廣告牌加固翻新合同書（精選13篇）

廣告牌加固翻新合同書 篇1

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

廣告牌加固翻新合同書 篇2

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委託，就委託設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

一、委託事項：

二、付款方式：

1、甲方需在合同簽訂之時支付總費用的50% ，即____元(人民幣)給乙方，乙方收到甲方的款項後開始設計。

2、乙方提供完整的設計稿，甲方確認後,應當即付清總費用的全部餘款。

三、設計時間：

1、乙方需在__個工作日內提供比較完整的設計稿。

2、乙方需在_____年__月__日完成甲方公司委託的設計工作 (由甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延)。

四、雙方的責任與義務：

1、乙方應按甲方要求按質按量按時完成相關設計工作。

2、甲方有責任全力配合乙方開展本合同所規定的工作，並根據乙方需要提供相關資料。由於甲方提供所需資料延誤時間造成的後果，由甲方承擔。

3、甲方應在設計開始前提供完整的設計資料，由於甲方提供資料不完整、內容改動而造成的設計結構改動，甲方須另行支付相應的設計改動費用。

4、乙方收到甲方的完整設計資料後進行部分小樣設計以方便甲方確定風格，風格確定後乙方開始進行初稿設計。

5、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見，初稿甲方可提出一次修改，初稿確定後的修改，甲方須另行支付相應費用。

6、因甲方修改，延誤時間造成的後果，由甲方承擔。

7、由於後期製作造成的損失由甲方獨自承擔，由於製作物設計出現問題造成的損失由乙方承擔。因版權、文責所引發的法律責任，經濟糾紛由甲方承擔。

8、設計項目期間乙方掛靠於甲方品牌之中，不得以乙方身份單獨與客户簽訂任何形式的合作協議。

五、知識產權約定：

1、乙方對設計完成的作品享有著作權。甲方將委託設計的所有費用結算完畢後，乙方可將作品著作權轉讓給甲方。

2、甲方在未付清所有委託設計費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

3、甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權追究其法律責任。

六、違約責任：

1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成後終止合同的，應當支付全額的設計費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

七、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應當友好協商解決，協商不成的，甲乙雙方任何一方均可向上海仲裁委員會提請仲裁解決。

八、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式兩份，雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份，具有同等的法律效力。

九、本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方共同討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

(簽字蓋章) (簽字蓋章)

日期： 日期：

廣告牌加固翻新合同書 篇3

甲方：______________

乙方：______________

甲、乙雙方在平等自願的情況下，經協商一致，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律規定，簽訂本合同並共同遵守。

1. 合作事項：乙方租賃____大樓外牆廣告位，並支付一定的租賃費於甲方。

2. 廣告設置地點：____省____市____路____號____大樓外牆，具體位置見22.1 《效果圖》。

3. 廣告規格及廣告牌製作形式

3.1 靠____一邊：____米(寬)×____米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;

3.2 靠____一邊：____米(寬)× ____米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;

3.3 大樓正面：____米(寬)×____米(高)=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。

4.權力與義務

4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。

4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用，和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地佔用費。

4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護，並承擔由此而產生的費用。

4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。

4.5 乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建築物結構，如因現場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協商解決。

4.6 乙方與甲方協商並取得認可後，有權將此廣告牌經營權外包給第三方，其不影響本合同的效力。

4.7 乙方在租賃期內發佈的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規，並承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的責任。

4.8 乙方確保在同等條件下，____大樓的租户和業主擁有優先投放廣告的'權利。

4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內)設計費(______萬元)鋼結構安裝施工資質掛靠費(______萬元內)甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂合同後，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用，乙方無需負責。

4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規定發佈廣告，及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。

4.11 建設期間，甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境，安排好場地、用電及協助溝通的人員。

4.12 甲方作為建築物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。

4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。

4.14 甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利於招商的條件或環境(如：幫助乙方收集並提供租户的聯繫資料;介紹租户給乙方認識;協助乙方設立招商電話等等)

4.15 甲方享有建築物業主的權利，有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費，並享有乙方付予的場地租賃費。

5.場地建設期：______年______月至______年______月 ，如遇 不可抗力因素，時間相應順延;

6.場地租賃期及租賃費：

6.1 完工並驗收合格之日或 二零零 年 月 日(兩者取早發生的時間)至 二零零 年 月 日，即 年時間;

6.2 場地租賃管理費(含税價)______元/年 ×______年=____________元;即大寫人民幣：__________________.

