燈具安裝施工發包合同書（通用3篇）

燈具安裝施工發包合同書 篇1

合同編號：

簽訂地點：

發包方：

承包方：

依照其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，甲乙雙方就 訂立此合同，以資共同遵守。

一、 合同內容的金額：見附件清單。

二、 交貨時間、地點、方式：

交貨安裝地點為：

三、 付款方式：

1、合同簽訂後

2、月天內付款

3、工程全部完工後

四、 工程要求

工程質保期： 不扣質保金。

五、 驗收

1、合同燈具安裝且啟用後，乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》，驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》後三天內;

2、 驗收合格後，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。

六、 乙方應履行的責任

1、乙方按時安裝合同產品，並保證工程質量;

2、 乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產品品種、型號、規格、質量不符或損壞、遺失;

3、 工程質保期內有質量問題，乙方無償維修。

七、 甲方應履行責任

1、甲方違反合同規定拒絕接受貨物及安裝的，應承擔因此給乙方造成的損失;

2、 甲方應按合同規定準時向乙方支付合同貨款;

3、 產品運抵達交貨地點後，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;

4、 甲方驗收產品時，如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。

5、 產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。

八、 違約責任

違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。

九、 不可抗力

任何一方由於不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束後十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明後，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十、 產品所有權

甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬於乙方，其它債權不得與此對抗。

十一、合同附件

經雙方簽字蓋章的產品技術圖;

甲乙雙方營業執照、法人程式碼證、法人授權委託書;

合同在執行過程中出現的未盡事宜，經雙方協商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。

十二、爭議解決

本合同未作規定的，按照規定執行;

如雙方在合同履行過程中發生任何爭議;

協商未果，由原告方所在地法院判決。

十三、合同生效

本合同經甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款後，即行生效;

本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

代 表 人： 代 表 人：

電話號碼： 電話號碼：

日 期： 日 期：

燈具安裝施工發包合同書 篇2

需方(甲方)：

供方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同

一、工程專案

1、 工程名稱：

2、 交貨及安裝工程地點：

二、專案總造價

1、本路燈專案含稅總造價為人民幣：

2、 整個路燈專案必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。

三、款項支付

1、簽訂合同之日起_3_日內甲方安排總工程款的30%作為生產預付款。

2、貨到施工現場後_3_日內甲方付總工程款的85%;

3、工程全部完工，通過甲方及有關部門驗收合格後，再付總工程款的95%。

4、預留質量保證金5%，一年期滿後在 5日內付清工程質保金。

四、供貨及安裝：

1、本路燈工程安裝施工日期總計 個工作日內完成路燈安裝施工專案。

2、本路燈專案必須嚴格按照國家有關施工安裝規範進行施工。

3、在安裝過程中，因為不可抗力的因素、甲方責任、變更設計或其他原因所造成的安裝方式改變、工期延誤的，甲乙雙方可協商解決。

五、安全責任

乙方必須嚴格按施工安全規範做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方自行承擔法律責任，甲方不承擔任何法律責任。

五、維修保養

本路燈專案保修期為_壹_年，自工程完工並通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如路燈發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_24_小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用;

六、違約責任

甲乙雙方互相協商解決。

七、本合同一式 貳 份，甲乙雙方各執 壹 份，合同自甲乙雙方蓋章簽字起即日生效。

八、其他約定事項：無。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

燈具安裝施工發包合同書 篇3

合同編號：

簽訂地點：

發包方： (以下簡稱“甲方”)

承包方： (以下簡稱“乙方”)

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，甲乙雙方就 訂立此合同，以資共同遵守。

一、 合同內容的金額：見附件清單。

二、 交貨時間、地點、方式：

交貨安裝地點為：

三、 付款方式：

1、合同簽訂後

2、月天內付款

3、工程全部完工後

四、 工程要求

工程質保期： (從工程完工開始算)不扣質保金。

五、 驗收

1、 合同燈具安裝且啟用後，乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》，驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》後三天內;

2、 驗收合格後，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。

六、 乙方應履行的責任

1、 乙方按時安裝合同產品，並保證工程質量;

2、 乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產品品種、型號、規格、質量不符或損壞、遺失;

3、 工程質保期內有質量問題(不可抗拒除外)，乙方無償維修。

七、 甲方應履行責任

1、 甲方違反合同規定拒絕接受貨物及安裝的，應承擔因此給乙方造成的損失;

2、 甲方應按合同規定準時向乙方支付合同貨款;

3、 產品運抵達交貨地點後，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收;

4、 甲方驗收產品時，如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。

5、 產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。

八、 違約責任

違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。

九、 不可抗力

任何一方由於不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束後十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明後，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十、 產品所有權

甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬於乙方，其它債權不得與此對抗。

十一、合同附件

經雙方簽字蓋章的產品技術圖(與合同配置不符處，以本附件為準); 甲乙雙方營業執照、法人程式碼證、法人授權委託書; 合同在執行過程中出現的未盡事宜，經雙方協商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。

十二、爭議解決

本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行; 如雙方在合同履行過程中發生任何爭議;協商未果，由原告方所在地法院判決。

十三、合同生效

1、 本合同經甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款後，即行生效;

2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

代 表 人： 代 表 人：電話號碼： 電話號碼：

日 期： 日 期：