廢鋼加工承包合同（通用7篇）

廢鋼加工承包合同 篇1

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方因生產業務需要，委託乙方將甲方指定的廢鋼進行加工。現經甲、乙雙方共同協商，自願達成如下協議：

一、甲方的義務

1、甲方每月按時下達生產任務，配備現場管理人員，協助乙方抓好安全生產、文明生產、質量指導等各項管理工作;

2、甲方按時提供貨源，為乙方完成加工任務創造條件;

3、甲方提供乙方生活所需的宿舍食堂及相關廚衞設備;

4、甲方提供乙方生產所需的大型機械設備，並擔任此類設備的日常保養和維修，與乙方無關。

5、甲方按月對乙方的安全生產、加工質量、加工速度、衞生文明等進行考核。

二、乙方的責任和義務

1、乙方應根據甲方的生產計劃自行招聘管理人員及員工，並做好安全衞生的教育工作，確保按時完成甲方下達的工作任務。

2、乙方必須遵守甲方的各項規章制度，並根據乙方的實際情況制定必要的規章制度及現場生產的安全操作規程和獎懲制度;

3、乙方應切實抓好安全生產工作，並提供相應的勞動保護措施，乙方員工發生的一切工傷事故均由乙方自行承擔;

4、乙方員工的生產工具、勞保用品、氣割工具、氣割氣體、鐵鍬、掃把等由乙方自行承擔;

5、乙方員工的伙食、交通費由乙方自行承擔;

6、乙方對生產的成品質量負全責，對不符合甲方質量要求的成品進行的另外加工所產生的費用，由乙方自理，並對其產生的後果負全責。

三、對乙方工作任務的要求

1、按照甲方的要求將廢鋼進行100%的分選加工工作;

2、按照甲方的要求將廢鋼中的垃圾分離，並確保生產區的衞生;

3、按照甲方要求，4mm 以上爐料加工長度不超過40mm;

4、有色金屬100%回收，甲方給予乙方壹元/每斤獎勵;

5、原料平均庫存週期小於7天;

6、以上1-5項每月檢測一次，每項每次不達標罰款_________________元。

四、加工費結算標準

乙方將甲方提供的廢鋼按照甲方的質量標準分選加工好以後，按照乙方公開招標的價格即_________________元/噸(氣割、剪切)，已切割好直接剪切廢鋼以每噸_________________元計算，乙方根據每月的實際噸位開具發票與甲方結算。

五、其它約定

1、以上加工費用結算標準如因甲方的加工標準變動，雙方可以協商解決;

2、若乙方發生下列不符合甲方加工要求的情況：

(1)乙方未按時完成月加工量的(月加工量為甲方本年度計劃收購總量10萬噸的約平均數);

(2)乙方對甲方提供的原材料未進行100%分選的;

(3)由於乙方人員不到位生產任務未完成而影響甲方正常銷售的;

以上情況經甲方核查屬實，甲方將酌情對乙方進行考核，罰金在加工結算費用中扣除;

3、如乙方因甲方原料供應不及時等造成乙方虧損較大的，雙方另行協商。

4、對乙方不符合甲方要求的處罰參照甲方有關管理規定執行，其它未盡事宜由雙方協商解決。

六、乙方進入甲方工廠需繳納________________元定金，定金在合同結束後退給乙方。

七、本協議有效期自 ________年 ________月 ________日至________ 年 ________月 _________日止。

八、本協議一式二份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方簽字(蓋章)：________________ 乙方簽字(蓋章)：________________

日期：________年 ________月 ________日日期：________年 ________月 ________日

廢鋼加工承包合同 篇2

甲方：

乙方：

乙方承包甲方加工傢俱木工工序，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：承包任務

每月甲方按照乙方組員人均6萬元/月產值下達給乙方，乙方必須按照甲方下達的任務保質、保量，按期交合格產品給甲方。

第二條：承包品質要求

1、乙方須按甲方客户質量要求及甲方品質部質量要求進行加工工木，在加工過程中發現甲方提供的資料、圖紙或技術要求不完善，應當及時通知甲方品質部人員，品質部應即時回覆並提出修改意見。

2、依照甲方客户質量要求及甲方品質部要求驗收，如有質量不合格問題，乙方應無條件並及時配合返修，因影響嚴重而造成返工的，乙方需要承擔該返修造成的損失(材料及人工成本)

