3.監理方對第三方違反合同規定的質量要求和完工(交圖、交貨)時限,不承擔責任;因不可抗力導致監理合同不能全部或部分履行,監理方不承擔責任。

4.監理方向發包方提出賠償要求不能成立時,監理方應當補償由於該索賠所導致發包方的各種費用支出。

5.監理方在責任期內如果失職,應當承擔責任,賠償損失的計算方法:賠償金=直接經濟損失×酬金比率(扣除税金)。

第九條 發包方責任

1.發包方應當履行監理合同約定的義務,如果違反則應當承擔違約責任,賠償給監理方造成的經濟損失。

2.發包方如果向監理方提出的賠償要求不能成立,則應當補償由該索賠所引起的監理方的各種費用支出。

第十條 合同生效、變更與終止

1.合同自簽字之日起生效。

2.由於發包方或第三方原因使監理工作受到阻礙或延誤,以致增加了工作量或持續時間,則監理方應當將此情況與可能產生的影響及時通知發包方。由此增加的工作量視為附加工作,完成監理業務的時間應當相應延長,並得到額外的酬金。

3.在監理合同簽訂後,實際情況發生變化,使得監理方不能全部或部分執行監理業務時,監理方應當立即通知發包方。該監理業務的完成時間應予延長。當恢復執行監理業務時,應當增加超過42天的時間用於恢復執行監理業務,並按雙方約定的數量支付監理酬金。

4.發包方如果要求監理方部分或全部暫停執行監理業務或終止監理合同,則應當在56天內通知監理方,監理方應立即安排停止執行監理業務。當發包方認為監理方無證當理由而未履行監理義務時,可向監理方發出致命其未履行義務的通知。若發包方發出通知後21天內每收到滿意答覆,可在第一個通知發出後35天內發出終止監理合同的通知,監理合同即行終止。

5.監理方在應當獲得監理酬金之日起30天內仍未收到單據,而發包方又未對監理方提出任何書面意見時,或根據第3、4點已暫停執行監理方提出任何書面意見時,監理方可向發包方發出終止合同的通知。如果終止監理合同的通知發出後14天內未得到發包方答覆,可進一步發出終止合同的通知,如果第二次通知發出後42天內仍未得到發包方答覆,可終止合同,或自行暫停或繼續暫停執行全部或部分監理業務。

6.監理方由於非自己的原因而暫停或終止執行監理業務,其善後工作以及恢復執行監理業務的工作,應當視為額外工作,有權得到額外的時間和酬金。

7.合同的協議終止並不影響各方應有的權利和應當承擔的責任。

第十一條 違約責任

1.由發包方原因要求終止合同,發包方應至少提前2個月通知監理方,並要承擔違約責任,支付約定賠償費用。

2.由監理方原因要求終止合同,監理方應至少提前2個月通知甲方,並要承擔違約責任,支付約定賠償費用。

3.發包方或監理方在接到終止合同通知後,15天內沒有答覆,可視為本合同終止。

4.違約賠償費或其他違約事項由雙方在特殊條款中具體約定。

第十二條 合理化建議

監理方在監理過程中提出的合理化建議,使發包方得到了直接經濟效益,發包方應按監理合同條件的約定,給予監理方合理化建議獎勵。項目提前投產獎按條件約定執行。

第十三條 獎懲

1.監理方違反合同約定,有下列行為之一的,由建設行政主管部門給予警告、通報批評、責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書的處罰,並可處以罰款。

(1)未經批准而擅自開業;

(2)超出批准的業務範圍從事工程建設監理活動;

(3)轉讓監理業務;

(4)故意損害項目法人、承建商利益;

(5)因工作失誤造成重大事故。

2.監理工程師違反合同約定,有下列行為之一的,由建設行政主管部門沒收非法所得、收繳(監理工程師崗位證書),並可處以罰款。

(1)假借監理工程師的名義從事監理工作;

(2)出賣、出借、轉讓、塗改(監理工程師崗位證書);

