古建築工程施工合同樣本

目前,我國的古建築修繕工程施工管理大多采用新建工程的管理模式,那麼古建築工程施工合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的古建築工程施工合同範文，感謝您的欣賞。

古建築工程施工合同範文篇一

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建築施工有關事項，雙方協商達成如下協議：

一、工程內容

四柱五樓牌坊仿古建築工程，承包方式：包工包料。

二、 工程造價：

經協商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含税金，如需要發票税金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

三、甲方責任

1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

2、由於乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關係。

4、在施工過程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

四、乙方責任

1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。

2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建築、彩畫)。

3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負並文明施工。

4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結構圖由於涉及專利技術不予提供。

五、撥款方式

乙方進行，撥付工程構件製作費 、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其餘款陸萬伍仟元一次付清。

六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

八、未盡事宜雙方協商解決。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

年 月 日

古建築工程施工合同範文篇二

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

經甲、乙雙方協商一致，本着雙方平等、自願原則就甲方委託乙方建造 武陽 麗園小區景觀 工程，簽訂以下協議：

一、 工程內容：

平米等 工程(詳見施工圖紙)。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。

二、 工期：

1、 開工日期：本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、 工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整)，若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

四、 承建方式

1、乙方對建築工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方對乙方所進場材料進行確認核准制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

3、 施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

1、本工程無預付款。

2、合同生效後，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。

1、四角亭A亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭B亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭C亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。廊架C完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。

2、工程全部完工後，付單項工程總費用(工程總價)的20%。

3、工程全部完工後三個月內，付工程總費用(總價，包括業主認可的簽證、變更)10%。

4、扣留工程總費用(含業主認可的簽證、變更費用)10%為質保金，工程全部完工並已驗收合格為時間節點計算，一年後支付。

3、此合同所描述款項含税金(即税金由甲方代扣，扣除税率為3.41%)。

六、 工程質量要求：

1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(採用視頻資料)。

七、 工程竣工驗收結算：

乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

八、 延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

九、 質保內容

質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算， 期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

1、 施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、 施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、 甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。

4、 乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯繫。

十二、合同生效與終止：本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿，甲方將款項結清後合同即告終止。

十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

簽名：(甲方) 簽名：(乙方)

簽訂日期： 簽訂日期：

古建築工程施工合同範文篇三

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

工程承包範圍： 大雄寶殿 ㎡， 元 天王殿 ㎡， 元 鐘鼓樓 ㎡， 元 住宿樓及食堂 ㎡， 元

二、合同價款 (固定價格)

金額(人民幣大寫)： ;(小寫) ;

三、工期：

合同工期：

開工日期：

竣工日期：

四.工程質量標準

1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應採用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

六、工程款支付：

進場付款 元;

基礎±0付款 元;

完成主體一層付款 元;

主體完工付款 元;

工程竣工付款 元。

如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。

七、質保期： 一年

保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束後產生的維修費由甲方承擔。

八.合同的生效

合同訂立時間：

本合同雙方約定簽字蓋章後生效。

九.附則.

1.本合同發生糾紛後，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方： 乙方：

委託代理人(簽字)： 委託代理人(簽字)：

年 月 日