建設施工合同範本(通用24篇)
- 施工合同
- 關注:2.54W次
建設施工合同範本 篇1
發包人(全稱):承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
1。工程名稱:
2。工程地點:
3。工程立項批准文號
4。資金來源:
5。工程內容:
群體工程應附《承包人承攬工程專案一覽表》(附件1)。
6。工程承包範圍:
計劃開工日期:年月日。
計劃竣工日期:年月日。
工期總日曆天數:天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量標準:
1。簽約合同價為:
人民幣(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫)(¥元);
(2)材料和工程裝置暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫)(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫)(¥元)。
2。合同價格形式:
專案經理
承包人專案經理:
本協議書與下列檔案一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同檔案。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的檔案均構成合同文件組成部分。
上述各項合同檔案包括合同當事人就該項合同檔案所作出的補充和修改,屬於同一類內容的檔案,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
1。發包人承諾按照法律規定履行專案審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
本合同於年月日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委託代理人:法定代表人或其委託代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構程式碼:組織機構程式碼:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
電子信箱:電子信箱:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
建設施工合同範本 篇2
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。
四、主體結構要求,板麵筋布150mm×150mm,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學效能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20,立柱,樑無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全
第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各儲存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇3
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯絡電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬方營業執照:
施工資質:
承攬方施工專案經理:
手機:
承攬方機構地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為:_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)略
注:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:_______);
5、工程造價:本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;
3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工_______日內,甲方撥付工程總價_______%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起_______日內,再撥付工程總價_______%;
4、工程質保金為工程總價_______%,質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時,於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款,並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內,組織驗收。超過七日未予答覆時,乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少於_______年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證_______小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交_______仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:
簽約日期:年月日
建設施工合同範本 篇4
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排汙排水系統、化糞池、出簷、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出簷、走廊、陽臺折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排汙排水系統必須佈局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排汙、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇5
勞務發包人(簡稱甲方):
勞務承包人(簡稱乙方):
依據《中華人民共和國建築法》和《中華人民共和國合同法》及有關行政法規,經甲乙雙方協商達成一致定立本合同,其有關事宜如下:
第一部分:工程概況
(1)本工程屬二層基礎,一層商品住宅樓,前後和東山牆為37cm磚,西山牆為24cm磚,開挖深1.6m,寬1.2m,要求40cm素土,30cm三七灰土,樓頂為樓板棚頂,上面用架木做造型,上樓板屬於甲方。
(2)上下水、暖、電、刮瓷、油頂、不屬於本合同範圍,白灰屬於乙方,室內房心土由甲方供應。
(3)建築面積按前牆的長乘以面積的寬為平方米,其中前牆長為 米乘寬 米,另加前後出簷 公分,一層面積共計工程總造價為人民幣大寫 元整( 元)
(4)本合同承包為包工不包料形式,所有建築用料由甲方提供,且甲方需保證三通,水通、電通、路通、包括用料的保障。
第二部分:付款方式及開竣工日期
(1)開工時預付40%的工程款及其生活費:
(2)一層頂封后預付40%的工程費。
(3)其餘20%的工程款項在工程竣工驗收後一次性付清。 第三部分:工程質量
(1)本工程質量歸雙方研究要求達成合格,內牆為砂灰牆面。
(2)本工程按圖紙施工,中途需改動的地方必須經雙方協商一致方可操作。
