室內裝修施工合同(包工包料)(精選12篇)
- 施工合同
- 關注:2.52W次
室內裝修施工合同(包工包料) 篇1
甲方(委託方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,綜合本市實際,甲乙雙方經協商一致,就乙方承包甲方的 工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1、裝修施工地點 。
2、裝飾施工內容,詳見《工程施工報價單》和圖紙。
3、承包採用乙方包工,包全部材料的方式。
4、本工程由 設計。
5、工期:
工程期限 天,從 年 月 日開工,至 年 月 日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款(大寫) 元。
2、付款方式:
⑴合同簽訂後三天內,甲方支付總價款的30%,計(大寫) 元。
⑵木工進場當天,甲方支付總價款的45%,計(大寫) 元。
⑶油漆工進場當天,甲方支付總價款的20%,計(大寫) 元。
⑷尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後三日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
1、甲方工作:
⑴甲方應在開工前,向乙方進行現場交底,騰空房屋,清除影響施工的障礙物,向乙方提供施工需要的水、電等必備裝置,並說明使用注意事項。
⑵做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
⑶指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更和其他事項。
2、乙方工作:
⑴對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
⑵指派 為乙方代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
⑶未經甲方同意,不得隨意改變房屋的結構和使用性質。
⑷因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等;由乙方承擔修理和賠償責任。
⑸嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境,並及時對施工垃圾進行清理。
四、材料的供應
1、乙方提供應需材料(不包括燈具,潔具和各種軟裝飾)。
2、乙方提供的材料,未經甲方同意,不得挪作他用,如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方;如乙方提供的材料系劣質商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料、裝置,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、施工的必要條件和安全措施
甲方提供的施工場所應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、線路、煤氣管道、自來水和其他管道暢通、合格;乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發生;如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償,屬乙方負責的,乙方負責修復和賠償。
六、施工工期變更的內容和處理措施
1、施工內容和工期的變更在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程專案須提前與乙方聯絡,在簽訂工程專案變更單後,方能進行該專案的施工,有此造成費用的增減的,有甲乙雙方商定;凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應於賠償。
2、對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應順延。 ⑴工程量變化或設計變更。
⑵不可抗力。
⑶甲方同意工期順延的其他情況。
七、工程質量及竣工驗收方法
1、本工程以施工圖紙為準。
2、由於甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費由乙方承擔,工期不變。
4、乙方應及時通知甲方隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應於承認。
5、工期竣工後,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內進行驗收。
八、違約責任
1、本合同簽訂生效後,甲乙雙方履行合同規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總造價的⒑%的違約金,並承擔因此造成的其他經濟損失。
2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元,甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5‰支付違約金。
3、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元。
4、甲方未辦理任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責並承擔損失。
5、未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
九、糾紛處理
本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決;若協商不成,可提交仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴。
十、合同原則
雙方本著互惠互利的原則,一份,具有同等法律效應。
甲方:姓名(簽名):身份證號:聯絡電話:
乙方: 姓名(簽名): 身份證號: 聯絡電話: 日期 年 月 日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇2
發包方(以下簡稱甲方):_________委託代理人(姓名):_________單位:_________住所地址:_________聯絡電話:_________手機號:_________承包方(以下簡稱乙方):_________ 單位名稱:_________資質等級:_________營業執照號:_________註冊地址:_________法定代理人:_________聯絡電話:_________委託代表人:_________聯絡電話:_________本工程設計人:_________聯絡電話:_________施工隊負責人:_________聯絡電話:_________依照《中華人民12
2、施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收後,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。第十五條 其它約定條款_________.第十六條 附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後,經房地產管理部門鑑證之日起生效。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。
4、合同履行完後自動終止。甲方(簽章):_________乙方(簽章):________年____月____日________年____月____日附件附表
一: 裝飾裝修工程施工專案確認表附表
二: 住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表附表
三: 住宅室內裝飾裝修工程報價表附表
四: 甲方提供裝飾裝修材料明細表附表
五: 乙方提供裝飾裝修材料明細表附表
六: 住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙附表
七: 裝飾裝修工程變更單附表
八: 工程驗收單附表
九: 工程結算單附表
十: 工程保修單附件十
一:____市住宅裝飾裝修驗收標準
1、此合同文字適用本市行政區域內的住宅室內裝飾裝修工程;
2、工程承包方(乙方),應具備工商行政管理部門核發的營業執照,並具有承攬住宅室內裝飾裝修工程的相應資格;
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應一式兩份,雙方當事人各執一份;凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂此合同的,應一式三份(甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份)。
返
室內裝修施工合同(包工包料) 篇3
甲方(發包方):_______________
乙方(承包方):
根據《中華人民共和國合同法》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_____________________________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:(包括水電的一切材料,電視、網線、電話線)家庭居室
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預算書。
備註:甲方在公司所選材料確定簽字後材料下單之前還能更換,如材料下單後甲方要求
1.4 工程期限__________天;
開工日期 _____ _年______月______日
竣工日期 __ ____年______月______日
1.5 合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________ 元;
金額大寫:_______________ ____________________________元整。
第二條 施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由 提供設計, 提供預算, 提供監理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條
3.1開工前三天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動
3.2 免費提供乙方施工期間所需要的水、電;
3.3 負責協調鄰里之間的關係;負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。
3.4不拆動室內承重結構,如需要拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保護消防等項工作。
