建築類施工合同

建築施工是指工程建設實施階段的生產活動，那麼建築類施工合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的建築類施工合同範文，感謝您的欣賞。

建築類施工合同範文一

承包單位： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《建築法》以及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

1.1工程名稱：

1. 3工程造價：第二條 工程承包方式及付款結算方法

2.1 單價：

2.2工程量結算方法：

2.3工程款的支付：

2.4甲方收到乙方的工程結算書(或施工進度計算書)，應在一月內給予審核批覆，逾期則視為該工程結算已被確認。

第三條 工期規定及停工處理辦法

3.1施工工期為 , 如果增加工程量，則另計工期。如因樁試壓、停電、施工圖紙更改、業主原因工程款不能按期支付、地上、地下障礙物、道路交通和人力不可抗拒的自然災害等影響，現場簽證則工期相應順延，如果造成停工十五天以上，乙方如需退場或工程停建、緩建，則甲、乙雙方必須辦理工程中途結算，樁機進退場費由責任方支付。

第四條 工程質量和交工驗收

4.1乙方必須按設計圖紙和設計修改通知進行施工，工程質量達到設計圖紙要求及國家有關建築樁基工程質量檢驗評定的合格標準。

4.2工程完工後十五天內，由甲方組織有關單位進行樁的檢驗和交工驗收工作，乙方要積極配合。

第五條 甲、乙雙方的主要責任

5.1甲方的主要責任

5.1.1 辦妥工程施工範圍內的土地徵用手續、工程建設項目的各項報建、施工許可證和臨時佔用道路需可證。

5.1.2 開工前做好能滿足樁機施工要求的“三通一平”工作,負責

5.1.3 甲方委派駐工地代表全權代表甲方對工程進度、工程質量進行監督，負責各項簽證以及解決發包方應解決的問題。

5.1.4承擔因地質原因或地下管線所造成的經濟責任，負責排除因施工場地、拆遷等原因的外來干擾和因施工噪音、振動引起的糾紛處理及承擔由此引起的經濟損失。

5.2乙方的主要責任

5.2.1 組織施工人員、機械設備進場，編制施工方案，做好各項施工準備工作。

5.2.2第一根樁試打後，必須經甲方及相關單位驗收後方可進行全面施工。

5.2.3負責施工人員的安全紀律教育，文明施工，承擔因乙方原因所造成的安全事故責任。

5.2.4按照施工規範要求進行施工，做好中間隱蔽工程的驗收工作，確保工程質量，按合同規定如期完工。

5.2.5 做好樁基礎施工紀錄和竣工平面圖等技術資料，作為交工驗收的依據。

5.2.6負責樁的靜載、動測費用工程樁如因乙方原因造成靜載、高應變動測不合格，乙方負責補樁，直至工程質量達到合格標準。

第六條 違約責任

1、合同簽定後雙方任何一方不能全面履行本合同條款，均屬違約，所造成的經濟損失，由違約方承擔賠償，經協商仍不能解決，另一方可向雙方約定的青島市人民法院提起公訴。

2、因乙方原因造成的工期延誤，每延誤一天，甲方按工程總價

3、如因業主原因造成的工期延誤，由甲方協助現場辦理簽證。(不可抗力的因素除外)

第七條 合同的生效與終止

本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效至本工程辦完竣工結算，付清工程款後，合同終止。

第八條 補充條款

1、工程開工前必須選三個點進行試樁，合格後計入100根樁的結算中。若達不到設計要求，乙方必須負責補樁，直至達到設計要求，其所發生的一切費用均由乙方承擔。

2、樁機進出場費、管樁場地堆放費、工地吊機費等，以業主、監理、甲方現場簽證為準，按實結算。

3、工程單價中含税金由甲方代扣代繳，個得税執行工程所在地相關規定。

4、水電費按實扣除，臨時設施由乙方自行解決。

5、乙方應出據有效的建安統一發票。 失、費用均由乙方負擔，同時依法承擔相應法律責任。

6、乙方提供甲方企業資質、營業執照、法人委託、税務登記、財務印鑑等資料。

7、因乙方原因造成甲方受連帶責任，甲方由此所發生的一切損

8、未盡事宜，雙方協商解決。

發 包 方： 承 包 方：

法人代表： 法人代表：

經 辦 人： 經 辦 人：

開户銀行： 開户銀行：

聯繫電話： 聯繫電話：

單位地址：

單位地址： 年 月 日

建築類施工合同範文二

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

三、在施工中如：砌牆要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地樑、防震柱、上圈樑，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉牆要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以説服，第二再説服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，籤合同簽字之日起生效。

九、工程完工時自動結束。

十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

甲方：乙方：

年月日：

建築類施工合同範文三

甲方： 證件號碼： 地址： 電話： 法定代表人(委託代理人)：

乙方： 證件號碼： 地址： 電話： 法定代表人(委託代理人)：

甲乙雙方為攜手合作，明確責任，依據中華人民共和國有關 法律相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際， 協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條 工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)

第二條 工程地點 。

第三條 工程範圍 。

第四條 質量標準 可依照工程施工詳圖、施工説明書及《安裝工 程施工驗收技術規範》列出)。

第五條 承包人 (如按預算實行包工包料，屬於總承包人及發包 人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時 間、技術要求等用附表詳細註明)。

第六條 工程總價 本工程包價計人民幣 元整。

第七條 工程包價 本工程包價計人民幣 元整(本工程全部總造 價減去發包人及總承包人供應材料總值)。

第八條 付款辦法

第九條 工程期限 按本合同第三條的工程範圍自 年 月 日開工 至 年 月 日止全部完工。

第十條 中間開工 本工程範圍內的 工程，自 年 月 日開工於 年 月 日完成交工。

第十一條 雙方聯繫制度及協作辦法 。

第十二條 關於工程保密辦法 。

第十三條 違約責任 。

第十四條 特殊條款 。 第十五條 安全工作：

第十六條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章後立即生效， 在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清後失效。

第十七條 合同份數 本合同正式兩份，雙方各執一份，副本 份， 總承包人收執 份(其中送撥款銀行及發包人各一份)分包方收 執 份。

第十八條 合同附件

總承包人： 分 包 方：

負責人： 負責人：

地址： 地址：

電話： 電話：

年 月日