(3)由於甲方材料不合格,造成的質量問題由甲方承擔,乙方造成的質量不合格問題由乙方承擔。
第四部分:乙方責任
(1)乙方有責任教育工人嚴格控制執行操作規程,安全施工,防炎,防盜。
(2)在施工過程中,因甲方材料不足,水不通,電不通,造成的務工損失由甲方負責。
(3)安全問題由甲方造成的安全問題由甲方負責,由乙方造成的安全問題由乙方負責。
第五部分:甲方責任
(1)未能按合同履行自己應盡的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償乙方由此而發生的實際損失
(2)工程未驗收,甲方提前使用,由此而發生的質量或其它問題由甲方承擔責任。
第六部分:本合同的生效及終止
(1)本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
(2)本合同自簽訂之日起生效。
(3)本合同待工程結束後由甲方付款剩餘款項而自行終止
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇6
甲方: (簡稱甲方)
乙方: (簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商一致,為明確甲乙雙方責任、權利、義務、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工訂立本合同:
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
結構形式:磚混結構 層數:二層半(為10米) 建築面積:399平方米(折為18間房)
二、工程承包範圍
承包範圍:乙方只承包施工,不承包材料,建築材料由甲方提供,主體為兩層半,屋面為機瓦、木檁條、座脊按傳統做法,內牆面為水泥壓光、刮白,衛生間及水電。
三、合同工期:
總日曆天數:
開工日期:20xx年 月 日
竣工日期:20xx年 月 日
四、質量標準:
工程質量標準:必須嚴格按甲方的要求施工(特殊情況除外),牆鼓包不能超過3公分,由甲方驗收合格為準。
五、施工人員及施工裝置:
施工人員由乙方自行組織,一切施工裝置均由乙方自備。
六、施工安全:
乙方在施工過程中,應經常教育員工按有關安全要求組織施工,並戴安全帽,預防和堅決堵絕安全隱患,施工中造成的一切責任及損失均由乙方承擔,甲方概不承擔任何責任和損失。
七、工程價款及支付方式:
本工程按已確定面積399平方米(摺合房間數為18間),泥水工,每間4100元,總價為73800元人民幣(柒萬叄仟捌佰元整)。開工後,第一層樓板上完後甲方預付乙方工程價款壹萬元整;第二層樓板架板完工後甲方預付乙方工程價款貳萬元整;第三層蓋瓦後預付工程價款貳萬元整。粉牆、刮白(裡、外)、處理地面、前後簷坎、左右簷坎、工程完工後付工程款壹萬柒仟捌佰元整。工程完工後保修期滿10個月,甲方經檢查不存在質量問題,將剩餘保證金及維修金全部支付給乙方。
八、合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。乙方按照合同約定進行施工。
九、本合同一式倆份,甲乙雙方各執壹份,簽字、蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇7
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條 工程專案
一、工程名稱:臺江縣知行希望國小柴棚頂棚和食堂門口雨棚
二、工程地點: 知行希望國小
三、工程內容:柴棚頂棚和食堂門口雨棚
四、承包形式: 總承包,包工包料。
第二條 工程期限
一、合同工期總日曆天數10天
開工日期:20xx年8月25日
竣工日期:20xx年8月27日
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期可相應順延 1、在施工中如因停電8小時以上或連續間歇性停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停電2天以上;
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
第三條 建築材料、裝置的供應和採購
一、工程材料、裝置由乙方採購。包工包料。
二、乙方採購的材料、裝置,必須附有產品合格證才能用於工程
第四條 工程驗收和付款
經核算,建設工程總價為:陸仟圓整(6000元),工程竣工後,由甲方驗收合格方可向乙方付款。
第五條 附 則
一、甲方代表: 乙方代表:姜小五 。
二、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章後生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日 年 月 日
建設施工合同範本 篇8
甲方:
乙方:
依據《 中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設專案施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經過甲乙雙方協商,特訂立本合同:
一、 工程概況:
該工程位於濟南市市中區十六裡河鎮復興村,基礎由甲方已完成,±0.00以上由乙方負責包工包料施工。
二、 承包方式:
甲方以包工包料的方式承包給乙方。
三、 工程承包範圍:
乙方負責所有施工的材料包括(紅磚、水泥、石粉、黃沙、石子、鋼筋、支模頂柱、模板、砼、過樑、釘子、鐵絲、薄膜等)機械(腳手架、吊車等),水電費由乙方負責,從±0.00至三層主體現澆完工。
四、 承包價格及付款方式:
1、以現有基礎以上 (一至三層)包工包料78000元結算,層高 ,磚:機制紅磚,砂:石粉,黃沙;鋼筋:主筋直徑8,間距15釐米,副筋直徑8間距20釐米;水泥:臥虎山水泥(一至三層砌體砂漿水泥不少於5噸,如發現主體砂漿不達標,甲方發現一次扣除工程款1000元。)頂板砼:C20,8釐米厚,過樑:預製新過樑。
2、人員進入工地施工後,付 元,每一層主體現澆完工付 元,如無質量問題 日內一次付清剩餘款。
五、工期:
自 年 月 日至 年 月 日止。推遲一天罰款200元,由甲方在工程款中扣除。
六、安全責任:
施工期間:
1、本工程所有施工安全、用電安全均由乙方負責,如遇自然災害,必須停工,確保人身安全。乙方負責工程施工過程中的安全管理工作,工人必須配戴安全帽,不可酒後進入施工場地,由乙方及其員工原因造成的一切人員,財產損失均由乙方負責,第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三方人負責,與甲方無關。在施工過程中四周注意行人及車輛的安全,出現狀況當事人負責。
2、施工過程中乙方不得從事與施工無關的事,專業人員持證上崗,高空作業必須在採取切實可行的安全措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員。施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包,否則甲方有權終止合同概不結算,乙方無條件賠償。
以上合同雙方遵守各自責任,本合同工式三份,自簽字日期生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇9
甲方:
乙方:
甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:承建專案
1. 工程名稱:東華鎮東華村委會誇苴八隊王同鋒家住房工程。
