關於公司承包合同範文錦集（精選12篇）

關於公司承包合同範文錦集 篇1

甲方(車 主)：

乙方(租賃人)：

經甲乙雙方協商，甲方將自有的孫武出租公司營運車魯MHM963租給乙方，由乙方進行營運，營運時間：自______年_____月_____日至______年_____月_____日。(租期一年)

一、乙方負責車輛的日常維護和保養(車輛外形、輪胎、易損件)，若在乙方租用期間內車輛發生故障，由乙方負責維修。

二、租用期間乙方應在每月______日前交給甲方當月租賃費(大寫)________仟_______佰元整。應提前交租金後用車。

三、乙方租用期間，發生一切交通違章行為、意外事故，由乙方自行負責，承擔一切費用(乙方可運用甲方投入的車輛保險進行處理，保險不足時，乙方自行承擔費用)。

四、在車輛出險二次以上或保險理賠貳仟元以上的扣除理賠金額的15%作為保險賠償。在處理意外事故期間，所有的費用由乙方自行承擔。

五、乙方必須按出租公司規定進行運營。

六、乙方營運期間，駕駛員必須符合該車的條件，如果乙方聘請司機，必須手續齊全並經甲方同意後才可上車。

七、如出租公司有各種福利(如燃油補助等各種福利歸甲方所有)。

八、租賃期間，如果乙方出現違約，在押金內扣除一定的違約金。

九、乙方自簽字合同之日起，交納給甲方合同保證金____________

元。合同到期後80%退還剩餘部分如無違章一個月付清。乙方在營運期間如發生重大車損事故，甲方可根據車輛損壞情況收取一定數額的車輛折舊費，合同到期後，同樣的價格下乙方優先租賃。

十、______年_____月_____日之前車輛違章由甲方自行承擔，______年_____月_____日之後車輛違章由乙方自行承擔。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字後生效。十二、合同租賃到期，本合同自行解除。

甲方：

乙方：

關於公司承包合同範文錦集 篇2

甲方(單位)：

乙方(承包人)：

承包期限________年，從________年____月____日至________年____月____日。

雙方本着合作共贏的原則，在合法、平等、自願的基礎上，經協商簽定本協議，商定如下條款，共同遵守：

一、乙方自願承包，自主管理，自負盈虧，獨立承擔生產，保質、保量、安全生產等管理事務，並接受甲方的監督管理。所有生產人員由乙方自行在現有生產人員中挑選或外部招聘，一切規章制度按乙方制訂、管理、監督實行。

二、甲方為乙方提供：廠房、設備(附設備清單)、宿舍(扣30元人月)、飯堂(扣150元人月)和配套設施;乙方必須嚴格按規範經營或操作，並負責廠房和設備設施的維修、維護和保養，費用乙方自理。水、電費用由乙方自行承擔;乙方不得改變廠房和設備設施的性能和用途，確因生產需要改變的應徵得甲方同意後方可改造，但費用乙方自理。承包期滿，廠房和設備設施必須保持原狀，損失或遺失的按交接時的實際價值由乙方全額賠償。

三、除玻璃材料外其餘一切生產相關物料(如文具、開介工具、防護用品、生產耗材、包裝材料、設備零配件等等)，都由乙方購買，玻璃材料由乙方提出請購，甲方負責採購後交付乙方，乙方按採購價在甲方支付的承包款中衝抵。

四、乙方應依據規定，加強員工的安全管理。乙方員工工傷等一切事故由乙方負責，與甲方無關，由乙方為員工購買商業保險，費用乙方承擔。

五、乙方根據生產情況可自行招聘或辭退員工，招、辭員工應辦理相關手續。乙方員工必須做好入廠登記，在甲方備案。乙方員工的勞資糾紛由乙方全權負責解決，與甲方無關。

六、在甲方新產品開發、客户打樣等需要乙方配合時，乙方應全力配合甲方安排生產，產值按5折計算支付承包款。

七、在生產過程中，乙方必須配合甲方訂單的生產排期，按時交貨，不得挑單，如有延期交貨造成損失由乙方負責承擔，但甲方必須保證玻璃材料及時供應齊全，如因玻璃缺料造成延期交貨，甲乙雙方協商解決，乙方不承擔責任。

八、乙方所有保質保量生產完成的成品方數按甲方訂單單價的80%計價，甲方每10天向乙方支付一次承包款。乙方人員的工資由乙方核算，統一在每月最後____日由乙方負責支付、發放。

九、甲乙雙方在協議有效期內，乙方不得擅自撤場或要求提前結清承包款，乙方單方面原因不願繼續承包時，必須提前一個月與甲方協商，如乙方違反以上要求，必須付給甲方5萬元作為違約賠償。

十、在生產過程中，甲、乙雙方有不一致的觀點或考慮不周的，雙方可共同協商解決，不健全的地方可協商補充。

十一、本協議甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(簽名)：

乙方(簽名)：

關於公司承包合同範文錦集 篇3

甲方：浙江亞郵通信設備有限公司

乙方：

承運車輛牌號：__________；車輛類別：中卡貨車。發動機號： ，車架號，目前車輛正常行駛，車況良好，燈光及各種設備部件齊全，機器運轉正常不燒機油。該車的行駛證、購車附加税、手續齊全，此合同乙方簽字後即代表乙方已收到該車和以上手續。現甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，本着平等互利，協商一致的原則，簽訂車輛承包經營合同書。

