自願委託專案施工合同（精選22篇）

自願委託專案施工合同 篇1

委託單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本專案的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包範圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________　種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________　元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自願將專案委託給乙方施工。

工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限日，時間自起至日止。

如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.　參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.　施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.　未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

4.　保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.　對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6.　嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7.　工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑑(公)證的，自辦理鑑(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委託方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

年月日年月日

自願委託專案施工合同 篇2

甲方：巴州區梓橦廟鄉柳崗坪村村民委員會

乙方：

根據 號檔案批覆同意的巴州區20x年以工代賑專案實施方案，現決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《中華人民共和國合同法》及其他

有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用原則，經協商，甲方將 工程承包給乙方組織實施，並達成如下協議：

一、工程概況

工程名稱：巴州區20x年以工代賑專案柳崗坪村道路工程 工程地點：巴州區梓橦廟鄉柳崗坪村施工區

工程內容：鄉村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，房屋及附屬設施15戶。

二、工程承包實施範圍

按專案實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內容實施，即：鄉村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。

三、合同工期

本工程自簽訂合同為起始日，工期 日曆天

四、質量標準

符合國家現行《工程施工質量驗收規範》合格標準。

五、結算方式

1、財政資金補助的工程結算單價按設計施工預算單價並扣除村社農民投勞折資費用後進行結算。

2、結算工程量為工程實施過程中經村質量監督小組簽字認可後實際發生的工程量。

3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。

4、甲方在撥付工程款時，根據工程進度，經鄉鎮農技中心技術人員(現場監理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監督小組簽字按程式報批後，方可支付。工程完工後，支付工程補助總價款的80%，剩餘工程補助價款經驗收合格後一次性付清。

5、經申請，開工時可預撥工程總造價30%的工程款。

六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包，一經發現，情況屬實，將取消乙方工程承包合同，且一切損失由乙方承擔。

七、安全責任

工程施工期間，乙方必須接受甲方安全監督並自覺遵守國家相關規定，如在施工中出現任何安全問題，乙方負全部責任。

八、竣工清場

工程竣工後，施工現場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內完成。

九、違約責任

超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。

十、 不可抗力

施工過程中如發生不可抗力因素時(指國家規定的自然災害和社會性突發事件)，本合同自行終止，並按國家規定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜，雙方協商解決並簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

本合同一式份，其中甲、乙雙方各執壹份，報區以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉政府備案各壹份。

十一、附件

1、後附乙方營業執照(身份證)影印件。

2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑專案財政補助資金、整合專案資金補助、農民群眾籌資、農民群眾投勞折資等方面予以明細)

3、施工區劃分表。

4、建築工程單價公示表。

甲 方：巴州區梓潼廟鄉柳崗坪村村民委員會 (籤 章)

甲 方 代 表： 字)

乙方：

乙方營業執照(身份證)號：

籤 訂 地 點：

合同簽定日期： 年 月 日 字)

自願委託專案施工合同 篇3

發包人(以下簡稱甲方)：

承包人(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就混凝土道路及練車場地硬化工程施工事宜協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

總硬化面積約一萬四千㎡，現對硬化工混凝土道路及練車場地的施工進行發包。

第二條 工程承包範圍

2。1、混凝土道路及練車場地硬化工程的施工，詳細做法及工程量見圖紙及變更。

2。2、承包範圍發生變更或調整的，雙方應另行簽訂補充協議約定。

第三條 承包方式

3。1、包工【包施工、包工期、包質量、包安全、包驗收】

3。2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、電費用。

第四條 合同工期

4。1、進入現場後 天。

第五條 工程質量標準

5。1、合格工程;

5。2、同時施工質量嚴格按照施工圖紙、變更、及國家相關施工驗收規範進行施工。

第六條 合同價款、結算辦法及支付方式

6。1、合同價款

6。1。1 本合同為單價合同，合同綜合單價為， 陸元肆角 人民幣(大寫)每平方米。綜合單價已包括混凝土路、防滑紋、伸縮縫、所有道路工作內容的人工費、管理費、其它風險等所有費用;該綜合單價為包死價，合同履行期間不予調整。

6。2、結算辦法

6。2。1、合同綜合單價包死，工程量據實結算;

6。2。3、結算及支付所使用的貨幣為：人民幣。

6。3、支付方式

6。3。1、無預付款，經監理及甲方相關部門稽核後付已完工程量的50%;甲乙雙方辦理正式竣工驗收和結算手續後15個工作日內付至合同結算總價款的95%;餘款5%作為保脩金，若乙方無違約行為，甲方在保修期滿15個工作日內向乙方無息退還。

6。3。3、每筆付款前，乙方向甲方發出驗收通知，經甲方稽核確認後付款。

第七條 工程驗收

7。1、驗收標準：

7。1。1、工程竣工驗收，應以招標檔案、投標檔案、甲方確認的工程施工圖紙、國家頒發的施工及驗收規範、質量檢驗標準為依據。

7。2、工程具備竣工驗收條件，乙方按同類工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工驗收申請;甲方收到竣工驗收申請後組織有關單位驗收，並在驗收後給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

7。3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後不組織驗收，或驗收後不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

第八條 質保期及維保

8。1、本工程的免費質量保修期為 壹 月 ，質量保修期自本工程竣工驗收合格之日起計算。如出現下列質量問題按雙方責任劃分，

8。2、甲方責任：1、路基不合格造成的質量問題由甲方負責，與乙方無關：2、由於甲方提供的一切原料出現的質量問題由甲方承擔。乙方責任：1、由於乙方振動、模板、配料施工出現的質量問題由乙方承擔，並做出相應補償;2、乙方在道路施工中出現的安全問題由乙方負責，與甲方無關;由於天氣自然災害出現造成的質量問題與乙方無關。

第十條 雙方的權利和義務

11。1、甲方的權利和義務第八條

11。1。1、甲方派駐的現場代表為 ，職權：負責專案實施的全面管理和協調工作，監督乙方施工，涉及到費用的現場簽證，須經過甲方內部審批後方可生效;

11。1。2、監督乙方的施工質量、進度、安全文明施工等;

11。1。3、對乙方施工過程質量、工程竣工等的驗收;

11。1。4、對乙方進場材料、施工半成品進行檢查時發現達不到標準要求的，乙方不得使用，同時甲方有權責令乙方調換、退場或返工;

11。1。7、為乙方提供必要的施工材料堆放場地和施工作業環境及各參建方的關係;

11。1。8、施工前甲方將提供施工所需的水源、電源接駁點，施工中乙方自行負責安裝及水、電錶的安裝，經甲方檢驗確認合格後進行使用。

11。1。9、甲方應按合同約定及時支付工程款。

10。2、乙方的權利和義務

11。2。1、乙方派駐本工程的專案經理為 ，職權：負責專案實施過程中全面工程施工和現場協調工作，接受甲方的工程監督;

11。2。2、配合甲方對進場材料的驗收、施工過程質量驗收、竣工驗收等工作，服從甲方人員的現場管理;

11。2。3、按照合同工期和合同要求質量、驗收標準進行施工;

11。2。4、嚴格實行工序開工前向甲方或監理報驗制度，施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料損失等均由乙方承擔;

11。2。5、施工期間至工程交付時，由乙方產生的施工垃圾應由乙方負責清運出場，由此產生的所有費用均由乙方承擔;

11。2。6、本工程未正式移交甲方之前，乙方負責本工程的成品、半成品保護，所有的人為或非人為原因造成的破壞均由乙方負責;

17。2。7、工程經驗收不合格的，乙方應當無償在甲方指定的合理期限內返工至合格，由此造成的損失由乙方承擔。因返工造成乙方沒有在合同約定的時間內完工的，視為乙方工期超期，乙方應當按照上述工程超期的約定承擔逾期違約金;乙方不得將該工程轉包或分包，否則甲方可以不予支付乙方所發生的任何費用;

11。2。8、乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，服從甲方的有關指令，對現場所有其它的建築及建築裝修、裝置、器具、綠化苗木不得破壞，施工時如損壞甲方、乙方、第三方的財產或造成人身傷亡的，乙方應負責賠償並承擔由此產生的法律責任。還應做到文明施工，工完料淨、場清;

11。2。9、乙方負責與自己的勞務工人簽訂合同，併購買保險，甲方在此對乙方責任進行告知，出現問題由乙方承擔完全責任，乙方務工人員無與甲方單獨結算權利，出現一次，乙方承擔10000元違約金。

第十一條 安全文明施工

12。1、乙方應遵守國家和地方現行關於安全文明施工規範的要求，乙方在施工過程中，凡因乙方原因違反以上規範而導致發生的安全事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

第十三條 違約責任

13。1、質量責任及其它責任

13。1。1 乙方應嚴格按照本合同約定的質量標準進行施工，並按照本合同相關條款的約定履行本合同，否則甲方視情況有權進行處罰，罰款將從應付工程款中直接扣除，情節嚴重的有權解除合同。

13。1。2 由於乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知後仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方除承擔本合同約定的違約責任外，另須按合同總價款的20 %向甲方支付違約金，甲方有權直接在甲方應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償;

13。2、工期責任

乙方如果不能在合同約定的工期內竣工，根據工期節點每延遲一天，扣除工程總價款3‰的違約金，若由於不可抗力或甲方的原因致使工期延誤，由甲方現場工程負責人認可簽證後方可順延工期。

13。3、延期付款責任

甲方不按合同的約定撥付款，甲方承擔違約責任。

13。4 本合同其它條款約定的違約情況，按照其相應約定執行。

第十四條 合同的終止或解除

14。1、有下列情形之一的，合同終止或解除：

14。1。1、本合同因已按約定履行完畢的;

14。1。2、本合同經各方協商一致終止或解除的;

14。1。3、本合同因一方違約或因一方有不正當競爭行為或因一方擅自轉讓本合同項下權利義務的;

14。1。4、本合同其他條款及法律法規規定的其他情形。

第十七條 其它約定

17。1、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另籤補充協議。

17。2、本合同一式兩份，甲方，乙方各一分，雙方簽字後生效。

甲方代表人： 乙方代表人：

委託簽約人： 委託簽約人：

電 話： 電 話：

簽約日期： 年 月 日

自願委託專案施工合同 篇4

甲方：

負責人：

乙方：

負責人：

經甲、乙雙方充分協商 ，甲方同意將本公司承攬的秀雅樓施工專案以內部責任的形式承包給乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：益陽市秀雅綜合大樓

