配電房土建施工合同範本（精選15篇）

配電房土建施工合同範本 篇1

甲方：

乙方：

經甲乙雙方共同協商，就X公司職工住宅小區配電房安裝工程達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款，以資共同遵守。

一、工程名稱：X公司職工住宅小區配電房安裝工程

二、工程地點：

三、工程範圍：X公司職工住宅小區配電房安裝工程施工設計圖所有工程範圍。

四、工程價款及工程結算：

乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計圖紙進行的報價，合同總價為人民幣： 。工程結算以施工圖工程量為基礎，根據最終完成的工程量及單價進行結算。

五、工程工期：

根據甲乙雙方商定，乙方在X年X 月 X日開始施工，X年X 月X 日前完成配電房所有機、電（含接地網）裝置安裝及除錯工作。在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素，工期順延。如非乙方原因造成工期延誤，則相應責任方按照每月X元人民幣為標準賠償乙方人員誤工費。

六、付款方式：

（1）工程預付款：

在本合同簽訂後X天內，甲方按合同總價的X%支付工程預付款，便於乙方組織生產、生活設施及人員進場。

（2）工程進度款：

按進度實際完成工程量（甲方派出現場人員驗收合格）和合同單價支付工程款，並按照比例扣去工程預付款，留足X%的保脩金後支付。保留金在工程竣工驗收未發現質量事故並通過相關部門驗收後甲方一次性結算付清給乙方。

七、雙方責任：

甲方：

1、提供技術資料一套（或現場口頭交待乙方），並組織乙方進行施工現場及技術交底。

2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電（有需要時）。

乙方：

1、嚴格按設計施工圖紙及有關電力安裝規程、規範及甲乙雙方簽訂的技術協議進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。

2、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重單位駐派人員，並處理好與各施工單位的關係。

4、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。

八、質量驗收：

1、乙方在配電房機、電（接地網）裝置的安裝過程中，嚴格按照設計圖紙要求和有關規範、標準進行施工，確保工程質量達到設計圖紙和標準要求。

2、裝置安裝單元質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據。

3、由乙方自行採購的裝置材料，必須保證質量可靠、進貨渠道正常，配置合理,主要零部件必須提供生產及相關廠家的合格證及相關資料並備案。堅決杜絕使用不合格的材料。

4、全部工程完工後保證相關部門驗收一次通過並出具其蓋有公章的驗收合格證明；否則由此耽誤的工期損失由乙方賠償給甲方。

九、安全管理：

1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重於泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的實施，並接受甲方和有關安檢部門的監督和檢查。

2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗；以提高全體施工人員的安全意識，保證施工現場安全。

3、設定必要的安全設施和配備防護用品，對於危險地段，設定必要的警示標誌、安全哨和防護設施。

4、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作，杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生因乙方原因的人員傷害、機械裝置損壞及材料損失，所發生的一切費用由乙方自行負責，甲方不給予經濟補償。由於乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。

十、違約、仲裁：

1、甲、乙各方不得無正當理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。

2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方友好協商解決，當不能協商時，可在甲方當地，按法律有關程式執行，其發生的`費用由違約方承擔。

十一、其他：

1、下列檔案均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

1）裝置安裝工程單元質量評定表、記錄表。

2）設計變更通知等技術檔案。

2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險，保險費由乙方自行承擔。

甲方(簽章)： 乙方簽字：

年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇2

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和建設工程的有關規定，經甲乙雙方充分協商，並結合工程的具體情況，就甲方箱變及線路工程專案合同內容如下：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包方式：

4、承包範圍：

二、合同總價

三、合同工期

四、付款方式

1、各種裝置安裝完畢，並經電業局驗收合格，具備送電條件後三個工作日內，甲方一次性支付乙方合同餘款，計人民幣：壹拾伍萬元整（150000.00）。

2、待工程施工後，甲方申報正式用電時，結餘款項隨正式用電施工時，一併支付。

五、質量保證

1、產品質保期壹年，在質保期內出現質量問題時，乙方在接到甲方通知後，24小時之內趕到現場進行處理，如果是產品質量出現問題，乙方免費予以維修或更換。因甲方操作使用不當引起的損壞，乙方在接到甲方通知後亦應及時趕到現場全力搶修，甲方付以成本費用。

2、質保期滿，雙方仍暢通供銷渠道，乙方有義務協助處理所供裝置出現的種種問題，並以優惠的價格提供備品件及現場服務費。

3、甲方保證該箱變在竣工後，轉正式用電時，其外觀及櫃內元器件沒有重大損壞或有輕微損壞，經維修不影響正常執行時，乙方保證該臨電轉為正式用電手續使用。

4、甲方保證全部正式用電量的接線點與臨時接線點為同一接線點。

六、雙方責任

（一）甲方責任

1、協助乙方搞好施工現場的協調配合工作；

2、提供施工用水源及施工場所；

4、預算中含有基礎費用

①預交電費5—10萬元。

②臨時用電押金500kv/190元/110w。

除以上兩條外，乙方在辦理手續過程中所產生的一切費用由乙方自行負責。

（二）乙方責任

施工過程中安全事故由乙方全部負責。

遵守地方政府、職能部門對現場施工的有關規定，做到安全、文明施工。根據國家電力部門要求的質量標準，驗收規範施工並確保通過相關部門的驗收合格並按甲方要求時間送電。

七、竣工驗收和標準

1、竣工工程驗收以國家電力部頒發的施工驗收規範、質量標準為依據，正式成功送電為最終驗收。提供完整的竣工資料貳套。

2、乙方須按合同約定的安裝工程驗收合格並按合同元寶時間送電。

八、違約責任

1、乙方未按合同規定的日期竣工（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天應償付甲方按合同價款千分之一的逾期違約金（因甲方原因和人力不可抗拒原因造成的延誤工期除外）；

2、甲方未按合同規定的日期付款，每逾期一天應償付給乙方按合同價款千分之一的逾期違約金。

九、其他事宜

1、在執行本合同的過程中出現異議時，雙方本著友好協商的原則去解決，如協商不成，均可向違約方對方法院起訴。

2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，經雙方協商另籤補充合同，補充合同具同等法律效力。

4、合同解除條件：本合同執行完畢。

此合同不作為正式電施工承諾，待正式電設計圖紙確定後，同品牌低價位優先。

甲方(簽章)： 乙方簽字：

年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇3

委託方 （甲方）：

承包方 （乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》等有關規定，並結合甲方配電建設工程的實際情況，乙方接受甲方委託承接配電工程設計，確保設計圖紙通過供電部門的審查。現為了充分明確合同各方在合同中的權利、義務和責任，經合同雙方協商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