一、合同標的：

甲乙雙方在平等自願的基礎上，甲方將其所有的運輸設備交由乙方經營。甲方對乙方承包車輛擁有調派權並向乙方收取履約保證金。

二、合同期限：

自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

三、費用結算及支付方式：

（一）承包費用標準：甲乙雙方商定，乙方優先承運甲方要求承運的貨物，除外乙方可自行接單，甲方承運貨物按每公里1.8元結算。

（二）車輛保險、維護檢測、油材料、汽車保養、違章罰款、税額、賠償金、等費用乙方承擔，如甲方代付的，將去支付運費中予以扣除。

（三）承包車輛每台車收取3萬元履約保證金，乙方應向甲方一次交清。合同期滿3個工作日內甲方退還（利息不計）。

四、甲、乙雙方的權力義務：

（一）甲方的權力義務：

1、甲方有權根據生產需要調派乙方承包車輛並指定服務區域和行駛路線；因市場因素有權暫停或停止使用乙方承包車輛。

2、甲方管理人員有權檢查乙方的安全生產、服務質量、車輛技術性能狀況，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

3、甲方有權對乙方運輸過程中的其它違規違紀行為進行糾正，拒不改正時可對乙方進行處理和處罰直至終止合同。

4、有權調查乙方承包車輛及人員發生交通及服務質量事故的原因及影響，並有權根據事故影響程度依據甲方相關管理制度對乙方進行處理和處罰。

6、甲方有按合同約定及時支付運費的義務。每月5號結算上月的運費，否則，每遲一天按結算金額的.千分之三支付滯納金。

（二）乙方的權力義務：

1、按照甲方要求承運甲方委託的貨物，並保證服務質量達到客户單位滿意。

2、乙方承包車輛必須達到國家有關標準及車輛年度檢測標準，按國家或地方車管部門規定、定期檢驗、維護車輛，始終保持車輛性能良好。

3、乙方未徵得甲方同意，不得擅自以任何方式將本協議約定的承包車輛轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

4、遵守甲方與用車單位所簽訂的相關合同及安全合同的內容和約定。

5、車輛保險（交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種）、維修檢測、停車、燃料、過境費、裝卸費等費用及乙方僱傭人員的工資等所有費用由乙方承擔。

6、承包車輛運行的外部關係協調由乙方負責，交警、路政、超限及路阻等外部協調費用乙方全部承擔。

7、有權拒絕甲方的違章指揮，有權拒絕除本車駕駛員以外的人員駕駛車輛，保證安全行駛。

8、協助甲方做好工作量籤認，運費結算等工作；並有權要求甲方按合同規定支付費用。

五、其他約定：

1、乙方不得以甲方的名義對外承攬毒品、危險品、走*等違法犯罪的運輸業務。

2、乙方不得做出有損甲方聲譽，造成甲方經濟損失的事情，否則甲方有權從乙方的運費中扣除相關經濟損失費用。

3、乙方承包車輛因泄漏、墜落、事故等原因造成的環境污染、財產損失等一切後果，由乙方承擔所有責任。

4、乙方承包車輛發生貨物，被盜、遺失、貸損、貸差。交貸不清等情況、全部由乙方負責賠償。

5、乙方對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任，若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任並負責賠償。

6、因第三方責任發生交通事故造成貨物損失的，由乙方向甲方賠償後再向第三方追償。事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。

7、乙方出現駕駛員酒後駕車，將交他人駕駛的情況之一時，甲方有權立即終止合同，並清退車輛和駕駛員。由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

8、乙方駕駛員擅自將車交他人駕駛而發生的交通事故，全部責任由乙方承擔。

9、保養及更換機油必須有甲方人員在場，每15000公里換一次。

10、審驗手續時應積極到有關部門辦理，不得延誤，如有延誤所造成的有關罰款，從乙方履約金中扣除。

11、承包期內所造成的一切經濟糾紛、債務、違法行為與甲方及車輛無關。

12、乙方如發生交通事故在保險範圍之內的責任損失，應直接向保險公司報案，進行索賠，並及時通知甲方備案。承包期內，若有重大事故及人員傷亡與甲方無關，乙方全權處理解決。

13、承包期間如車輛發生自燃和火災，甲方的所有經濟損失由乙方支付。

14、合同終止後，乙方應將全部手續（行駛證、保險卡、購車附加税等）交還甲方，甲方不能確定乙方在承包期內無違章違法行為後，甲方可核實後再退還乙方乙方履約金。若甲方故意拖延時間，則乙方可要求甲方支付除本金外再加銀行同期利息的滯納金。

15、承包期結束後，如乙方願意繼續承包，應提前15日與甲方協商籤合同，如乙方不願再承包應在合同終止前八小時，將整車輛交給甲方（注：應提前將車輛維修好）。如乙方拒不執行，視為違約，出賠償甲方相應損失外，履約金沒收。

16、如甲方需要見到車時，乙方應隨時讓甲方或甲方安排的管理人員見到該車。如乙方無故推辭視為違約，乙方應付給甲方違約金1~3萬元不等。

六、違約責任：

1、乙方承包車輛因長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，甲方可視情況按照影響天數扣減結算金額並對乙方經濟處罰；對嚴重影響生產服務的，甲方有權暫停或終止合同。

2、對乙方承包車輛及人員違反甲方要求的，甲方有權對乙方進行處理和處罰，直至暫停或終止合同。

3、乙方必須在甲方規定限期內繳納違約經濟處罰，否則甲方有權在支付給乙方的運費款項中扣除。

4、乙方承包車輛不按時年檢，甲方可終止合同，並要求乙方支付1至5萬不等的違約金。

5、甲、乙雙方違反合同有關條款約定並造成經濟損失的，責任方賠償對方1至5萬不等的違約金。

七、糾紛的解決方式：

本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

八、附則：

1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

擔保人：

年

關於公司承包合同範文錦集 篇4

發包單位(下稱招標方)：

承包單位(下稱承包方)：

法人代表：

彼此依據《合同法》和我國最新法律法規，本着誠信、公平、互惠的標準，經友善商議，就招標方所資產經營的________物業管理公司交給承包方承包合同所涉及到的彼此權利和義務，達到如下所示協議書：

一、承攬金繳納總金額為以下方法中的一種：

1、固定不動金額，每一年____萬餘元;