2.工程地點：益陽市秀峰東路赫山社群西側

3.工程內容：秀峰綜合大樓1棟，建築面積約4100㎡

二、承包範圍

1.甲方承攬的秀雅綜合大樓1棟的土建工程、裝飾工程、水電工程，建築面積約4100㎡，具體內容按專案施工圖紙方法施工範圍有關內容按設計圖紙施工。

2.裝飾標準約：室外外牆裝飾為牆面瓷磚，線子為真石漆，室內牆面天棚為現澆板面，地面為現澆板面。

3.梯間為不鏽鋼扶手、不貼瓷磚、不刮三零八;內外牆不做內外保溫、不做門窗。地下車庫不負責擋土牆，如需做

按《99建築工程定額》計算。

4.水電工程為：現澆板設定暗管底盒，梯間預留穿線管道，戶外排水及給水按圖紙施工，戶外汙水溝井、排水溝、管構從常規至化糞池出口打止。

三、承包方式

按平方米造價包工包料費用包稅金的方式包乾承包。

四、工程工期

1.工程總施工工期為 日曆天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。

2.竣工時間以開工日期起至第 天為止。

3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。

五、工程驗收

1.乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前10天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙，相關資料及竣工驗收報告等，竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。

六、工程質量

質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有並《建築施工規範操作規範》省市的有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格。

七、安全

安全施工與檢查，乙方遵守工程建築安全生產有關管理規定，嚴格按國家安全生產標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員，依法實施監督，檢查採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承擔責任

八、工程價款的結算方式

1.乙方承包範圍內工程造價約為萬人民幣，具體總造價待工程竣工驗收後按實際面積實行，平方米造價包乾的形式計算，地下車庫標準層按平方米造價 包乾計算。

2.本合生效後，甲方需要進行設計變更或增減建築面積仍按本條1條條款約定結算工程價款，若甲方需要新增工程量時，甲乙雙方須另行簽定補充協議，本工程乙方承包錐擊管樁每根12米內，若施工時，遇到超過12米的，則全部由甲方負責。

九、工程分階段劃分及工程款支付

1.乙方自備資金施工至門面一層樓面完工，甲方按地下車庫至門面一層已完工程量，向乙方支付工程總造價的60%的工程款，乙方施工到屋封頂，甲方則按每一層實際已完工程量向乙方支付總造價的60%的工程款，本合同第二、三條專案全部交付驗收合格後再遲10天內付清工程款的90%。

2.乙方提交的相關各項施工，結算資料完工並經甲方確認後，付清全部工程款的98%，餘下的2%工程款留置甲方作為乙方的質量保證金，工程交付2年後，無質量問題，由甲方如數支付給乙方。

十、質量保修

1.基礎主體結構工程保修按工程的合理使用年限為50年

2.屋面防水工程，有防水要求的衛生間，屋面和外牆面的防滲漏為5年

3.電氣管道，給排水管道裝飾工程為2年

4.室內牆面，裂縫保修2年

5.結構出現裂縫，亮度0.3mm，乙方負責用環氧膠泥修補，超過0.3mm用碳纖布修補，以上所產生的費用由乙方負責。

十一、雙方的職責和義務

1.甲方負責當地的一切糾紛(包括打樁期間因打樁造成周邊房屋開裂或其它干擾乙方施工的其它因素)

2.施工前施工中和竣工後，涉及必須甲方出面時，甲方須條件配合

3.甲方應把工地水源、電源接到施工區內，因甲方原因導致工程停工，則甲方應負責賠償乙方在停工期間所造成的直接經濟損失。

4.乙方責任 (1)應嚴格信守雙方的協定按照施工圖紙和現行《建築工程規劃》、《建築工程施工操作規範》和有關規定施工。

(2)接受甲方監理單位、市建築工程質量監督站和安監站對工程材料、工程質量進度安全的監督和檢查。

(3)設計圖紙中不明確之處或乙方在施工過程中發現重大質量隱患時應向甲方設計部門研商解決方案。

十二、附則

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。本合同在履行過程中發生爭議，可向益陽市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

甲方：

乙方：

簽訂時間：

自願委託專案施工合同 篇5

工程名稱：

工程編號：

建設單位：

施工單位：

簽訂日期：

天津市小型建設工程施工合同

發包方：(簡稱甲方)承包方：(簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工程內容： (詳見工程專案一覽表)

1.4 承包範圍：

1.5 承包方式：

1.6 合同價款：本工程造價￥

金額大寫：第二條 工程期限

2.1 全部工程開工日期：本工程定於日開工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定於日竣工。

2.3 全部工程總日曆天數

2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程專案一覽表。

第三條 工期延誤與工期獎罰

3.1延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期到來之前提前五天，向甲方書面提出延期開工的要求和理由。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

3.2暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答覆，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。

3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。

3.3.1 工程量變化和設計變更。

3.3.2 一週內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表籤認同意給予順延的情況。

3.3.5不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害)。

乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告後五天內予以確認答覆，逾期不答覆，乙方即可視為延期要求已被確認。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬訂如下條款：

第四條 甲方工作

4.1辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場幹道，保證運輸暢通。

4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，並保證施工期間的.需要。

4.3 將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。

4.4甲方在開工前

4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，並向乙方進行設計交底。

4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求，並承擔有關費用。

甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。

第五條 乙方工作

5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，並提供施工用電、用水計劃。

5.2 乙方應在年月日前將施工組織設計(或

施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批准或提出修改意見，逾期即可認為已經批准。

5.3 乙方必須按批准的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。

5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。

5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建築物無汙染，現場無建築垃圾。

乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。

第六條 價款支付與調整

6.1 工程預付款：在合同簽訂後，按天津市有關檔案規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣元，支付給乙方。

6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。

6.3 合同價款的調整。在合同簽定後，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。

6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

6.3.2 工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付

自願委託專案施工合同 篇6

甲方：

乙方：

甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，佔地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建築工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建築面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格後，付總建築面積的%，計元(大寫： )，其餘款在二年內付清。

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規範施工。此工程採取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建築材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建築模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

四、房屋結構為柱基圈樑，一層為框架，二至六層為磚混結構，建築內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日曆工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，並驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責任

1、 乙方嚴格按圖紙及建築規範進行施工。

2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、 施工中做到牆體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達到平整、垂直。

5，鋼筋製作、綁紮、焊接要規範，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸樑、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內外牆粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

7、一切施工嚴格按照國家施工規範要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期後，方可進行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地樑及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由於乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

六、安全責任：

1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

2、乙方經常性的檢查施工機械裝置及電器裝置，發現問題及時處理。

3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

九、本合同經甲、乙 雙方充分協商，完全同意後，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

公證人簽字：二00 年 月日

自願委託專案施工合同 篇7

建設單位：________________(簡稱甲方)

施工單位：________________(簡稱乙方)

甲方現有鋼結構廠房工程，委託乙方負責進行施工，為了明確分工、互相協助、保質保量，按期完成施工任務，經雙方協商，簽訂如下合同：

第一條、工程名稱：________________________。

第二條、工程地點：________________________。

第三條、工程概況：________________________。

第四條、工程承包形式及施工依據：

1、承包形式：製作、安裝廠房鋼結構。

2、承包範圍：

鋼構部分：廠房鋼結構部份的製作與安裝。含預埋件、鋼柱、鋼樑、屋牆面檀條和彩鋼瓦等。

3、施工依據：按甲方要求(施工圖紙，工程技術聯絡單，有關規範為準，材料型號、規格以圖紙和工程預算表)為準。

第五條、材料必須是國有正規大廠的國標材，並附來材質檢報告。工程質量：按甲方要求滿足圖紙和有關施工規範要求，工程質量達到合格標準。

第六條、工期：工程工期為天。如遇雨天、停電等不可抗拒因素影響的情況，或由甲方原因造成延誤的情況，則按實際天數工期順延。

第七條、工程造價：

1、工程造價：

A、鋼構為屋面驗收________元/m2。

B、配套設施根據報價單按實際結算(不含稅)。

2、工程專案若有增加時雙方再確認增加工程造價。

第八條、付款方式：

合同簽訂後甲方按乙方的工程進度進行付款，完工驗收合格後留總工程款________%作為質保金，在工程驗收後壹個月內付清。

第九條、施工：

1、乙方在施工前應制定安全措施，並承擔施工安全責任。在施工過程中必須加強安全意識教育並現場督導落實，為現場施工人員購買足夠的人身意外等保險，如出現安全及意外事故由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。

2、甲方無償提供現場安裝施工用水電。進入工地的道路和廠房地面由甲方負責平整好供乙方運輸車輛進入。

3、甲方任命駐工地代表為乙方任命駐工地代表為任命的駐工地代表分別代表各方簽發有關工程聯絡單、簽證單、結算單等及辦理工程相關事宜。

第十條、驗收：

1、驗收依據：以簽訂合同時甲方提供的施工圖紙及施工變更通知、國家現行規範標準為依據。

2、工程質量等級合格。

3、甲方應在本專案鋼結構工程完工一星期內組織驗收。

第十一條、保修時間及內容：本廠房鋼結構保修期為年，自驗收合格後起計。保修期內因乙方施工原因引起該廠房的質量問題，乙方負責返工修理，如系自然災害(如地震、颱風等)或人為破壞不屬於乙方負責而引起的質量問題和損壞相應責任由甲方自行負責。

第十二條、法律責任

1、在施工過程中，因甲方原因致乙方造成損失由甲方負責，乙方因違反安全制度和操作規程所造成事故由乙方負責。

2、乙方必須按照合同規定的時間進行施工，保證按時完成任務，保質保量。如因乙方延誤工時出現質量問題，所造成的損失由乙方負責。

3、合同依法成立，具有法律約束力，合同發生糾紛時，甲乙雙方應本著實事求是的精神及時協商解決。如協商不成，任何一方可向合同管理機關申請或仲裁，及向人民法院起訴。

第十三條、本合同一式二份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方共同協商後再另行補充。

甲方簽字：______________________乙方簽字：______________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

自願委託專案施工合同 篇8

(甲方)：

(乙方)：

依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自願、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程範圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。

4、工程內容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務,包括設計、施工、裝置採購、安裝、除錯及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。

