農村房屋合同（精選8篇）

農村房屋合同 篇1

簽訂時間：

簽訂地點：

甲方：____________

乙方：____________

甲乙雙方就位於 的一處農村房屋的買賣事項，根據我國民法典、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協議;

一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

二、房屋情況：本合同項下的房屋位於_____市_____街道 ，相鄰為 ，建築面積 ，北屋 ，東屋 ，西屋 ，南屋 ，院落面積為 ，房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。

三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期佔有、使用。

四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：

1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利;

2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;

3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所佔土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關税費。

六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起 日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為 的賬户;如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金，如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同並享有追究乙方違約責任的權利。

七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付 元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。

八、在接到乙方辦理房產過户的書面通知後 日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過户的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付 元違約金，直至協助乙方辦理完房產過户為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過户的，與甲方無關。

九、該房屋交付給乙方後，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付 元的違約金。

十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本合同約定而享有的佔有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續佔有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方佔有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款 00%的違約金。

十二、其他事項：

1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，並在本合同上簽字摁手印。

3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。

甲 方(簽字捺印)： 身份證號：日期：

乙方(簽字捺印)： 身份證號：日期：

見證人(簽字捺印)： 身份證號：日期：

見證人(簽字捺印)： 身份證號：日期：

農村房屋合同 篇2

甲方：______

性別：______

身份證號：______

現住址：______

乙方：______

根據國家新農村建設政策和村的實際情況要求，甲方在______地建新農村房屋。

甲、乙雙方本着互利互惠的原則，共同協商建房事宜並達成協議，特訂如下合同：

一、房屋結構：磚混結構，房屋的建造按設計院圖紙標準實施，房屋面積詳細以實做面積為準。

二、房屋的户型分型和型，型大約為——平方，型大約為——平方。

三、房屋建造價格每平方米捌佰元，合計人民幣大約型元，型大約元。

四、甲方預交乙方建房定金伍萬元(按乙方指定在信用社賬户交款以交費單為報名號);選房順序按交定金(銀行交費單日期為順序)，順序安排房屋。

五、甲、乙雙方自簽訂合同生效後中途不得違約，否則罰違約金壹萬元。

六、乙方義務：

1、乙方在建設房屋中的鋼材、水泥、磚等必須嚴格按設計院圖紙設計購建執行。

2、房屋質量和安全按村與建築房屋承包商簽訂的合同執行。

3、乙方必須保證每户的前立面鋼磚鑲貼，三樓屋頂坡面彩瓦的安裝，一樓前立面鋁合金安裝，一樓前一層防盜網的安裝(鋁合金、防盜網、鋼磚的價格按市場價中等偏上)。

每户大門一合規格1.8術2.7價格按市場價中等偏上，二、三樓的窗户的鋁合金安裝，整個房屋前後落水管的安裝(詳按設計院圖紙的正立面配套設施完工)。

4、乙方負責室外散水、屋面排水、化糞池、暗道排水溝的配套設施。

5、每户出門與中間水泥硬化路之間，乙方完成彩磚的鋪設，小水溝等設施，每棟樓門前的彩磚必須一線平鋪。

6、房屋交付甲方使用，所有規定乙方完成的項目必須完成，乙方房屋保質期為年(從甲方和村委會驗收之日算起)，如因質量問題，乙方負責返工維修，甲方概不負責，但因甲方人為造成的質量問題，乙方概不負責，如房屋出現重大的質量問題，乙方無條件退還方所交購房款並罰款壹萬元整。