2、逐漸增長，第一年____萬餘元，第二年____萬元，第三年____萬餘元，…。每一年在上一年根本上增長____%。

二、承攬限期自._年__月._日至._年__月._日止，共__年。

三、承包方承攬金繳納時長為以下方法：

1、每一年上打株繳納，大半年一給，第一次____月交____元;第二次____月交____元;

2、每一年上打株繳納，一年一給，在__.月交____元。

四、債務解決：承攬前的債務由招標方承擔，承包期內的債務由承包方承擔。

五、彼此權利和義務：

(一)招標方權利和義務：

1.甲方有權利監管承包方管理方法好物業管理公司財產，監管承包方依規運營，照章繳税，合同履行。

2.招標方在承包方因運營管理不當，在____時長內完不了上繳承攬金，或比較嚴重違反規定運營，或____的狀況發生時，招標方可單方消除保證合同。消除通知要以書面材料方法送到承包方，並馬上起效。

3.招標方理應適用承包方履行正常的運營管理支配權，幫助承包方做好與多方相互配合。

4.招標方理應將所承攬公司的一切賬目、財產和材料交到承包方。

5.別的：_________。

(二)承包方權利和義務：

1.乙方的經營人____是公司在承包期內的法人代表，對公司的生產安全管理主題活動承擔全方位義務。

2.在中國法律、現行政策准許的範疇內，承包方有權利創建以經營人為代表的.生產安全管理系統軟件。

3.承包方需要遵循中國法律，進行合同條款的各種標準和每日任務，維護保養公司和員工的合法權利，妥善處理企業內部的國民收入分配。

4.承包方應沒有理由將所承攬公司的一切賬目、財產和材料在承攬到期後完好無缺的退還招標方。不然除承包方正常的繳納承攬金外，還需要賠付給招標方導致的損害。賠付方法如下所示：賬目遺失，賠付2萬餘元;材料遺失，賠付5萬餘元;財產毀壞，賠付修補損害。

5.別的：____。

六、合同違約責任

1.招標方毀約或不法干涉，給承包方導致財產損失，相對應調節當初上繳承攬金或增加承攬限期。

2.承包方完不了上繳承攬金指標值，除由承包方按合同條款賠付外，推遲付款的還需要擔負日千分之五的合同違約金。

3.別的：承包方沒經招標方允許，不可私自違法分包別人。一經發現，招標方有權利消除保證合同，招標方不退回承包方所繳納當初剩下承攬金。承包方還理應擔負合同違約金萬餘元。

七、彼此訂立的其它事宜：承包方在承攬期內內，產生不可抗拒和其它全部不益於運營的一切事情(招標方毀約以外)，承包方沒有權利認為降低承攬金，贏虧均與招標方不相干。

八、處理糾紛的方法：實行保證合同產生異議，由被告方彼此商議處理。商議不了，協商一致由________法院提起訴訟。

九、保證合同自____起起效。合同書原件一式兩份，甲承包方各執2份。

招標方：(簽名)

承包方：(蓋公章)

法人代表：(簽名)

____年____月____日

簽訂地址：

關於公司承包合同範文錦集 篇5

為了進一步落實公司生產承包制，明確甲乙雙方的權利義務，調動承包户承包經營積極性。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》，參照《中華人民共和國土地承包法》，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同，雙方共同遵守。

一、定額承包管理面積

1、承包位置（乙方承包田地的位置）：

2、承包面積/棚數：

二、承包管理的用途

乙方承包的土地必須按照甲方規定要求種植指定作物，不得私自改種或間種其他的種植作物。

三、土地承包經營期限

甲乙雙方約定的承包經營期為 年，自**年 月 日起，至 年 月 日止。

四、計酬方法

1、承包人繳納 元管理保證金（避免中途不打招呼溜走）。

2、承包費 元/畝（或者棚）（具體考核由成活率、生長量、階段性工作完成三部分組成，按照《寧夏銀湖農林牧開發有限公司**年技術實施方案》執行）。公司將按照如下項目進行分解：其中：

1）、正常的生產管理工資： 元/月（**年 月- 月， 個月計算，每月考核發放）；

2）、考核工資： 元，按照《寧夏銀湖農林牧開發有限公司**年技術實施方案》執行；

3）、（選項）保證金 元（此款適用於大田葡萄的埋土越冬成活率保證，避免承包户不認真埋土，此款金額在次年葡萄出土後視成活率進行發放）。

五、生產成本投入

1.承包區域內的的'苗木、滴灌設施、 （描述根據田裏不同作物，公司投放的不同固定性資產）等設施由甲方作為固定資產投放，由乙方使用。凡損壞或丟失由乙方負責賠償補齊。

2.當年物化成本（農藥、肥料、水費、農機作業費、材料費等）均由甲方投入，乙方未向甲方報告而私自投入的甲方不予承擔。

3.甲方提供的生產資料乙方必須按時按量施入，如有私自囤積和處理者，按市場價3-5倍賠償。

4.成活率保證在 （此款雙方商定一個成活率，在某個範圍是是合理的，超過某個範圍內是不合理的，在合理的範圍內缺苗補苗等由甲方負責補齊，甲方承擔費用；超過合理範圍的，由乙方負責補齊，費用由乙方承擔）。

六、產品及產量處理

1.田裏產品均屬甲方所有（含等外果、種條等），乙方不得擅自處理。

2.乙方必須認真看管果品，凡發生產品流失或自行倒賣者，乙方必須按市場價3-5倍賠償。

3、超產獎勵：根據田地實際情況，已進入掛果期的乙方承包區域產量定為平均 斤/畝/棚，乙方達到此平均產量後，每超1斤，甲方獎勵乙方 元。（獎金總金額以超過基礎產量數據計算）