5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)

二、合同價款及支付方式

1、經雙方共同確認工程範圍內的合同包乾總價為：￥ 元 ，人民幣大寫： (費用明細詳見合同附件 )。

2、付款方式：採取轉帳方式支付;待本工程安裝除錯完畢經驗收合格後 2 個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方於2個工作日內一次性付清。

三、工程變更及結算

1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

3、乙方應於本工程驗收合格後7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內完成稽核。

四、工程驗收與保修服務

1、工程完工後2日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知後的 2 日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;

2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，並由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售後服務;本工程所有裝置保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

4、以上裝置、線路的免費維修及售後服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售後中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。

5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。

五、甲方責任

1、甲方現場代表，指導乙方工作，並負責協調乙方與各部門關係的處理。

2、在合同簽訂之後甲方應及時安排現場，並儘快協助乙方辦理臨時用水、用電。

3、甲方應及時辦理變更籤證手續，按約支付。

6、乙方指定 (聯絡電話： )為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

7、工程竣工後乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

六、違約責任

1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

3、甲乙雙方由於自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生後的3日內向對方通報不能履行或不

七、爭議及解決方法

1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商後仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;

2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;

3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

八、合同的生效及變更與終止

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效，合同生效日期以最後一個簽字蓋章日為準。

2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致後，簽訂書面的補充協議，方可有效。

九、其他

1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;

2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面檔案，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方代表人： 乙方代表人：

(公章) (公章)

日期： 年 月 日

年 月 日 日期：

自願委託專案施工合同 篇9

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供 合作事宜，達成如下合同。

一、 施工專案 的設計和要求，請見附件(一)，乙方應保證所有專案設計施工均必須符合國家或行業的標準。

二、 施工費用 的工程，安裝 的單價 為 元。預計安裝 的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝 的數量x單價。

三、 製作期與質保期

1. 乙方應在 年 月 日前按本合同要求完成 的安裝工作，並經甲方驗收確認。

2. 的質保期為專案完成並經甲方簽收確認後的壹年(壹年按365天計算)。

3. 質保期內如 損壞，乙方應在接到甲方通知後 個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的 %作為延遲履行違約金。

4. 質保期後，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修後，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低於市場價格)。

四、 合作內容

1. 乙方將為甲方的 的提供施工服務。

2. 乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，並不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本合同，並要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。

3. 施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本合同專案施工。

4. 施工完成後，必須經甲方現場負責人驗收並簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限於施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改並應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。

5. 專案經整改後仍未達到甲方要求，則甲方有權終止合同，並有權拒付剩餘施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。

6. 乙方保證施工的質量及其義務：

(1) 現場評估設計方案

1) 施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊(如有)要符合標準;

2) 電路部分必須由有資質的電工進行佈線，必須使用國家標準電線及電器開關等;

3) 美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。

4) 燈箱效果的圖片要保證其明亮度，並應滿足甲方長時間的需求。

(2) 現場施工

1) 乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行專案施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不採納乙方建議，強行要求施工的除外)。

2) 乙方施工現場，應放臵安全提示裝置。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。

3) 施工完畢後，乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限於物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。

7. 如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。

五、 費用結算

1. 甲方在專案最終驗收通過後十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。

2. 乙方實際安裝 的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。

3. 甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票後，向乙方支付相應款項。

4. 乙方收款資訊

1) 乙方收款賬戶：

2) 賬號：

3) 開戶銀行：

六、 宣告

1. 甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。

2. 本合同已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。

3. 乙方應具有本合同規定施工專案所必要的資質，包括但不限於技術力量、施工經驗。

七、 違約責任

乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價 %/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格後最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限於裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。

八、 法律適用及糾紛解決

1. 本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2. 甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議，應儘量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、 其他

1. 其他未盡事宜，由雙方協商解決。

2. 未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。

3. 本合同經雙方授權代表簽字並加蓋公章後生效。

4. 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

5. 本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

授權代表： 授權代表：

年 月 日 年 月 日

自願委託專案施工合同 篇10

發包人(全稱)：__________________

承包人(全稱)：__________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍:

三、合同工期：開工日期 竣工日期

四、工程質量標準:質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定為合格工程標準為依據,　承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成本合同的檔案包括：

1、本合同專用條款

2. 標準、規範及有關技術檔案

3、圖紙

4、工程量清單

5、工程報價單或預算書,雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成.

七.發包人向承包人提供圖紙日期和套數：6套.發包人應按專用條款約定的日期和套數， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。承包人應在施工現場保留一套完整圖紙， 供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

監理單位委派的工程師

姓名：_______________職務：________________發包人委託的職權：__________________

需要取得發包人批准才能行使的職權：______________________________________________

發包人派駐的工程師

姓名：________________職務：________________________

職權：_________________________________________________________________________

承包方專案負責人: 承包人委託的職權:

專案經理:

八.雙方約定現場工程師工作職權:

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

工程師的指令、 通知由其本人簽字後，以書面形式交給專案經理，專案經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的， 承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。專案經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯絡時，專案經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師關交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

九.發包方的工作:

1.在開工前7日內將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉公共道路的通道，約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

2.向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外)在開工前7日內完成;

3.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗在開工前7日內完成;

4.組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內完成;

5.協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作、承擔有關費用;

十.承包人的工作:

1.在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，產負責安全保衛;向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用;

2.遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

3.已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，按約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;

承包人應按約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃在開工前提交,工程師逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

十二. 工程質量檢驗 :

質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。 承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件.工程質量達不到約定標準的部分，工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

十三.隱蔽和中間驗收的內容:

基礎工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。 經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

十四.安全施工與檢查 :

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。 因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的 費用.

十五.合同價款確定與支付 :

工程取費按丙類計算,執行現行內蒙地區定額標準結合圖紙和實際工程量為計算依據,參照當地的政策.法規.檔案.現行材差和人工費調差.主體兩層封頂後發包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂後發包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發包方支付裝修工程的造價60%工程款,完工驗收合格後一月內支付工程款額度達到工程總造價的95%.

十六.工程量的確認 :

承包人應按約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。 工程師接到報告後7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。工程師收到承包人報告後7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，承包人未能參加計量，計量結果無效。

自願委託專案施工合同 篇11

甲方：

乙方：

一、 甲方承包給乙方的工程專案：

1、校園圍牆牆體260米長、高2.5米(總面積650平方米)。牆體粉批白水泥，包工包料，每平方米6.5元。計價4225元。

2、廁所牆內外三面加教師住平房東面牆體，總長230米、高1.8米(總面積414平方米)。拆除牆體沙灰、粉水泥砂漿、批白水泥兩遍，包工包料，每平方米20元。計價8280元。

3、教室內牆200平方米，牆體分批水晶膩子，1.5米高牆體再外批油漆，包工包料，每平方10元，計價20xx元。

4、學校西院牆修補、南北一致整平，包工料計價2300元。

四項總計價：16805元(壹萬陸仟捌佰零伍元)

二、乙方權利義務

1、乙方施工的期限：合同簽訂後兩週內施工完畢。

2、可以向甲方提出必要的施工幫助：如提供工人住宿、在學校大夥自費就餐、學校有能力提供的工具。

3、須保質保量按時完工。

三、甲方權利義務

1、對乙方的施工進行監督。

2、有權利對不合格的施工通知乙方返工。

3、對乙方提出的合理幫助給予支援。

四、工程質量

乙方必須按預算要求施工，保質保量施工，甲方驗收不合格乙方必須返工。

五、 付款方式

工程所需款項由乙方先墊資，完工甲方驗收後一個月內付款。

六、 安全責任

施工過程中因施工出現安全事故，一切責任和經濟損失由乙方負責。

七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字後生效。

八、 未盡事宜雙方協商解決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

自願委託專案施工合同 篇12

發包人(甲方)：

承包人(乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

一、 工程概況

工程名稱：東二環(人民路—沙鋼立交橋段)東側綠化改造提升工程

工程地點：楊舍鎮

工程內容：土方調整、苗木種植，保修、養護2週年

二、 合同工期

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期總日曆天數： 日曆天

三、 工程質量

工程質量標準：合格

四、 合同價款

(大寫)： (人民幣)¥： 萬元

五、 竣工決算與結算

按實際發生工程量及中標價結算

六、 付款方式

按財政撥款進度支付工程款

七、 雙方責任

1、發包人責任：發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款，及時完成約定的工作。

2、承包人責任：承包人向業主承諾按照合同約定進行安全文明施工及竣工。

3、甲乙雙方共同遵守《張家港市園林綠化工程建設管理辦法》的相關規定。

八、合同生效與終止

合同簽訂時間： 年 月 日

合同簽訂地點： 張家港市園林綠化管理局

本合同協議書經雙方代表簽署並加蓋公章後生效。全部工程完工後經竣工驗收符合標準、要求，以及保修養護期滿，經甲方驗收合格後付清剩餘款項，合同終止。

本合同一式四份。合同雙方各執二份。

甲方(發包人)(蓋章)：地址：甲方代表：電話：

乙方(承包人)(蓋章)： 地址： 乙方代表： 電話：

專案施工合同四

發包人(甲方)

承包人(乙方)

承包人資質等級：

合同編號：

酒店裝飾裝修工程施工承包合同

發包人(甲方)(全稱)

承包人(乙方)(全稱)

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關規定，遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。

1 工程概況

1.1 工程名稱：酒店裝飾工程

1.2 工程地點：

1.3 工程內容：

1.4 承包範圍：

1.5 承包方式：固定單價，乙方包工、包材料

1.6 工程結構：框架結構。

1.7 裝飾裝修施工面積：建築面積 平米。

2 工程質量

2.1 本工程質量應達到國家、專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

2.2 室內環境約定標準：《民用建築工程室內環境汙染控制規範》(GB 50325-20__)

2.3 施工質量驗收標準：《建築工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-20__) 以及相配套的相關工程質量驗收規範、標準。

3 工期

3.1 總工期：日(為日曆工期，不包括春節休假日)

3.2 開工日期： 20x年 X月X 日。

3.3 竣工日期： 20x年X 月X 日。

3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答覆的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應徵得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，並相應順延工期。

3.5 暫停施工(停工)甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答覆。甲方未能按時答覆的，乙方可自行復工。