7.付款方式

7.1 自工程完工並經驗收合格之日起______個工作日內，乙方向甲方支付首年第一期租賃費，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：__________________;

7.2 ______年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付首年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣： ________________________;

7.3 ______年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第一期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;

7.4 ___________年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;

7.5 其它的租賃款支付方式，依此類推;

8.驗收

8.1 廣告牌完工後，由甲方、乙方委託的施工方、設計方、甲方選定的工程師或驗收機構進行四方驗收;

8.2 驗收合格後，四方各執一份驗收報告留底。

9. 質量保證

9.1 甲乙雙方應保持密切的溝通，乙方每次的畫面更換，廣告牌、三面翻、電氣照明系統等維護，應將情況全面如實地e-mail、電話、傳真或上門通知給甲方，以令甲方有所準備;

9.2 乙方須保證户外廣告設置物及廣告畫面質量良好;如在發佈期內廣告畫面出現破損或嚴重褪色，乙方應在______個工作日內將其修復或更換，並將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發佈受影響，甲方在得到市有關主管部門的認可後，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發佈，乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發佈期內被政府徵用，甲方應及時通知乙方，並與乙方協商後，方能答覆政府，同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有。

9.3 廣告照明時間每天不少於______小時(廣告照明時間視季節而調整，一般為每日的______—______)三面翻運轉時間為每天______個小時，即每日的______—______，可視需要而調整。

10.產權關係

10.1 乙方擁有廣告牌在租賃期內的產權所有權，

10.2 乙方的租賃期滿後，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩餘價值之前，此廣告牌的所有權仍歸乙方所有，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩餘價值之後，此廣告牌的所有權歸甲方所有，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。

10.3 乙方在租賃期內和租賃期滿後甲方支付剩餘價值前，雖然擁有廣告牌的所有權，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。

10.4 廣告牌的所有權和剩餘價值的交接只由甲乙雙方操作。

11.租賃期滿處理方式

11.1 待乙方的租賃期將滿的半年內，甲方須以建築物業主的身份或建築物業主委託人的身份及時與市城管局、市規劃局等政府相關部門協商，爭取此廣告牌的擁有權、租賃權或支配權;

11.2 乙方的租賃期滿後，若甲方擁有該廣告牌資源的擁有權、租賃權或支配權，應優先考慮將廣告牌資源租賃權交給乙方，並保證乙方在同等條件下擁有該廣告資源的優先租賃權;

11.3 若乙方的租賃期滿後，甲乙雙方的任何一方經再三思量後，無意再繼續合作下去，在沒有第三方願意承接此廣告牌的租賃權前，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值，但此期間不可發佈任何形式的廣告;在有第三方願意承接此廣告牌的租賃權後，甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內向乙方支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值;如甲方逾期不付給乙方，乙方有權阻止第三方承接單位發佈廣告。

11.4 廣告牌的剩餘價值應由甲乙雙方友好協商，或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估，雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩餘價值都視作無效;如甲乙雙方經友好協商和評估公司或個人的評估都無法解決的，可向當地訴訟委員會或人民法院訴訟解決。

12.政府因素：在媒體發佈期內，如因國家或地方政府的政策、法規、法令等原因，造成本合同無法繼續履行或中斷履行的，甲乙雙方在與政府處理完相關事宜後，應順延廣告位租賃期，其善後事宜由雙方友好協商解決。

13.不可抗力：指本合同簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其在本合同項目義務的任何事件，包括但不限於地震、颱風、水災、大雨、其它自然災害、戰爭、動、騷亂、譁變等。由不可抗力因素造成本合同無法履行或延遲履行，甲乙雙方應盡力消除，並可免除責任;但在不可抗力因素消除之後，雙方繼續履行合同，廣告位租賃期也相應順延。

14.安全責任：在安裝和租賃期內，因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產等損害，與甲方無關，應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關的任何責任、事故，都與乙方無關，其責任人為甲方。

15.保密制度

15.1 甲乙雙方應保密雙方的合作關係和方式，不得向第三方透露;

15.2 甲乙雙方應保守合同條款的祕密，不得向任何第三方透露合同的條款。

16.本合同自雙方簽章之日起生效，至租賃期結束且甲方已經支付廣告牌的剩餘價值之日止，如需續期，需另行簽訂合同。

17.違約責任

17.1 若因乙方無故拖延工期而影響了甲方的正常營業，每逾期一天，乙方支付甲方一年場地租賃管理費的______元作違約金;