4、低產處罰：根據田地實際情況，已進入掛果期的乙方承包區域產量定為平均 斤/畝/棚，如平均產量未達到 斤/畝/棚，產量每降低1斤，乙方向甲方繳納罰金 元。（罰款總金額以實際差額產量為基礎數據計算）罰金甲方有權從乙方的承包費中扣除，不足部分乙方另外繳納。

七、甲方的權利義務

1.制定並實施田間管理規章（主要是該年度相關田裏的主要工序，即乙方承包期間需要做的主要工作）。

2.甲方有權對乙方進行生產技術指導和監督乙方對田間的日常工作管理。

3.負責當年生產資料投放和機力作業安排。

4.按時按等級回收果品。

5.定期對乙方管理及生產情況進行考核。

6.按合同約定給乙方支付報酬。

7、按照公司實際情況，給乙方提供住所，免住所租金，水電費由乙方承擔。

八、乙方的權利義務

1.乙方在合同期內，必須按甲方的田間管理規章和技術要求進行田間管理，完成所有管理項目；進入掛果期的田地，必須按要求生產出合格果品。

2.承包管理期內，乙方不得擅自買賣、出租、轉讓、頂替、撂荒承包管理的土地，並不得將葡萄園轉作其他用途。

3.自覺保護和監督所承包的區域。凡造成植株流失、果品流失、牲畜踐踏等損害的，相關損失由乙方承擔。

4.進入結果期的區域，乙方需按甲方質量要求採收，按級分裝果品，不得以任何理由拒絕採收，以防影響果品銷售。

5.每個承包户，承包期內有維護公司形象的義務。

6.遵紀守法，遵守公司各項管理制度，信守合同，不得損害公司的利益。

九、勞動保護及福利待遇

1、甲方給乙方發放價值 元人民幣的工作服一套（中途離職者按實際工作時間折算由個人承擔部分）

2、承包期間乙方因違反公司制定的勞動安全制度，違章作業造成的傷亡事故及造成的經濟損失由乙方承擔，甲方不予以負責。

3、甲方根據崗位的需要為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

4、承包合同期內甲方給乙方投保意外傷害保險。

十、違約責任

1.如甲方不按時按量供應生產資料，不進行技術指導，不及時收購產品，造成乙方直接損失，應由甲方承擔經濟責任。

2.如乙方不按要求進行生產管理，不及時採收果品，造成的損失，由乙方承擔經濟責任。

3.如乙方不認真管理，達不到甲方考核指標或不能勝任此項管理工作，甲方有權收回承包土地，終止合同並解除勞動關係，甲方結清乙方管理期間的生產管理工資。

4.如乙方未經甲方同意，擅自退出承包，放棄管理，造成的損失，由乙方承擔，甲方不予負擔退出承包前的工資，同時終止合同並解除勞動關係。

5.如乙方不按要求管理，甲方可僱工管理，僱工費用從乙方工資中扣除。

十一、因不可抗力的原因（地震、冰雹等特大自然災害），造成合同不能履行時，可根據實際情況雙方協商解決。

十二、其它約定

1、甲方所制定的各項規章制度，作為本合同的附件。

2、本合同未盡事項雙方協商。

十三、本合同一式叁份，甲方執貳份，乙方壹份，叁份合同具有相同法律效力，自雙方簽字之日起生效。

甲方：

法人代表或委託代理人（簽字）：

乙方（簽字）：

簽約時間： 年 月 日

關於公司承包合同範文錦集 篇6

甲方：____________

乙方：____________

由經雙方協商確定外牆保温由乙方負責施工，為明確雙方職責，確定以下承包協議：

1、乙方根據甲方提供的施工圖紙及相關的施工資料，制定外牆保温工程施工計劃，確保工程按質按量的完成。本工程工期為。

2、乙方按合同要求制定有力措施，確保項工程質量達標。

3、乙方依據甲方提供的施工圖紙施工，所使用材料外牆保温按設計要求為防火等級B2級6釐米厚擠塑聚苯乙烯泡沫板，所有材料均需乙方現場取樣送檢合格後，乙方提供樣板，待甲方確定合格後，乙方方可施工，施工中所需一切材料及輔助材料、工具均由乙方負責，施工過程中乙方要確保質量要求。

4、乙方承包施工期間，施工人員住、吃、材料堆放及垂直運輸均由乙方負責。施工用電，用水甲方均提供至一級配電箱，水池。

5、施工期間因各工種工期進度塔接配合等因素造成等工，乙方應主動協調安排施工，甲方不承擔補償責任。

6、施工期間乙方負有管理責任，乙方應加強施工現場安全管理，所有施工人員進場必須佩帶安全帽，架體內施工人員正確佩帶安全帶及使用安全繩，乙方在安裝吊籃必須符合建築安裝安全檢查標準，施工期間出現任何安全事故均由乙方負責。

7、乙方負責承擔施工期間及竣工保修期內一切質量問題。並根據通知及時處理，如因乙方延誤，造成的一切損失，甲方有權在其保脩金內扣除。

8、付款方式：

按乙方完成的工程量及核定單價，計算總造價，預算面積為。材料及所有設備進場後，甲方應付材料款按每車總價付款。施工一星期需付生活費。施工至每棟樓的三分之一後，甲方支付每棟樓的'35%，施工至每棟樓的三分之二後支付每棟樓的35%，待竣工驗收合格後，支付每棟樓的25%，留每棟樓的5%作為質理保證金，待保修期滿後結清。

9、本工程要保證按質按量的完成，達到國家外牆保温驗收標準，如乙方未按合同規定按時完工，給甲方造成損失，由乙方予以補償，如在施工期間由於不可抗力造成的工期延誤，給予相應順延。