(3)在影響公正執行監理業務的單位兼職。

3.發包方可視監理方工作成效進行獎罰。獎金在_________元範圍內,罰金在_________元限度之內。

4.為了促進承建施工單位保證進度、質量和安全,監理方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體數額及開支辦法由雙方協商確定,監理方使用時受發包方監督並且立賬備查。

5.由於監理方的合理話建議而使發包方獲得實際經濟利益,其獎勵辦法可參照國家頒佈的合理化建議獎勵辦法。

第十四條 特殊條款

雙方經協商同意簽訂以下特殊條款以補充合同一般條款,當一般條款與特殊條款不一致時以特殊條款為準。具體條款如下:

1.額外服務:如果發包方委託監理方承擔本合同範圍以外的任務,發包方應另行補籤委託合同。如果發包方或承包施工單位使服務受阻或延誤,以至增加了服務的工作量和持續時間,則監理方將此情況及可能發生的影響通知發包方,發包方應增加額外服務費。

2.雙方聯繫方式:重要問題為函件,一般問題以電話或口頭指示,但都應有記錄,會議以紀要為據。

3.在履行合同中因發生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,監理方不承擔違約責任,允許延期或部分或全部不履行者,雙方應籤補充協議。

4.合同簽發後,若出現國家法律、法規和政策變化等,導致監理費用的變化,本合同監理費應作相應調整。

5.發包方向監理方無償提供監理工作需要的圖紙(藍圖)、資料(技術要求、通知等)及與被監理項目有關的試驗報告等技術資料5份,發包方與承建施工單位簽訂的合同副本2份。監理方在使用上述資料期間不得向其他無關單位泄露,項目結束後歸還發包方。

6.發包方接受監理方提交的需發包方決策的報告、文件等,應在7天內給予明確指示,並採用書面形式通知監理方。

7.監理方不承擔施工中工傷事故的責任。

8.違約金

(1)由於發包方原因終止合同,發包方支付監理方違約金_________元;

(2)由於監理方原因終止合同,監理方支付發包方違約金_________元;

(3)因發包方決策不當而影響工程進度、質量,應由發包方負經濟責任。

第十五條 聲明及保證

(一)發包方:

1.發包方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.發包方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對發包方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.發包方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是發包方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)監理方:

1.監理方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2.監理方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對監理方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.監理方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是監理方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十六條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十七條 通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十八條 爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十九條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後__________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。

第二十條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十一條 補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

發包方(蓋章):_________監理方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

委託代理人(簽字):_________委託代理人(簽字):_________

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

_________年____月____日_________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇17

遼寧省工商行政管理局

制定

20__年12月發佈

使用説明

1.凡遼寧省境內建設工程項目中使用石材的工程應使用本合同(示範文本)。

2.簽訂合同前,合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。

3.當事人在簽訂合同前應仔細閲讀本文本中各項條款。

4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一,仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。

5.本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。

合同編號____________

需方(甲方):________________

供方(乙方):________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。

第一條 石材供料

1.甲方委託乙方供料、加工:_____________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

2.石材供料時間:____________________________________________。

3.交付地點為(選擇一項):

□施工現場:_______________________________________________。

□甲方指定的材料存放地點:_________________________________。

□雙方約定的其他地點:_____________________________________。

4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條 承接方式

1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。

第三條 質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇兩項):

□國家標準

□行業標準

□雙方約定標準:___________________________________________。

第四條 運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由______方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸 □乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由______方承擔。

第五條 驗收

1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。

第六條 合同價款與支付方式

1.合同總價:人民幣_________________________________(大寫)。

2.支付方式:

(1)合同簽訂後____日內(或另行約定______),甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款,計人民幣____________元,雙方約定預付款處理方式:_______________________。

(2)款項支付(選擇一項):

□按供料進度,每________(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日內核實並支付進度款。

□按供料進度,每________(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日內核實並支付進度款。

3.合同價款結算方式為:________________________________________。

4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時,不再按進度付款。待完工驗收後____天內支付餘款,甲方暫留合同總價款的____%作為保脩金,甲方應在保修期滿後14天內結算,將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條 違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,並要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付。