3、加工產品不得延期交貨，加工完畢後乙方嚴格遵守甲方交貨流程,按時辦理交接手續，乙方所有加工的成品均需甲方品質部按照合格標準檢查驗收合格並簽名確認方可生效。

4、乙方對甲方所有的產品、資料要求保密的，要嚴格遵守，未經許可不得留存技術資料的複製品。

第三條：工資計算方法

1、按實際交貨給甲方客户貨款總金額的12%結算給乙方(客户的貨款總金額如包含税金、外發部分、客户提成等其他特殊約定的除外)。

2、如因甲方的原因(材料不到位或任務不能滿足乙方需要)，甲方以乙方上交的保底

第1頁共3頁

工資(詳見保底工資表)結算給乙方組員。

3、如因乙方的原因不能按時、保質、保量完成當月甲方下達的任務，乙方工資按其當月所完成的產值計算工資，甲方不再另補。同時因乙方原因造成損失，必須在乙方承包工資中扣除，乙方必須為自己的行為負責，同時在合同未終前結清。

4、工資發放：乙方在公司領取的工資，必須及時讓其組員工人簽字，由甲方財務部統一發放，如結算時有多餘部分工資由乙方自行處理。

第四條：作息時間

1、乙方在確保完成甲方要求交貨期的前提下可以自行安排作息時間，不受公司作息時間的約束，但所有乙方組員必須遵守廠規廠紀，甲方公司例會及組織乙方的組員學習必須按時參加。

第五條：辭職説明

由於乙方的原因或甲方無任務下達給乙方的情況下，可以自行減員，但必須確保手上已經按照任務交期完成前提下裁員或減員，同時由乙方(李鳳初)在辭職申請書上簽名同意才有效。辭職人員工資由乙方自行出具工資結算單，按結算工資單交由乙方打出借條交財務部審核後，7個工作日內支付到位。但支付的工資不以超出當月總工資的30%，餘款待月底支付工資時支付給乙方。

第六條：安全事故

乙方所聘人員必須遵守甲方的各項制度，生產中嚴格遵守操作規程，凡是機械操作人員不得操作自動用機械，在整個生產過程中出現一切事故由乙方負責。

第七條：糾紛的處理

協議期間，若加工承包合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份;

甲方：乙方：_________________ 日期：年____月____日户籍所在地：

簽訂地點：日期：年____月____日

廢鋼加工承包合同 篇3

發包方：

承包方：

簽約日期：

簽約地點：

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

因生產需要，甲方委託乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任，確保產品按時，按量，按質完成，雙方在平等，自願，公平的基礎上，經充分協商達成合同條款如下，望共同遵守。

第一條加工承包合同

1.甲方委託乙方為其代加工電力金具(低壓)產品，生產加工所需的場所，設備，模具(夾具)以及生產過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產品款式，品種，標準要求，質量數量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產單，技術圖紙和工藝文件為準：加工的品種單價由雙方事先協商確定，乙方簽字確認，同意接受甲方委託及要求進行加工生產。(詳細清單附後)

2..在每次生產前，甲方開立具體的委託加工生產單，其一般條款由本合同規定，補充條款在生產單中説明，經雙方確認簽字蓋章或乙方實際着手試樣生產時生效。

3.委託加工生產單的主要內容為加工的產品名稱，數量，質量標準，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單為準。

4.委託加工生產單附屬本合同，符合本合同中的一般規定，為本合同不可缺少的附件。

5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品，雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。

6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務，做到保質，保量，按時出貨。

7.產品質量要求：符合工藝文件和產品圖紙上註明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。

8.產品驗收程序和方式：產品驗收採取抽樣的方式進行驗收，抽煙驗收分別在試樣，批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。

二，合同有效期限

1.本合同期暫為壹年，暫從具體以甲方通知確定為準。

三，加工費結算

乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日，15號結算到賬。四，甲方的權利義務

1.甲方要保證達到產品生產工應開具的條件：

1)

2)

3)

4)保證熔爐，壓機，模具(夾具)等生產設施，設備的完好性;保證產品技術圖紙和工藝文件的準確性;保證原，輔助材料的及時性和水，電，氣等暢通無礙;為乙方提供相關的安全設施和保護工具。