10、本合同有效期限：

自雙方簽訂合同之日起至本合同所涉及工程保修期滿，工程款結清止。

11、本合同一式兩份經甲、乙雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

關於公司承包合同範文錦集 篇7

甲方：

乙方：

為進一步拓展公司業務、促進公司發展，本着優勢互補、互惠互利、協商一致的原則，就分公司承包經營雙方平等協商，達成如下協議：

一、分公司的設立

1、甲方聘請乙方為公司負責人，由乙方在本合同約定區域內西藏自治區設立分公司。

2、甲方負責提供設立分公司的相關證照和資料，由乙方具體負責辦理分公司設立的工商登記手續。

3、分公司獨立核算、自主經營，由乙方全權負責，甲方不得隨意干涉。但分公司的管理行為、經營行為、財務行為必須合法律規定，否則甲方有權干涉。

二、承包方式及期限

1、分公司實行承包經營。即：全面負責分公司的經營和管理，乙方第一年向甲方交納管理費15萬元（大寫：壹拾伍萬元整），公司將市政水利水電增項後，年管理費將增加為25萬元。如未能增項年管理費不變。風險保證金繳納：本合同簽訂後，乙方應及時繳納雙方約定的風險保證金30萬元。

2、本合同有效期限為3年，即20xx年從5月26日至20xx年5月25日止。期滿後，雙方可續簽。合同期內乙方享有片區投標優先權。

3、甲方向乙方提供總公司全套有效證照、相關投標文件，如未及時提供導致乙方損失甲方負責。乙方經營期間必須嚴格遵守國家相關法律、法規、政策及總公司章程，自覺維護好公司利益。

三、乙方實行自主經營、自負盈虧，雙方互不承提債權債務。乙方若需在當地註冊，所產生的一切費用由乙方自行承擔，但相關手續由甲方協助辦理。

四、税費的繳納

乙方必須嚴格按照國家税法的規定，及時申報和按期繳納各項税金及規費，税金髮票（包括代扣税發票）原件必須交回總公司並附説明。

五、工程款的管理和財務管理

1、乙在分公司所在地銀行開設銀行專用帳號，所有工程款直接劃拔給乙方帳户，乙方需確保專款專用。

2、乙方應在承包經營期限內，做好符合國家規定的財務賬目

六、施工項目的工程質量管理及安全管理

1、乙方所承擔的施工項目，必須嚴格執行行業標準，按施工圖及業主要求按期、按質、按量完成工程任務，不得以任何理由和形式實行工程轉包或分包。

2、乙方在工程施工過程中，必須認真貫徹安全第一，預防為主的原則，對施工的工程質量、安全、進度等由乙方負責全部責任，並終身負責。

3、乙方在工程施工過程中（承包期間）嚴禁拖欠工程材料款、設備款及人工工資，如果因拖欠款等相關問題總造成的一切責任（經濟和法律責任）及相關的`直接損失及無形損失由乙方債權承擔，直至起訴追究民事、刑事責任。

七、資料的收集管理

如：單項工程中標通知書、施工合同、竣工驗收資料等的收集管理，乙方竣工結算後必須按期交與甲方。乙方認真如實的做好每個項目的財務資料。

八、雙方的權利義務

1、甲方有權按照照國家的法律、法規、政策對乙方的經營活動和履約行為進行監督、考核、管理；甲方依法維護乙方的經營自主權，按乙方的業務要求，在甲方的法定經營範圍內為乙方及時提供有效的證照，認真為乙方做好質量安全意識的教育和專業技術人員的培訓工作和其他服務工作。

2、乙方有權拒絕甲方違反國家法律、法律、政策和違反本合同條款的行政干預行為，有權拒絕解除合同規定的管理費之外的任何經濟攤派，自覺遵守國家的法律、法規，自行執行行為規範。（乙方經營所得歸乙方所有）

3、本合同簽訂後，甲方為乙方刻制分公司公章和財務專用章，乙方在承包期內，對外發生的一切經營行為均加蓋分公司公章。待雙方承包關係解除後，乙方應立即歸還上訴印章。

4、乙方在承包期內只能在自己承包的行政區劃範圍內進行業務開展，如需要超出範圍開展業務的需由甲方同意，雙方另行協商有關事宜。

九、經濟糾紛處理辦法

1、由甲方的過錯給乙方造成的經濟損失，甲方無條件向乙方賠償，由乙方的行為給甲方造成的經濟損失，乙方無條件向甲方賠償。

2、乙方在承包經營過程中，涉及分公司需要對外進行仲裁或訴訟等事項的，如分公司以原告名義出現的，甲方全權委託乙方辦理，所發生的費用、經營責任和法律責任均由乙方承擔；如分公司以被告名義出現的，乙方應立即報告總公司，並由總公司指定律師參與仲裁或訴訟，乙方也可指定人員共同參與，所發生的費用、經濟責任和法律責任均由乙方承提。

3、甲方在承包期內不得單方面解除本合同，否則應賠償乙方兩年承包費。

乙方在承包期內不得單方面解除本合同，否則甲方沒收乙方風險保證金。

十、甲方的監督和管理

1、甲方應乙方要求派駐1至2名工作人員參與分公司的管理和監督，所產生的工資由乙方承擔。

2、甲方派駐的工作人員有權瞭解、查閲並複製分公司所有的財務資料、管理資料、業務經營狀況和相關資料。同時，甲方派駐的工作人員有權要求

乙方改正營業過程中出現的不當、違約以及違法行為。

3、承包營業關係終止時，乙方應將承包經營期內所有的分公司資料原件交回甲方。

4、甲方對乙方的違法行為有權制止，並有權撤銷乙方的負責人身份。

十一、權責劃分

1、本合同簽訂後，乙方以分公司名義對外發生的一切經營行為所產生的法律後果均由乙方自行承擔並享有。

2、如因乙方原因導致甲方對外承擔法律責任的，甲方有權追究乙方責任。

3、乙方應嚴格按本合同約定甲方公司所核准的經營範圍對外開展業務，因乙方原因導致甲方或受到行政處罰的，由乙方承擔全部賠償責任。

4、如因乙方原因導致甲方對外實際承擔經濟或行政責任的，甲方有權要求解除本合同。

十二、違約責任

1、甲、乙雙方需嚴格按約履行各項約定義務，如有違約行為出現的，違約方除向守約方支付損失賠償費外，還應向守約方支付違約金伍萬元正。

2、如出現違約行為的，守約方有權解決合同。

十三、爭議

本合同在履行過程中發生爭議的，雙方當事人應當協商解決；協商不成的，雙方當事人同意將爭議交成都仲裁委員會進行仲裁。

十四、若工程中標，甲、乙雙方必須別行簽訂“施工項目承包、質量、安全責任合同書”，甲方不再收取任何費用，作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