3.6 工期順延

3.6.1 發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

(2)工程量增加、設計變更的。

(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

(4)甲方未按時供應合同約定由甲方提供的材料和裝置。

(5)由於非乙方原因停水停電累計48小時以上不能施工的。

(6)甲方未按時支付工程款的。

(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

3.7 工期提前

3.7.1 提前竣工的條件應是採取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。如果甲方要求提前竣工，雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在2日內批准乙方修訂的進度計劃及新技術措施，併為趕工提供必要的條件。

3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容：

(1)提前的時間。

(2)乙方採取的技術措施。

(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

(4)實行新技術措施增加的費用。

4 設計

4.1 設計圖紙及技術檔案的提供方式

由乙方提供施工需要的設計圖紙。竣工後給甲方提供一份竣工圖紙。

4.2 設計變更

4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

4.2.2 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。

4.2.3設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批准，同時調整工程價款。

4.2.4涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。

5 工程價款

5.1 本工程價款：——

5.2 本工程價款約計：人民幣元 ，￥ 元，包含乙方為本工程和參與本工程施工作業人員的保險費和為完成本工程所採取的措施費。具體總數以竣工決算為準。

5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整：

(1)甲方確認的工程量增減。

(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。

(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。

(4)雙方約定的其他增減或調整。

5.4 工程價款支付

5.4.1工程首付款

乙方應在完成全部隱蔽工程後，向甲方提供相關質量驗收合格記錄，經監理方認可，甲方向乙方支付工程總價%的首付款，首付款金額為 .00元，金額大寫： 元整。支付時間為工程中期驗收合格5個工作日內。甲方未按約定支付首付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知後5個工作日內仍不能支付，乙方可暫停施工。 工程中期的標準是：隱蔽工程全部完成，經監理方驗收合格。

工程首付款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增減等)

乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

經乙方書面同意並明確延期付款日期後，甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日後起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)

5.4.2 工程竣工驗收合格，移交甲方使用，乙方向甲方提供施工質量證明檔案、竣工結算審計結束及完整的結算資料，經甲方和監理稽核確認無誤後5個工作日內，甲方向乙方支付工程總價的50%.支付時間為乙方提供全部工程資料5個工作日內。甲方保留工程總價5%為保修押金。本保脩金在乙方按照約定完成工程保修後5個工作日內向乙方支付。

6 材料裝置供應

6.1 本工程由甲方供應的材料等，乙方須在施工進度計劃中明確訂貨時間和進場時間，並及時跟蹤甲方是否在約定的時間內訂貨、進場。

6.2 本工程由乙方採購的材料、裝置、成品、半成品，應按照約定材料樣品標準進行採購，提供材料裝置產品的質量、環保合格證明，並對所購材料裝置質量負責。如果採購的材料與樣品不一致，甲方和監理單位有權要求乙方更換，如果更換後還與樣品不一致，甲方有權與乙方解除施工合同，由此發生的一切損失乙方自負。因乙方原因給甲方的損失由乙方承擔。

6.3 甲方供應和乙方採購的材料裝置按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、裝置進行共同驗收。甲方供應的材料裝置經驗收合格後，乙方負責保管。

6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收後封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。

6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質檢總局釋出的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

7 雙方派駐本工程專案的代表

7.1 甲方派駐本工程專案的代表為 .

7.2乙方派駐本工程的專案經理為 ，是乙方在本工程專案中的代表。

7.3 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。

7.4 甲方代表在授權範圍內向乙方專案經理髮出的任何書面形式的條件和指令，專案經理應予執行。

8 雙方權利

8.1 甲方權利

8.1.1 有權根據工程需要撤換派駐施工場地的代表，但應提前3日書面通知乙方。撤換後代表的權責不變。

8.1.2 有權監督乙方履行各項合同義務。

8.1.3 有權審批乙方編制的施工進度計劃。

8.1.4 有權對工程質量、施工進度進行監督，參加材料、裝置驗收、隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。

8.2 乙方權利

8.2.1 有權根據工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前3日書面通知甲方，撤換後代表的權責不變。

8.2.2 有權監督甲方履行各項合同義務。

8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令後24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執行原指令的決定，乙方代表應予執行，但由於指令錯誤而發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。

9 雙方義務

9.1 甲方義務

9.1.1 按約定向乙方支付工程款。

9.1.2 協助乙方辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。

9.1.3 組織乙方和設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底工作。

9.1.4 提供施工場地，並清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。

9.1.5 提供房屋主體結構，水、電、暖風機電裝置的技術資料。

9.1.6 提供施工所需水、電，保證施工期間的需要。

9.1.7 協調施工場地進行交叉作業的各專業施工單位間的關係，保障工程有序進行。

9.1.8 嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。

9.1.9 在原有建築物中進行裝飾裝修工程，要保證建築結構的安全，並不得有下列行為：

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(3)強令乙方違章作業施工的其他行為。

凡必須涉及以上所列內容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，並對安全使用性出具書面說明。

9.2 乙方義務

9.2.1 制定並組織落實施工進度計劃。

9.2.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環境保護和安全生產等管理規定。

9.2.3 施工中發現有任何影響履行本合同的情形和事項以及其他隱患時，應及時書面通知甲方，以便甲方及時做出處理，未履行該義務的，承擔由此造成的責任和損失。

9.2.3 安全施工

應按有關規定，嚴格安全防護和防火措施，並承擔由於管理不善造成的人員及財產損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。

必須為本工程和參與本工程施工作業的人員上保險，在本工程施工過程中出現的安全事故和乙方施工人員的人身安全事故引發的費用和責任全部由乙方承擔。

按工程及安全需要提供看守和警衛、維修施工使用的照明、圍欄，在動力裝置、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協商安全防護措施，經甲方同意後實施，防護費用由甲方承擔。

在未騰空和繼續使用的建築物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建築物內財產和人身安全。以上措施應報甲方同意，並由甲方承擔相應費用。

9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，負責工程成品保護工作。

9.2.5 負責施工場地的清潔，符合環境衛生管理的有關規定。

10 工程驗收

10.1 隱蔽工程驗收：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格後24小時內以書面形式通知甲方代表(監理工程師)驗收，驗收合格並經甲方代表(監理工程師)在檢驗紀錄上簽字後，乙方才可進行隱蔽和繼續施工。

10.2 竣工驗收

10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關規定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告後7日內組織驗收，並在驗收後2日內書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改並承擔因自身原因造成的修改費用。

10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，應辦理竣工結算手續。

10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告，並經甲方和監理方確認驗收合格的日期，竣工日期也視為保修起始日期。

10.2.4 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用;如甲方強行使用，則視為竣工驗收合格，由此發生的質量責任及其他責任均由甲方自行承擔。

10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協議處理。

10.2.6 竣工結算：竣工報告經甲方同意後，乙方按國家有關規定或合同約定向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方自收到報告和結算資料之日起15個工作日內進行稽核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結算的，應承擔乙方相應的保管費和利息損失。

11 違約責任

11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。

11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款3‰的違約金。

11.3 由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日乙方應向甲方支付合同金額3‰的違約金;乙方向甲方支付延期違約金的同時，應向甲方額外支付因乙方原因造成的甲方支付監理方的延期監理報酬。

11.4 由於乙方責任導致工程質量和室內環境汙染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，由於以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

11.5 違約方承擔違約責任後，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續履行合同，以保持工程的連續性和已施工程的完好：

(1)合同已無法履行。

(2)甲、乙方協議停止施工。

(3)調解要求停止施工。

(4)仲裁要求停止施工。

(5)法院要求停止施工。

12 其他：有關保險、擔保、保修等內容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。

13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應在合理期限內提供證明。

14 爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第(1)種方式解決：

(1)依法向工程所在地人民法院提請訴訟。

(2)提交 仲裁委員會仲裁。

15 合同的生效：本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

16 本合同正本一式三份，甲乙雙方各執一份;副本 份，甲方 份，乙方 份。

17 補充約定：

甲方(簽章)　　 乙方(簽章)

地址： 　　地址：

代表人： 　　代表人：

聯絡電話： 　　聯絡電話：

開戶銀行：　　 開戶銀行：

賬號： 　　賬號：

簽訂時間：　　 簽訂時間：

簽訂地點： 　　簽訂地點：

合同附件：

本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，如與本合同條款不一致的，以本合同的內容為準。

1、材料清單

2、工程驗收資料

3、環境檢測報、

4、其它檔案——

自願委託專案施工合同 篇13

發包方(以下稱甲方)：

承包方(以下稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條工程專案

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：

四、承包形式：

第二條工程期限

一、合同工期總日曆天數天

開工日期：年月日

竣工日期：年月日

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延1、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停水停電2天以上;

2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。第三條工程價款、結算及付款方式(是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票?)

雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。

第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包乾價為元人民幣(大寫：)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。

1、本合同簽訂後日內，甲方支付

2、工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付元工程款;

3、餘款元作為質量保證金，待保修期滿後十五個工作日內無息支付。

第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟體，依據最新現行定額計價規範和施工期(或材料定購期)的資訊價(資訊價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算，計算後的總價下浮%作為本合同的結算價款。

1、甲方於支付元;

2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方稽核確認後，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿後15個工作日內付清。

3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作為結算依據。採購

一、工程材料、裝置由乙方採購。(是否都是包工包料?)

二、乙方採購的材料、裝置，必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程，甲方認為乙方提供的材料需要複驗的，乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的，方可用於工程;複驗不符合質量要求的，應退貨處理，其複驗費和退貨損失由乙方承擔。(材料進場是不是要甲方確認?)

第五條施工與設計變更

一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，並及時做好現場簽證。

三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程採用包乾價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條工程質量管理及驗收

一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。

二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

三、工程質量應符合國家及行業規標準。

第七條安全施工

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

第八條質量保修

一、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯絡。乙方在接到甲方維修通知後小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯絡電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

乙方保修聯絡電話：;乙方保修聯絡人：。

第九條違約責任(乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無)

一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣元。

二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除)，此外應賠償因此給甲方造成的損失。(可否作為解除合同條件?)