一、設計名稱：

二、工程地點：

三、設計內容和主要工作量

10KV 線路（電氣）、 10KV使用者開閉所、7930KVA三個變電所電氣和低壓出線開關下樁頭設計。（由甲方將土建電氣設計配線負荷表提供給電力設計單位）

四、委託事項

本工程由甲方委託乙方組織設計。乙方以總承包方式負責該工程的設計至圖紙加蓋供電部門的稽核章後移交甲方。

五、設計準備

甲方負責提供供電方案答覆意見書、場所平面圖、出線名稱和各出線負荷。

六、工程期限

1、乙方於合同簽訂後，在 個工作日內完成設計出圖工作，並具備送審條件。

2、如遇下列情況，工期應作相應順延：

2.1甲方不能按時提供資料；

2.2甲方未能按合同規定支付定金。收到定金作為設計人設計開工的標誌。未收到定金，設計人有權推遲設計工作的開工時間，且交付檔案的時間順延；

2.3本工程專案中設計方案發生重大變更的；

2.4非乙方原因造成影響工程進度的；

2.5人力不可抗拒的因素而耽誤工期的。

2.6因接入系統和外網因素影響而耽誤工期的。

七、合同價款、支付方式及調整

1、合同價款：本合同工程設計費（含稅價，人民幣）：萬元整（ ）；預付定金為 萬元（ ）。餘款在設計圖紙通過供電公司稽核且加蓋稽核章後甲方一次性付完。

2、價款調整

2.1 不採用可調方式，乙方包乾。

2.2 符合第7條4款調整條件的可作相應調整。

3、可調整的條件

3.1額外增加或附加的工程量；

4、調整的方式：

乙方將合同價調整的原因、金額以書面形式通知甲方，經甲方簽字，以作為合同方結算的依據。

八、雙方權利與義務

1、甲方

1.1甲方是本設計工程的投資者，可對設計專案進行檢查、監督；

1.2履行完成本合同中所約定的事項；

1.3乙方在設計過程中如有需要甲方配合、協調工作時，甲方應以予幫助；

2、乙方

2.1在合同約定期限內完成甲方所委託事項；

2.2設計人設計完成後，按規定參加有關供電部門的設計審查，並根據審查結論負責不超出原定範圍的內容做必要的調整補充；

2.3工程設計通過供電公司稽核，且甲方付清設計費餘款，3日內乙方將本工程有關設計圖紙加蓋供電公司稽核章後移交甲方。

2.4由於設計人原因，延誤了設計檔案交付時間，每延誤一天，應減收該專案應收設計費的千分之二。

九、質量保證

本合同所委託專案：乙方確保設計圖紙符合國家和當地供電公司的要求和規定。

十、違約和爭議

1、任何一方違反上述約定條款，不履行或不完全合適地履行雙方約定或法定的義務，均是有悖協議的違約行為，應承擔相應的違約責任。

2、凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方首先應友好協商解決；如協商未果，則任何一方均有權提請人民法院對爭議內容進行裁決。

十一、不可抗力

因不可抗力事件導致本合同不能執行，則合同雙方均不需對此負責。“不可抗力”指地震、颱風、火災、戰爭、政府幹預、罷工、自然災害和其他不可預見或避免的事故。由於不可抗力而導致不能履行合同的一方，應以書面通知對方，並於十五天內提供不可抗力的詳細情況，以及有效證明檔案。

十二、合同的生效與變更

本合同生效後，任何一方無故解除合同，受損的一方有權向對方要求補償所直接發生的所有與執行本合同有關的損失。

本合同生效後，合同雙方均不得擅自對合同內容（包括附件）作任何單方面的修改。如任何一方需對合同的內容作出變更、修改或補充的建議，都必須以書面形式向對方提出，在徵得對方簽署人會籤同意後，方可生效實施。

十三、本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽章之日起生效。待工程竣工交付，費用結清一年後失效。

十四、本合同中如遇有涉及與供電相關部門的協調事宜，乙方將負責與供電相關部門協調解決；其他未盡事宜，雙方另作商定。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

開戶行：開戶行：

賬號：賬號：

聯絡電話：聯絡電話：

簽訂時間:

簽訂時間:

配電房土建施工合同範本 篇4

甲方：

乙方:

為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關政策法令及現行施工與驗收規範前提下，雙方充分協商，達成如下協議，雙方共同遵守：

一、 工程名稱： 樓工程 。

二、 工程地點： 。

三、 承包範圍及詳細部位(棟號)： 樓主體工程(砌體、砼澆築) 。

四、承包方式和結算方式：

承包方式:本工程在承包範圍內以包工不包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內60m運輸、包工程驗收質量達到甲方檢驗的“優良”標準、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。

結算方式:本工程按施工圖紙、設計變更及施工現場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結算。乙方超出設計圖紙範圍(設計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

五、 承包單價：

單價：

單價說明：1;包材料使用的定額損耗率;2:包基礎施工前的施工準備、配合工作，如施工放線等工作;3、甲方增派雜工幫助乙方清理場地、搬運材料等人工費在乙方工程款中扣除;4、甲方增派機械協助乙方進行工程施工，人工費在乙方工程款中扣除。

六、付款方式

1、工程進度款按甲方每月簽證完成工程量計，作為付進度款的依據，並可支付至當月完成工程量的70 %，工程全部完工後支付至 85 %，經甲方有關部門驗收合格並辦理結算手續後30天內付清結算款。

2、支付方式：甲方付款時採用支票或現金。

3、甲方代乙方申報工人臨時戶口手續，費用在乙方工程款扣除，如乙方不申報，罰款由乙方負責。綜合管理費按乙方在場人數每人每月收10元，逐月在工程款中扣除。

4、乙方在每次申請工程進度款時，必須先提供當月上崗工人花名冊及工資明細表，交甲方審查。在支取工程進度款時應將工人工資部分金額匯同甲方勞資員一起發放，其餘部分才能取走。如發現乙方弄虛作假，每人每次處以違約金100元。

5、在未辦理工程結算之前，乙方負責人最多隻能領取付款的8%作為個人收入。

6、乙方負責人只能提取不超過15%的人工費作為管理費，納入個人收入。

七、工期條款

1、總工期歷時天，開工時間月日，竣工時間

2、基礎回填平整、夯實內完成。

3、按第2條中的分項工程計劃，每個分項工程計劃最終完成時間每拖延1天，對乙方處以違約金100元，累計並罰，竣工每遲延一天，甲方對乙方處以合同總價5‰違約金，按雙方確認進度計劃延誤合計超過5天的，甲方有權通知乙方解除本合同，有關責任由乙方承擔。

4、若乙方工程工期明顯與控制點不符，甲方可要求乙方趕工，若乙方在收到甲方通知後3天內無明顯改進，或乙方無能力承擔工程任務，甲方有權增派或改派其它施工單位，由此增加的承包價差由乙方承擔，在乙方工程款中扣除，且乙方承擔甲方的工期損失。

5、如遇下述情況:(a)甲方、建設單位重大設計變更影響;(b)不可抗力嚴重影響施工;(c )其

八、質量條款

1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明，施工方案，設計變更，技術交底，現行施工與驗收規範，作為檢查、抽檢或驗收的依據和標準。

2、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格做好工人技術交底，嚴格按照以上約定的標準進行施工;因乙方原因施工出現質量問題，乙方必須無條件、無償採取相關補救措施，直至消除質量隱患，並賠償因此給甲方造成的損失，工期不順延，甲方有權視乙方對施工質量的補救情況決定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方採取補救措施，直接解除合同，由乙方承擔補救費用，賠償因此給甲方造成的其它損失

3、澆築砼墊層時，乙方必須先派人現場設定標高控制點，否則甲方現場施工員有權按每工日200元另派工人設定標高控制點，派工費用由乙方負責，砼墊層平整度必須控制在+2CM之內，否則由乙方承擔所有材料、人工損失。

4、乙方應提前4小時通知甲方辦理隱蔽工程、中間工程的檢查和驗收手續，未經驗收乙方擅自進入下一道工序施工的，該分項工程不予結算;因此給甲方造成損失或構成違約行為的，乙方應承擔相應責任。

5、分項工程施工完畢之後，乙方必須先進行自檢，合格方能報甲方驗收。甲方第一次驗收不合格，對乙處以 500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經甲方第二次驗收仍不合格的，甲方有權通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的70%結算，並限期辦理有關退場手續。

6、工程質量要求達到甲方檢驗的“優良”標準，若工程質量評定為“合格”，則按合同總價的95%結算。

十、 定崗定員要求：

基礎挖土方分為： 個施工小組，施工總人數： 人;

基礎填土方分為： 個施工小組，施工總人數： 人;

承臺、地樑砌磚模分為： 個施工小組，施工總人數：

批水泥砂漿分為： 人;

乙方的施工管理應實行定員、定崗制度，按工作量、工期進行定員、按建築物部位進行定崗。詳細的施工小組人員名單在開工前必須書面報甲方，如不按此要求執行，甲方對乙方處以承包產值5%的違約金。 乙方按甲方要求定員定崗，如隨意調換工人充數，每次處以違約金60元/人。

十一、甲、乙雙方職責：

(一)甲方職責：

1、甲方工作人員不得向乙方索取或收受乙方物質或非物質利益，不得刁難乙方，甲方財務員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員不得私自與乙方工作人員接觸，不得收受乙方工作人員給予的金錢以及其他財物，不得接受乙方工作人員的請客進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動，以及其他變相的受賄行為;甲方工作人員出現索賄行為的，乙方應及時向甲方監事會投訴。