2.委派產品管理代表，負責產品進度，產品質量的檢查監督。

3.及時組織驗收人員，辦理交貨的驗收結算手續。

4.為乙方相關人員提供工傷保險(由於社會保險和其他福利已經包含在加工費內，甲方不再承擔，由乙方自行參保)。

5.承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。

6.甲方保證每天一台低壓鑄造機12小時工作，因甲方生產原因造成乙方停工，甲方應安排乙方工作普工每天90/元，技術員工作每天130/元，停機期間工作效率不得低於本公司員工的日生產量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規定要求實施生產的，甲方有權提出解除合體或罰款。

7.甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設備生產產品，若中途違約，甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金，乙方需押一個月的工資(元)作為甲方的違約保證金(合同終止違約保證金退回)。

五，乙方的權利義務

1，按生產單規定的內容進行按質，按量，按時生產，嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件進行加工生產;發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方，但在沒有得到甲方書面許可

前嚴禁擅自修改產品技術參數和外觀等。

2，接受甲方在不影響生產的情況下的必要監督，及時向甲方提交完工驗收通知

3，乙方要遵守甲方的規章制度，嚴禁遲到，早退和在工作場所吸煙等等;

4，乙方負責生產現場的工作環境清潔整理工作，保證工作場所整潔乾淨，產品堆放有序，接受甲方的6檢查和其他管理要求;

5，乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理，生產中要穿戴安全生產的防護器具，同時愛護甲方的生產設備，設施，合理使用生產中的輔助材料;嚴格按照技術圖紙和工藝文件，嚴禁違規，違章操作。

第六條違約條款

1，乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝文件生產，造成產品質量不合規格的，要全部返工，由此造成的原材料，輔助材料，水，電氣等消耗，乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現3次質量問題，甲方有權利單方面解除合同，並進一步追究法律責任的權利;2，在正常週期內，乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的，應承擔違約責任，違約金為該訂單產品總價值的50%。

3，如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設備，設施非正常損壞的，乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑑定後給出。4，乙方沒有穿戴規定的防護器具並違規操作，由此造成安全事故，其經濟，法律後果全部由乙方負責，與甲方無涉。

5，乙方違反甲方的管理制度，考核扣分，其處罰標準參照金錨公司其他員工，從加工費中扣除。

6，甲方未能及時向乙方支付代工款的，要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。

7，如果因為甲方的設計和工藝文件的原因造成質量問題的，由甲方自行負責，與乙方無涉，且事前約定的加工費照付不誤;

8，由於甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的，乙方不承擔責任，若乙方認為原因造成模具損壞的，乙方負全責。

第七題其他

1，因不可抗力因素：如自然災害，戰爭，國家政策，以及其他

不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。

2，本合同包括訂單等有相關文件在履行期間，如發生爭議，雙

方可協商解決，協商未果，任一方可向人民法院提起訴訟。3，本合同如有未盡事宜，，雙方可另行協商，在意見達成一致

的基礎上進行書面補充修改。

4，合同生效後，甲方無理由單方終止本合同，應向乙方賠償本

合同的違約金三萬元，乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金

5，本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

廢鋼加工承包合同 篇4

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規格單位數量備註

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十三條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十四條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____日

廢鋼加工承包合同 篇5

甲方：__xx有限公司

乙方：

本着互惠互利共同發展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議:

一、原礦粗選廠地址：__x有限公司二車間

二、合同期限：年月日至年月日止。

三、承包任務：全年生產時間為x個月。每月生產時間為天(其他為檢修設備時間)，日處理原礦__x噸，月處理原礦萬噸;

四、甲方職責：

1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單

人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。

2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。

3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開採設備的正常運行。

4、甲方負責配備現場生產協調人員，進行甲乙雙方現場工作的協調。

5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。

6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一採購。如因乙方已提計劃，甲方採購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。

六、乙方的職責：

1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

3、乙方負責進廠工人的安全教育。

4、乙方至合同鑑定後進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金__元。甲方在每月結算後從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。

7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

七、結算方式：

1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實後給予結算。

2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量後在次月十五日內給予發放一切承包費用。

3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，

剩餘款項甲方一次性付給乙方。

八、承包單價、獎罰和任務：

1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

2、每日處理原礦石量不低於壹萬伍仟噸，每月生產日期不低於__天，月處理礦石量不得低於__萬噸，月處理量低於萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;