三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條附則

一、甲方代表為，乙方代表為。

二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

戶名：

開戶銀行：

帳號：

年_____月_____日年_____月____

自願委託專案施工合同 篇14

工程名稱：

一、抹灰

1.進入現場，必須戴好安全帽，扣好帽帶，並正確使用個人勞動防護用具。

2.凡不符合高處作業的人員，一律禁止高處作業。並嚴禁酒後高處作業。

3.嚴格正確使用勞動保護用品。遵守高處作業規定，工具必須入袋，物件嚴禁高處拋擲。

4.懸空作業處應有牢靠的立足處,並必須視具體情況,配置防護網、欄杆或其他安全設施。

5.懸空作業所用的索具、腳手板、吊籃、吊籠、平臺等裝置，均需經過技術鑑定或驗證方可使用。

6.多種施工機械和電源電器必須由持證人員操作，無證人員不得開機和接電，防止傷人。

7.在外腳手架下穿行要戴好安全帽，在高空危險處操作要繫好安全帶。

8.對腳手板不牢固之處和蹺頭板等應及時處理，要鋪有足夠的寬度，以保證手推車運灰漿時的安全。

9.腳手架上的材料、工具應分散堆放，不得超載。腳手板上不允許許多人集中在一起操作,一塊腳手板上不得超過兩人集中操作。禁止與其他工種垂直交叉作業。

10.砂漿機應有專人操作維修、保養，電器裝置應絕緣良好並接地。

二、外牆面磚：

1.進入現場，必須戴好安全帽，扣好帽帶，並正確使用個人勞動防護用具。

2.凡不符合高處作業的人員，一律禁止高處作業。並嚴禁酒後高處作業。

3.嚴格正確使用勞動保護用品。遵守高處作業規定，工具必須入袋，物件嚴禁高處拋擲。

4.懸空作業處應有牢靠的立足處,並必須視具體情況,配置防護網、欄杆或其他安全設施。

違章操作後果自負

甲方簽字：乙方簽字：

自願委託專案施工合同 篇15

甲方：(以下簡稱“業主”)證件號碼：;聯絡電話：

乙方：(以下簡稱“監理人”)證件號碼：;聯絡電話：

經過甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

一、監理概況

1.業主委託監理人的家裝工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：

①、工程名稱：

②、監理範圍：甲方委託乙方按下述第種方式對本工程進行監理：.施工前期服務：裝修公司資格稽核、裝修合同稽核、設計方案稽核、材料稽核、預算稽核;.施工過程階段監理：原房質量勘測(含房屋拆舊驗收)、水電隱蔽工程驗收、泥木工程驗收(含隱蔽)、油漆工程驗收、安裝工程驗收及竣工驗收;.施工過程全程監理:材料的購買及進場驗收、水電路改造、防水工程、吊頂工程、細木工程、門窗工程、地牆面鋪設工程、塗料油漆工程、水電裝置安裝工程驗收及竣工驗收、增減工程、工期延期稽核、工程進度控制、協助簽定工程施工保修責任書;

2.下列檔案均為本合同的組成部分：

①、裝飾裝修工程施工合同。

②、在實施過程中共同簽署的補充與修改檔案。

二、監理收費及支付方法

1、本工程監理收費按照現行市場收費標準執行經甲乙雙方協商確定監理費用總額元，金額大寫;

2、自本合同簽訂之日時甲方向乙方預付雙方商定監理費總額的30%作為合同定金，定金收費元，金額大寫;監理工作完成後定金抵做工程監理費;

3.工程進度過半時甲方向乙方撥款付應付監理費總額的50%(不含定金)，金額元，金額大寫;

4.工程驗收合格後,甲方向乙方結清全部工程監理費乙方向甲方開具收據作為結算憑證若甲方要求乙方提供發票則由甲方承擔8%的稅管費。

三、雙方責任和義務、

甲方責任和義務

1、甲方應當在雙方約定的時間內，免費向乙方提供與工程有關的為監理工作所需要的工程資料，並保證所提交資料質量達到工程監理要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程監理費;

3、本工程建築材料，裝置的加工訂貨如需乙方監理人員配合時，所需費用由甲方承擔;

4、甲方應當負責房屋裝飾裝修的所有外部關係協調，包括裝飾時“居室內需改動、拆除”的部分，在乙方的配合下，必須向小區物業管理處或房管部門申報，取得有關部門的同意;

5、當甲方發現監理人員未按監理合同履行監理職責，或與承包人串通給甲方或工程造成損失、

乙方責任和義務

1、乙方按合同約定派出監理工作需要的監理人員，完成監理合同中約定的監理工程範圍內的監理業務，在履行合同義務期間，應按合同約定定期向甲方報告監理工作;

2、乙方在履行本合同期間，應認真、勤奮地工作，為甲方提供與其水平相應的諮詢意見，公正維護各方面的合法權益;

3、對裝飾工程有關事項包括設計標準、規劃設計、生產工藝設計和使用功能要求，有權向甲方提出建議;

4、對工程設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，向設計人提出建議。如果擬提出的建議可能會提高工程造價或延長工期，應當事先徵得甲方的同意;

5、按照保質量、保工期和降低成本的原則，向承包人提出建議;

6、工程上使用的材料、成品半成品等不符合設計要求和合同約定及國家質量標準的工序、分部、分項工程等有權通知甲方，有權通知承包人停工整改，返工，得到乙方復工令後才能繼續施工;

7、工程施工進度的檢查、監督權，以及工程實際竣工日期提前或超過工程施工合同規定的竣工期限的籤認權;

8.乙方在甲方授權下，可對任何承包人合同約定的義務提出變更，如果由此影響了工程費用、質量、進度則這種變更須經甲方事先批准。

四、違約責任

1、由於乙方監理錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時，乙方有責任在監理上繼續採取補救措施，並酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失。

2、甲方不履行合同時，乙方不返回定金，並按乙方實際完成工作量另付監理費。乙方不履行

3.在施工過程中，如因業主原因(供貨延誤、變更、外出)需推遲施工進度，延誤工期超過合同規定的竣工期限一個月時，應適當加收監理費。

五、合同生效、中止與結束

1、本合同經甲乙雙方簽字(或蓋章)後方為有效。

2、甲乙雙方因故需變更或終止本監理合同時，應提前一週書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前，本合同繼續有效。

3、本合同以乙方向甲方提供本合同規定的全部工程監理檔案，

六、免責條款

1、甲方因合理原因，造成工程延期或停工，應提前告知乙方，不需支付停

2.乙方對施工方違反合同的質量要求和完工(交圖/交貨)時限，不承擔責任。

3.本合同在執行過程中，若發生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行時，甲乙雙方可協商解決，不受本合同有關條款的約束。

七、未盡事宜與附加條款附加：合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行。

八、合同文字

1.合同的監理業務，自年月日開始實施，至裝飾裝修工程施工合同規定的竣工日期止。

2.本合同壹式貳份。甲、乙雙方各執壹份。

3.本合同履行完後自動終止。

甲方簽字(蓋章)：乙方代表簽字(蓋章)：

日期：日期：

自願委託專案施工合同 篇16

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及相關法律、行政法規的原則;甲、乙雙方本著“平等、自願、公平和誠實信用、友好合作”的原則，就重慶康乾置業有限公司、鬆桃囯泰發展公司開發的工程專案經雙方協商達成如下協議：

第一條：工程概況

工程名稱：國泰·盤信新城;

建設規模：建築積約 平方米(多層)， 棟，單棟約 平方米; 工程地址：貴州省松桃縣盤信鎮新區;

工程造價：約 萬元人民幣(以實際施工圖為準)。

第二條：本工程承包範圍

以施工圖紙全部工程專案並以外牆邊界均屬於承包範圍(明確未承包範圍除外)，基礎土石方根據當地市場價計算(不在包乾價之內)。

第三條：本工程未承包範圍

本工程不含主供水、主供電、通訊、電視、天然氣、綠化、寬頻、室內給排水、室內強電、室外綜合管網等工程由甲方另行發包。

第四條：工程施工工期

20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，本專案工程有效工期為 個月(進場時間以甲方開工報告為準)：

1、停水停電48小時以上或一週內停水停電累計停工超過48小時以上;

2、乙方每月25日前報本月工期順延的原因和依據供稽核，如到時不報，則視為本月無工期順延情況;

3、以上條款僅作為工期順延的依據，對於因上述原因造成工期延遲後所產生的費用，乙方不得提出費用索賠。

第五條：工程施工組織

1、乙方進場後甲方提供施工圖紙二套;

2、乙方進場時甲方提供座標及施工紅線、水準點;

3、甲方提供的施工場地應達到三通一平施工條件;

4、乙方在開工後收到施工圖紙後兩週內將施工組織和進度計劃報送甲方和現場監理，在5個工作日內提出批准或修改意見，否則，乙方可按進度計劃實施。

第六條：本合同工程價款

2、經雙方協商，本工程實行包乾價核算，商住房按800元㎡計價。

第七條：工程款支付方式 1、按照施工圖說明、技術交底紀要、設計變更、簽證收方單等為依據;

1、本工程無預付款，首付款在乙方施工主體三層頂板時(單棟核算)，按已完成工程量的80%支付(經甲方審定);

2、月進度款在乙方施工主體三層頂板後，每月30日前上報月進度表，甲方在收到月進度表後5個工作日審定，並按審定的80%支付，如5個工作日內，甲方沒有審定，則按照乙方申報的月進度報支付80%;

3、預驗收合格後付至總工程款的85%;

4、竣工驗收合格後，施工單位自報送結算資料(一式三份)之日起三個月內由甲方審定後，支付總價的97%。如甲方在三個月內未完成預決算稽核則按乙方所報的決算執行;

5、餘款3%作為工程保脩金，按保修合同協議規定執行。(竣工後滿一

6、甲方支付工程款時以轉賬支票方式支付給乙方，乙方在收到工程款時開據收款收據。

第八條：農民工保證金的繳納及退還

1、本合同簽訂時乙方向甲方繳納 150，000萬元(大寫：人民幣壹拾伍萬元整)農民工保證金;

2、農民工保證金在乙方施工至主體完工時全部退還給乙方(單棟核算)。

第九條：工程質量標準

本工程質量標準為：合格。本工程嚴格按照國家規定的《建築工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》及相關配套檔案進行施工和驗年時支付50%，滿第二年時支付30%，三年餘下的20%到期時支付);

第十條：工程施工安全責任

1、乙方必須加強施工安全管理，嚴格按規定採取安全防範措施，確保工程施工安全和人身財產安全，建立規範現場，包括施工圍牆、地面硬化，宣傳工作和標準的現場管理;