2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積為準)。
4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條:承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具裝置。
2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米138元(大寫壹佰叄拾捌元整),澆灌好一層合格後預付貳萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。
第三條:工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、樑、柱水平度、垂度相差不超過1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖佈局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條:工程工期
1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為20xx年6月20日-20xx年8月20日)
2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費300元(大寫叄佰元整)。
第五條:安全責任
甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。
第六條:雙方責任
1.甲方負責在6月20日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁,一式兩份,甲乙雙方各儲存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇10
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定,為明確雙方在房屋建設專案施工過程中的權利和義務,經甲、乙雙方共同協商,特訂立本合同。
一、工程慨況
工程位於 ,土地面積: m2。
二、承包方式
甲方以包清工的方式承包給乙方。
三、工程承包範圍
施工內容包括二層主房建築面積 m2、一層主房建築面積 m2。
四:承包價格及付款方式
1:價格: 元/m2(建築面積)。雙方確定按建築面積為 m2結算工程款。
2:一層主體蓋板完工後支付價款10%,全部完工後付清餘款。
五:工期及安全責任
工期從 年 月 日到 年 月 日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員,電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,不得轉包、分包,否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
六、本合同一式二份,自雙方簽字後生效。
甲方(簽字): 聯絡電話:
乙方(簽字): 聯絡電話:
簽訂日期: 年 月 日
建設施工合同範本 篇11
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,根據*縣人民政府關於中國小危房改造的有關檔案,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,雙方就*國小學校建設施工事項協議一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:*鄉*國小校舍建設
2、工程地點:*鄉*國小原校址
3、工程內容:
(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);
(2)廁所6間(約120平方米);
(3)傳達室2間(約40平方米)
(4)院牆:100米(含大門)
(5)硬化路面:厚度大於15釐米。(小計1520平方米) ①大門前主路200平方米;
②院內主路800平方米;
③教室門前340平方米
④廁所、門衛範圍內硬化180平方米。
(6)餐廳內灶臺2口,操作檯1個。
(7)配套水電工程。
(8)平整校園,壘擋土牆100米。
二、質量要求:
符合《*縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》
三、圖紙:
使用《*縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》
四、工程施工要求:
1、門窗要求:尺寸見圖紙,門框使用東北鬆,上亮穿16號鋼筋6根,鋼筋內塗防鏽漆,外塗調和漆,所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油,再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材,顏色由甲方定。
2、散水坡:散水坡(三面),每間設一縱溝。
3、每口教室設前後兩塊黑板,標準為4米×1.2米。
五、承包形式:包工包料。
六、質量監督:
工程的第一質量監督責任人為施工學校校長,縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後,未經質量監督人同意,不得申請驗收。
七、質量保證:
土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電:50年。
八、安全責任:
乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。
九、施工、材料質量責任:
因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如:材料、規格、型號質量不符合要求,由乙方負責調換,保證工程質量。
十、合同金額:
大寫:
小寫:
十一、資金撥付方式:
工程開工,甲方支付合同金額的30%啟動資金,剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收,質量要求達到合格後,(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項,一切責任由乙方自負。補助款撥付,乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。
十二、以上條款未盡事宜,施工過程中雙方協商解決。
十三、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,*縣危改辦一份。
十四、合同工期。
開工時間:
竣工時間:
合同工期:
十五、合同簽字生效:
合同訂立時間: 合同訂立地點:
甲方: (章) 甲方法人代表:
乙方: (章) 乙方法人代表:
甲方開戶銀行: 帳號:
乙方開戶銀行: 帳號:
建設施工合同範本 篇12
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建築法》及國家有關規定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設專案施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經甲、乙雙方協商,特訂立本合同。
一、工程慨況
該工程位於磚混五層樓房,基礎為鈴筏形基礎;一、二層為現澆板,其餘樓層為預製板,構造柱,圈樑,木瓦屋面等。
二、承包方式