2、進場前五天，甲方必須向乙方簽發施工隊伍進場通知書，乙方憑進場通知書辦理進退場手續及完工結算手續。

3、乙方進場時，甲方書面就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。

4、提供施工圖一份。

5、甲方無償提供施工場地、生活場地。

6、甲方提供總水、電接駁點和各施工結構層的水、電接駁點各一個，其它部位

7、甲方指派代表，對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續等。

8、甲方提供垂直運輸裝置、斗車、砂漿機、照明裝置。

(二)乙方職責：

1、乙方不得對甲方工作人員給予物質利益或非物質利益，乙方工作人員不得私自接觸甲方財務人員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員，不得對其以各種名義給予金錢以及其他財物，不得與甲方有關人員進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動，以及其他變相行賄行為，一經發現甲方對乙方處以合同總價5%的違約金,工程款不予結算，給甲方造成經濟損失的，甲方有權繼續追索，構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。

2、乙方進場前必須與工人簽訂用工協議書，內容包括工程質量、施工安全、管理職責和工資發放等手續。協議要求一式三份(乙方、工人、甲方專案部各執一份)。

3、乙方隊伍進場時，提供“三證”(身份證、流動人口計劃生育證、勞務證)，須按當地政府外來人口的有關管理規定，申報辦理相關手續，如不辦理，發生的一切責任由乙方承擔。

4、乙方不得僱傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業人員，否則發生一切責任，由乙方自行承擔。

5、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。

6、乙方憑領料單到甲方倉庫領用由甲方提供的材料，材料損耗率按合同規定的損耗率計算，未有規定的，按現行定額規定的損耗率計算，乙方領用的材料超規定的用量，按甲方材料購進價在乙方工程款中扣除。

7、乙方應遵循甲方公司《成品保護的有關規定》，加強施工人員的成品保護教育，不得在結構物上隨意鑽打、剔槽、拆除結構物，否則甲方有權按規定從乙方工程款中扣除罰款。

8、乙方不得將承包範圍內的工程轉包給他人，否則，甲方有權解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔賠償責任。

9、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工後的場地清理(包括臨時生產和生活設施)。

10、乙方新工人進場，必須於二天之內帶齊新工人身份證原件到甲方專案部辦理登記。

11、乙方工人必須持證上崗，如有發現無證上崗，每人每次處以違約金200-300元;造成嚴重安全事故的由乙方承擔一切責任，甲方不承擔任何責任或義務。乙方工人必須按規定戴好安全帽，甲方不定期抽查，有不戴安全帽者，按人/次罰款20元。

12、嚴禁乙方工人在工地打架、偷竊、鬧事、破壞公司財產，如有發生，雙方均處500-1000元違約金，情節嚴重者報送公安機關處理;乙方工人必須留宿工地，工地不得留宿外來人員，違者處以違約金每人每晚五十元，因此而造成治安問題的，由乙方承擔一切責任，甲方不承擔任何責任或義務。

13、在執行合同期間，乙方對所有發生工程量簽證依據的數量、承包範圍、工作內容必須屬實，如發現簽證單內容有虛假記錄、串謀作弊等行為，則按分項工程價款的100%進行處罰。甲方有權終止合同，責令乙方退場，另選施工班組。情節嚴重者，送司法機關追究刑事責任。

14、委派為現場管理代表，需持有與工程相適應的資格證書，負責履行本合同工程施工期間的施工質量、安全等相關事宜。

15、乙方施工完畢或中途退場，應在接到甲方書面通知之日起五天內，負責將其所有施工人員、施工機械、機具撤離甲方工地;逾期未撤離的，甲方有權採取任何強制措施，強行責令乙方退場，所生費用(包括甲方墊付的工人工資等費用)在乙方工程款中扣除，由此造成的經濟損失和法律後果均由乙方完全承擔，與乙方無關;

16、乙方中途退場，乙方結算的工程量及結算總價以甲方專案部驗收簽證結算為準;若乙方有異議，可書面要求甲方審定，審定結果作為乙方結算的最終依據。

十二、安全條款

1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴格按照現行有關安全操作規程施工，執行公司和工地有關安全生產製度(處罰標準)，用電機具要專人管理專人操作，若違反規定造成工傷事故由乙方負責。

2、施工現場乙方必須有專人負責安全管理和監控工作，及時做好安全自檢與整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任，甲方一概不負責。

4、對於乙方僱用的工人的傷害或賠償，應由乙方自行負責。對於這類傷害或賠償，乙方應保證並持續保證甲方不負任何責任。

5、嚴禁乙方工人私自接電線、插座、電爐;開水龍頭不關者，發現每人次處以違約金一百元整，從工程款中扣除。

6、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。

7、特殊工種施工人員必須持有效證件上崗，如電焊工等。

8、由於乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔一切責任。

十三、解決合同糾紛的方式：

因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。

十四、其他;

a) 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結清餘款後自行終止;

b) 本合同一式四 份，甲執 三 份，乙執 一 份每份均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

配電房土建施工合同範本 篇5

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律法規,遵循平等、互利、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商，達成協議如下：

一. 工程專案：

二. 工程地點：

三. 結構形式：框架結構。

四. 建築面積：共十棟住宅樓，按1#樓圖紙面積3386.38平方米計算。總建築面積約為33863.80平方米(結算以實際竣工建築面積為準)。

五. 承包形式：包工包料。

六. 承包內容：散水以內的土建，給排水、採暖、電照等(不含①樁基礎

②原設計塑鋼窗改為斷橋鋁窗)

七. 工程造價：每平方米 元，合計總造價為 元。

八. 施工工期：20xx年06月01日開工，20xx年11月30日竣工。

九. 付款方式：合同簽定後，甲方預付工程造價30%材料款即元;主體三層框架完工付進度款20%即元;主體全部完工再付進度款20%即元;剩餘款項在全部工程竣工，驗收合格後，一個月內付清(扣除5%保證金)。

十. 甲方要按合同約定按時付款，以保證工程順利進行。如果甲方未按合同及時付款，造成工程不能正常進行，除工期順延外，所造成的經濟損失由甲方承擔。

十一.質量要求：

1. 乙方必須按照圖紙和相應的建築工程規範進行施工。保證工程質量，保證甲方規定的工期。如果出現質量事故，整改費用由乙方負責。

2. 因乙方施工引起的工程質量問題，由乙方負責維修。若乙方在接到通知後7日內不予維修，則由甲方維修，相關維修費用由乙方承擔。

十二.工地管理：

1. 施工中乙方需確保工地施工安全，並負責處理工地上發生的安全及其他事故。

2. 乙方在施工中不得違章指揮和違章作業，如因違章指揮和違章作業而造成施工人員人身傷亡，一切後果由乙方負責。

3. 乙方需按甲方統一規定給施工人員辦理人身意外傷害保險，以確保受傷人員得到妥善處理，保險理賠不足部分由乙方承擔。

4. 乙方需對其僱用的施工人員加強管理，禁止在工地酗酒、打仗鬥毆等，施工人員因違反工地管理規定而導致的一切責任均由乙方負責處理，並承擔相關責任。

十三.乙方承包上述工程不得私自轉包，否則由此導致一切後果由乙方承擔。

十四.未盡事宜，甲、乙雙方協商解決，如果協商不了，可到相關的法律部門通過法律程式解決。

十五.本合同一式六分，甲乙雙方各執三份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

配電房土建施工合同範本 篇6

甲方：

乙方：

為順利完成鋼結婚廠房工程施工工作，需將本工程所涉勞務進行分包，根據中華人民共和國《建築法》、《合同法》、《安全生產法》等法律法規，經甲乙雙方共同協商，本著平等互利、誠實信用的原則簽訂如下協議條款，以資共同遵守：

一、工程名稱： 永樂食品廠車間廠房工程

二、工程地點： 龍泉驛區西河鎮柑子村

三、工程面積： 約1200㎡，最終按實際完成工作量為準。

四、承包方式：本工程為勞務承包，即包安裝、機械費、人工費。

五、工期：從乙方開始進場施工起下雨，停電8小時以上，甲方的材料供給不足時等原因，影響正常施工時，自影響開始之日起，到影響消除日止，工期順延。

六、工程內容：鋼結構廠房及部分土建等內容：(包括但不限於，吊裝鋼柱、抄平、放線、鋼屋架、檁條、拉桿、全部構件的面漆防腐塗刷處理及刷三遍漆工作，屋面(牆體)彩鋼瓦及隔熱層安裝，集水溝、天窗、基礎鋼筋。一屋及保護層鋼筋製作、安裝，一層及保護層砼澆築，二層屋架製作及安裝，隔牆吊頂、門窗製作安裝，樓層板鋪設，安裝中所需要的起重機裝置，上述工程所需材料進場時下車中所需的人員，施工場地內轉運運輸工作中所需的人員及費用等等均由乙方負責承擔。