17.2 如乙方未能按本合同約定的時間內支付場地租賃管理費給甲方，甲方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利，並自本合同約定的付款時間算起，每日按一年場地租賃管理費的______向甲方支付違約金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延;

17.3 如因甲方的原因導致乙方的工期延誤、合同不能履行等，乙方有權單方面終止本合同，並由甲方賠償乙方的一切損失;

17.4 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，並友好協商，辦理合同終止手續，並由責任方賠償非責任方由此造成的經濟損失;

17.5 甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業主或____大樓的承包商的變更而影響了本合同規定乙方所擁有的權益，否則視為甲方毀約，並由甲方賠償乙方的一切損失。

18.爭議或糾紛處理：在本合同履行期內，雙方發生爭議時，雙方可採取友好協商解決或請有關部門進行調解;如當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充合同，並具有同等法律效率。

20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔，本合同的法律效率依然有效。

21.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

22.附件

22.1 《效果圖》

22.2 《廣告牌結構圖》

甲方：_______________ 乙方：__________________

簽字代表：___________ 簽字代表：______________

開户銀行：___________ 開户銀行：______________

帳號：_______________ 帳號：__________________

地址：_______________ 地址：__________________

電話：_______________ 電話：__________________

傳真：_______________ 傳真：__________________

簽字日期：____________年___________月________日

廣告牌加固翻新合同書 篇4

甲方：

乙方：

甲乙雙方經充分協商，就乙方為甲方發佈户外廣告等相關事宜，本着真誠合作的原則，為明確雙方權利和義務，根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，特訂立本合同。

一、發佈地點：

二、發佈期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

三、發佈類型：

四、發佈規格： (高×長×數量)。

五、廣告牌所有權、經營權、使用權歸甲方所有。

六、乙方於 年 月 日前發佈 塊不鏽鋼雙面噴繪户外廣告牌。

七、廣告費用： (￥ )

a、包含框架畫面製作、安裝費及發佈費。

b、以後如需更換內容，在市場同等價格下，由乙方製作。

c、乙方負責工商、城管、規劃等部門辦理合法廣告手續(包含各種費用)。

d、每塊單價 元。

八、付款方式：本合同簽訂時支付預付款 萬元整(￥ )。 廣告發布後於 年 月 日支付 萬元整(￥ )，於 年 月 日前支付餘款 萬元整(￥ )。

九、本合同所設置的户外廣告到期後，由甲乙雙方負責辦理相關續簽手續。因規劃、建設及市容管理需要(如調整、撤除等)應及時通知甲方;若遇不可抗力因素，導致本合同所設置的户外廣告無法發佈，甲方不承擔責任。解決方法：雙方友好協商解決，延期或改換路段發佈或由乙方返還甲方全部費用。

乙方所製作廣告一年內如有損壞，負責為甲方修理或重新制作。

十、解決合同糾紛的方式：

本合同如發生糾紛，雙方當事人應當及時協商解決，協商不成時，可向無錫市仲裁委員會申請仲裁或向乙方所在地人民法院起訴。

十一、本合同經雙方簽字蓋章後生效，合同執行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。若雙方同意可以變更或解除合同。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

電話： 電話：

地址： 地址：

開户： 開户：

賬號： 賬號：

廣告牌加固翻新合同書 篇5

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交日期計算，雙方協商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂後，訂作商付給承攬方元，在加工量達到_%，定作方付給承攬方_元，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方_元，預留_元作為質保金一年後付清。定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__各留存一份。

定作方：承攬方：

代表人：代表人：

地址：地址：

電話：電話：

開户銀行：開户銀行：

帳號：帳號：

日期：

廣告牌加固翻新合同書 篇6

甲方：_________________

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1、廣告牌設置地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。

2、甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，並以下列方式支付

A、本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

B、廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付餘額_________元整。

C、自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3、有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4、若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌

A、未按本合同的約定支付設置費;

B、廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5、按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6、甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。