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條
4. 1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關並按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;
4.3 保護好原居室的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條
5.1工程專案或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程專案採用固定單價、不可變更。具體如下:
1);減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據折扣減價。簽訂減項單,在最後一次結算時減除。
2);增項部分;根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期,增項根據增項內容調整增加工期。
5.2同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,並提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條
6.1 按合同約定由甲方提供的主要的材料、裝置,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並交接手續;
6.2 按合同約定由乙方提供的主要的材料、裝置,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第七條
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;國家節假日。
乙方工作 工程變更 材料供應 工期延誤
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業管理單位問詢);
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延並按本合同第五條承擔相應的賠償款。
7.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量按以下標準執行:
(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議,申請由質量監督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1) 材料進場驗收;
(2) 隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;
(3) 中期驗收 即工期過半木工收口;
(4) 竣工驗收;
乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單;
9.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清後,辦理移交手續(工程結算單);(3)竣工驗收。
9.3工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單後三日內組織驗收,驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單。
9.4雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
9.5雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。
9.6竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定“解決竣工驗收遺留問題協議”後方可先行入住。
9.7本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年並。並填寫工程保修單。
第十條 工程款支付方式
10.1 雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:
(2)其他支付方式:
10.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並告知甲方。甲方接到告知後兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然後乙方負責清理現場,收拾衛生。
第十一條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
11.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
11.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
11.4 甲方未按期支付工程款,每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元,超過5天,乙方有權撤場並終止合同,由此產生的後果由甲方自行負責;
11.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理;
11.6由於乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元。
第十二條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列方式解決:
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門調解,協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它條款
13.1 因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,並由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
13.2 施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收並結算完畢後,應當如數交還。
13.3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定,所有口頭承諾均無效。
13.4、甲、乙雙方均有責任核實工程專案及工程量。乙方為甲方施工的工程專案以報價單上文字寫明的專案和變更單為準,工程量按照工程中實際發生的為準。
13. 5乙方遵守甲方物業部門的相關規定,如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
13.6乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價服務,並代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定後,乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關於工程的一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決,以確保工程中的統一指揮和管理。
13.7施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護,並且雙方須簽署“物品清單”。簽定之後,如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等裝置拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等裝置)。
13.8負責採購的主要材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如甲方所供材料、裝置發生質量問題或規格差異,對工程造成的損失由甲方負責。
13.9工程由乙方負責採購的主要材料、裝置,必須在報價單中註明質量標準並經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。
13. 10施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料,發生上述問題均由乙方承擔責任。
13. 11除合同註明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、牆地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在後期施工過程中需要乙方代購的,加收5%人工及差旅費。
13.12如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,需提前與乙方代表聯絡,在雙方簽定變更單後方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。
13.13合同簽定後,如甲方的減項金額超過工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由於工程排程及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減專案所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。
13.14根據有關規定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批准檔案並與乙方簽定“施工責任保證書”,且改造驗收合格後,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。
13.15物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。
13.16工程施工工期過半(木工收口驗收合格後),甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算後兩日內到乙方財務部門交納中期款,否則,乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算,乙方有權自預結算髮生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據本合同由甲方負責。
13.17乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知後,未按時參加,每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款後填寫工程保修單,辦理工程移交手續(未出現在報價單及變更單上的專案乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利,且乙方保留相關權利。