4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任:___________________。

第八條 保修

1.保修期限____年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

2.保修項目________________________________________________。

3.保修內容________________________________________________。

4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保脩金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。

第九條 合同變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。

第十條 其他事項

____________________________________________________________。

第十一條 爭議處理

因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或向_______________申請調解,協商或調解不成的,按照下列第____項方式解決。

1.向________市仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條 附則

1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

2.本合同一式____份,雙方各執____份。

甲方_____________ 乙方_____________

簽訂人___________ 簽訂人___________

職務_____________ 職務_____________

負責人___________ 負責人___________

住所地___________ 住所地___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

簽訂地點:_______ 簽訂地點:_______

備案單位_________ 備案單位_________

負責人___________ 負責人___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

簽章_____________ 簽章_____________

附件:石材供料單

合同編號____________

工程名稱:___________

工程地點:___________

以上材料價款:人民幣_____________元(大寫),__________(小寫)。

其他相關服務

1.乙方按甲方要求提供其他相關服務(可多選):□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。

甲方變更服務項目,須書面通知乙方,因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。

2.要求明細

相關服務一_______________________費用:__________________;

相關服務二_______________________費用:__________________;

相關服務三_______________________費用:__________________;

相關服務費合計:人民幣____________元(大寫),______(小寫)。

合同總價款:人民幣________________元(大寫),______(小寫)。

甲方_____________ 乙方_____________

簽訂人___________ 簽訂人___________

職務_____________ 職務_____________

負責人___________ 負責人___________

住所地___________ 住所地___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

基本建設工程設備貸款合同書 篇18

抵押人:

(以下簡稱“甲方”)  地址:

郵編:  法定代表人:

營業執照號碼  聯繫方式:  抵押權人:

(以下簡稱“乙方”)  地址:

郵編:  法定代表人:

營業執照號碼  聯繫方式:  債務人:

(以下簡稱“丙方”)  地址:

郵編:  法定代表人:

營業執照號碼  聯繫方式:  

1。________年____月日,本合同乙方與丙方簽訂的編號為

的《

合同》(以下簡稱“主合同”,詳見附件

1)。  

2。 甲方自願以其在建工程作為抵押物,擔保丙方按期履行付款義務。  經平等協商,各方就抵押擔保相關事宜達成一致並簽訂本合同,以資共同信守。  

一、主債權  

1。本合同所擔保的主債權為:依據主合同約定 _________ 。  

二、抵押物  

1.坐落位置:_________區_________街路_________號(詳見附件2《抵押物清單》)。  

2.用途:_________,建築結構:_________。  

3.建築面積:

,佔地面積:

。  

4.已完成部分:層數_________

建築面積_________平方米。  

5。 竣工時間:  

6.土地使用權取得方式:

出讓劃撥

使用年限:________年____月____日起至 ________年____月____日止。  

7.證件(詳見附件3—

7):  

(1)國有土地使用證號:  (

2)建設用地規劃許可證號:  (

3)建設工程規劃許可證號:  (

4)建設工程開工許可證號:  (

5)開工許可證號:  (

6)預售銷售許可證號:  

8。其他:

【配套、裝修等】  

三、抵押物價值及抵押率  

1。本合同項下抵押物共作價人民幣(大寫)

元整,抵押率為百分之

—,實際抵押額為人民幣(大寫)

元整。  

四、擔保範圍  

1。抵押物的擔保範圍為主債權、違約金和實現主債權的費用(仲裁、訴訟費用、差旅費、律師費等等)。  

五、抵押登記  

1。各方應於本合同簽訂後 5個工作日內向登記機關提交抵押登記申請及相關資料:  

2。乙方應於抵押權消滅後5個工作日內,向登記機關送達撤銷抵押登記的通知,協助甲方辦理撤銷登記手續。  

3。各方應當協力提供登記所需文件、資料等。  

(1)甲方:  

(2)乙方:  

(3)丙方:  