七、工程專案單價：

1、整個工程竣工後，按實際完成的各項工作量計算：

1)鋼結構製作安裝按

2)鋼筋：/㎡;

3)地坪： 10元 /㎡;

4)二層屋架： 23元 /㎡;

5)隔牆吊頂： 15元 /㎡;

6)樓層板鋪設： 10元 /㎡。

2、此單價包含：人工費、機械(工具、吊裝)裝置費、管理費、安全措施費、利潤、人員的食宿飲食，進出場的相關運輸等全部費用。

八、付款方式:

1每月按乙方實際完成的工程量70%支付人工費。

2當整個工程完畢後，甲方再支付乙方剩餘工程款但需除留工程總價款10%作為質保金，其餘工程款全部結清。

3質保期為六個月,自工程竣工經綜合驗收合格並交付甲方之日起算，期滿無質量問題後及時支付給乙方。

九、質量標準;

1按施工規範進行施工及驗收。

2該剛構工程的施工及材料計劃由乙方負責提供,若材料計劃不當造成不合理的浪費等由乙方負責賠償.

3、乙方應確保工程質量合格,保證使用安全。

十、甲方的權利義務：

1、乙方人員入場施工後，甲方應免費提供施工場地，臨時用的水、電等設施，協助乙方開展工作，

2、按乙方的施工計劃及時準備施工材料並運至施工現場。

3、對乙方的施工安全、質量、進度進行監督，根據甲方要求有權責令乙方整改，採取有效措施，加快工作時度等。

4、按照合同約定及時支付工程進度款、工程尾款。

十一、乙方的權利義務：

1、乙方保證其派遣的施工人員具有相應的執行手續和執業技能，嚴格按照《建築工地文明施工標準》及相關安全生產、文明施工法規規範進行施工管理。其人員應服從甲方人員的統一組織指揮;

2、乙方負責配備施工中需要的相關機械機具、工具裝置(如：配電箱、焊機、焊條、電纜線、安全帽、安全帶、勞保手套、人員的配備及吃、住宿)

3、乙方應採取必要的安全措施確保其施工人員的人身安全，為其辦理相應的人身意外傷害保險等，並承擔因此而造成的一切人身損害賠償責任(包括等三人的人身和財產);

4、乙方在入場前向四方編制施工 計劃和所需材料的準備計劃，並承擔計劃失誤給甲方造成的經濟損失;

5、現場的材料堆放及用了的餘料必須按甲方指定的位置存放，如發現隨意亂丟亂放，造成的材料受損的，乙方應承擔全部賠償責任，並接受四方發生的處罰決議。

十二、合同的終止：

一、乙方有下列情形之一的，甲方有權單方解除合同，並有權扣罰不支付其已做的工作薪金，扣罰的經費做為賠償，乙方給甲方造成的損失。

1、乙方不履行或以實際行為表明其不履行合同的主要義務;

2、乙方交付的工程質量經驗收不合格，且拒絕修復的;

3、 未經甲方同意，將本工程再次轉包或分包的;

4、未按時完工，在甲方另行給於的寬限期內仍未完工的。

(二)甲方有下列情形之一的，乙方有權單方解除合同：

1、未按約定支付工程款的;

2、未按約定履行協助義務致使乙方無法開展工作的。

十三、違約責任：

1、四方未履行協助義務致使一方無法施工的，工期順延，未按照合同約定支付工程價款的，甲方每延誤一日應承擔 20xx元 違約金，超過十日仍未支付，經乙方書面催告後，乙方有權停工，所造成的損失由甲方承擔。

2、乙方不能以任何理由停工(罷工)，如未按約定時間完工，每延誤一天承擔違約金 20xx元 ，超過十日仍未完工的，四方有權解除合同，因停工(罷工)給四方造成的損失由乙方承擔。

3、乙方交付的工程質量不合格，給甲方造成損失的，乙方應全額賠償。

4、合同生效後，雙方應及時，全面履行本合同的義務，任何一方不得無故終止履行合同。若一方違約的，應承擔違約金償損失。

十四、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行協商。

十五、本合同履行中發生的爭議，雙方應協商解決。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十六、本合同一式兩份，甲乙 雙方各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇7

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規規定，本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則，經甲乙雙方協商一致簽訂本勞務合同。

一、勞務合同內容

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、乙方承包範圍：整棟樓的磚砌、內牆外牆抹灰及外牆貼瓷磚等工序。

二、勞務承包方式

甲方以單做工的方式承包給乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中產生的任何工具由乙方提供。

三、勞務報酬

1、砌體單價按每塊磚______元/塊計算，雙方現場清點為準。

2、內牆抹灰每平方米______元，按實際抹灰面積計算，所有洞口扣除，由甲乙雙方現場測量為準。

3、外牆抹灰打底和貼磚所有工序包括在內每平方米______元，所有洞口面積扣除，由甲乙雙方現場測量為準。

四、質量要求

乙方應該嚴格把好質量關，保證一次驗收合格，因施工質量不合格造成返工、材料及人工費由乙方承擔，甲方只提供技術指導。內牆抹灰要求垂______cm、平_______cm，外牆垂______cm、平_______cm。

五、工期要求

在______天完成，即合同簽訂之日起，除停電、停水等原因工期順延。正常情況延期一天罰______元/天，提前一天獎勵______元/天。

六、文明施工與安全

1、乙方必須嚴格把好安全生產關，採取安全施工的防護措施，杜絕事故發生，施工中的發生大小事故均由乙方負責。

2、乙方必須每天保持現場清爽，不能有任何材料浪費現象。如經發現，甲方可根據浪費材料的原價加倍罰款。

3、乙方在施工中應與甲方和其他施工隊友好團結相處，不能在工地上和任何人發生爭吵、打架事件。

七、驗收結算支付方式

本工程竣工後，甲乙雙方組織相關人員在______天內進行驗收，______天內進行結算，在一個月之內付工程款的______%，保質期______個月後付______%，施工期間乙方不得以任何藉口要求撥付工程款。

八、糾紛解決方式

因履行本合同發生勞動爭議，雙方可協商解決，協商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。

九、其他

本合同一式______份，甲乙雙方各持______份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方：

______年______月______日

乙方：

______年______月______日

配電房土建施工合同範本 篇8

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

根據有關法律規定，為明確雙方權利義務關係，經友好協商甲乙雙方就乙方承包甲方集中供熱換熱站站房土建工程等相關事宜達成如下協議，雙方承諾共同遵照執行：

一工程概況:

1、工程名稱：-____________集中供熱改擴建工程

2、工程地點：_________

3、工程承包範圍：換熱站設計圖紙範圍內的土建施工

二工期(日曆日)要求:

1、開工日期：_________年_________月_________日

2、竣工日期：_________年_________月_________日

3、總工期：_________天。

三質量標準：合格

四工程承包方式及工程內容：

a、工程承包方式：包工包料單價_________元/m?(建築面積、含稅價)

b、換熱站土建工作內容：放線、土方開挖及外運、混凝土澆築、基礎防腐回填、換熱站房砌築、內外牆抹灰及裝飾裝修、設施恢復、工程資料整理、施工現場的安全等。施工中所造成的非正常損失均由乙方承擔。

五合同價款及付款方式：

(1)合同價款：工程總價=圖紙設計建築面積×_________元/m?