13.18合同簽定後,未出現本合同約定的情況下,一方提出解除合同時,須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應予以賠償對方。
13.19如甲方對乙方工作有任何質疑時,請撥打投訴電話:0858—3491188。
第十四條 補充約定
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇4
甲方(發包方):_______________
乙方(承包方):
根據《中華人民共和國民法典》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經雙方協商達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_____________________________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:(包括水電的一切材料,電視、網線、電話線)家庭居室裝飾裝修工程施工專案確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預算書。
備註:甲方在公司所選材料確定簽字後材料下單之前還能更換,如材料下單後甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業主自行承擔。公司贈送東西,業主可放棄但不可折現,不可換別的物品。
1.4 工程期限__________天;
開工日期 _____ _年______月______日
竣工日期 __ ____年______月______日
1.5 合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________ 元;
金額大寫:_______________ ____________________________元整。
第二條 施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由 提供設計, 提供預算, 提供監理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條
3.1開工前三天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動甲方工作的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 免費提供乙方施工期間所需要的水、電;
3.3 負責協調鄰里之間的關係;負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。
3.4不拆動室內承重結構,如需要拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保護消防等項工作。
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條
4. 1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關並按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;
4.3 保護好原居室的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條
5.1工程專案或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程專案採用固定單價、不可變更。具體如下:
1);減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據折扣減價。簽訂減項單,在最後一次結算時減除。
2);增項部分;根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期,增項根據增項內容調整增加工期。
5.2同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,並提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條
6.1 按合同約定由甲方提供的主要的材料、裝置,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並交接手續;
6.2 按合同約定由乙方提供的主要的材料、裝置,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第七條
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;國家節假日。
乙方工作 工程變更 材料供應 工期延誤
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業管理單位問詢);
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延並按本合同第五條承擔相應的賠償款。
7.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量按以下標準執行:
(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議,申請由質量監督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1) 材料進場驗收;
(2) 隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;
(3) 中期驗收 即工期過半木工收口;
(4) 竣工驗收;
乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單;
9.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清後,辦理移交手續(工程結算單);(3)竣工驗收。
9.3工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單後三日內組織驗收,驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單。
9.4雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
9.5雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。
9.6竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協議後方可先行入住。
9.7本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年並。並填寫工程保修單。
第十條 工程款支付方式
10.1 雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:
(2)其他支付方式:
10.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並告知甲方。甲方接到告知後兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然後乙方負責清理現場,收拾衛生。
第十一條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
11.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
11.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
11.4 甲方未按期支付工程款,每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元,超過5天,乙方有權撤場並終止合同,由此產生的後果由甲方自行負責;
11.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理;
11.6由於乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元。
第十二條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列方式解決:
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門調解,協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它條款
13.1 因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,並由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
13.2 施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收並結算完畢後,應當如數交還。
13.3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定,所有口頭承諾均無效。
13.4、甲、乙雙方均有責任核實工程專案及工程量。乙方為甲方施工的工程專案以報價單上文字寫明的專案和變更單為準,工程量按照工程中實際發生的為準。
13. 5乙方遵守甲方物業部門的相關規定,如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
13.6乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價服務,並代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定後,乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關於工程的一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決,以確保工程中的統一指揮和管理。
13.7施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護,並且雙方須簽署物品清單。簽定之後,如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等裝置拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等裝置)。
13.8負責採購的主要材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如甲方所供材料、裝置發生質量問題或規格差異,對工程造成的損失由甲方負責。