4。因抵押登記和撤銷登記所發生的費用,由各方依據國家及登記機關的規定承擔;無相關規定的,由各方承擔各自的費用。  

六、抵押物的使用與處分  

1。抵押物由甲方佔有、使用,全部收益歸甲方所有。  

2。未經乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清償債務或另行提供擔保的除外。  

3。抵押物滅失的,丙方應當另行提供擔保或提前清償債務,乙方可以就因抵押物滅失而取得的賠償行使物上代位權。  

七、行使抵押權的條件  

1。出現下列情況之一時,乙方有權依法處分抵押物:  

(1)主合同約定的付款期限屆滿,丙方未依約支付合同價款的;  

(2)丙方被宣告解散、破產的。  

2。處分抵押物所得價款,不足以償還主債務的,乙方有權另行追索;價款償還主債務後還有剩餘的,乙方應退還甲方。  

3。乙方行使抵押權後,甲方有權向丙方追償。  

八、抵押權的消滅  出現下列情形之一時,抵押權消滅:  

(1)主債權消滅;  

(2)抵押權實現;  

(3)法律規定的其他情形。  

九、違約責任  

1。由於甲方保管不善,造成抵押物毀損的,乙方有權要求恢復原狀,或要求丙方提供其他擔保或提前支付合同價款。  

2。未經抵押人同意,乙方與丙方變更延長主合同付款期限的,可自行解除本合同,。  

十、爭議解決方式  因履行本合同產生的糾紛,經各方協商仍無法解決的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起訴訟。  十

一、合同的生效  本合同自各方代表人簽字並加蓋單位印章之日起生效。  (此頁無正文)  此頁系合同簽署頁  甲方:(印章)  代表人:  乙方:(印章)  代表人:  丙方:(印章)  代表人:  簽訂時間: ________年____月____日  簽訂地點

基本建設工程設備貸款合同書 篇19

建設工程租賃協議書

承租人:

出租人:

甲方因工程建設需要,根據相關法律之規定,雙方就租賃乙方下列物資設備,簽訂本合同。

第一條租賃物的名稱、規格、數量、單價

注:空格如不夠用,可另列租賃物清單

第二條租賃期限

2.1計劃租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日止,租賃期限屆滿工程尚未完工,租賃期限最長續展至時止。

第三條租賃物的交付及退還

3.1乙方應按合同約定將租賃物運送至租賃物交付地點,裝卸及運輸費用由乙方承擔。甲方應對租賃物的數量、型號、規格、質量及設備經安裝、調試完畢具備使用性能等情況進行驗收,辦理驗收手續,並以此作為開始計算租金的依據,租賃物交付地點。

3.2退還租賃物時,甲方應提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知後,應在通知確定的停止使用之日起___來甲方施工現場辦理退還驗收手續。乙方逾期未辦理,則以甲方通知中確認的停用日期為準終止計算租金。退還的租賃物由乙方自行負責從甲方工地現場運走,退還租賃物裝卸及運費承擔租賃物退還地點。

第四條租賃物質量要求

4.1乙方應當保證租賃物資具備施工要求的使用功能,符合相應的國家標準或行業標準,不存在安全隱患。

4.2從外觀上可以發現的缺損或其他質量問題,甲方應於租賃物交付時向乙方提出,並在接收清單或出庫單中載明,當該質量問題影響使用功能或存在安全隱患的,甲方有權拒收。

4.3甲方在使用過程中發現租賃物存在質量問題,應當通知乙方,乙方有義務調換成符合合同約定的租賃物。

4.4根據本合同所涉及租賃物已經使用年限和具體保養情況,甲乙雙方一致認定本租賃物的成新率為%。

第五條租賃物的維修、保養和丟失賠償

5.1租賃物是施工機械的,租賃期間的維修保養由乙方負責。使用過程中,機械出現故障或存在安全隱患的,乙方應當及時維修或更換成符合約定的機械,小故障不得超過8小時,大故障不得超過24小時。