2、合同期間，乙方若發生人員病、殘、亡及財產毀、損、丟失等安全事故以及其他違法、違紀事件。甲乙方分清負責，均由責任方承擔一切損失及法律責任;

3、施工人員持有效證件進入施工現場，不得招收未成年及老、弱、病、殘、犯罪等人員，否則，均由乙方承擔一切經濟、法律責任;

4、合同期間，因甲方原因所造成的安全事故由甲方承擔一切責任。 第十一條：本合同其他約定

1、本合同未盡事宜，按建設委員會和工商局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》中的通用條款，以及國家相關法律、法規執行;

2、在工程施工過程中，乙方應嚴格按照工程質量及施工圖紙要求進行施工，並確保工程達到驗收合格標準，否則，除責令其及時整改使之達標外，甲方還將從乙方當月工程款中直接扣除所產生的相關費用(損失自負、工期不順延、每發生一次處罰損失費伍仟元整)，造成甲方其他損失的乙方須全額賠償;

3、乙方所購材料必須符合設計和質量要求，報監理和甲方代表確認，如有偽劣材料使用於本工程，已建工程應限期拆除或修復，拆除材料及時退場並重新採購，所延誤的工期不予順延，按規定須報送檢驗的材料必須報送相關部門檢驗，並承擔相應的檢驗費用;

4、施工場地的交通、環衛、施工噪音、渣土處置等均由乙方負責，甲方給予協調，相關費用由乙方承擔;

5、因乙方原因造成工程停工、窩工、返工等，由乙方負責;因甲方原因造成工程停工、停建、返工由甲方負責，工期給予順延;

6、本合同簽訂後，乙方不得轉包本工程和無故中途停工，否則違約，甲方有權單方終止本合同並勒令乙方在十日內撤離施工現場，不支付已在本工程中所產生的一切費用，給甲方造成損失的乙方須全額賠償;

7、甲方未按本合同約定支付乙方工程款，超過30天時乙方有權要求甲方賠償所造成的一切經濟損失。

第十二條：合同簽訂後，甲、乙雙方應嚴格遵守本合同所有條款，任何一方違約應支付守約方違約金 元，並賠償因違約給對方造成的經濟損失。

第十三條：本協議未列條款以正式合同為準，未盡事宜，雙方協商解決，協商後在正式合同中明確。

第十四條：本專案施工協議如發生司法爭議，由有管轄權的人民法院裁決。

第十五條：本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章後生效，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

身份證號碼： 身份證號碼：

電話： 電話：

年月 日

自願委託專案施工合同 篇17

甲方(委託方)：

乙方(承攬方)：

經甲、乙方協商一致，乙方承攬位於泰安東嶽大街西段道路開口工程專案中的施工：

為確保工期、質量，雙方協議如下：

一、乙方負責泰安東嶽大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的裝置完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。裝置、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、僱用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

四、承攬期限：自20__年4月25日始至20__年4月30日止。

五、承攬費用總計：人民幣叄萬元整(小寫：30000、00元);

六、承攬費用支付方式：合同生效後，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

七、質保期：自竣工驗收後保修一年。

八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計檔案標準。並保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，並確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通訊、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關檔案規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位並負責賠償相關損失。

十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的專案和安裝的裝置，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

十三、合同價款調整：本合同簽訂後任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：

1、自然災害造成的不可抗力損失。

2、經雙方認可的承攬專案數量增減的。

十四、違約責任

1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、專案質量達不到驗收標準，經返工後仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，並無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

十五、驗收：乙方完成承攬工作後，由乙方負責相關政府單位進行驗收，並確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全：乙方在完成承攬專案過程中，對於因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善後責任和經濟損失。

十七、對於不可抗力給對方造成的危害後果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢後，經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

經辦人：_________(簽字)經辦人：_________(簽字)

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

自願委託專案施工合同 篇18

委託方： (以下簡稱甲方)

試驗方： (以下簡稱乙方)

施工方： (以下簡稱丙方)

為了保證 專案的施工質量，甲方將有關檢測試驗工作委託給乙方完成，經甲乙雙方共同協商，現就有關事宜達成如下合同條款,以據共同信守。

一、工程概況

工程地址： 西陵區20xx年既有建築外立面綜合整治專案二標段

建設單位專案負責人： 顧遠順 聯絡電話： 20xx20xx598 施工單位： 重慶市欣巨集建築有限責任公司

施工單位專案負責人： 盧元鋒 聯絡電話：  送樣員： 硃紅霞 聯絡電話：  監理單位： 宜昌巨集業工程專案管理公司 建設監理單位見證員： 聯絡電話： 工程報建面積： 工程所屬區縣：

二、檢測專案

甲、丙方委託乙方檢測的檢測專案包括(以打“√”為準)：

√見證取樣類檢測 √主體結構工程檢測 √裝置安裝工程檢測 □地基基礎工程檢測□鋼結構工程檢測 □室內環境檢測 □變形測量 □建築節能檢測 □水質檢測 □基坑監測 □安全防護用品檢測

□其他： 。 具體的檢測專案、數量、依據及檢測引數見附件一。

三、收費依據及標準

1、收費依據標準：執行省物價局、省建設廳《關於湖北省建設工程質量檢測試驗收費標準》(鄂價房服[20xx]20號文)70%收取。

2、見證取樣類檢測(建築材料檢測)，主體結構工程現場檢測、裝置安裝工程檢測、安全防護用品檢測，檢測費用由施工單位支付，其他類檢測費用(包括宜市住[20xx]117號檔案範圍內的檢測)由甲方支付。

四、付款方式

經雙方協商，在領取相應檢測報告時按該報告所產生的費用據實決算。

五、甲方義務

1、甲方應保證見證取樣檢測工作由乙方承擔，督促施工單位向乙方提交與專案檢測有關的相關資料。

2、督促施工單位及時通知乙方工程進展情況，按乙方要求做好檢測試驗前的準備工作。

3、督促施工單位按標準、規範及省市相關規定取樣、送樣，並按規定辦理登記手續，現場檢測專案至少提前一個工作日通知乙方，以便乙方做好測前準備和工作安排。        

標籤：委託合同?

自願委託專案施工合同 篇19

建設單位(甲方)：

布展施工單位(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本規劃展示館布展工程的相關事宜協調一致，訂立本合同。

一、工程概況

1。工程名稱：

2。工程地點：

3。承包範圍：展廳布展設計及施工

4。建築面積：約平方米

5。承包方式：包工包料、設計施工一體化

6。工程內容：

布展設計施工一體化：含展廳多媒體設施、展板、圖片的製作、安裝和完善，以及配套工程的安裝，區域性吊頂、地面面層的鋪飾，模型製作及配套燈光、流媒體及互動軟體製作、多媒體放映片及裝置，LOGO設計表現製作等。

布展專案內容是由乙方所提供的，經甲方認可的設計方案、工程造價清單所示的內容，為本合同簽訂的依據。

合同生效後，乙方在15日內完成方案設計優化，報甲方稽核。

二、合同工期

1。開工日期：年月日

2。竣工日期：年月日

3。合同工期總日曆天數X天。

三、質量標準

布展質量標準：合格

四、合同價款

金額(大寫人民幣)：x元整。

(小寫人民幣)￥：x元

五、付款方式

1.合同簽訂後七日內應預付專案總款的30%。

2。方案優化通過發包人稽核、施工人員進場正式開工後一週內，支付合同價款25%。

3。內裝飾主體工程過半、隱蔽工程、佈線工程初步完工，電子裝置進場，待甲方在上海對模型初步驗收合格後進場安裝前，經甲方核對籤認，支付乙方專案總款的30%。

4。布展工程竣工驗收達到合格標準後，經甲方核對籤認後7日內支付乙方專案總款的10%，審計結算後付至合同價款的98%。

5。工程餘款為專案總款的2%，作為工程質量保證金，本工程布展施工含多媒體(虛擬。數字影院)、模型、展板等自竣工驗收之日起，保修期為壹年，投影、液晶電視等裝置的保修期以該產品保修期限為準(投影儀燈泡等易耗品除外)。保修期滿後兩週內支付。

六、組成合同的檔案

1、本合同協議書2、補充協議書3、中標通知書4、招標檔案、投標書及其附件5、本合同專用條款;6、本合同通用條款，通用條款原則採用《建設工程施工合同》範本(GF-1999-0201)中《第二部分通用條款》(因本工程內容為布展設計和施工，如發生不能適用於該通用條款的事宜時，甲、乙雙方協商解決)。7、標準、規範及相關技術檔案。8、施工圖紙。9、明確雙方權利，義務的記要、協議。10、工程報價單或預算書。11、原標書，中標方案投標檔案中提及的內容要求雙方有關本工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。

七、甲方工作

1。開工前4天向乙方進行現場交底，清除現場影響施工的障礙物，並說明使用注意事項。協助辦理布展施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2。指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對專案質量、進度進行監督檢查，協助辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

3。甲方有權利在正式開工前就乙方所提供的設計方案、施工圖、工程量清單進行修改和確認，並在合同簽訂一週內向乙方提供符合製作要求的展覽所需圖片及相關資料，經乙方整理設計完善，文字方案需經甲方確認。如因甲方方案確認工作的延誤，不應由乙方承擔責任。

進場前甲方需向乙方提供施工所需的臨水、臨電介面。

4。在施工中如有因甲方的原因所產生的工程量增加、變更等情況，乙方向甲方遞交工程量簽證單，甲方應在回執上籤署姓名和收到時間，自甲方收到之日起二日內應給予認可或有關意見，二日內沒有認可或書面意見，則視為該手續已被認可。

八、乙方工作

1。參加甲方組織的施工圖或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2。指派為乙方專案經理，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3。甲方提供給乙方的布展所需的圖片和文字材料，因乙方整理和設計的原因影響工期，責任由乙方承擔，工期不順延，並處以合同價款每日千分之五的罰金。

4。在施工中如有因乙方的原因所產生的工程量增加、變更等情況，由乙方承擔費用。

5。嚴格執行施工規範、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

6。施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。

7。承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：本合同實施過程中，承包人應對現場人員的安全、現場秩序、工程保護、環境保護、消防、用電等負責，並就工地圍牆、照明、防護、標誌、警告訊號、門衛人員等作出具體安排。確保施工安全無事故，承擔由此引起事故責任所造成的損失。需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續：執行通用條款，承包人協助發包人辦理相關手續，因承包人原因造成的罰款由承包人承擔。施工場地清潔衛生以及其他方面的要求：按標準化現場要求辦理，做好文明施工，保持場地整潔衛生，所發生費用由承包人承擔。