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三、工程承包範圍
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內容。外牆正立面貼外牆磚,其它牆面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛生間,廚房,樓梯踏步所有貼牆地磚。
四、承包價格及付款方式
1:價格:140元/平方米(建築面積)。建築面積按照國家規定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協商解決。
2:基礎竣工後付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工後付款人民幣4000元整,內外粉刷完工後付款XX0元整,春節前無質量問題餘款一次性付清,(如有質量問題返工達標後,另外賠材料)。
五、工期及安全責任
工期從20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員,電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
以上合同望雙方遵守各自責任,本合同一式二份,自簽字日期生效。
甲方:
乙方:
年月日
建設施工合同範本 篇13
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。
四、主體結構要求,板麵筋布150mm×150mm,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學效能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20,立柱,樑無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各儲存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇14
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照國家《合同法》、《建築法》及其他相關法律、法規,遵循公平、自願、誠信互惠的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:志丹人事勞動局辦公樓
工程地點:志丹城內
工程規模:框架結構 層( ),建築面積約5227平米。
二:承包範圍
1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建築物外牆皮)。註明:地下室層高3.6m 一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。
2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯裝置安裝以外的安裝工程,給排水安裝工程不包衛生潔具。
3、圖紙以內的工程:內外牆毛牆毛地(衛生間的牆地磚全做),外牆全部塗料。
4、圖紙以外工程以實結算。
三、承包方式
根據乙方承包範圍所含工程量,採用每平方米造價 承包方式承包,所有材料價格結算時,以市場實際價格調整。
四、工期
從20xx年7月10日至20xx年8月30日。
主體工程必須於20xx年完成。
工期延誤的認定和處理
1、因甲方原因造成的延誤,工期順延,造成的損失由甲方承擔。
(1)不具備開工條件,而要求乙方進場;
(2)未按約定時間提供圖紙並組織圖紙交底;
(3)未按時支付工程進度款。
2、因乙方原因造成的工期延誤,工期不予順延,延誤10日不實施處罰,超過10日每超一天罰5000元,每提前一天按工程量總造價的4﹪獎勵給乙方。
3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤,工期順延,甲乙雙方互不承擔經濟損失。
⑴不可抗力:自然災害、戰爭、政府行為;
(2)連續發生停水、停電、下雨,按實際天數順延,一週內累計停水、停電、下雨,時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。
五、合同保證約定
1、為保證本合同順利實施,雙方約定乙方應向甲方交付合同保證金30萬元,合同簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。
2、因設計變更造成的工程量增加,以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。
七、工程款支付
1、開工付工程總造價的30﹪,作為工程的啟動資金。
2、工程款按當月實際完成工程量的80﹪預付。
3、工程竣工驗收合格後,15天內付至工程總造價的100﹪
八、工程質量標準與驗收
(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準
(二)、驗收要求
十、保修義務約定
保修義務與約定按國家規定與要求執行。保脩金隨房屋驗收合格後一併交於物業管理,一年後退還乙方。
十一、爭議的解決
本合同在執行過程中發生爭議,雙方應積極協商解決。協商無效時,雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁,發生的費用由責任方承擔。
十二、合同的解決
本合同工程保修期滿,款項結清後自行終止。
十三、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
十四、補充條款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇15
發包人(全稱):____________________________
承包人(全稱):____________________________
發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》,經協商一致,對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。
第一條 工程質量保修範圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、裝置安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他專案。具體保修的內容,雙方約定如下:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
第二條 質量保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:
⒈ 地基基礎工程和主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限;
⒉ 屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏為______________年;
⒊ 裝修工程為____________年;
⒋ 電氣管線、給排水管道、裝置安裝工程為________________年;
⒌ 供熱與供冷系統為__________________個採暖期、供冷期;
⒍ 住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;
⒎ 其他專案保修期限約定如下:_____________________.