5.2租賃物為鋼化料具的,租賃期間的維修保養由甲方負責。租賃物資退還時,如有損壞、保養不善等,甲方負責維修或向乙方支付維修費用。

5.3租賃物丟失的,在雙方辦理租賃物退還手續時一併折價賠償,賠償價格由雙方協商確定。賠償費用納入乙方應收租金總額,自該部分租賃物折價之日起,不再計算租金。

雙方約定維修單價為:。

雙方約定的賠償辦法為:。

第六條租金的結算和支付

6.1鋼化料具類租金計取期間:甲方接收租賃物之日起至歸還之日止,最長租賃期限不得超過該項目竣工之日。機械設備類租金記取期間:調試安裝驗收合格之日起,至甲方通知乙方機械設備停用之日止。

6.2租賃期間,每月結算一次租金,租金結算單由甲方授權的兩人共同簽字並經乙方授權的人員簽字確認後方可作為支付當期租金的依據。

6.3租賃期滿,甲方應當歸還租賃物,並通知乙方進行結算。結算後的租金、維修費、賠償金和違約金按約定支付。

6.4租金支付:

月租金支付:甲方向監理、建設方提交當月已完工程量報告並經審定,建設單位將該項工程款撥付甲方後,甲方____日內按當月租金額的%向乙方支付。

期末租金支付:甲方承建的工程竣工結算經發包方審核、審計完畢,建設方向甲方支付工程結算尾款後____日內一次性支付剩餘租金。

乙方每次申請付款前,應按雙方確認的當期結算金額,向甲方提供足額税務發票及銀行賬户。乙方未提供合法有效的發票的,甲方有權拒付該批次款項。

第七條租金減免和優惠

因不可抗力的自燃災害致使施工現場停工,租賃物停止使用,乙方不計收租金。施工期間遇到春節及夏收、秋播忙季時,乙方給甲方減免租金,具體約定如下:。

第八條違約責任、合同的解除

8.1甲方未能按時交納租金,應當就欠付租金部分按照每日萬分之二的標準向乙方支付違約金。

8.2乙方未按約定或甲方要求的時間、數量和質量向甲方及時提供租賃物,或者租賃物出現故障、安全隱患無法正常使用,乙方未能及時維修或更換的,每日按照該部分租賃物或設備日租金的四倍向甲方承擔違約責任,直至乙方提供符合約定要求的租賃物為止。逾期超過____日或嚴重影響甲方施工的,甲方有權單方面解除合同,並可從其他出租方租賃相應物資,由乙方承擔因此而給甲方造成的損失。

8.3乙方提供的租賃物存在質量問題,或者有重大安全隱患未提前申明給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。

8.4甲方通知乙方收回租賃物,乙方無正當理由不接受租賃物的,甲方可代為保管租賃物,並有權要求乙方按照當時市場租賃價格的兩倍承擔保管費用,租賃物在此期間滅失、損壞等風險由乙方擔。

8.5租賃物是施工機械的,乙方配備的操作工不具備相應資質,或者不聽取甲方工作安排和指揮,視為乙方提供的租賃物不具備使用功能,乙方應及時更換操作工,並按照本條第4款的約定內容承擔違約責任。

8.6因租賃物權屬不清而致使不能正常使用,影響到甲方正常施工的,甲方有權不予支付租金,並有權要求乙方承擔因此而給甲方造成的經濟損失

基本建設工程設備貸款合同書 篇20

甲方:  乙方:  經甲乙雙方共同協商,就趙一級電站機電設備安裝工程勞務分包達成如下協議,為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務,根據《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲、乙雙方協商,達成以下條款,以資共同遵守。  

一、工程名稱:趙一級電站機電設備安裝工程  

二、工程地點:  

三、工程內容:完成現有需改造機電設備的拆除(含運出洞外)以及4台水輪發電機組(1機組大修)、3台進水閘閥、油水氣系統、自動化系統(配合主機改造)、高壓開關櫃、升壓站設備、直流系統的安裝及電纜敷設,主機電氣設備試驗調試及試運行等所有工作(詳見安裝工程量清單)。  