7、本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

廣告牌加固翻新合同書 篇7

甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方廣告牌、宣傳標語等製作安裝事宜達成如下一致協議。

一、質量要求：質量要求依照雙方的約定或附件為準則。

二、工程造價及支付方式

1、宣傳牌製作費(即協議總價款，見清單)：共計人民幣￥93110_元，大寫玖萬叁仟壹佰壹拾元整。

2、支付方式：完工後，經甲方驗收合格，一星期內即付清所有工程款項。

四：工程期限

1、自協議簽訂之日起15天。

因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

、甲方：有權對乙方的施工提出合理的建議和修改意見，以使乙方的施工更符合甲方要求。

、乙方：

嚴格按照甲方確認的製作方案圖紙進行製作安裝

六：關於驗收

乙方全部完工後，甲方必須組織正式驗收。

七、違約責任：

1、甲方未能按本合同第二條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的百分之五計算，向乙方支付違約金。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作完成，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的百分之五作為違約金。

3、乙方應按甲方要求保證工程質量、牢固性、抗風力等指標達到相關規定。

如未達到相關規定，乙方應承擔返工及相應損失。

八、本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方本着互相理解、互相幫助的原則友好協商解決。

本合同一經簽字即生效，並對雙方具有約束力。

本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法人授權代表(簽字)：法人授權代表(簽字)：

聯繫電話：聯繫電話：

年月日年月日

廣告牌加固翻新合同書 篇8

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一､項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、製作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方簽字：(蓋章) 聯繫電話：年 月 日

乙方簽字：蓋章) 聯繫電話：(年 月 日 日

廣告牌加固翻新合同書 篇9

甲方：_______________小區項目部

乙方：_______________

為了提高小區整體形象，同時也為了給各位商户創造一個有利的宣傳空間，經甲乙雙方共同協商，本着互惠互利的原則，簽訂本協議，內容如下：

一、租賃位置：甲方小區院內_______________樓南至_______________樓東圍牆 _______________米至 _______________米處共米長，高度為圍牆實際高度。

二、租賃期限：_______________年_______________ 月 _______________日至小區二期工程交付使用。

三、租賃費用：每米 _______________元，合計 _______________元(大寫：_______________ 元整)。

四、付款方式：簽訂本協議當天乙方一次性付清全額租賃費，逾期則視為自動放棄使用權，甲方有權單方解除協議，另租他户。

五、具體事項：

1、甲方在乙方租賃使用期內不得將廣告位另租他人，否則，甲方雙倍退還乙方租賃費(本條2、3項除外)。

2、乙方必須在簽訂本協議後_______天內將廣告貼上，並且要將圍牆上下張貼嚴實，不得留縫。否則甲方有權另租他人，並於_______________日內退還乙方租賃費。

3、在租賃期間乙方負責廣告的維護，若有破損、掉落等現象時，應及時修補和更換。若乙方在接到甲方通知後_______________天內不修補和更換，甲方為維護小區形象需要有權另租他人，不退還乙方租賃費。

六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，可另行補充，自簽訂本協議之日起生效。

甲 方：_______________

_______________年 _______________月 _______________日

乙 方：_______________

_______________年 _______________月_______________ 日

廣告牌加固翻新合同書 篇10

甲方：

乙方：

就乙方租賃甲方招牌(廣告)位事宜，經雙方友好協商達成如下協議，並共同遵守：

一、 租賃招牌(廣告)位地點：

二、 租賃招牌(廣告)位的尺寸：

三、 租賃用途：乙方租賃本合同中約定位臵的招牌(廣告)位，用於對外進行招牌(廣告)宣傳。

四、 租賃期限：乙方租賃約定位臵招牌(廣告)位的租賃期到期日須與商鋪租賃期到期日一致，即從 年 月 日起至 年 月 日止。

五、 招牌(廣告)位租金： 年 月 日前，月租金為 元。

從 年 月 日起，月租金按每年5%遞增。即： 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元。

六、 招牌(廣告)位押金：以兩個月的月租金額作為押金，在本合同簽訂三天內乙方向甲方支付，押金不抵租金。

七、 付款方式：按月支付，首次支付時間為本合同簽訂後三天內，以後每月25日前支付下月租金，一次付清。

八、 合同履行期滿或因乙方違約終止後此招牌(廣告)位設施的所有權歸甲方所有。

九、 招牌(廣告)發佈所需相關審批手續由乙方自行辦理。

十、 乙方向甲方提供此招牌(廣告)位所需報批的全部資料、施工方案、施工圖紙的情況下經甲方同意方可進場施工。乙方在進場施工及維修過程中，不得破壞甲方財產及物業，如乙方作業造成損失應由乙方照價賠償。