七、甲方入住後必須服從村委會統一管理，不得隨意改變房屋外觀造型結構和房屋前後的公共設施等，甲方購房後五年內不得轉讓給外村人，否則村有權收取土地補償費壹萬伍仟元。

八、付款方式：

1、甲乙雙方自簽訂合同時，甲方向乙方交付首付款伍萬元。

2、乙方建到房屋三層封頂時，甲方必須交房屋總造價的60%(包括首付款在內)，未付清60%的農户按欠款計付乙方銀行借款利率(9釐6計息)，從15日後開始計息。

3、乙方交房甲方入住時，房屋拿鑰匙時再交房屋總造價20%(即包括2條在內80%)，未交清20%的農户15天后按銀行借款利率9釐6計算甲方利息。

4、餘款的20%留兩萬元作房屋保證金，交屋的第二年付壹萬元，剩餘第三年不出房屋質量問題，甲方無條件交清，其餘資金在甲方入住後次年交清，否則按銀行借款利率收取甲方利息。

5、如願意提前一次性交清房屋款的農户可享受壹仟元的優惠。

九、甲方需辦理各種房屋證件時，費用自己承擔，村委會協助辦理。

十、未盡事宜，甲、乙雙方共同協商後解決。

十一、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，村委會一份，公證機關存檔一份，此合同甲、乙雙方簽字後生效，並具備法律效力。

甲方(簽字)：______

乙方(簽字)：______

見證人：____________

____年_____月_____日

____年_____月_____日

農村房屋合同 篇3

甲方：______

性別：______

身份證號：______

現住址：______

乙方：______

根據國家新農村建設政策和村的實際情況要求，甲方在______地建新農村房屋。

甲、乙雙方本着互利互惠的原則，共同協商建房事宜並達成協議，特訂如下合同：

一、房屋結構：磚混結構，房屋的建造按設計院圖紙標準實施，房屋面積詳細以實做面積為準。

二、房屋的户型分型和型，型大約為——平方，型大約為——平方。

三、房屋建造價格每平方米捌佰元，合計人民幣大約型元，型大約元。

四、甲方預交乙方建房定金伍萬元(按乙方指定在信用社賬户交款以交費單為報名號);選房順序按交定金(銀行交費單日期為順序)，順序安排房屋。

五、甲、乙雙方自簽訂合同生效後中途不得違約，否則罰違約金壹萬元。

六、乙方義務：

1、乙方在建設房屋中的鋼材、水泥、磚等必須嚴格按設計院圖紙設計購建執行。

2、房屋質量和安全按村與建築房屋承包商簽訂的合同執行。

3、乙方必須保證每户的前立面鋼磚鑲貼，三樓屋頂坡面彩瓦的安裝，一樓前立面鋁合金安裝，一樓前一層防盜網的安裝(鋁合金、防盜網、鋼磚的價格按市場價中等偏上)。

每户大門一合規格1.8術2.7價格按市場價中等偏上，二、三樓的窗户的鋁合金安裝，整個房屋前後落水管的安裝(詳按設計院圖紙的正立面配套設施完工)。

4、乙方負責室外散水、屋面排水、化糞池、暗道排水溝的配套設施。

5、每户出門與中間水泥硬化路之間，乙方完成彩磚的鋪設，小水溝等設施，每棟樓門前的彩磚必須一線平鋪。

6、房屋交付甲方使用，所有規定乙方完成的項目必須完成，乙方房屋保質期為年(從甲方和村委會驗收之日算起)，如因質量問題，乙方負責返工維修，甲方概不負責，但因甲方人為造成的質量問題，乙方概不負責，如房屋出現重大的質量問題，乙方無條件退還甲方所交購房款並罰款壹萬元整。

七、甲方入住後必須服從村委會統一管理，不得隨意改變房屋外觀造型結構和房屋前後的公共設施等，甲方購房後五年內不得轉讓給外村人，否則村有權收取土地補償費壹萬伍仟元。

八、付款方式：

1、甲乙雙方自簽訂合同時，甲方向乙方交付首付款伍萬元。

2、乙方建到房屋三層封頂時，甲方必須交房屋總造價的60%(包括首付款在內)，未付清60%的農户按欠款計付乙方銀行借款利率(9釐6計息)，從1

5日後開始計息。

3、乙方交房甲方入住時，房屋拿鑰匙時再交房屋總造價20%(即包括2條在內80%)，未交清20%的農户1

5天后按銀行借款利率9釐6計算甲方利息。

4、餘款的20%留兩萬元作房屋保證金，交屋的第二年付壹萬元，剩餘第三年不出房屋質量問題，甲方無條件交清，其餘資金在甲方入住後次年交清，否則按銀行借款利率收取甲方利息。