四、工程價款及工程結算:  乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計,該總價包括完成工程施工內容所需的人工費、設備轉運費、消耗性材料費、施工管理費、生活費、安全措施費、工程保險費以及税金等所有費用。工程結算以施工圖工程量為基礎,根據最終完成的工程量及單價進行結算。  

五、工程工期及進度:  

1、根據甲乙雙方商定,乙方在________年____月____日前進場施工,________年____月____日前完成電站所有機電設備安裝及調試工作。  

2、在乙方安裝過程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因導致的工期延長,乙方不能向甲方索賠任何費用,但工期可考慮順延。  

3、乙方必須滿足甲方的總體安排,主機安裝考慮分兩階段進行,保證一台機組開機發電運行。  

六、付款方式:  

1、工程預付款:在本合同簽訂乙方人員進場並提供相應保險憑證後,甲方按合同總價的10%支付工程預付款。  

2、工程進度款:按進度實際完成工程量經總承包方報量支付後按95%給乙方支付,餘下5%質保金________年質保期滿後支付。  

3、乙方在結算過程中承擔“工程總價款215;10%”的税,税由甲方在乙方工程款中代扣代繳。  

七、雙方責任:  甲方:  

1、提供施工圖紙技術資料,並組織乙方現場技術交底。  

2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電及生產、生活場地。  

3、甲方協助乙方做好現場安全保衞工作,協調各施工單位之間的關係。  乙方:  

1、嚴格按設計施工圖紙、規程、規範進行施工,不得隨意更改設計,若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。  

2、乙方簽訂合同後,在7天內編制切實可行的施工組織設計(含施工進度計劃),施工技術措施,質量保證措施和安全技術措施並上報甲方備案。  

3、乙方在施工期間,做好安全生產、文明施工,尊重業主、設計、監理等單位駐派人員,並處理好與各施工單位的關係。  

4、乙方負責做好為完成本工程所做的一切輔助性工程,並承擔相關費用。  

5、負責協助甲方對設備進行開箱檢查、記錄與檢測,確保所有設備檢測合格後方能安裝,做好安裝時各種測量數據記錄並負責原始資料收集。  

6、安裝時記錄好單元工程質量評定表、中間計量表。  

6、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。  

八、質量驗收:  

1、乙方在機電設備的安裝過程中,嚴格按照設計圖紙要求和有關規範、標準進行施工,確保工程質量達到設計圖紙和標準要求,如未達到標準,甲方有權要求乙方返工,直至符合標準。  

2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單,作為工程款結算支付的依據。  

3、乙方在施工過程中,無條件服從監理工程師和業主的質量檢查,凡具備覆蓋條件的工序和部位均按質檢規定,書面報請監理工程師和業主進行中間驗收,監理工程師和業主在24小時內到現場進行驗收,驗收合格後,方可進行下一道工序施工。  

4、由乙方自行採購的設備材料,必須提供材質合格證,堅決杜絕使用不合格的材料。  

5、乙方由於自身原因無法保證質量時,甲方隨時有權收回本工程,乙方應無條件服從,並承擔甲方一切損失責任。  

九、安全管理:  

1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規,牢固樹立安全生產,責任重於泰山的高度責任感,建立完善的安全管理機構,嚴格執行安全技術操作規程,加強安全管理工作,強化安全技術措施的實施,並接受甲方和地方安檢部門的監督和檢查。  

2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作,堅持持證上崗。  

3、監理工程師和甲方在檢查施工安全過程中,有權對不按操作規程施工的人和事發出《重大隱患通知書》、《整改指令》並限期和立即整改。如果乙方在接到通知的規定時間內,沒有進行整改,監理工程師和甲方按安全法規的有關規定,進行罰款處理。以提高乙方及全體施工人員的安全意識,保證施工現場安全。  