(2)付款方式：基礎施工及回填完畢三日內付工程總造價的%;房屋主體完工付三日內工程總造價的_________%;工程竣工驗收合格，乙方向甲方提供完整詳細的資料及全額工程發票後三日內付工程總造價的_________%。剩餘_________作為質量保脩金，在房屋投入使用滿一年後如無質量問題付清。

六雙方駐工地代表：

1、甲方專案負責人：_________聯絡方式：_________

2、乙方專案負責人：聯絡方式：

3、上述人員如有變動，雙方均應以書面形式通知對方。

七甲方工作：

1、甲方負責在開工前辦理好現場開挖、安全交底等相關手續。

2、合同簽訂後2日內向乙方提供完整的施工圖紙1份，施工技術資料3份，組織設計部門及乙方對施工圖紙進行施工前會審，設計交底。

3、施工過程中如出現設計變更，甲方應及時通知乙方，乙方按變更後的內容進行施工。

4、工程施工過程中，甲方代表有權隨時對工程施工進度及質量進行監督，甲方對乙方提供的材料有權進行檢驗，不符合要求的，有權要求乙方在指定期限內調換或補齊。如發現乙方未按規範施工或施工質量達不到要求的，甲方代表有權制止，責令乙方停工、返工，乙方必須無條件按照規範要求在甲方規定的期限內整改完畢。

5、負責組織對工程進行竣工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。

6、甲方應按本合同約定按時向乙方支付工程款。

八乙方工作：

1、按照國家有關安裝工程施工規範完成合同約定工程施工任務，施工過程中接受甲方代表對施工工程的質量檢查監督。

2、本合同乙方提供的工程材料價款包含在工程款中，乙方提供材料由其自行負責運送到施工現場，工程施工所需機械裝置由乙方自行準備，相關費用由其自行承擔。

3、乙方提供材料運送到施工現場後，應及時通知甲方對材料進行驗收，如果材料與合同規定要求不符，甲方有權拒絕乙方用於工程專案，乙方應無條件負責更換被拒絕的材料，以滿足工程需要。

4、做好施工現場地下管線及鄰近建築物的保護工作。

5、保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求，承擔違反有關規定造成的損失和罰款。

6、遵守地方政府及有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

7、工程施工過程中對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。

8、工程竣工後，向甲方提出竣工驗收申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。因乙方自身原因導致工程質量不合格，乙方應負責返工、修改，處理合格後重新申請組織驗收，直至符合質量要求。返工、修改等相關費用由乙方自行承擔，且工期不予順延。

9、已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。

10、安全施工：工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，若系乙方冒險違章作業等原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。

11、施工當中乙方必須做好安全用電及安全防護工作，並標有醒目的標識牌，夜間有路燈加維護網，若行人在過路當中出現的意外傷害，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。

九工程驗收

1.工程完工後，由乙方提出書面驗收申請，甲方組織相關部門及乙方對施工專案進行驗收，驗收合格乙方將工程交付甲方，甲方向乙方辦理驗收簽證手續。

2.乙方提出書面驗收申請後15日內，甲方不組織驗收或不予回覆的視為驗收合格。

十工程質保

1、保修範圍：乙方施工的專案及乙方提供的相關材料的質量。

2、保修期限：1年，自工程驗收合格並交付使用之日起計算。

3、在保修期內，乙方應在接到修理通知之內起24小時內派人修理，乙方因履行保修義務而產生的交通費差旅費、食宿費、維修費、材料更換費用及其他相關費用均由其自行承擔。

4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修，甲方可委託他人修理，因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分由乙方支付。

十一違約責任

1.因甲方原因造成的工期延誤，工期順延。

2.甲方未按本合同約定按時向乙方支付工程款，每延誤一天應向乙方支付違約金1000元。

3.乙方必須按合同約定的時間保質保量按時交工，因乙方原因

造成的工期延誤每延誤一天應向甲方支付違約金1000元。

十二其他事項

1、合同條款中未盡事宜，雙方協商後可訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。

2、甲、乙雙方在執行本合同中發生爭議，應協商解決，協商不成，訴訟至甲方所在地人民法院

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

聯絡方式：聯絡方式：

地址：地址：

簽訂日期：年月日

配電房土建施工合同範本 篇9

甲方：______

乙方：______

依照((中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方電站土建工程承包一事協商一致，訂立本合同：

一、工程概況

1、工程名稱：______

2：工程地點：______

3、 工程造價：約______萬元(以實際結算為準)

二、承包範圍

土建工程總承包。

三，承包方式

本工程以建設單位提供的施工圖紙實際包工包料、包工期、包安全的承包方式。

四、開工和竣工日期

1、開工日期____________。(以甲方書面通知為準)

2、合同工期，依據國家工期規定，本專案有效工期______日。

五、工程質量和驗收

1、本工程按設計要求和驗收規範達到合格。爭取優良。

2、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明檔案和國家頒佈的建築工程規範和標準進行施工，嚴格執行施工規範和操作規程，並接受發包方和監理方的監督。

3、承包方採購的材料必須按有關規定提供質量合格證或進行檢驗合格方可用於工程，材料由乙方自行採購，甲方簽字認可。

4、工程竣工驗收以國家頒發的《於基本建設專案驗收暫行規定》、《工程竣工驗收規範》及國家有關部分制定的竣工驗收規定作為依據，工程驗收時間由乙方提出書面報告，並提交完整、齊全的驗收資料。甲方應在國家規定的時間內組織驗收完畢。

5、工程竣工移交甲方前，乙方負責對新建專案的一切設施進行保護。因乙方原因造成的工程質量問題或保護不當造成的質量問題，出現返工或延誤工期或造成的經濟損失由乙方承擔。

6、本工程如達到優良工程，甲方按工程總造價______給予乙方獎勵。

六、結算方式

1、本合同工程按實結算，結算執行《湖南省水利水電建築工程____預算定額》。湖南省如有新的水利水電預算定額執行新定額。

2、人工工資和材料調差執行湖南省最新相關檔案和縣定額站季度檔案。

3、本合同工程結算按上述定額下浮%(人工工資不下浮)。

七、工程款支付

本合同生效後，甲方發出書面進場通知，乙方進場三日內撥付開工專案造價____%作為進場費。待乙方完善臨時設施三日內，甲方撥付開工專案的造價%作為備料款，以後按月進度的75%撥付進度款。由此類推。完工驗收合格結算時三十個工作日內付至施工專案總造價的____%，餘____%作為保脩金，保修期按國規定執行。民工工資保證金、工傷保險金按湖南省有關規定執行。

八、雙方責任

1、甲方責任

負責組織乙方技術人員對本工程施工圖紙等技術檔案進行交底和會審工作;協助乙方選擇工程建設的臨時設施場地;準確提供施工使用的水準點和標高控制點;提供施工地段的地質資料，圖紙和施工時用的電源、水源;委派駐工地代表協助監理對工程進度質量安全及隱蔽工程進行檢查，及時辦理驗收及技術簽證，對施工過程中的變更及時向乙方下達變更通知;負責協調各方關係，辦理報建、開工許可、場地臨時設施拆除等相關手續，確保正常施工;負責解決乙方民工居住場地和施工材料存施地，做好安全工作;按合同約定及時支付工程款。

2、乙方責任

組織精幹人員進行施工;按規定時間向甲方提交施工組織設計和工程進度計劃;編制施工方案、施工安全措施;按規定時間提交隱蔽工程驗收通知、月進度報表、竣工驗收報告，竣工結算書及有關資料;嚴格按照規範進行施工、講究文明施工、做好安全隱患，因承包方的原因造成的安全責任事故均由承包方承擔;承包人不得將本工程整體轉包他人;按期保質保量完成施工任務。

九、違約責任

1、本合同簽訂後，因甲方原因致本工程不能按合同約定開工或履行合同義務，應按((民法典》承擔違約責任。

2、本合同簽訂後，因乙方原因致本工程不能如期開工、竣工、工程不能按約定質量標準完工或不能按合同約定履行義務，乙方應按((民法典》承擔違約責任。

十、附則：

1、其它未盡事宜參照通用合同條款執行。

2、本合同乙方向甲方交納合同履行金一萬元，合同經雙方簽字或蓋章，先交______萬元生效，其餘______萬元乙方接到書面進場通知書後，七日內交清，此款在進場四個月退還，不計息。

3、合同生效之後未盡事宜，經雙方協商可簽訂補充協議作為本合同附件，具同等法律效力。

4、雙方在履行合同中發生爭議，可協商調解，如協商不成可向XX縣人民法院起訴。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份。

甲方(公章)：______ 乙方(公章)：______

法定代表人(簽字)：______ 法定代表人(簽字)：______

配電房土建施工合同範本 篇10

發包單位(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的`原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽定本合同。

第一條神話KTV整個土建工程承包給乙方，包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)。總承包價為：。

第二條工程工期為天，自20__年6月日起至20__年月日止。(備註：二樓土建為天，負一樓及一樓共天。)

第三條施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產有關管理規定，組織施工。凡在施工過程中造成事故及發生的費用，均由乙方負責。