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
第三條 質量保修責任
⒈ 屬於保修範圍、內容的專案,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理。
⒉ 發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修。
⒊ 對於涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
⒋ 質量保修完成後,由發包人組織驗收。
第四條 保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
第五條 其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:_______________.
本工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
年 月 日年 月 日
建設施工合同範本 篇16
甲方:
乙方:
經學校會議協商,甲方將校園文化建設牆體清水牆、粉刷教室6個、灶房門前汙水沉澱池工程施工承包給乙方(韋性智)。施工期限20xx年8月1日——20xx年8月20日,必須按時保質保量完工。乙方負責施工,甲方提供材料,為保證工程計劃順利完成,特制定本合同,以資信守。
一、工程概況及造價
1、部分牆體清水牆
清水牆面積(每平方米10元)
六年級教室左前方 18.5×2.0=37.0㎡
教師東後牆 28.33×1.72=49.3㎡
教室西后牆 28.23×1.72=48.6㎡
合計37.0+49.3+48.6=134.9㎡
總價格: 134.9㎡×10.00元/㎡=1349.00元
2、粉刷1—6年級教室(每間教室500元)
教室數:6間
總計:6間×500.00元/間=3000.00元
3、灶房門前汙水沉定池
人工工資 120.00元/天×4天=480.00元
二、工程所用材料
1、文化牆體清水牆
水泥 1噸×260元/噸=260.00元
砂子 10方×55元/方=550.00元
合計:810.00元
2、教室牆體粉刷
膩子粉 20袋×16元/袋=320.00元
801膠 2桶×50元/桶=100.00元
乳膠漆(蘋果綠)2桶×165.00元/桶=330.00元
砂紙 20張×0.5元/張=10.00元
砂紙掌子 2個×5.00元/個=10.00元
刷子 2個×5.00元/個=10.00元
合計:780.00元
3、沉定池
U型槽 8個×40.00元/個=320.00元
4寸水管 2根×100.00元/根=200.00元
水泥 2袋×13.00元/袋=26.00元
蓋板 2個×30.00元/個=60.00元
合計:606.00元
以上一、二項合計人民幣7025.00元,大寫:柒仟零貳拾伍元整。乙方完工後,交由甲方驗收合格後,付款給乙方。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
簽訂日期:
建設施工合同範本 篇17
甲方:______________________
乙方:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司檔案相關規定,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:______________
工程地點:______________
第二條 工程承包範圍
___________________________________
第三條 工程工期
1.計劃開工日期:_______年_______月_______日,計劃完工日期:_______年_______月_______日,總日曆天數_______天;
2.主要節點工期:___________________________________。
3.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
第四條 工程質量標準
所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。
第五條 組成合同文件及解釋順序
組成本合同的檔案及優先解釋順序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投標檔案;
4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;
注:上述檔案應互為補充,在合同中出現含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。
第六條 標準規範
本合同適用標準規範:______________________________________。
第七條 甲方責任和義務
1.負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯絡,協調現場工作關係。
3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應的施工機械裝置、週轉材料。
5.按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用:
7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。
第八條 乙方責任和義務
1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.應按招標檔案要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證,持證率達到100%
4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其裝置、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;
6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施;
7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》並按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;
8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);
9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。
10.甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
第九條 環境保護、安全生產和文明施工
1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效執行。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任後果和經濟費用。
發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門,同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定和要求,維護甲方良好的企業形象,並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理,採取一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它汙染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第十條 材料、裝置供應與管理
1.甲方提供給乙方使用的週轉材料實行調拔制,根據工程計劃需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、裝置(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。
3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條 承包方式、價格及包含的內容
1.承包方式及單價:________________________________________。
2.承包價格所包含的內容:
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括週轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄杆、防護棚等);
文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械裝置維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;
3.本合同單價為一次包死價格,在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第十二條 結算辦法及付款方式
1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,_____日按合同價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點),付款時間為業主付款後,支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%,餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)
3.在每月的承包費結算中,應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。
第十三條 施工驗收
1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,並承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,並承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)
第十四條 工程保修
1.保修範圍、期限:___________________。
2.保修期間,乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委託其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
第十五條 保險
1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械裝置辦理保險,支付保險費用。
2.保險事故發生時,甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。
第十六條 爭議
1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2.發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,保護好已完工作成果;
2.1 單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議終止合同;
2.2 調解要求停止合同工作,且為雙方接受;
2.3 仲裁機構要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七條 合同履約保證金
1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標檔案內的承諾條件,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,支付農民工資,遵紀守法等。
若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,並賠償由此給甲方造成果。
3.本工程完工後,乙方按雙方所簽訂合同的內容完成,經有關部門驗收符合本合同規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十八條 不可抗力
1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同,當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。