13.9工程由乙方負責採購的主要材料、裝置,必須在報價單中註明質量標準並經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。
13. 10施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料,發生上述問題均由乙方承擔責任。
13. 11除合同註明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、牆地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在後期施工過程中需要乙方代購的,加收5%人工及差旅費。
13.12如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,需提前與乙方代表聯絡,在雙方簽定變更單後方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。
13.13合同簽定後,如甲方的減項金額超過工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由於工程排程及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減專案所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。
13.14根據有關規定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批准檔案並與乙方簽定施工責任保證書,且改造驗收合格後,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。
13.15物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。
13.16工程施工工期過半(木工收口驗收合格後),甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算後兩日內到乙方財務部門交納中期款,否則,乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算,乙方有權自預結算髮生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據本合同由甲方負責。
13.17乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知後,未按時參加,每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款後填寫工程保修單,辦理工程移交手續(未出現在報價單及變更單上的專案乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利,且乙方保留相關權利。
13.18合同簽定後,未出現本合同約定的情況下,一方提出解除合同時,須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應予以賠償對方。
13.19如甲方對乙方工作有任何質疑時,請撥打投訴電話:。
第十四條 補充約定
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇5
發包方(甲方):_____________________________________
承包方(乙方):_____________________________________
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規,結合裝飾裝修的市場狀況,經甲乙雙方認真協商一致,就__________________________裝飾裝修工程的有關事宜簽訂合同條款如下,雙方共同信守。
第一條 工程概況
1、工程地點:____________________________________________________
2、工程期限:____________________________________________________
3、工程造價:(大寫)人 民 幣 元整;(小寫)人 民 幣元整
4、承包方式:____________________________________________________
第二條 甲方的權利和義務
1、甲方有權檢查、監督乙方的工程進度、工程質量、工程所用材料,工程竣工後對整個
工程進行驗收。
2、對不符合施工合同標準的材料、做工,甲方有權提出更換、整改、要求其退場等,其責任全部由乙方承擔。
3、按合同約定及時支付工程款。
4、負責施工過程中分部、分項及隱蔽部位的及時跟蹤檢查、驗收並履行驗收合格的書面依據。
5、及時與乙方確認施工節點的詳細施工做法,以便於工程的結算。
6、負責協調乙方現場施工有關事宜。施工範圍內所發生的水費、電費、電梯費。
第三條 乙方的權利和義務
1、嚴格執行施工現場的有關規定,儘量避免噪音、灰塵等異味的汙染。
2、施工過程中,乙方施工人員發生的一切安全事故及責任由乙方全部承擔。
3、工程由乙方負責採購的全部施工材料,應符合設計及國家環保標準。
4.、凡屬原建築存在的質量問題,乙方不承擔責任,但必須在施工前通知甲方採取措施。
5、乙方施工所用的裝置、材料及工具等由乙方自行保管,如發生丟失和損壞由乙方自行負責。
第七條 工程款支付方式
合同生效後,甲方按如下約定三次性向乙方支付工程款:
首期款:簽訂合同後____日內,支付合同總額的____%,計__________元。
二期款:瓦工結束,木工進入現場日,支付合同總額的____%計 元。
工程竣工經雙方驗收合格後支付至工程結算總造價的 %,計 元整
第八條 違約責任
8.1合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定給對方造成經濟損失,均由責任方承擔責任,並賠償因此給對方所造成的一切經濟損失。
8.2因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該對方應及時通知另一方辦理合同終止手續,並由責任方賠償守約方相應的經濟損失。
第九條 爭議的解決
本合同在執行過程中,如發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 附則
10.1本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字後生效。
10.2本合同附件包括:
(1)本工程專案的施工設計圖紙(甲方已確認的)
(2)預算表
甲方(簽字): 乙方(簽字):
簽訂日期:________年____月____日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇6
目前,在室內裝修施工過程中容易產生糾紛,因此簽訂室內裝修施工合同時需要格外注意,以下是小編為大家整理的室內裝修施工合同範X,歡迎參考閱讀。
室內裝修施工合同範X1
甲方:
乙方:
甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 住房結構:房廳
4、 建築面積:,施工面積: 。
5、 裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》
6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 總價款:元,人民幣(大寫):元。 其中:設計費: 元,管理費: 元。
材料費: 元,人工費: 元。
稅 金: 元,其他費用: 元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中專案為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算,增減專案需經甲乙雙方協商確定後生效。
8、 工期:
自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期為 天。
二、甲方工作
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳X等應採取保護和安放措施,若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成家居、陳X的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請,審批等手續,並負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算
1、工程款付款方式:
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定,結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關於雙方責任的約定
1、甲方責任:
因甲方原因影響工期,工期相應順延,並承擔
C、
D、
E、F條款原因造成乙方的的損失;
A、不能按期、按時供時供水電;
B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);
C、不能按期提供自購的材料、裝置;
D、提供的材料裝置不符合質量或規格造成反工;
E、不能按期付工程款
F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;
G、逾期驗收;
、因甲方原因終止合同,而施工工程質量未過半,乙方除收取已施工專案的費用外另收工程設計費;、非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任:
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;
B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題,乙方維修;
C、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害,責任由乙方負責;
D、由於乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設計,增減專案,應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
4、工程竣工後,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應承認
第一通知時間為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數後,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滯納金。