第四條甲方在施工過程中應協調施工現場的臨時用水、用電等相關事宜。

第五條工期完工後，如甲方驗收不合格，乙方應無償返工。

第六條本合同於20__年月日由雙方簽訂，自雙方簽字或蓋章後生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。

發包單位(甲方)：

承包人(乙方)：

年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇11

甲方;

乙方;

現甲方同意將鋼結構大棚土建部分施工承包給乙方，為了明確雙方責任，以便共同遵守，經雙方協議忒頂一下合同。

一、工程地點;渭南市下吉鎮雙關路中段

二、承包方式，單包工

三、工程承包範圍;乙方承包圖紙所有土建工程專案，本工程所需所有工具機械由乙方負責。

四、計算方法;總工費為元。不含鋼結構部分。

五、付款辦法，工程結束付85%給乙方，剩餘部分按圖紙工程全部完成在30天內一次性付給乙方。預留10%質保金，一年後一次付清。

六、工程質量要求;乙方嚴格按圖紙施工，本工程質量要求合格，乙方施工過程中因人為造成返工的經濟損失由乙方負責，若乙方中途停工不做，無權向甲方要工資，甲方有權另找他人施工。

七、安全責任;施工過程中，乙方要嚴格要求自己，必須遵守安全規程，在施工過程中因工傷事故，意外現象等一切安全事故責任，乙方付全部責任與甲方無關。

八、施工期限;施工期限甲、乙雙方簽字生效3天內完工。

九、本合同一式兩份。甲乙雙方各一份，共同守執行，不得違約。如果違約述任一條歀，造成經濟損失的，則違約方負擔全部責任。

十、本合同甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇12

建設單位(以下簡稱甲方)：

施工單位(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》、《建築法》、《經濟合同法》及有關法律法

規，甲乙雙方在平等自願，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就 工程達成協議，為規範建造住在工程中雙方的民事行為，特制定合同規定，希望栓方法嚴格執行，共同遵守。具體內容如下：

第一條 工程概況

工程位於 平方米，總造價約為 萬元。

第二條 乙方承包範圍

工程地下車庫、電氣工程等及相應室外管網、道路工程(土方挖運、地基處理、門窗、地暖、電梯、消防工程、鐵藝欄杆、樓宇對講由甲方直接發包，但其中的預留預埋部分任由乙方施工);承包範圍包括施工階段工作和保修階段工作。

第三條 承包方式：

乙方以包工包料方式承擔工程施工。(但其中鋼筋、商品混凝土及各種裝置

第四條 工程工期

工程地下車庫開槽時間為施工時間為 年 月 日;竣工日期為 年 月 日.地下車庫開

第五條 工程質量標準

本工程所用材料必須符合國家現行質量標準;工程施工質量必須達到國家現行質量驗收評定標準合格等級。

第六條 結算依據

1、執行湖南省(1)一般土建工程綜合取費，(2)土石方、建築物超高費、垂直運輸費、特大機械場外運輸及一次安拆費綜合取費。(3)安裝工程綜合取費。

2、人工費調整按每個定額工日上調元整)計算，人工費上調部分只計取稅後金，不參與取費。

3、施工組織措施費按湖南省取，即冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、生產工具用具使用費、檢測試驗費、工程定位複測場地清理費、成品保護費、二次搬運費、臨時停水停電費和臨時設施費。

4、如果鋼筋混凝土牆面、頂棚的表面觀感、垂直度、平整度等經甲方、監理公司驗收達不到抹灰條件，乙方應按照甲方要求施工，直至達到甲方要求標準。

5、雙方約定按上述結算依據計算完畢後，按實際建築面積單方工程造價下浮15元(每平方米壹拾伍元整)後的工程造價作為甲乙雙方最終確認的工程結

6、土方挖運、地基處理、樓宇對講系統，有甲方直接發包，乙方必須配合進行施工，乙方不收取配合費，防線、照明費用由乙方自理，清槽釺探、槽底夯實費用計入乙方工程決算。由電信公司、燃氣公司、電力公司等政府指定貨壟斷進行施工的工程不計配合費，電梯安裝按安裝費 (不計電梯裝置費用)的3%計取配合費(如使用乙方材料、裝置及水、電等，據實計算費用)。其餘甲方發包的工程按發包工程造價的1%計取配合費。

7、所有甲供材料及甲定乙供材料均按1%計算採保費。

8、材料價差依據甲方認價單結算。

第七條 付款方式、農民工工資支付條件

1、第一次付款在三層結頂後七日內，第二次付款在八層結頂後七日內，第三次付款在十三層結頂後七日內，以上三次付款每次付款金額均為當期已完工作量扣除甲方供應的材料款後餘額的60%;主體結構封頂，經甲方、監理驗收質量合格後七日內，付至已完工作量扣除甲方供應的材料款後餘額的70%;外貼內抹完成一半付當期已完工作量扣除甲方供應的材料款後餘額的70%;外貼內抹工程全部結束付當期已完工作量扣除甲方供應的材料款後餘額的70%;全部竣工並具備驗收條件後，付至預算造價扣除甲方供應的材料款等後餘額的75%;工程竣工驗收合格後七日內，付至預算造價扣除甲方供應的材料款等後餘額的85%;竣工決算完畢後十日內，付至工程結算造價的95%，剩餘5%作為工程質保金，無任何質量問題按本補充協議“售後服務及保脩金退付條件”執行(註明：付款基數為甲乙雙方核對數或根據最後兩層樓已核對完工程單方造價作為付款基數)。

2、地下車庫第一次付款在主體結構封頂後七日內，第二次付款在安裝工程

3、農民工工資支付條件：

根據國務院、建設部最新頒發的法規，由於承包方拖欠農民工工資，開發商同樣承擔相應的法律責任。對此，甲方要求乙方必須保證不拖欠農民工工資，按雙方合同約定，由乙方在施工中墊付的資金應即時安排到位，在甲方開始支付工程款後，乙方須保證先支付農民工工資。具體條款補充完善如下：

(1)在甲方向乙方支付工程款時執行對每批次支付審批分二次執行的辦法，第一次支付後，乙方完成向農民工支付工資，完成農民工工資表簽收後，報甲方財務部稽核再支付二次餘額，農民工領取工資時，甲方駐工地代表和監理公司代表應在領取單上籤注。

(2)乙方上報的農民工工資表必須真實，不得弄虛作假，冒名頂替，否則一經核實，甲方將扣除報表總額的10-30%的違約金;

(3)因乙方惡意拖欠農民工工資，造成甲方負連帶責任，甲方在完成支付後，按支付總額加扣30%的乙方違約金;

上述(2)、(3)條的違約金，甲方先記賬，在工程決算中予以扣除。

第八條 施工組織保證措施

1、乙方委派到本專案部的主要人員(專案經理：)，乙方不得在施工過程中隨意更換上述人員，否則視為乙方違約，甲方有權進行經濟處罰。

2、為加強落實施工管理工作，乙方須委派公司主要領導人

目部常務領導，且每月25日-30日須對乙方當月施工管理工作、施工質量問題，與甲方、監理配合等方面進行工作回訪，並至少參加每月末的周協調會議，同甲方、監理公司進行溝通，聽取對乙方的意見，不斷改進乙方的工作，為按期按質完成工作創造條件。若乙方未按以上要求進行溝通等，甲方將扣除乙方5000元/次的違約金。

3、乙方專案部經理、技術負責人等主要管理人員，須準時參加每週的工程協調會及甲方或監理方組織的各種臨時性會議。在每週工程協調會及各種臨時性會議中，專案部經理、技術負責人不得缺席，若無故遲到或曠會，甲方將扣除乙方500元/次/人的違約金。

4、為維護甲方、監理對工程現場的絕對領導，乙方不得與甲方、監理髮生無原則的衝突;若發生衝突經調查核實，確屬乙方原因，甲方將扣除乙方1000元/次的違約金。同時甲方有權對乙方不稱職或不服從管理的專案部人員提出更換要求，乙方須予以配合。