4、對於從事高空作業的施工人員,必須設置必要的安全設施和配備防護用品,對於危險地段,設置必要的警示標誌、安全哨和防護設施。  

5、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作,杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生因乙方原因的人員傷害、機械設備損壞及材料損失,所發生的一切費用由乙方自行負責,甲方不給予經濟補償。由於乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失,均由乙方負責賠償,甲方不承擔任何責任。  

十、違約、仲裁:  

1、甲、乙各方不得無正當理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方違約,對方有權按《民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任,違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。  

2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時,雙方友好協商解決,當不能協商時,可在甲方當地,按法律有關程序執行,其發生的費用由違約方承擔。  十

一、其他:  

1、下列文件均作為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。  

1)設計圖紙及招投標文件的技術要求。  

2)設備安裝工程單元質量評定表、記錄表。  

3)設計變更通知等技術文件。  

2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險,保險費由乙方自行承擔。  

3、乙方在施工期間應加強內部職工的教育和管理,整治好生活設施和周圍的環境衞生,尊重當地的民風民俗。當發生矛盾時,通過組織協調,依靠當地政府解決,防止事態擴大。  

4、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。  十

二、合同份數:  本合同一式2份,甲、乙雙方各持1份。  甲方(公章):_________  法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日  乙方(公章):_________  法定代表人(簽字):_________  ________年____月____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇21

反訴人(本訴被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆號。

聯繫電話:_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不着付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。

如果 此致

__________人民法院

申請人:________________

_____________年_____月_____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇22

發包單位(甲方): 有限公司

承包單位(乙方):

為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建築法》等法律、法規、規定,明確發、承包方安全責任,確保施工安全,保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全,預防發生各類施工安全事故,經雙方協商,甲乙雙方自願簽訂本協議。

工程項目名稱:天津

工程地址:天津市 區

工程範圍:天津 拆除專業工程

協議期限:至本工程完工

本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任:工程項目發包前,發包方必須對承包方資質和條件進行審查,合格後方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查,確認其符合且具備下列條件:持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書:持有法定代表人身份證明書、授權委託書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構:施工隊伍超過30人的配有專職安全員:30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業,開工前發包方必須對承包方項目負責人等,進行全面的安全技術及文明施工交底,應有完整的交底資料和交底記錄,並經雙方交底人員簽字。並要求承包方事先制定施工方案,明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施),經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格後方可施工。

一、發包方安全責任:

不定期檢查承包方施工現場,對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正,併發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前,必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全,不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。

二、承包方的安全責任:

1、承包方對所承擔的施工項目,必須制訂施工方案,並結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施),經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格後監督實施。

2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規,遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。

3、工程開工前,承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試,合格後方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者,在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試,並報給發包方安全部門備案。特種作業人員,必須持有有效的《特種作業證》。

4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病症,否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換,不得冒名頂替。

5、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時,必須事先編制安全施工措施,填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作,一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票),並派員監督。

7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知,必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況,必須立即報告發包方安全監察部門。

8、承包方必須按國家有關規定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,並保證施工工具、器械使用安全。

9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查,確保符合安全規定並不超過檢驗週期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查,發現隱患立即停止施工,並經落實整改後方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查,發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標誌牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。

10、承包方承建的項目,禁止再行轉包,非主體工程需要分包的,必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批准。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。

11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工,嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。

12、承包方應對工作地段採取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方採取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的,均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。

三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工範圍。

四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時,發包方安全部門有權予以糾正制止,有權通知承包方並給予經濟處罰,直至停止承包方的工作。

五、因承包方責任造成的發包方安全事故,由發包方按事故調查規程處理,承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建築法》第四十五條的規定:“施工現場安全由建築施工企業負責”,因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔,並通知有關政府部門調查處理、統計上報。

發包單位(章):               承包單位(章):

法人代表:                  法人代表:

法人委託代理人 :               法人委託代理人:

簽定日期:    年   月  日

注:本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。

基本建設工程設備貸款合同書 篇23

上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人:_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號:_____________

住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告):_________________乙公司

住所地:_________________成都市__________巷__________號

法定代表人:_________________劉__________總經理

上訴請求:_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,並交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。