2、由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,並視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同據、具同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
室內裝修施工合同範X2
發包方(甲方):
承包方:(乙方)
按照《中華人民共和國民法典》和建設部《建築安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地址:
1.3 承包範圍:全包居室面積: 100 ㎡、居室間數:2室2廳1廚1衛
1.4 工程內容:(附設計圖。施工圖及報價單)
1.5 承包方式:
1.6 天,自年月____日開工,於年月____日竣工。
1.7 合同價款:(人民幣大寫):壹拾叄萬伍千元整 其中設計費:(人民幣大寫):
1.8 工程款支付
合同簽訂後,甲方水。電工進場預付45000元工程款,木工、瓦工進場付45000元工程款,油漆工進場施工後,再付40000元工程款。交房後10天內付清餘款 5000元。
1.9 工程保修期________年。
第二條 甲方工作:
2.1 全部騰出或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰出的房屋所滯留的傢俱、陳X等採取保護措施,並與乙方簽訂協議。
2.2 向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等裝置,並說明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.3 甲方代表對工程質量,進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。
2.4 負責協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
2.5 如確需要拆改原建築物結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
3.1 組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定簽字認可。
3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作,處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。
3.4 施工中未經甲方同意有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.5 工程竣工未移交甲方前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求此合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取措施的費用。
4.2 因甲方原因影響工期,工期順延,甲方承擔違約責任,因乙方原因影響工期不能按期竣工,由乙方承擔違約責任。
4.3 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時以上,工期相應順延。
第五條 工程質量及驗收
5.1 工程以施工圖紙。做法說明,設計變更的內容為依據,以《____市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。
5.2 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方予以承認。若甲方要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3 由於甲方提供的材料,裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4 由於乙方提供材料,裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,延誤工期,由乙方承擔違約責任。
第六條 變更
如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,須提前與乙方取得聯絡,在鑑定變更後方能進行該專案施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
第七條 材料供應
7.1 本工程甲方負責供應的材料。裝置必須有材料裝置表,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應現場。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。
第八條 結算
工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢,到期末提出異議,視為同意,並在10天內,結清尾款。
第九條 安全生產和防火
9.1 甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》 和有關防火設計規範。
9.2 乙方在施工內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安 全操作規範》。
9.3 由於甲方提供的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規範,消防法和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4 由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規範,消防法,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十條 違約責任
10.1 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工,誤工所造成的損失,每拖期一天,按工程總價款的 0 支付滯納金。
10.2 由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程總價款的 違約金。
10.3 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建築物或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
10.4未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築物或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
10.5 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
10.6 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通過對方,辦理合同終止協議,並責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條 爭議或糾紛處理
1
1.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建築裝飾協會申請解決。
1
1.2 當事人不願通過協商,調解解決或商議、調解不成時,雙方可以通過仲裁委員會會裁,或向人民法院起訴。
第十二條 其他約定
1
2.1 所購材料未經甲方簽字同意,不得使用。
1
2.2 如果因工人原因造成的質量問題,甲方可以提出更換工人。
1
2.3 如改工程的水電不需要全部改動應據實結算,扣除其中費用。
第十三條 附則
1
3.1 本合同一式二份,甲乙雙方各一份。
1
3.2 本合同雙方簽字蓋章後生效。本合同履行完成後自動終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
室內裝修施工合同範X3
甲方(發包方):_______________
乙方(承包方):
根據《中華人民共和國民法典》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經雙方協商達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_____________________________________________________________
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:(包括水電的一切材料,電視、網線、電話線)家庭居室裝飾裝修工程施工專案確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預算書。
備註:甲方在公司所選材料確定簽字後材料下單之前還能更換,如材料下單後甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業主自行承擔。公司贈送東西,業主可放棄但不可折現,不可換別的物品。
1.4 工程期限__________天;
開工日期 _____ ________年____月____日
竣工日期 __ ________年____月____日
1.5 合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________ 元;
金額大寫:_______________ ____________________________元整。
第二條 施工圖紙及預算、監理
本工程施工圖紙及預算、監理分別由 提供設計, 提供預算, 提供監理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條
3.1開工前三天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳X或將室內不易搬動甲方工作的傢俱、陳X歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供乙方施工期間所需要的水、電;
3.3 負責協調鄰里之間的關係;負責辦理物業管理部門開工手續和應當支付的有關費用。
3.4不拆動室內承重結構,如需要拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保護消防等項工作。
3.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條
4. 1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,施工過程中出現安全事故乙方全部負責與甲方無關並按期保質完成工程;
4.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及汙染環境;