8。材料裝置供應：承包人採購材料裝置的約定：均由承包人採購，承包人按照布展施工圖設計要求進行材料採購，必須符合設計要求及有關規範要求的合格產品。所有主要裝置和材料的選購，須報發包人同意，方可進行採購和安裝。

9。開工前，乙方向甲方提供五套圖紙，並按發包人要求提供開工申請報告、總進度計劃、裝置、材料供應總計劃。工程竣工驗收後一個月內，乙方負責將竣工資料整理成冊，送交甲方。

10。設計變更須有設計方的設計變更通知單，並經發包人認可。現場簽證鬚髮包人專案負責人簽字。

九、關於工期的約定

1。因甲方未按合同約定完成工作，影響工期，工期順延。

2。因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，並處以合同價款每日千分之五的罰金。給甲方造成的其他損失的由乙方承擔。

3。因甲方設計變更或非乙方原因造成停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一週內累計計算)，工期相應順延。

十、竣工驗收及價款結算約定

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家布展工程竣工驗收有關規定，向甲方提供竣工資料及竣工驗收報告，甲方自接到竣工報告單後7日內組織驗收，並在驗收後7日內給與認可或提出整改意見，乙方按意見要求進行整改，並承擔自身原因造成的整改費用。

2、工程竣工驗收通過，甲方應簽發接受證書，乙方送交竣工驗收報告日期為實際竣工日期。

3、布展工程未經驗收或竣工驗收未通過的，乙方負責監管館內各種鑰匙及裝置控制，甲方不得擅自使用館中任何裝置，甲方強行使用時，發生的質量問題及其他問題由甲方承擔責任，並視為甲方對竣工驗收報告已被認可。根據高院法釋[20__]14號第十三條、第十四條規定的解釋，以使用之日為竣工日期，視為甲方驗收合格通過。

4。由於乙方原因造成工程質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延，並處以合同價款每日千分之五的罰金。非乙方因素造成的布展工程質量事故，責任由甲方承擔，工期相應順延。

5、本合同價款採用(1)(2)(3)方式確定。

(1)採用固定總價格合同，合同價款中包括的風險範圍：

a、合同執行期內，國家有關工程建設的政策變化;

b、合同執行期內，投標材料價格的市場變化;

c、合同執行期內，施工臨時停電、停水造成的停工;

d、合同執行期內，因客觀原因造成承包人停工、窩工;

e、合同執行期內可能發生的其他費用，包括市政、市容、環保、交通、治安、綠化、佔道等;

f、投標時漏算、少計的工程量。

風險費用的計算方法：

(2)風險範圍以外合同價款調整方法：施工階段經甲方簽證同意的設計變更，按如下原則處理：如果工程量清單有適用於變更工程的單價時，可參照工程量清單中已有的價格確定;原清單中只有類似變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;合同中沒有適用或類似變更工程的價格，可參照20__年版《x省建築工程消耗量定額》、20__年《x省建築工程消耗量定額x市價目表》及其配套的費用檔案;20__年版《x省安裝工程消耗量定額》、20__年《x省安裝工程消耗量定額x市價目表》及其配套的費用檔案，《x省建築工程量計算規則》、《x省安裝工程量計算規則》，費率執行費用定額規定範圍的下限，或以甲方及監理單位的簽證價格結算。

(3)施工過程中如無變更或增減專案，此合同價即為最終結算價;如有大的改動或增減，甲乙雙方需另外簽定增補協議，結算時在原合同的基礎上進行相應增減，即結算價=合同價±增減項。

十一、違約責任

1、本合同中關於發包人違約的具體責任如下：

⑴發包人要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得承包人同意。

⑵因發包人未按合同約定完成工作，影響工期，工期順延。

2、本合同中關於承包人違約的具體責任如下：

⑴因承包人責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

⑵承包人未能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工，則承包人按每延誤一天支付合同總價的0。05%，並承擔發包人由此而造成的相關損失。

⑶因承包人原因本工程質量驗收達不到協議書約定的質量標準，則無條件返工至協議書約定的質量標準。

3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的：

(1)提交有關主管部門調解;

(2)依法向x仲裁委員會提請仲裁。

4、本工程不允許承包人有任何形式的轉包和未經允許的分包，否則發包人有權終止合同，一切損失由承包人承擔。如某些專業工程承包人自行施工質量不能令發包人滿意，發包人同意承包人做分包處理，承包人應做好分包人的管理工作。

十二、技術培訓及質量保修責任

1、承包人在不收取任何形式培訓費用的情況下，對發包人的管理、技術人員提供裝置使用的相關培訓、裝置定期的維護保養檢查。進行理論知識、實際操作技能和排除故障的指導。承包人派出的培訓人員，應對所提供的裝置具有3年以上的安裝和維修經驗。

2、屬於保修範圍和內容的專案，乙方應在接到修理通知之日後7天內派人修理。承包人如不在約定期限內派人修理，發包人可委託其他人員修理，保修費用從質量保脩金內扣除。

3、發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏汽、燃氣漏氣等)，承包人接到事故通知後，一小時到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。

4、在國家規定的工程合理使用期限內，由於工程質量和其他由於承包人的責任造成的對第三人人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任及其其他責任。

5、模型出現任何故障，乙方應在接到通知後12小時之內到達現場，並及時解決，保證不影響模型的正常展出。如有重大接待任務承包人派專人現場值班全程操控。

十三、合同生效

合同訂立時間：年月日

合同訂立地點：x，本合同雙方約定自簽訂之日後生效，一式四份各持兩份。本合同履行完成後自動終止。

雙方有關展館布展的洽商、變更等書面協議書或檔案視為本合同的組成部分。

十四、其他未盡事宜雙方另行協商

甲方：(公章簽字)乙方：(公章簽字)

法人(代理人)：法人(代理人)：

日期：年月日日期：年月日

自願委託專案施工合同 篇20

甲方：__________________

乙方：__________________

經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建___棟___層樓房，面積約為______平方米，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建築材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

二、施工及質量要求

1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為___層，第___層高___。___米，第___層高為___。___米上簷，天面前頭縮朵蓋瓦，後為平頂，前頭縮朵前後左右牆增高為___米，按半層計標面積。

2、本工程採取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。

3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。

4、乙方在施工時，要求牆體平整、垂直、不得放吊口。

三、其他事項

1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。

2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經檢驗後才能使用(架樹、架板等)，如果違反操作規程，誰違反、誰負責。

3、施工前，甲方保證___通，即通水通電，道路場地平整。

4、甲方以每平______元的單價發包給乙方，包括鋼筋工在內。

5、收方結標：第___層的總長度加上前後桃子長度，雨棚___半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按___層計標。

6、付款方式：每層砌好磚後，經檢驗，付每層的___%，到好樓面後付每層的___%，房屋蓋好瓦後，結清餘款。

7、其他未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同___式___份，甲乙雙方各持___份，從合同簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_____年____月___日 _____年___月___日

自願委託專案施工合同 篇21

簡稱甲方

簡稱乙方(內牆瓷磚班組)

為適應建築發展結合專案部具體情況，經雙方商定簽定以下合同，以便共同遵守。

第一條 工程概況

1、工程名稱： 樓

2、工程地點：

3、承包形式：包工不包料、包驗收合格。

4、工程質量標準：合格

5、工程自年月年月

第二條 承包範圍及單價

1、承包範圍：電梯井前室公共部位地磚及飾面、牆磚貼上以及漿縫、勻縫、維修、清洗、成品保護等，材料運輸不在承包範圍內。

2、承包單價：電梯井前室公共部位地磚600×600每平方米30元，飾面磚牆磚300×600每平方米30元。

第三條 付款方式

每月驗收通過後支付以上經稽核後的實際所完工程量價款60%，剩餘工程量在20xx年12月底一次性付清。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

年 月 日 年 月 日

自願委託專案施工合同 篇22

施工合同是指發包方 (建設單位) 和承包方 (施工單位) 為完成商定的建築安裝工程施工任務，明確相互之間權利、義務關係的書面協議。下面是小編蒐集的基建專案施工合同範本五篇，希望對你有所幫助。

基建專案施工合同範本

(一)

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國民法典》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：

一、工程名稱：鎮農貿市場基礎設施建設專案

二、工程地點：鎮村西頭組

三、工程內容：

1、修建農貿市場區間道路1200米;

2、新建供水管網1800米，排水管道米;

3、人行道建設生態磚4550平方米;

4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

5、完成____區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;

6、完成東環路農貿市場商戶180戶;

四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

五、工程工期：工程工期為14個月，即________年____月____日至________年1____月____日。

六、雙方的權利與義務：

甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地群眾發生的衝突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，並按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，並制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。

七、付款方式：

1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;

2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;

3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。

八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：代表人：

乙方：代表人：

________年____月____日

基建專案施工合同範本

(二)

建設單位: (以下簡稱甲方) 地址： 電話號碼：

施工單位： (以下簡稱乙方) 地址： 電話號碼：

本工程於________年____月____日招標(或甲方議標)，由乙方中標承建，為了明確工程內容及雙方責任，本著互相協作，緊密配合、分工負責的原則，根據國家民法典、條例及規定和本工程的具體情況，甲乙雙方商定如下條款共同遵守。

第一條：工程內容和承包範圍

(一)工程名稱：

(二)建設地點：

(三)工程類別：

(四)承包範圍：

(五)工程造價與承包方式：

(六)本工程預算造價為 元人民幣。

(七)本合同全部造價的結算方式，按下列辦理：

(根據本工程實際的承包方式選取其中之一和補充協議說明進行結算)。

1、以施工圖預算加增減變更預算進行結算(即根據施工圖紙增減變更和有關檔案規定按實際發生進行結算)。

2、按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價，包乾範圍以外的費用，另按有關規定調整規定結算。

3、按招標投標檔案的規定結算。

(七)承包方式 :