十一、 本合同中招牌(廣告)位的施工安全及日常維護、保養工作由乙方負責，費用由乙方負擔。乙方在更換招牌(廣告)畫面和需對招牌(廣告)位的內部及外部任何部分作出結構上的變化時，都應事先向甲方申請，經甲方同意後方可進行。

十二、乙方租賃的招牌(廣告)位上的招牌(廣告)在租賃期內(包括施工、安裝、未發佈招牌(廣告)畫面、已發佈招牌(廣告)畫面)若發生安全事故，造成甲方或第三方財產、人身損害的，由乙方單獨承擔責任並予賠償，甲方不負任何責任。若因甲方直接原因導致招牌(廣告牌)損壞，由甲方賠償。

十三、乙方在招牌(廣告)發佈過程中，應保證該招牌(廣告)位的完整性、美觀性。若非甲方因素造成招牌(廣告)位及招牌(廣告)畫面的破損、殘缺及招牌(廣告)箱內燈管損壞時，乙方應無條件及時維修處理，其費用由乙方自行承擔。

十四、乙方必須依據中國法律、法規的規定，對外發布內容、形式合法的招牌(廣告)。否則，甲方有權解除合同，因乙方所發佈招牌(廣告)的內容或形式，引發的法律糾紛，與甲方無關;因此造成的甲方經濟損失，乙方負賠償責任。

十五、若乙方需甲方提供該招牌(廣告)位電源，則應向甲方提供線路走向、材料材質等施工圖紙及説明，經甲方同意後方可施工接駁。

十六、乙方必須遵守甲方的有關管理制度，服從甲方廣場工作人員的統一管理，搞好環境衞生、治安和防火。

十七、租賃期滿或其它原因導致招牌(廣告)不能繼續發佈時，乙方必須對招牌(廣告)位恢復原狀。否則甲方將自行恢復，並向乙方追討違約責任，所需一切費用由乙方承擔。

十八、違約責任：

1、 乙方未按合同約定向甲方支付租金時，則每延期壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。

2、 若逾期十天未支付租金時，甲方有權解除合同而無需知會乙方，乙方所繳押金不予退還。招牌(廣告)位上一切材料設施等全歸甲方處理。

3、 乙方因故意或疏忽違反本合同的其他規定時，則每違約壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。

十九、不可抗力及處理

1、 若因政府行政機關、司法機關行為等不可抗力導致乙方不能正常發佈招牌(廣告)，則本合同終止，甲乙雙方按本合同第十六條約定執行。

2、 若因第三方(指政府、司法機關以外)原因造成乙方不能正常發佈招牌(廣告)的，乙方應自行恢復招牌(廣告)發佈，甲方提供相應協助，雙方繼續履行合同，但乙方仍需依據合同約定支付該暫停時段的租金。

3、 若因甲方原因造成乙方不能正常發佈招牌(廣告)的，甲方應退還或免收乙方實際不能正常發佈招牌(廣告)期間的租金，合同期限順延或終止合同。

二十、本合同期滿後，乙方若無違約行為可在同等條件下享有優先承租的權利;若乙方願繼續租賃經營，應提前壹個月通知甲方，並及時辦理相關手續。

二十一、在本合同終止執行，乙方對招牌(廣告)位恢復原狀，甲方檢查無誤後，將押金無息退還給乙方。

二十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

二十三、本合同中的未盡事宜，甲乙雙方協商解決。附加條款與本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

簽章： 簽章：

時間： 時間：

廣告牌加固翻新合同書 篇11

甲方：

乙方：

乙方保證具有發佈廣告的經營權，並同意在本合同約定的廣告位置發佈廣告。經雙方平等協商，依據《合同法》、《廣告法》及相關法律法規的規定，達成以下協議：

1、約定廣告發布內容

1.1廣告發布品牌名稱 稻花香

1.2廣告發布形式： 形象牌

1.3廣告發布規格、面積(數量)： 21.3米(長)×9米(高)=191.7㎡;

1.4廣告發布位置：湖南省郴州市桂陽縣(桂陽縣一中十字路口龍潭婦產醫院三樓頂)

2、廣告發布時間

2.1自 20xx 年 4 月 9 日起至 20xx 年 4 月 8 日止(實際發佈時間自甲方驗收合格之日起算) 。

3、廣告費用

3.1本合同廣告單價： 30000元/年

3.2本合同廣告費共計：￥ 30000 元(大寫：叁萬元整)