5、如願意提前一次性交清房屋款的農户可享受壹仟元的優惠。

九、甲方需辦理各種房屋證件時，費用自己承擔，村委會協助辦理。

十、未盡事宜，甲、乙雙方共同協商後解決。

十一、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，村委會一份，公證機關存檔一份，此合同甲、乙雙方簽字後生效，並具備法律效力。

甲方(簽字)：______

乙方(簽字)：______

見證人：____________

委會印章公證機關印章：

年月日

農村房屋合同 篇4

上訴人：_________________

被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

上訴人因一案，不服人民法院_____年_____月_____日字第號，現提出上訴。

上訴請求：_________________

上訴理由：_________________

此致

__________人民法院

上訴人：______________

_____年_____月_____日

農村房屋合同 篇5

範文一

賣方：__________(甲方)

身份證號：__________________

買房：__________(乙方)

身份證號：__________________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：

第一條房屋概況

甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下：甲方所售房屋位於________________，房屋佔地面積約為______平方米，院子佔地面積約為______平方米，房屋為___樓，一樓為___個門面，2、3樓為套房，中間有樓梯間，房屋總面積約為______平方米，一樓門面為框架結構，二、三樓住房為磚混凝結構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件;

第二條房屋價格及其他費用

甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為人民幣______萬元整(￥______);

第三條付款方式

簽訂合同之日一次性付清;

第四條別約定

1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過户需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的，由甲方負責處理。

2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時，甲方應予以積極配合，但相關費用由乙方自行負擔。

第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條今後如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家徵地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方全部，甲方負責積極配合;

第七條本合同簽訂之後，房價漲落，買賣雙方不得反悔;

第八條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力;

第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;

第十條本合同附二、三樓平面圖;

第十一條本合同一式三份，甲方執一份、乙方執二份;

甲方(簽印)：____________住址：_________________聯繫電話：_____________

乙方(簽印)：____________聯繫電話：_____________

簽訂日期：___年___月___日

範文二

出賣人：__________(以下簡稱甲方)

買受人：__________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間，建築面積__________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衞生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣__________萬元，由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日，付人民幣__________萬元;第三期，在房屋產權批准過户登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本合同簽訂之日起__________天內將房屋騰空，連同原房屋全部權證等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權轉移過户登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過户登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。

七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切税收、費用，概由甲方負責。本合同發生的過户登記費、契税、估價費、印花税由乙方負擔。其他税費按有關法律規定，各自承擔。

八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款所有退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方所有或部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方全部。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。

十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方得解除合同，解約時，甲方除返還所有房價款外，並按本合同第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所佔用的土地(包括庭院圍牆等)全部權屬於國家。乙方取得上述房屋佔有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用税及其他有關費用。

十三、本合同的附件與合同有同等法律效力。

十四、本合同一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過户登記手續。

立約人：

甲方：____________(簽章)乙方：_____________(簽章)

________年______月_____日訂於________________市(縣)

農村房屋合同 篇6

甲方：_______________身份證號：_______________甲方配偶：_______________身份證號：_______________

乙方：_______________身份證號：_______________乙方配偶：_______________身份證號：_______________

丙方：_______________身份證號：_______________丙方配偶：_______________身份證號：_______________

甲、乙、丙三方系父子關係，其中：甲方為父親，乙方和丙方為兒子，乙方為長子，丙方為次子。

根據乙、丙方與拆遷公司於________年________月________日達成的《房屋拆遷協議》，將位於________房屋進行拆遷，拆遷還建面積為________平方米，後乙方和丙方共同出資購買________平方米，因此，拆遷還建總面積為________平方米。該拆遷還建面積為甲、乙、丙三方共同共有。現就該________平方米拆遷還建面積分割問題，經協商一致，達成如下協議：