5、若乙方對甲方、監理的管理產生異議，乙方有權通過正當渠道向上級領導反映問題。

6、乙方在夏收、秋收過程中，不得以種種理由減少施工人員，並保證進度目標不受到影響，否則甲方將針對未完成計劃扣除1000-5000元違約金。

7、乙方嚴格按甲方要求做好現場的圍牆砌築和裝飾工作。 8、因甲方手續不全造成主管部門給乙方的經濟處罰，由甲方承擔。

第九條 工程質量保證部分

1、乙方在各分部分項工程施工展開前，必須提前申報施工方案、作業指導書等資料給監理進行稽核，經監理稽核，甲方審批後方可施工，經甲方確認的技術資料，乙方須按其內容施工，否則視乙方違約，甲方將視實際情況會同監

2、在施工過程中，甲方要求乙方無論進行何種工序時，均必須按照“樣板先行，然後展開”的原則進行施工。乙方須提前進行“樣板”施工，經乙方自檢後，報監理、甲方進行檢驗;在“樣板”達到要求後，方可進行後續施工。

3、施工過程中出現的各種質量事故，無論大小，乙方均無權私自進行處理。乙方必須如實向監理公司反映，經監理公司、甲方查明，確認方案後方可處理。若乙方私自處理，一經查實，監理公司有權代甲方扣除乙方500--3000元/次的違約金，並進行返工。4、本工程所使用的主要建安材料，甲方按附件二中的種類進行認質認價。材料進場實行甲方、乙方、監理公司三方會簽制度，不合格的材料不準使用到工程上，否則造成的一些經濟損失和責任均由乙方負責。甲方供應的裝置檢測費用由甲方承擔。

5、未經甲方書面認可，乙方擅自採購的主要材料使用在工程上，乙方必須無條件全部返工、更換，所造成的經濟損失由乙方承擔。同時扣除乙方違約金，第一次發現扣除20xx元，第二次按第一次扣款金額增加一倍，第三次在第二次基礎上再增加一倍，依次類推。

6、甲方委託監理公司全權監理，實行全程質量、進度等監督。監理對施工單位每下發一次通知書，附帶扣除違約金500元，如果下發的是工程整改通知書，附帶扣除違約金1000元，如果下發的是暫停施工令，附帶扣除違約金5000元，且由此產生的一切後果均由乙方自行負責。在下發監理通知前將以監理工作聯絡單的方式作為預警，不扣除違約金。

第十條 安全文明施工

1、為體現乙方企業形象及精神面貌，甲方要求乙方施工現場必須達到省級文明工地標準，否則甲方有權解除協議或扣除最終結算造價的3%工程款。

2、乙方在施工中嚴格控制噪音及粉塵。若遇乾燥、起風等天氣，乙方應自覺安排噴水降塵。若乙方工作不到位，受到環保部門的處罰，除處罰金額由乙方承擔外，甲方將扣除乙方500元/次違約金。若政府部門對乙方進行停工整改處罰時，一切損失均由乙方自行承擔。

3、為充分體現甲乙雙方互相協作、共同發展原則，在施工過程中，乙方須積極配合甲方迎接各種檢查，並無償為甲方製作2--3條標語，內容、大小由甲方指定，並按要求懸掛。

4、施工現場不戴安全帽，扣除違約金50元/人/次;模板綁筋後，發現現場一個菸頭扣除違約金50元;現場及施工區發現大便一處扣除違約金200元;小便一處扣除違約金100元;其它執行甲方文明工地管理制度。

5、乙方在施工過程中必須加強安全生產意識及管理，嚴格執行政府部門的安全管理制度及條款。堅持安全第一，做好現場安全防護及成品保護。施工中出現安全事故，導致人員傷亡或財產損失(含第三者)，由乙方負全部責任並承擔一切經濟損失。同時每發生一次重大人身傷亡事故，甲方另扣除乙方10000元違約金(對甲方直接分包的工程，如由於分包單位自身原因造成的任何意外事故，乙方不承擔責任)

第十一條 工程風險部分

1、施工期間如遇特殊原因，甲方資金不能按時到位，乙方須保證在30天內不得停止施工，否則扣除乙方5000—10000元/次的違約金。

2、因非乙方原因，在一週內停水、停電累計48小時內，乙方承擔相應停工損失;凡在一週內停水、停電超過48小時，則甲方按實際停工時間作順延工期處理，所延誤工期計入順延日曆工期中，產生的誤工費用按甲方現場簽證計算。

第十二條 廉政管理條件

1、在雙方合作中，甲方除嚴格履行合同約定的義務外，還要求自身的管理人員要嚴格執行公司各項管理制度、崗位責任制，秉公執檢，管理好工程專案。中潤地產在公司管理中堅持反腐倡廉，嚴禁公司職員索賄受賄和接收任何形式的饋贈，一旦發現，公司將對職員給予嚴肅處理。

2、乙方要本著對本單位負責、對甲方員工負責的精神，精心履行承包合同約定的責任和義務，抓好施工建設。嚴禁向甲方工作人員行賄送禮，請吃請喝，更不允許為達到自身利益，拉攏腐蝕甲方人員。

3、雙方約定：甲方如有人員利用職權向乙方提出個人無理要求，乙方可直接向甲方公司主管副總經理或總經理提出書面或口頭反映，甲方一經核實將對甲方人員進行嚴肅處理。

4、乙方不論何種理由(包括婚、喪、病等)向甲方管理人員提供賄賂，請吃請喝或報銷個人消費等費用，甲方一旦發現將視乙方違約，甲方在核實實際費用的基礎上扣除10-50倍違約金，情節嚴重的將給予嚴重警告、緩付工程款或清退出場的處罰。

第十三條 資料和圖紙的提供

甲方：協議生效後三日內，甲方向乙方提供五套土建、安裝施工圖紙(不含竣工圖紙)和相關技術資料

乙方：工程竣工驗收後10日內，乙方向甲方提供本工程竣工圖紙和相關資料，該圖紙和資料須滿足工程備案和維修要求(竣工圖紙由甲方提供，乙方負責繪製、整理)。

第十四條 違約責任

甲方：若不能及時付款，工期順延，順延時間以甲、乙雙方書面簽證為準。

若工程決算完畢後，未能按本合同約定支付工程款，甲方應按同期銀行貸款利率承擔應付未付款項的利息，或按市場價計算的等值房產抵頂工程款。

乙方：

1、延誤工期，每延誤一日乙方向甲方繳納1000元違約金;延期超過10日，乙方向甲方繳納工程總造價的1%的違約金;延期超過20日，乙方向甲方繳納工程總造價的5%違約金;延期超過30天，甲方除要求乙方支付工程總造價的10%違約金外，甲方有權與乙方解除合同(甲方原因和不可抗力除外)。

2、工程竣工後，乙方須按甲方及建設行政主管部門的要求，出具工程竣工備案所需的各種證明材料，非甲方原因造成的工程竣工備案滯後，每拖延一天，按工程預算總價的千分之一支付違約金。

3、乙方不得轉包此工程，否則甲方有權單方解除協議。

第十五條 工程決算

1、主體封頂經甲方監理驗收合格後，乙方可將主體工程決算報送甲方，甲乙雙方應在兩個月內完成對該工程主體決算的初審;工程竣工驗收合格後，乙方將其餘部分決算報送甲方，甲乙雙方應在兩個月內完成對該工程決算的初審。

2、工程決算由甲方指定會計師事務所審計。

(1)、工程決算工作在雙方完成決算數額初審，並對初審完成認可意見後，由甲方在十五日內委託會計師事務所，對雙方初審結果進行最終決算審計，進入決算審計階段，時間為兩個月內，甲乙雙方派代表同會計師事務所對接，並完成雙方代表在審計報告上的簽字，甲方以會計師事務所的正式審計報告額為工程決算額。

(2)、甲方委託的會計師事務所，保證是具有合法資格和資質，政府認可的事務所，屆時由甲方向乙方送達該會計師事務所的相關資質證明。乙方對會計師事務所的資質、資格如有異議應在甲方送達資料之日起三日內向甲方提出

第十六條 工程保修、售後服務及質保金退付

1、保修年限

(1)、地基基礎工程和主體結構工程為設計檔案規定的該工程合理使用年限 。

(2)、屋面防水工程、有防水要求的其他部位為五年 。

(3)、裝修工程為二年 。

(4)、電氣管線、給排水管道和裝置安裝為二年。

(5)、供熱系統為二個採暖期。

(6)、其它專案保修年限甲乙雙方協商。

本工程保修期自竣工驗收合格備案完成之日起計算。

2、售後服務

(1)、“售後服務”是在乙方完成竣工相關手續，正式移交甲方後，乙方向業主直接服務的階段。“售後服務”時期，乙方應集中安排至少三個月的時間現場掛牌服務;