4、支付方式：

4.1 本合同採取現金分期付款方式支付，支付方式為銀行電匯、銀行轉賬或銀行承兑;否則，甲方有權拒絕支付廣告費並不承擔任何責任。

4.4廣告費用包括但不限於廣告發布費、製作費、人工費、審批費、税費。乙方承擔本合同項下廣告發布所需的全部費用，除此之外，甲方無須再向乙方支付其他任何費用。

5、廣告製作

5.1廣告畫面採用甲方提供的樣稿，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿;樣稿作為本合同附件一;

5.2 乙方應嚴格按甲方要求製作發佈廣告。要求色彩準確，圖案清晰，版面與樣稿保持一致;

5.3 鋼材不低於國標質量,保證安裝牢固，畫面美觀平整，發佈期內無破損和退色現象，否則乙方應在三日內無條件修復及更換;

5.4廣告製作施工過程中及該廣告發布期限內，出現的任何安全責任事故等均由乙方承擔。

6、廣告驗收：

6.1乙方應在廣告製作完畢後第一時間通知甲方驗收，甲方收到乙方驗收通知後，應及時安排時間驗收，並據實填寫《廣告驗收報告書》，此係廣告費用支付的憑證，甲方因特殊原因逾期驗收的，請在填寫《廣告驗收報告書》時説明情況，避免甲乙雙方在實際發佈時間問題上產生分歧;

6.2對驗收不合格的，由乙方在廣告發布期前進行整改。經整改仍達不到甲方驗收標準的，視為合同目的不能實現，甲方可單方解除合同，解除合同通知書自到達乙方之時起生效，由乙方承擔合同總金額20%的違約金給甲方，同時保留追究賠償損失的權利。

7、廣告發布

7.1實際發佈期間自甲方驗收合格之日起算，同時乙方應確保於本合同簽訂之日起一個月內完成廣告製作，確保廣告發布到位，每逾期一天，乙方須向甲方支付本合同總金額的千分之二作為違約金;逾期達到十日以上者，乙方需向甲方承擔合同總金額20%的違約金;逾期達到一個月以上者，甲方可單方解除合同，解除合同通知書自到達乙方時生效， 並要求乙方承擔合同金額30%的違約責任;有特殊情況，需提前發函至甲方;

7.2乙方負責辦理本合同約定的廣告發布(包括合同期內甲方要求更換的廣告)所需全部審批手續;

7.3甲方提供真實合法的廣告發布所需材料，乙方有義務以專業角度審查廣告的內容和表現形式是否符合法律法規規定。審查有不當之處，乙方應當向甲方報告。如乙方未盡審查義務，致使該廣告內容和表現形式發佈後引起糾紛的，乙方應承擔一切責任;

7.4甲方有權對乙方的廣告發布行為進行監督檢查，並隨時提出異議。

8、廣告結算

8.1乙方自廣告驗收之日起十日內向甲方提交廣告合同複印件2份(A4幅面)、匯款委託書2份，廣告發布明細表、廣告發布實景照片(當期五寸沖洗照片)、與合同內容相符的增值税專用發票(發票金額含以實物方式付款的金額)、廣告(工商)登記證複印件及甲方提供的《驗收報告單》。逾期提供資料的，每逾期一天，乙方須向甲方支付本合同總金額的千分之一作為違約金。

9、違約責任

9.1任何一方未能履行本合同約定或違反法律相關規定，另一方有權解除本合同，由此造成的損失由違約方承擔;

9.2甲方根據本合同約定完成了內容材料的提供及審批程序，乙方應嚴格按照合同約定履行廣告發布義務，乙方不能履行或者履行不當，視為乙方違約，乙方應向甲方承擔合同總金額的30%的違約責任。

10、爭議解決

10.1與本合同發生爭議的，雙方應友好協商解決，解決不了的，在甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

11、合同生效

11.1未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，形成的合同附件與本合同構成同一份文件，具有同等法律效力。