1、全部工程實行按圖包工、包料、包工期。

(八)按國家規定繳納的稅金、保險金，本合同承包金額

(九)工程質量標準要求： 。

第二條：工期

天(日曆天從開工包括，按有關規定由甲方承擔。 之日算起)。

(二)開工日期________年____月____日，________年____月____日前竣工。

(三)如遇下列情況者，經甲方代表簽證後，工期按實際相應順延。

1、甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地;或障礙物未排除;施工用水、電源未接通者。

第三條：雙方責任

(一)甲方責任：

1、由於生產和使用的需要，甲方變更設計時，應提前一個月辦理工程變更和修改設計手續。

2、稽核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表，並按時向乙方支付工程進度款。

3、組織對工程竣工驗收，並按合同規定的期限辦理竣工結算。

(二)乙方責任：

1、施工界區內臨時設施、臨時道路、水、電、管線的修建安裝，要砌好施工現場的四周圍牆。

2、編制施工組織設計或施工方案，並送甲方及縣質量安全監督站，以便日常質量安全檢查及監督。

3、按施工安全規範的規定和採取預防事故的措施，確保施

工安全和

第三者的安全。

4、做好施工組織、管理、維持現場的清潔、道路暢通、器材的堆放整齊，並及時清除垃圾和不用的臨時設施，做到文明施工。

5、做好對分包單位的管理(由乙方分包時)，抓好分包單位的工程質量和工程進度。

6、在交工及________年的保修期內，如發現有施工質量問題，負責返修。屬設計或甲方使用造成的，其返工修理費由甲方負責。

7、凡施工中發生的一切安全事故，均由乙方負責，並立即書面報告甲方或主管單位備案。

8、工程竣工後清理現場(包括建築物周圍2米內的堆到2米外的餘土及其它堆積物，生產和生活的臨時設施拆除)。並將施工中損壞的人行道等維修好，做到工完場清。

第四條：工程質量檢查驗收

1、施工中乙方應根據驗評標準提供材料合格證和檢驗報告及有關試塊(件)試驗報告、材料代用必須經過設計單位和甲方稽核同意並簽證。

2、乙方必須健全質量檢查制度，班組做好自檢、互檢、交接檢，在現場設專職質量檢查員，做好檢驗記錄。

3、凡隱蔽工程經乙方自檢後，應填制確切的隱蔽記錄，分項工程質量評定表，憑表通知甲方檢查，甲方接通知後，當天組織質監站、設計單位進行質檢，經檢查合格並符合設計要求，簽證後方能進行下一個工序的施工。

4、如確需對已經隱蔽的工程進行復查時，其複查結果不符合設計或質量不合格者，複查費由乙方承擔;若複查結果符合設計要求，質量合格者，複檢費由甲方承擔，如因此而造成工期損失、由責任方負責。

5、施工質量不符合設計要求、質量不合格楮 ，要停工或罰款，返工的費用由乙方負擔，停工工期不予延長。

6、質量等級和評定應執行《建築安裝工程質量檢驗評定標準》。

第五條：工程款支付

1、合同生效後____日內，甲方付 萬元( 元)工程預付款。

2、甲方按核實的工程進度，於收到工程月報____日內支付工程進度款。

3、工程進度款支付達工程總造價的 %時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收後一個月內支付 %的款，留 %的款待保修期滿後支付結乙方。

4、若甲方拖欠工程款時，應按本工程經辦銀行當時貸款利率支付給乙方。

5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔，工期相應順延。

6、在驗收過程中，如有不合格專案，應當在雙方驗收時商定的時間內，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之三罰款。

7、撥付工程款時乙方應到有關部門開建築安裝專用發票，甲方憑蓋有乙方印章的發票撥付工程款。

8、甲方應將工程款撥至乙方指定帳戶內，不得直接撥至施工隊或班組，否則 ，所造成的一切質量和經濟責任，由甲方負責。

第六條：工程驗收與結算

1、乙方在竣工前十五天內將結算書面通知甲方作予驗收檢查，甲方應及時配合。

2、在竣工時，乙方向甲方和質監站提交全部施工原始資料及竣工報告兩套，甲方應及時組織質監、設計、造價站等有關部門驗收。經驗收合格、優良，則以提交竣工報告日期為竣工日期。

3、經驗收檢查工程有較大的翻修者，則以翻修合格後的日期為竣工日期。

4、竣工驗收一個月後，若甲方拖欠乙方工程款，拖欠部份應計利息給乙方，利息按當地經辦銀行月利率 3計算。

第七條：其它

1、由於人力不可抗拒的原因(如颱風、地震、水災、自然原因發生的火災等)或由於非一方當事人的過錯無法防止的外因，造成的經濟損失，按合同法有關規定執行。

2、甲乙雙方合同簽定的工程內容，由乙方總承包，甲方不得以任何理由肢解工程內容及材料，否則，所造成一切損失由甲方負責。乙方不得隨意轉包(除工程專業必須外)，若特殊情況需分包時，必須經專案主管建委同意，並對承包者資信審查，工程質量、經濟由乙方負責。

3、甲乙雙方應嚴格遵守國家、省、市有關建築市場管理規定，共同努力，把專案的施工管理、質量、安全管理抓好。

第八條：因一方不履行合同，而造成對方的經濟損失，概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。

第九條：本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議，報原簽證機關簽證後，與原合同有同等法律效力。

第十條：在合同有效期內，雙方必須遵守國家的政策、法律、法令及____市有關規定。如有違反，對違反方按有關規定予以處罰，構成刑事的，送司法機關處理。

第十一條：本合同執行中雙方發生了爭議，經調解仍不能解決時，報請____縣經濟合同仲裁委員會仲裁，仲裁後對雙方均有約束力。仲裁費由負X承擔。

第十二條：本合同經雙方簽字蓋章，送縣建設局施工股審查並辦理施工許可證後生效，至工程竣工驗收，結清工程尾數，________年的維修期滿後，自行失效。

第十三條：本合同一式叄份，其中甲方兩份，乙方壹份。

甲方： (公章) 乙方： (公章)

________年____月____日：

基建專案施工合同範本

(三)

(甲方)：

(乙方)：

依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自願、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程範圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。

4、工程內容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務,包括設計、施工、裝置採購、安裝、除錯及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。

5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期____日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)

二、合同價款及支付方式

1、經雙方共同確認工程範圍內的合同包乾總價為： 元 ，人民幣大寫： (費用明細詳見合同附件 )。

2、付款方式：採取轉帳方式支付;待本工程安裝除錯完畢經驗收合格後 2 個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方於2個工作日內一次性付清。

三、工程變更及結算

1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

3、乙方應於本工程驗收合格後7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成稽核。

四、工程驗收與保修服務

1、工程完工後____日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知後的 2____日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;

2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，並由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期________年的維修及售後服務;本工程所有裝置保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

4、以上裝置、線路的維修及售後服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售後中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。

5、保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。

五、甲方責任

1、甲方現場代表，指導乙方工作，並負責協調乙方與各部門關係的處理。

2、在合同簽訂之後甲方應及時安排現場，並儘快協助乙方辦理臨時用水、用電。

3、甲方應及時辦理變更籤證手續，按約支付。

6、乙方指定 (聯絡電話： )為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

7、工程竣工後乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

六、違約責任

1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

3、甲乙雙方由於自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生後的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

七、爭議及解決方法

1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商後仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;

2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;

3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

八、合同的生效及變更與終止

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效，合同生效日期以最後一個簽字蓋章日為準。

2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致後，簽訂書面的補充協議，方可有效。

九、其他

1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;

2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面檔案，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方代表人： 乙方代表人：

(公章) (公章)

____日期：________年____月____日

________年____月____日____日期：

基建專案施工合同範本

(四)

為了強化工程管理，確保工程質量，加快施工進度，____縣(全稱以下簡稱甲方)將工程，承包給(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同並共同信守。

一、 工程名稱：新建工程

二、 工程內容及工程量：.

三、工程總造價：大寫(元)

四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建築工程技術規範的標準，對該項工程要求達到：合格品。

五、約定施工工期：201________年____月____日201________年____月____日

六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)

七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。

八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯絡，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。

九、質保期(________年)此工程質保期年(________年____月____日均由乙方負責。

十、本合同經雙方驗收合格，簽字後生效，並結清全部款項，隨之本合同自行失效。

十

一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

甲方(公章)_________ 　　乙方(公章)_________

法定代表人(簽字)_________ 　　法定代表人(簽字)_________

________年____月____日 　　________年____月____日

基建專案施工合同範本

(五)

經市府基建辦施工處批准，本工程於________年____月____日公開招標(協商議標或甲方委託)，由乙方承建，為了明確工程內容及雙方權利義務，本著互相協作、緊密配合的原則，根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況，訂立本合同。

第一條：工程內容和承包範圍

(一)單項或單位工程類別、結構形式：______;層幢;______;建築面積____________;建築面積2，道路：___________;給排水管道：____________; 構築物：____________

(二)承包範圍：承包按 號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標檔案規定的內容)：基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械裝置、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋樑、土石方工程等。

(三)承包金額內未包含的工程專案：

第二條：工程造價及承包方式

(一)承包金額：按定標價或協商價，建安工程總造價為人民幣 萬元。 全部工程造價按下列辦法辦理：

(二)承包方式：

1. 按施工圖預算包乾或投標大包乾，即包工、包料、包工期、包質量。

2. 按國家規定繳納的承包工程收入營業稅和____市維護建設稅，已包含在本合同承包金額內，由乙方支付。

3. 工程質量標準要求：

第三條：工期

(一)按定標(或雙方)規定總工期______天(日曆天從開工之日算起)。

(二)開工日期：__________________

竣工日期：__________________

(三)如遇下列情況者，經甲方代表簽證後，工期按實際相應順延。

1. 甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地，或障礙物和施工用水、電源未接通;

2. 因設計圖紙修改(甲方或設計院提出修改)，影響進度或增大工程量;及修改(變更)設計通知書未在該修改(變更)部份施工開始前三十天送達乙方簽收而影響進度者;

3. 由甲方提供的裝置、成品或半成品等，未能按乙方計劃進場、或向乙方交驗時發現有缺陷，需要更換而耽誤施工進度者;

4. 因遇人力不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、大雨、暴雨、地震、自然原因發生的火災等)造成停工者;

5. 因停水停電或因電力，水壓不能滿足施工需要，影響達連續六小時以上者;

6. 甲方代表藉故不簽證，影響下一工序的進展者;

7. 甲方財力不足導致停工窩工者;

8. 甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者