(2)、在乙方施工承包範圍內，乙方針對售後服務合同條件，在集中服務期應建立專職服務隊，制訂售後服務辦法及相關標準和服務程式，直接對業主提出的問題進行落實，或解釋、或維修，以達到業主滿意為標準。在維修期內，甲方委託物業公司對乙方工作進行監督;乙方與業主簽訂維修到期協議，甲方根據乙方與業主協議退付保脩金。

3、質保金退付

本工程各分項工程的質保金按防水工程和其它工程分兩次分別退付，退付時間為質保期滿後一個月內，退付條件詳見本條第2款。

第十七條 其它

1、向上級主管部門繳納的各項費用，如辦理開工手續的費用等，依據主管部門有關規定甲乙雙方分別承擔各自費用。

2、爭議解決辦法：本協議在執行過程中如有爭議，雙方協商解決，協商不成時，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

3、施工用水用電費用：甲方提供水源電源，乙方安裝好水電錶，施工中發生的水電費，根據實際數量和政府主管部門規定的單價據實結算。(建設單位委託物業公司代收水電費)

4、本協議一式四份，甲乙雙方各執二份。本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

委託代理人： 委託代理人：

年 月 日 年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇13

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定立本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱：郭作青私人養殖場二號、三號廠房

2、工程地點：丹趙路三裡橋村小溝一組

3、工程內容：土建

4、建築面積：二號廠房面積約為4500平方米，三號廠房面積約為1500平方米，結算時以實際完成量為準。

第二條：承包方式

1、包工包料，乙方負責採購施工所需的建築材料、施工，並負責所有施工用具裝置;

2、施工費用：依據20xx定額計算工程單價，二號廠房單價為432.87元/平方米，三號廠房單價為473.48元/平方米，二號三號總造價約為260萬元，以上工程以實際完成面積結算(不含稅)

3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，待完工後一併納入結算。

4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監督，因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。

第三條：工程工期

1、自合同簽訂90天。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權按200元/日從應付款中扣除。

第四條：工程質量

1、整個工程按甲方要求按質、按量完成，並達到合格。

2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定的，乙方應積極組織施工人員進行施工，樁基礎工程完工後，甲方付給乙方30%工程款;基礎到正負零付30%;工程竣工驗收合格付30%;剩餘10%作為工程保脩金，自工程竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金。保修期內如出現質量問題，乙方應及時進行處理，否則甲方有權自行維修，人工及材料費從保脩金中扣除。

2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。

第六條：材料供應

施工所需的材料由甲方現場確認質量後才能用於施工，否則造成的損失由乙方自行承擔。

第七條：工程驗收

工程質量必須達到合同所定的標準及規範要求。工程竣工30日內，因甲方原因未進行驗收視為本工程已經驗收合格。

第八條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須繫好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方共同協商解決。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇14

建設單位：(甲方)

施工單位：(乙方)

根據工程需要，甲方現將工程委託乙方承建。雙方本著平等互利、公正自願的原則，遵守《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合工程具體情況，為明確雙方合作的權利、義務和責任，經雙方協商一致達成如下條款：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程結構：

4、建築面積：㎡

5、工期：自開工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由於甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發生損失由甲乙雙方協商解決賠付事宜。

6、質量等級：合格

7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。

二、工程價款及承包方式：

乙方以包工包料方式承包。工程預算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整，(小寫)￥：442046元。最後決算以財政評審價格為準。

三、工程進度要求：

1、合同簽定後按照雙方協定的工期要求，乙方在收到圖紙後7天內編制工程進度計劃。

2、對甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負擔被索賠費用。

四、工程質量的要求：

乙方要嚴格按照工程施工圖紙、說明及相關驗收規範進行施工，確保工程質量達到合格標準。如乙方達不到規定質量要求或出現不合格工程，甲方書面通知乙方在規定日期內無償修復，至合乎上述規定。

五、材料供應：

乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行採購的材料須經建設方和監督方驗收，如不合格，禁止使用。

六、安全生產：

文明施工必須要高起點嚴要求，按公司頒發的文明工地標準進行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關部門的監督檢查。

七、工程價款的支付與結算：財政評審後工程款付清。

八、工程保修期

工程竣工驗收後，乙方對工程質量按國家現行規定進行保修，保修期一年。保修期內發生屬於施工原因造成的返修，乙方應無償修理。

九、雙方責任

1、甲方責任

(1)負責提供施工圖以及必要資料，進行單位工程技術交底，檢查施工的監督工作。

(2)負責現場“三通一平”施工條件。

(3)負責施工總平面圖的設計與管理及施工組織設計的稽核。

(4)負責總平面的測量工作，並對單位工程定位放線進行稽核複測。

(5)負責監督試驗工作。

(6)負責組織單位工程的竣工驗收質量評定與核驗工作。

(7)甲方派人員參與乙方施工質量、工期的組織、施工及驗收工作。

2、乙方責任

(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數量的與工程配套的管理人員和勞動力，負責制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進度計劃。

(2)已完工程專案，在交工前負責保管，現場如發生損失由乙方負責。

(3)乙方必須接受甲方對工程質量、進度、技術資料、材料等的監督檢查和處理。

十、其他條款：

1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執一份。

2、未盡事宜雙方另行協商。

3合同執行中雙方發生分歧，以《建設工程施工合同》GF-1999-0201)為準。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

配電房土建施工合同範本 篇15

建設單位： (甲方)

施工單位： (乙方)

根據工程需要，甲方現將 工程委託乙方承建。雙方本著平等互利、公正自願的原則，遵守《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合工程具體情況，為明確雙方合作的權利、義務和責任，經雙方協商一致達成如下條款：

一、 工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程結構：

4、建築面積：㎡

5、工期：自開工之日起 天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由於甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發生損失由甲乙雙方協商解決賠付事宜。

6、質量等級：合格

7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。

二、 工程價款及承包方式：

乙方以包工包料方式承包。工程預算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸 元整，(小寫)￥： 442046 元。最後決算以財政評審價格為準。

三、 工程進度要求：

1、 合同簽定後按照雙方協定的工期要求，乙方在收到圖紙後7天內編制工程進度計劃。

2、 對甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負擔被索賠費用。

四、 工程質量的要求：

乙方要嚴格按照工程施工圖紙、說明及相關驗收規範進行施工，確保工程質量達到合格標準。如乙方達不到規定質量要求或出現不合格工程，甲方書面通知乙方在規定日期內無償修復，至合乎上述規定。

五、 材料供應：

乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行採購的材料須經建設方和監督方驗收，如不合格，禁止使用。

六、 安全生產：

文明施工必須要高起點嚴要求，按公司頒發的文明工地標準進行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關部門的監督檢查。

七、 工程價款的支付與結算：財政評審後工程款付清。

八、 工程保修期

工程竣工驗收後，乙方對工程質量按國家現行規定進行保修，保修期一年。保修期內發生屬於施工原因造成的返修，乙方應無償修理。

九、 雙方責任

1、 甲方責任

(1) 負責提供施工圖以及必要資料，進行單位工程技術交底，檢查施工的監督工作。

(2) 負責現場“三通一平”施工條件。

(3) 負責施工總平面圖的設計與管理及施工組織設計的稽核。

(4) 負責總平面的測量工作，並對單位工程定位放線進行稽核複測。

(5) 負責監督試驗工作。

(6) 負責組織單位工程的竣工驗收質量評定與核驗工作。

(7) 甲方派人員參與乙方施工質量、工期的組織、施工及驗收工作。

2、 乙方責任

(1) 為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數量的與工程配套的管理人員和勞動力，負責制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進度計劃。

(2) 已完工程專案，在交工前負責保管，現場如發生損失由乙方負責。

(3) 乙方必須接受甲方對工程質量、進度、技術資料、材料等的 監督檢查和處理。

十、其他條款：

1、 本合同簽字生效。 本合同正本兩份，甲、乙雙方各執一份。

2 、未盡事宜雙方另行協商。

3 合同執行中雙方發生分歧，以《建設工程施工合同》GF-1999-0201)為準。

甲方：簽字：年 月 日

乙方： 簽字： 年 月 日