年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。後來,由於沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交,__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件,卻稱拿不出原件,僅説原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,並非項目經理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算,那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問,這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會説自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人:_________________甲公司

年_____月_____日

基本建設工程設備貸款合同書 篇24

甲方:____________有限公司

乙方:____________

丙方:____________

甲乙雙方基於____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》,甲方借取乙方____________萬元,在借款逾期後,甲方仍然不能還款。針對還款事宜,雙方經過協商一致特簽訂此還款協議:

一、甲方借取乙方的____________萬元本金,自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息,甲方分三次全部還清,分別於____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、於____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、餘下的借款本息於20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息後本、利隨本清的方式進行。

二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前,乙方有權參與甲方的位於____________的______________項目的銷售資金管理,甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理,具體方式是在位於____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬户的印鑑中加入乙方本人的印章,該印章由乙方保管和使用,在甲方還清借款本息後,由甲乙雙方共同取消或變更該印鑑印章,乙方退出該項目的資金管理。

三、甲方若違反本協議約定,除借款本金仍按月利率35‰計息外,還應當向乙方支付違約金 _____________萬元,同時將乙方的借款本息一次性全部還清。

四、丙方自願為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任,擔保範圍包括但不限於借款本息及違約責任。

五、因履行本合同發生糾紛,由三方協商解決,協商不了,在乙方户籍所在地人民法院進行訴訟解決。

六、 本協議一式三份,甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。

甲 方:_____________有限公司(蓋章)

甲方代表:_____________

乙 方:_____________ 丙 方:_____________

基本建設工程設備貸款合同書 篇25

建設單位(甲方):___________  地址:_______________________  郵碼_________________________  電話_________________________  法定代表人:_________________  職務_________________________  諮詢單位(乙方):___________  地址:_______________________  郵碼_________________________  電話_________________________  法定代表人:_________________  職務_________________________  為使____建築安裝工程的構想科學,設計和施工經濟、合理,建設速度快,誤差小,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同。  

第一條 甲方應於________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委託書以及建築安裝工程的建築面積、安裝項目、消防方式、庫房每層淨高等資料提交乙方。  

第二條 乙方根據甲方要求,對________建築安裝工程的地形、地質條件、建築安裝構想等進行可行性研究,最後編制出設計任務書及匡算表,於________年____月____日以前交付甲方。  

第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準,承付乙方諮詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內,甲方先付給乙方____元,待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方後____日內,再付給乙方____元。  

第四條 為本諮詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費,由甲方負擔。  

第五條 甲方的違約責任  

1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。  

2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付諮詢費,遲延一天,按遲延交付款額罰款____‰。  

3.甲方如果中途中斷諮詢請求,乙方諮詢工作已經過半的,應付給乙方全部諮詢費;諮詢工作尚未過半,按總諮詢費的50%收費。  

第六條 乙方的違約責任  

1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表,遲延一天,按總諮詢費金額罰款____‰。  

2.乙方如中途中斷諮詢,應按總諮詢費向乙方交付罰款。  

3.乙方所提供的技術諮詢服務,因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的,應負責賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴重後果的,還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。  

第七條 其他約定________________________________________  本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經雙方協商解決。  本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同副本一式____份,分別交________建築工程主管部門、等單位各一份。  建設單位(甲方):_________  地址:_____________________  負責人:___________________  電話:_____________________  聯繫人:___________________  銀行賬户:_________________諮詢單位(乙方):_________  地址:_____________________  負責人:___________________  電話:_____________________  聯繫人:___________________  銀行賬户:________年____月____日訂

基本建設工程設備貸款合同書 篇26

基本建設工程儲備借款合同

借款方:_________貸款方:_________

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。

第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用於_________。本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。

第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%。

第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。

第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,並對違約使用部分加收罰息_________%。

第七條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

第八條本合同經雙方簽章後生效,貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章後各執一份,報送_________各一份。

借款方(公章):_________貸款方(公章):_________

負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________

地址:_________地址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/hetongshu/7jr0mq.html
專題