11.2本合同自雙方簽章之日起生效。甲方持二份，乙方持一份。

12、特別約定 。

甲 方： 乙 方：

年月日：

廣告牌加固翻新合同書 篇12

雙方本着公平，共贏原則，籤頂如下協議：

1.甲方同意將______________商場樓頂(由_________向_________)_______米長的位置代理給乙方做廣告媒體使用。

2.乙方自行負責對媒體的廣告招商、管理、製作及維修、維護。

3.媒體代理費為_________元/年。代理費的交納應從協議簽定之日起，由乙方每半年預付給甲方一次。

4.廣告發布期間，涉及到一切與廣告有關的社會因素，均由乙方協調。

5.媒體代理從協議簽字之日起執行。

6.在乙方代理過程中，無論有無商户，甲方不得擅自將其廣告位置轉讓或租賃給其它單位或個人。如有違約，甲方應按廣告發布的費用全額支付給乙方。

7.乙方應嚴格把握施工質量。

8.在使用過程中，因乙方原因造成甲方樓體的損壞，由乙方承擔經濟責任。

9.因乙方原因，從樓體掉下的所有物體，給行人身體、物品造成的損壞，由乙方承擔經濟責任。

10.此協議經甲乙雙方簽字(蓋章)生效。

11.未盡事宜，另行商定。

甲方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

廣告牌加固翻新合同書 篇13

甲方：

乙方：

雙方本着互利互惠、共同發展的原則，經充分協商，甲方委託乙方經營管理位於梧州市東出口收費站旁的Τ型廣告牌。為了明確雙方的權利義務，特訂立本合同：

一、 乙方管理期限：

從20xx年1月1日起至20xx年12月30日止。

二、 盈餘分配及核算方式:

1、 核算方式：帳務公開、實收實支、獨立核算、共負盈虧、共擔風險。

2、 盈餘分配，以成交額為依據，減除支出後甲乙雙方第一年和第三年按純利(甲方)2:1 (乙方)比例分配;第四年至第六年甲乙雙方按純利 1:1 比例分配。

3、 甲乙雙方共同支出：廣告製作費、設計費、廣告畫税金、裝卸畫人工費、業務費、業務員和辦證員工資。

三、 雙方權利和義務

1、由乙方出資製作廣告牌並安裝，所有費用劃入成本。

2、 乙方全權經營管理廣告的一切日常事務，甲方不予干涉。

3、 乙方負責製作完成所有廣告設立位置的效果示意圖，甲方積極提供給乙方所需的資料及相關文件。

4、 乙方按照相關規定，向相關職能部門辦理户外廣告發布審批手續，繳納法律、法規規定的費用。甲方有義務協助乙方辦理一切相關手續。

5、 為了維護雙方的利益，雙方都有對外開展業務的義務，但甲方只能協助乙方進行業務洽談。

6、 本合同內的合作項目所發生的一切收入及支出費用必須通過乙方廣告公司進行收支，合作期間內，乙方有義務做到財政分明並有義務隨時接受甲方監督檢查，包括財政收支。

7、 合同期間，甲方廣告牌的廣告設置權和廣告發布權屬於乙方所有，甲方不能與除乙方外的第三方合作經營。

8、 甲方如將廣告牌所有權轉移給第三方後，該第三方即成為本合同的當然甲方，在本合同下享有權利、承擔義務;甲方必須保證使第三方充分了解甲、乙雙方在本合同中的權利和義務。

9、 乙方有權要求甲方與第三方(新所有權人)在簽訂該公司所有權轉讓、抵押合同時必須在合同內註明乙方與第三方(新所有權人)仍可繼續本合同的延續及履行。

四、 違約責任:

1、 甲乙雙方不得中途終止本合同。如有一方中途終止，除賠償因終止合同造成的全部支出和損失外，再支付本合同保證金五倍金額作為違約金。

2、 合同期間，任何一方不履行本合同中條項，給另一方造成直接經濟損失的，受損方有權解除本合同，並要求對方賠償造成的可見或預見的損失。

3、 合同期間，甲方只能委託乙方經營，如甲方與第三方簽訂，則視為違約;因違約而產生的一切損失均由甲方承擔，並給予乙方拾萬的經濟補償。

4、 由於一方的過失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行時，由過失的一方承擔違約責任;如屬雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自負的違約責任。

五、 任何一方對由於不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任，但應儘量採取一切必要的補救措施以減少因不可抗力造成的損失。

六、 因履行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

1、 由梧州市仲裁委員會仲裁。

2、 向梧州市中級人民法院起訴。

七、 甲、乙雙方在簽署本合同時，對各自的權利、義務、責任清楚明白，並願按合同規定嚴格執行。如一方違反本合同，另一方有權按本合同規定索賠。

八、 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，合同雙方各執一份，送鑑證機關一份。均具有相同的法律效力。

九、 本合同未盡事宜，雙方另行協商。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日