十五、分公司開展項目工程保證金轉總公司帳目，由總公司代交代管。

十六、未盡事宜，雙方另行商定，補充協議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

十七、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽字或蓋章後生效。

（本頁無正文，為簽字蓋章頁）

甲方：

法定代表人：

地址：

聯繫電話：

簽約時間：

乙方：

身份證號：

住址：

聯繫電話：

關於公司承包合同範文錦集 篇8

發包單位：(以下簡稱甲方)

地址：

委託代理人：

聯繫電話：

承包單位：(以下簡稱乙方)

地址：

委託代理人：

聯繫電話：

風險提示：

裝修合同簽訂的主要目的是為了明確責任。裝修合同是家裝質量的約束憑證，也是避免家裝糾紛保證書，是業主維護自身合法權益的重要“武器”。

因此，訂立合同時，建議發包方根據實際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚，以降低合同履行風險和保證合同順利履行，並儘可能保障自身的合法、合理利益。

依照《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修工程合同條例》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：________________________________________________

地點：________________________________________________

1.2工程內容(附工程設計圖紙及文字説明和工程預算書)

裝飾內容以圖紙和預算為依據，實際施工如有增減應徵得雙方同意，並以書面形式予以確認，增減部分按實際結算。

風險提示：

裝修公司或工頭報價時由於業主更多地會關注單項的價格，而經常忽略工藝説明，尤其是用什麼材料、什麼規格、什麼等級以及應有的説明。一業主訴説親身經歷：當時啥也不懂，裝修公司和工頭給的報價單上就是用了模糊字詞，例如：櫃體、櫃框用大芯版，實木收邊，水泥，刷界面劑，紙面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。

1.3承包方式：經充分協商雙方確定為_______________類承包方式。

a類為包工包料;b類為包工不包料

1.4根據設計圖紙及工程預算書內容和承包方式。

雙方確定合同額為_______________元，金額大寫(人民幣)______________________________。

設計費為_______________元，金額大寫(人民幣)_____________________________________________。

1.5施工期限：根據國家建設裝飾工程工期定額、雙方商定。

自__________年____月____日開工至__________年_____月_____日竣工。

1.6如遇下列情況，工期相應順延。

1.6.1按施工準備規定，不能提供施工現場場地，電源線路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工。

1.6.2不屬於係數範圍內的重大設施變更，提供工程資料不準致使設計方案改變或出於施工無法進行而影響進度。

1.6.3在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。

1.6.4甲方現場負責人監理簽證不及時而影響下一道工序施工。

1.6.5因甲方材料供應不及時而影響施工。

1.6.6未按合同規定撥預付款，工程進度款或代購材料差價款而影響施工。

1.6.7因政府行為、自然災害等人力不可抗拒的因素，而延誤工期。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂(工程監理合同)，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條甲方義務

3.1開工前_______________天，為乙方接通施工現場、電、水、交通、負責直協調工作。

施工期間：甲方需派現場負責人_____________會同乙方對隱蔽工程進行24小時檢查驗收，合格後並簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據。

3.2不拆動原建築承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

3.3做好及時供應工作，發現材料不足時需立即補足。

3.4參與工程質量和施工進度的監理負責工程竣工驗收。

第四條乙方義務

4.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質保量完成工程。

4.2保證施工現場的整潔。嚴格執行____________市(區)縣有施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

第五條工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方協商一致，鑑定書面變更協議同時調相關工程費用及工期。

風險提示：

為保障發包方的合理利益，應在合同中明確約定，對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

裝修合同應約定，工程竣工後，承包方應通知發包方驗收，發包方在合理時間內組織驗收，並辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的，可要求承包方賠償或返工。

第六條工程驗收

6.1隱蔽工程：甲方需派技術負責人會同乙方對隱蔽工程24小時進行檢查，驗收合格並簽署意見，由乙方保存作為竣工驗修依據。

6.2工程竣工後：乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知後，兩天內組織驗收，填寫驗收單，逾期即視為該工程驗收合格，在工程款結清後辦理移交手續。

風險提示：

裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個櫃子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那麼這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工後，那這可能就是設計説了算了。所以如果有可能，能複印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷樑換柱，改換價格。

還要注意一點，最後結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

第七條工程款交付方式

7.1第一次於合同簽訂之日，甲方支付合同總額的_______%，即_______元。

7.2第二次於工程進度的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即______元。

7.3第三次於工程進度的_____%時，甲方支付合同總額的______%，即________元。

7.4工程驗收合格後，由乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方，甲方接到資料後三日內如未有異議，即視為同意。雙方填寫工程結算清單，七日內付清餘款。

第八條違約責任

8.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付元違約金。

8.2由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。

第九條保修

9.1本工程保修期為壹年，自驗收合格雙方簽字之日起計算。

9.2乙方提供終身維修服務，保修期外的'維修費用由甲方負責。

9.3人為破壞及外來因素，甲方指定或提供材料的質量原因，自然災害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修範圍。