2.不可抗力事件發生後,乙方應立即通知甲方專案經理,並在力所能及的條件下迅速採取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方採取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4.因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
第十九條 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使合同無法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或業主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、裝置的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。
第二十條 合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果,並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題,本合同即告終止。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
建設施工合同範本 篇18
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
繫個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程專案分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程專案也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支援原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建設施工合同範本 篇19
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱:
第二條 工程範圍和內容
工程範圍:按甲方批准的施工圖為準。
工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計週期
本合同簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補籤設計合同。
第四條 設計價款及支付方式
該專案乙方按3萬元(大寫:叄萬元正)人民幣包乾進行設計取費。合同簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後,甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期:以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,並作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,並經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實後協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本合同備料款為合同總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、裝置等進場三日後,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內稽核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格後,雙方於30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩餘工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應專案質保期滿後,如未出現質量問題,甲方於2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方採購,甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後,認為個別材料、裝置或植物高於市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、裝置、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由於景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可後,乙方在施工中可根據實際情況進行區域性調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保範圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規範,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,並做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知後,甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格後,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度採取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,並由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防範,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規範要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改後仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件後,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工並結清工程款後,本合同自行失效。
第十五條 本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期: 年 月 日
建設施工合同範本 篇20
發包方(甲方) 承包方(乙方) 根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包合同條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本合同:
一、工程概況:
1、工程名稱:住宅室內精裝修
2、工程地點:
二、 工程承包範圍:《預算書》中所標明的工程專案及內容
三、承包方式:全承包 雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方稽核、確認。住房裝修合同
四、合同工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合計 個日曆日。 上述開工日期為暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書為準,若開工日期提前或推後,則竣工日期相應提前或延後,工期不變。
五、工程質量標準: 工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。
六、合同價款: 本合同第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡,合同總造價為人民幣: 萬元(不含稅金)
七、合同的組成檔案:
1、本合同書;
2、標準、規範及有關技術檔案;
3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}
4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協議或檔案。
八、雙方工作:
(一)甲方工作:
1、開工前2天,提供施工所需的場地,並清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。
2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,並交納施工中產生的水電費。
3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。
4、委派張X為甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算。
5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計劃進行審定並予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後,應按期開工;乙方接到甲方變更後,應於48小時內,提出變更後方案交甲方審定,甲方應於48小時內予以答覆。
(二)乙方工作:
1、委派劉X為本工程專案經理,負責按合同約定擬訂施工方案、施工進度計劃交甲方審定。按合同約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。
3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算。
4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護。
九、關於工期的約定:
(一)開工及延期施工:
1、乙方應按合同約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按合同總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。
2、因甲方原因不能按合同約定日期開工的,甲方應按合同總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。
(二)暫停施工:
1、由於甲方未按合同要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按合同要求工期相應順延。
2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。
十、關於提供材料的約定
1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量後果。
2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方。
3、乙方提供的材料,必須符合合同規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗後方可使用。 十
一、工程變更:
1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
2、專案變更。施工中甲方需求增加或減少專案,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後,雙方應辦理簽證,作為追加合同價款和結算的依據。
3、因甲方提出設計或專案變更的,工期相應順延。 十
二、驗收與保修
(一)驗收
1、工程完工後,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。
2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收,並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。
3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收,或驗收後____日內不提出修改意見,視為驗收合格。
4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,並視為工程竣工及驗收合格。
(二)保修: 工程竣工後,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。 十
三、付款方式: 雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:
1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;