一、甲方取得________平方米還建面積中的________平方米，由甲方及配偶各得________平方米。

二、乙方取得________平方米還建面積中的________平方米，乙方及其配偶對該________平方米還建面積形成共同共有。

三、丙方取得________平方米還建面積中的________平方米，丙方及其配偶對該________平方米還建面積形成共同共有。

四、任何一方對各自取得的還建面積享有單獨處分的權利，他方不得干涉。

五、任何一方在處分自己取得的還建面積時，不得超出自己取得的份額，也不得要求其他任何一方縮減已經取得的還建面積，更不得要求再次對300平方米的還建面積進行分割。

六、本協議一式捌份，三方各持貳份，一份交由村委會備案，一份交由拆遷部門備案。

七、本協議自各方簽字捺印後生效，對各方具有約束力。

甲方：_______________乙方：_______________丙方：_______________

配偶：_______________配偶：_______________配偶：_______________

日期：_______________日期：_______________日期：_______________

農村房屋合同 篇7

甲方：

乙方：

根據《建築法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平 等自願，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建 房工程達成協議，為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特製 定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一. 建築工程概況：

1.工程名稱：蕭山區某村某人住宅樓

2.地點：蕭山區新街鎮富星村長山閘東50米左右處

二. 建築設計要求：

1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

2. 本工程為磚混結構住宅四層建築，面積總計 m2。

3.主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面。(樓面都為現澆混凝土)

4.外裝修：外牆面均為瓷磚貼面。

5.內裝修：內牆面均為水泥砂漿抹面，所有房間地面均為水泥地面。

三.承包施工方式:

1.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

四. 施工安全:

1.文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。 五、質量要求：

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、雙方責任：

甲方負責水電供給及原材料及時進場，乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，如果甲方圖紙或方案有改動，甲方應提前向乙方説明，乙方應按照甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

七.工程造價:

1.每平方米 元，含外牆面貼瓷磚，抹內牆面、搞地平、起隔牆，不包含舊房除拆及基礎建設。

全部工程費用合計人民幣，大寫： 小寫：

2.在建造房屋時，建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

農村房屋合同 篇8

甲方： 身份證號：

乙方： 身份證號：

經甲、乙雙方協商，乙方承建(輕包)甲方房屋建設2幢，建築面積約1920平方，具體達成如下協議：

一、雙方責任

1、甲方負責施工現場三通一平，負責房屋建築材料(磚、鋼筋、水泥、石子、河沙等)。

2、乙方負責房屋建築輕包為主，並負責鋼筋工、泥水工、木工等。並負責場地看護，解決食宿(包括施工人員)。

3、澆築時按甲方要求，其它建築方面事宜由甲、乙雙方協商處理。

二、施工要求

1、乙方必須根據甲方提供的施工圖紙規範施工。

2、施工日期自20xx年9月1日開工起180天完工。

三、工程結算及付款方式

本工程共計費用(輕包工)約48萬元，工程結算待竣工後按實結算。工程開工後基礎做平付25%，每做好一層付15%，結頂後付10%，工程竣工後扣留總結算價的5%為質量保證金，一年後付清。

四、質量保留金

工程全部完成後，甲方扣留工程總結算價的5%為缺陷責任期的質量保留金。缺陷責任期為竣工驗收後1年，期滿，經甲方驗收有工程缺陷時，乙方按合同標準修復缺陷或按缺陷情況扣除修補費用於修補工程缺陷;工程無缺陷的按本協議分期付款時退還質量保留金。

五、事故責任

施工期間發生的工程質量事故、生產安全事故、施工人員發生的違紀違法行為等造成的後果、經濟損失、法律責任均由乙方自行負責。

六、其它條款

施工期間，乙方應按規定設置施工標誌，做好“三度一排”，確保道路正常通車。 施工期間，乙方應做好環境保護工作。建築材料應妥善保管，以防流失、揚塵揚沫。 本合同自甲乙雙方簽字後生效，生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日