第十條糾紛解決方式

本協議執行中如發生糾紛，雙方可以提請經濟合同仲裁委員會仲裁或直接向法院提起訴訟。

第十一條其它項目具體規定

11.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責垃圾清運費(此費用不在工程價內)。

11.2工程竣工決算以實際工程量計算為準。

11.3增減項目由雙方協商，雙方簽證為依據。

11.4甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

第十二條附則

12.1本合同經甲、乙雙方簽字後生效。

12.2甲、乙雙方直接鑑定合同，本合同一式________份，甲乙雙方各執________份。

12.3本合同在工程竣工驗收和款項結清後自動終止。

12.4本合同實行當事人自願簽證原則，可將合同文本提交所在________________市(區)縣有關簽證部門進行簽證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

12.5合同的其它附件。

附件一：裝飾裝修工程預算書

附件二：裝飾裝修工程設計圖紙

附件三：裝飾裝修工程變更單

附件四：裝飾裝修工程驗收單

附件五：工程結算單

附件六：工程保修單

發包單位(蓋章)：承包單位(蓋章)：

委託代理人：委託代理人：

關於公司承包合同範文錦集 篇9

甲方：__________________________________

乙方：______________________________ ____

地址：__________________________________

地址：______________________________ ____

郵編：__________________________________

郵編：______________________________ ____

電話：__________________________________

電話：______________________________ ____

傳真：__________________________________

傳真：______________________________ ____

甲方在_________市決定設立分公司經營甲方所開展的各項業務。現乙方向甲方商議承 包經營甲方在___________所設立的分公司，甲方對此表示同意接受。為了明確甲、雙方責、 權、利的關係，保障甲、乙雙方的全法權益。為此，特制訂本合同條款如下：

一、 乙方自然人承包經營甲方在_________所設立的分公司，在甲方領導下開展各項工作， 乙方在經營期間遵守國家的法律法規和各項政策規定。

二、 乙方在承包經營____________分公司的全部資金由乙方自籌（含分公司申請執照時所 需的費用、房租等等），乙方在分公司內所添置的各項設備、傢俱用具和所有財產屬乙方所 有。

三、 乙方有獨立經營自主權，但不得違反本合同的各項規定，不得超出工商管理部門和甲 方的授權範圍開展各項經營活動。

四、 乙方有人事聘用權，但乙方必須嚴格遵守勞動法的有關規定，在與員工 簽訂勞動合同 時需經甲方法人簽字蓋章後為有效，乙方在與甲方的本合同期滿前應妥善處理好員工的分流 問題，否則造成不良後果由乙方承擔全部責任。

五、 乙方的財務為非獨立核算單位。必須由甲方認可的並持有上崗證的專職會計擔任分公 司會計職務，會計受甲方領導，乙方在經營期間不得違反税法和會計法強行要求會計不記實 帳和虛開發票等違法行為，由此造成的損失由乙方承擔全部責任，並交給甲方財務分析報告 壹份。會計在聘用或辭退時應經甲方同意後方可辦理有關手續。

六、 乙方所開展的各項業務必須是與甲方相關的業務，其每筆業務都必須與甲方發生往來， 不得與甲方有相同業務的單位發生往來合同；分公司成立後，甲方不直接與分公司區域內的 客户發生銷售關係，而只能幫助分公司解決技術上的問題和將客户交由分公司處理。分公司 對外簽訂的合同只有乙方本人簽字後方為有效。每份合同都必須報甲方備案。

七、 乙方為配合甲方在全國開展業務，可在甲方業務範圍內進行聯繫。如果乙方能在某一 區域開展工作，在經甲方同意後可單獨授權交乙方經管，甲方只幫助乙努力培育市場。

八、 甲方在遵守國家法律和法規的前提下，為乙方做好各項服務指導工作，定期提供給乙 方經營策略和分公司發展業務的新思路。

九、 甲方為了給乙方做好各項服務工作，甲方指定以下人員為工作聯繫人。 財務：_________業務:________技術________。乙方在工作需要時與工作聯繫人聯繫諮詢解 決相關問題，如有變動甲方另行通知，以保證乙方的業務順序開展。甲方只確認由乙方本人 簽字蓋章後所提交的各項業務表單為有效表單。

十、 甲方有權不定期的檢查乙方的財務帳目和業務合同執行情況，有權與乙方所聘的員工 談話瞭解分公司各項情況。

十一、 甲方在乙方的各項業務往來中的有關價格和完成時間均由雙方根據當時實際情況協 商確定。

十二、 乙方在對外宣傳時應注意甲方公司形象，其組織的大型推廣宣傳計劃需經甲方同意 後方可實施。甲方對乙方可行的宣傳計劃將全力支持，其費用由乙方承擔。

十三、 乙方在與甲方三合同生效之日起應預繳甲方保證金壹萬元正作為為税款 保證金（乙 方在本合同簽字之日起一個月內交給甲方）；合同期滿或雙方同意中止合同時退回。甲、乙 雙方按事先商定的價格購買上網卡和ip 卡等，其它合作項目如有收益由雙方商定另行分配。

十四、 本合同有效期為三年。自 年_____月_____日至 年______月______日止。 十五、 甲、乙雙方任何一方違反本合同之任一條款，都視為違約，守約方有權隨時終止本 合同並要求違約方賠償損失。

十六、 本合同在招待過程中如有未盡事宜，另籤合同附件。該附件和本合同基有同等法律 效力。

十七、 本合經甲、乙雙簽字蓋章後即生效，分公司註冊成立後5 天內應將分公司的全部資 料復件給甲方備案（包印章的樣章）

甲方：（蓋章）

乙方：（簽字）

代表人：（簽字）

簽約日期：

關於公司承包合同範文錦集 篇10

甲方：

乙方：

根據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實作用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立合同。經甲、乙雙方協商，甲方把兄弟活塞11號廠房工程承包人給乙方施工，為了儘快地把該廠房按期、按質、按量順利的完成，特訂如下協議：