2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;
3、竣工通過驗收後____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元。 十
四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。 十
五、本合同書一式兩份,雙方各執一份。 十
六、本合同書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效。 甲 方:
電 話: 代 表:____日 期: 乙 方:
電 話: 代 表: ____日 期
建設施工合同範本 篇21
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經協商一致,簽訂本合同。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號:
1.3.工程建設地點:
1.4.總建築面積:
1.5.建築型別:□住宅
1.6.工程總投資:
1.7.勘察單位:
1.8.設計單位:□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元,其中,建安費:
2.審查物件
3.審查內容
3.1.是否符合工程建設強制性標準。
3.2.地基基礎和主體結構的安全性。
3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
4.審查依據
4.1.國家和專案所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。
4.2.專案相關的審批檔案,徵詢、諮詢意見。
4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據甲方的建設計劃,本工程按以下方式進行審查:
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計檔案審查通知後,應在___個工作日內完成相應的審查工作,向甲方出具審查合格書等有關材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。
6.審查結果
6.1.審查合格的:
6.1.1.乙方應及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖,經乙方稽核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的:
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見,並報有關部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為:
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計檔案審查合格書》後,付清審查總費用。
7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的,不另計費用。
8.甲方權利和義務
8.1.及時向乙方提供建設專案施工圖審查的全套資料,並對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設工程專案施工圖送審進度計劃。
8.3.安排專人與乙方聯絡,協調處理與施工圖審查工作有關事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的,可報有關部門申請複審。
9.乙方權利和義務
9.1.安排符合專案所在地建設工程施工圖設計檔案審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。
9.2.保證審查質量,確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。
9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計檔案所要求的資格、能力及條件。否則,甲方可解除本合同,乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責任
10.1甲方違反本合同約定,應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的,每延誤一天,應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設計檔案經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的,乙方應予賠償。
11.其他
11.1.未經相對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。
11.2.因本合同所生爭議,由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的,以本合同為準。本合同一式肆份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同範本 篇22
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批准文號:
5、資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日曆天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯絡方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯絡方式;
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料裝置以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料裝置須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生合同糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
建設施工合同範本 篇23
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自願,並協議商一致的基礎上,甲、乙雙方協議合資建房,達成如下協議條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工後房屋的水、電和數字電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協議生效後,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規定期限內不按合同履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。
十、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協議經雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
時間:
建設施工合同範本 篇24
甲方:
乙方:
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規,遵循平等、公平、誠信的原則,就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致,具體內容如下:
一、工程概況
(一)工程名稱:。
(二)工程地點:。
(三)工程範圍:道路標線施劃、道路標誌標牌安裝,具體施工內容見附圖。
(四)承包方式:包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、合同工期及順延條件
(一)施工工期
合同總工期以實際進場施工之日起計算,約五十三天,竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內,以書面形式向甲方提出順延要求,甲方在收到報告後1個工作日內予以確認,逾期不予確認,視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續,協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求,無償為甲方設計施工規劃,在合同簽定後七個工作日內,將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後,七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工,並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工,因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工,保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知,以書面形式送達甲方,如甲方不能按期參加驗收,須在三個工作日內書面回覆乙方,並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議,但到期未組織驗收的,視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後,自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期,乙方對工程負責保修,質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外,涉及的材料費、人工費等所有費用,由乙方全部承擔,質保期屆滿後,乙方提供終身維護服務。
五、合同金額及費用結算 (一)合同金額:人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓,小寫¥2,836,483元。
(二)自合同簽訂後五個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內,甲方向乙方支付合同總額的15%,作為第三階段進度款。
(五)合同總額的5%作為質保金,保修期壹年,在質保期內未出現質量問題的,甲方於質保期界滿後十個工作日內,將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按合同約定,按時支付工程進度款,造成乙方工期延誤,甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素,由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格,每逾期一日,乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金,計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用,乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金,並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求,造成的安全事故,由乙方承擔全部責任,並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決,若協商不成,任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
(一)本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,自雙方簽字蓋
(二)本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議,與本合同具有同等效力。
(三)合同附件
1.標準、規範及有關技術檔案;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案。
甲 方:
地 址:
代表人:
電 話/傳 真:
開戶行:
賬 號:
乙 方:
地 址:
代表人:
電 話/傳 真:
開戶行:
賬 號:
簽約時間: 年 月 日
簽約地點:
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-tw/hetong/shigong/yrqdwk.html