九、甲方的權利和義務：

1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事後由保險公司賠付後給予扣除，剩餘款項交付當事工人。

5、生產期間由於政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量__x噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(__ 噸/天)剔除三天產量後按每噸xx元雙方結算進行補償。

十、乙方的權利和義務：

1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

2、確保安全生產，並配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑑定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。

3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脱崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

十一、違約責任：

1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，並承擔相應的法律責任。

2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。並説明原因，取得對方同意後，雙方協商終止本合同。

4、乙方在設備正常，處理礦石量達到任務要求時，甲方不得單方面提出解除合同，否則給予乙方賠償連續生產四個月的承包費。

十二、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成可向當地經濟仲裁委員會提起仲裁。

十三、本合同的附帶補充合同同樣具有法律效力。

十四、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。雙方進廠簽字、蓋章後生效。

甲方：法人代表蓋章

乙方：身份證號：

簽訂時間：年月日

廢鋼加工承包合同 篇6

管材彎管加工承包協議

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包範圍：

四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

2、乙方承包範圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨台數結算。工時單價為160 元/ 日。整台交付單價元/ 台。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費

用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期：XX年月日，項目必須在XX年月日全部生產

完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2 日內，每逾 1 天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續逾期 3 天以上至 5 天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續逾期 5 天以上至10 天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續逾期10 天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格後，30 日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後15 日內，甲方

支付剩餘15%項目款(也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

2、其餘5%保脩金，自項目結束驗收合格之日起滿60 日後10 日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產(不含試製產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客户時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外)則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回並保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報

2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。

4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。

5、為保證生產質量，對於生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認後方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。

6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，並保持24 小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。

7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實

會議決定的各項事宜。

8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產完畢後，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。

10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。

11、產品驗收後，乙方人員及自帶設備設施在日內清

理撤離完畢做到工完場清，並自行承擔有關費用。

12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關係負責。

13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業祕密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業祕密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業祕密泄露乙方應承擔相應的法律責任。

十四、材料、設備供應

1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購

材料需提前並在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。

2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回

3、材料進廠後不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定採取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發佈的《安全設備操作規程》要參與甲方組織的安全

十六、項目移交

乙方應在產品驗收後規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束後，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。

十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應

立即調整撒離部分(30%?40%)人員另行安排，餘下的人員應由甲方組織工作內容並支付日工資。十八、合同爭議

如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定後生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。

甲方：

負責人：

聯繫電話：

簽訂日期：

乙方：

負責人：

聯繫電話：

簽訂日期：

廢鋼加工承包合同 篇7

甲方：(以下簡稱：甲方)

乙方：(以下簡稱：乙方)

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

一、工程概況：

項目位於，工程建築面積：平方米，結構封頂日期年月日。

二、加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委託人簽字同意後，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回覆，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

三、重量結算依據：

根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四捨五入保留小數點後三位。

四、甲方工作：

1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，並明確其授權範圍。

2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細説明所承攬項目流水作業段劃分平面佈置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字體樣本附後)。

4、成型鋼筋加工製作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。

7、成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。

五、乙方工作：

1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時，甲方授權委託人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

5、乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，並按甲方的要求運至施工現場。

六、設計變更：

1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

七、產品質量要求：

1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》1499-1998的規定。

2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》50204-20__中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》/01-69-20__的規定。

3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》/16-20__中的規定。

八、鋼筋原材複試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

3、根據《建築工程資料管理規程》01-51-20__規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場後，提供《半成品出廠合格證》表式4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。

九、合同價款及付款方式：

1、合同價款：

(1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連接接頭費用。

(2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加元/噸。

(3)鋼筋機械連接頭元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，並戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

(4)鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。

(5)合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公佈的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達後24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

(6)本合同成型鋼筋總量為噸，總價款(人民幣)：元，(大寫：)。總價中不包括原材料複試及機械連接接頭費用。

(7)驗貨地點：

2、付款方式：

(1)本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%，餘款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。

(2)鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

(3)原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方籤認，在月末前結清。

(4)本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

十、違約責任：

1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

2、合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章

(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

4、由於甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

5、甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

十一、爭議：

本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其它：

1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，並註明相關文件的授權使用範圍。

2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

3、合同附件為本合同有效文件組成部分。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。

十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。

本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

聯繫電話：聯繫電話：

公司地址：公司地址：

簽訂日期：簽訂日期：

簽訂地點：