一、甲方將該廠房鋼結構、土建、防雷承包給乙方施工，按建築面積每平方元整。按圖紙面積計算(。

二、工期：從________年____月____日至________年____月____日，總工期____天，必須按甲方的工期進度計劃完成，否則甲方有權辭退並不給乙方辦理任何結算手續。

三、付款方式：出基礎付總價的`10%，鋼結構進場付35%，牆體地坪結束後付25%;驗收合格後付35%，餘款5%________年後付清。

四、乙方必須服從甲方管理，否則，甲方有權辭退乙方。乙方一定要按圖紙規範進行施工，把好質量關，並要為項目節約料、算好料、有意浪費材料的，按項目部處罰條例執行。

五、工程質量，安全標準及目標

1、工程質量，必須全部合格，嚴格執行國家現行施工驗收規範及強制性標準。

2、杜絕傷亡事故，認真貫徹執行國家關於建議安全生產法，安全生產管理條例。

五、乙方必須按照安全操作規程進行施工，確保安全，一切工傷事故甲方概不負責，由乙方自負。

六、本合同一式兩份，望甲、乙雙方相互遵守，簽字生效。

甲方：乙方：

________年____月____日________年____月____日

關於公司承包合同範文錦集 篇11

發包單位：

承包單位：

發包單位與承包單位經協商一致，並經發包單位公司會議允許，現將房安物業管理公司承包權在本合同期限內分包給承包單位以供運營，簽訂保證合同。

第一條承包合同期內，企業獨立法人，依法納税，自負盈虧，自主經營，税款方式不會改變。

第二條承攬期內，承包單位務必在本公司的法律規定業務範圍內從業生產經營。

第三條承包合同的時限為____年，即從20________年____月____日至20________年____月____日止。

第四條承包合同的方法為：發包單位在承包合同時間內將企業承包權給予給承包單位。

第五條承攬期內，承包單位鄢南海艦隊做為企業的法人代表，履行主管的權力。

實際支配權如下所示：

1、有權利聘用各機構組員構成本企業的管理組織，承攬到期或解除合同後，該組織自即日起解散。

2、有權利決定企業的組織機構，制訂規章制度，人事部門聘請、人事任免和獎罰。

3、有權利依據具體必須購買新財產和辦公設備。

第六條承包單位有權利在承包期內應用公司公章、銀行匯票等財務憑證。

第七條承包單位在承攬期內應承擔義務如下所示：

1、務必按照相關要求，按時盡數交納的各種各樣税金等。

2、在承攬期內，應確保企業各類財產的完好無損(有效耗損以外)。

3、在目前管理方法住宅小區區域內(西苑小區、西山苑住宅小區、惠麗佳園小區等)，承攬期內確保依照中房企業目前規範準時派發目前三名員工工資及勞保用品褔利。

4、因前男友主管管理方法疏忽導致西苑小區居民不滿意物業公司管理，如西苑小區業主委員會之後自主管理方法，物業管理公司撤出西苑後，則不確保第3條的服務承諾。

第八條要合同生效後即具法律法規約束，發包單位、承包單位均不可隨便消除。保證合同必須變動或消除時，需經彼此協商一致達到新的.書面形式協議書後，即可消除。

第九條因為不可抗拒的緣故使保證合同沒法充分執行，經分包、承攬彼此協商一致，可以變動或終止合同。

附錄：

在前男友主管管理方法期內所出現的債務、負債及一切義務，與保證合同項目承包人不相干。

發包單位：承包單位：

____年____月____日

關於公司承包合同範文錦集 篇12

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，本着平等互利，誠實信用的原則，依照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

第一條、工程範圍：工程地點：

第二條、工期：從________年____月____日、開始至________年____月____日結束。工期天。在合同簽定後3天內，乙方應組織施工人員進場施工。3天后施工人員還沒有入施工場地，則視為違約，並承擔違約金。甲方有權終止合同並另行發包。

第三條、工程質量和技術要求：施工要求：

第四條、合同價款：

第五條、甲方責任：

第六條、乙方責任：

1、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照甲方的要求和設計進行施工。

2、做好施工記錄、隱蔽工程記錄。

3、做好施工組織管理、維持現場整治，做到“工完場清、道路暢通”。

4、工程竣工未移交給甲方之前，乙方負責養護，乙方保護期間發生損壞（景觀損壞、苗木死亡），乙方負責恢復。

5、進入所發生的安全事故及施工過程中發生的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任，並立即報告甲方。

第七條、工期順延：

1、除自然災害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約責任每延誤一天乙方需支付甲方合同總金額的百分之一的違約金。

2、工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

第八條、工程付款及竣工結算：乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的`結算資料，甲方自簽收之日起7天內將結算審核完畢，審定後的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。

第九條、竣工驗收：乙方認為工程具備竣工驗收條件後，應於竣工驗收前7天內向甲方申請驗收。甲方代表收到報告後十天內組織驗收。

第十條、違約責任：

1、違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償。違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延，乙方違約，工期不得順延。

2、違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方面提出終止合同均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款20%的違約金。

第十一條、安全施工：

1、乙方應按安全施工有關規定，採取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，並承擔由於自身安全措施不當造成事故的責任和發生的費用。

2、施工期間，乙方在甲方工地要注意自身安全，乙方所有人員施工期間造成任何地點出現任何事故，均甲乙方自理，甲方概不負責。

3、乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。

第十二條、合同的生效與終止：

1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算後，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿後，有關保修條款終止。

2、本合同簽訂後，雙方應認真履行本合同，關於合同的任何補充、修改或廢除均應經雙方協商一致並採取書面形式進行。

第十三條、爭議：雙方就合同條款的解釋、執行及工程密切相關的事項發生爭議，應友好的協商解決，如協商不好，可持本合同到當地勞動仲裁機關和當地人民法院進行裁決。

第十四條、合同份數：本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，附加條款與本合具有同等法律效力。

第十五條、未盡事宜，另行商定。

甲方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

代表：

合同簽定日期：年____月____日