4.3 保護好原居室的傢俱和陳X,保證居室內上、下水管道的暢通。
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條
5.1工程專案或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程專案採用固定單價、不可變更。具體如下:
1);減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據折扣減價。簽訂減項單,在最後一次結算時減除。
2);增項部分;根據公司規定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期,增項根據增項內容調整增加工期。
5.2同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,並提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條
6.1 按合同約定由甲方提供的主要的材料、裝置,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並交接手續;
6.2 按合同約定由乙方提供的主要的材料、裝置,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第七條
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;國家節假日。
乙方工作 工程變更 材料供應 工期延誤
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業管理單位問詢);
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延並按本合同
第五條承擔相應的賠償款。
7.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量按以下標準執行:
(1)施工過程中雙方就工程質量發生爭議,申請由質量監督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1) 材料進場驗收;
(2) 隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;
(3) 中期驗收 即工期過半木工收口;
(4) 竣工驗收;
乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單;
9.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清後,辦理移交手續(工程結算單);
(3)竣工驗收。
9.3工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單後____日內組織驗收,驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單。
9.4雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
9.5雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。
9.6竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協議後方可先行入住。
9.7本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為________年、防水保修兩年、其他保修________年並。並填寫工程保修單。
第十條 工程款支付方式
10.1 雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效後,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:
(2)其他支付方式:
10.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並告知甲方。甲方接到告知後兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然後乙方負責清理現場,收拾衛生。
第十一條 違約責任
1
1.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;
1
1.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
1
1.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
1
1.4 甲方未按期支付工程款,每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元,超過5天,乙方有權撤場並終止合同,由此產生的後果由甲方自行負責;
1
1.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理;
1
1.6由於乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金千分之0.8元。
第十二條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列方式解決:
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門調解,協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它條款
1
3.1 因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,並由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
1
3.2 施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收並結算完畢後,應當如數交還。
1
3.
3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協定,所有口頭承諾均無效。
1
3.
4、甲、乙雙方均有責任核實工程專案及工程量。乙方為甲方施工的工程專案以報價單上文字寫明的專案和變更單為準,工程量按照工程中實際發生的為準。
1
3. 5乙方遵守甲方物業部門的相關規定,如違反相關規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
1
3.6乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價服務,並代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定後,乙方執行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監理。甲方關於工程的一切事宜均通過乙方施工監理及設計師解決,以確保工程中的統一指揮和管理。
1
3.7施工人員對甲方現場物品應認真清點及保護,並且雙方須簽署物品清單。簽定之後,如發現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等裝置拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛生潔具、煤氣灶具、熱水器等裝置)。
1
3.8負責採購的主要材料、裝置,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如甲方所供材料、裝置發生質量問題或規格差異,對工程造成的損失由甲方負責。
1
3.9工程由乙方負責採購的主要材料、裝置,必須在報價單中註明質量標準並經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。
1
3. 10施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料,發生上述問題均由乙方承擔責任。
1
3. 11除合同註明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、牆地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在後期施工過程中需要乙方代購的,加收5%人工及差旅費。
1
3.12如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,需提前與乙方代表聯絡,在雙方簽定變更單後方能進行該項施工。凡甲方直接與現場施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。
1
3.13合同簽定後,如甲方的減項金額超過工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由於工程排程及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減專案所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。
1
3.14根據有關規定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批准檔案並與乙方簽定施工責任保證書,且改造驗收合格後,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。
1
3.15物業小區收取的物業押金等費用由甲方交納。
1
3.16工程施工工期過半(木工收口驗收合格後),甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算後兩日內到乙方財務部門交納中期款,否則,乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算,乙方有權自預結算髮生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據本合同由甲方負責。
1
3.17乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知後,未按時參加,每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款後填寫工程保修單,辦理工程移交手續(未出現在報價單及變更單上的專案乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方____日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利,且乙方保留相關權利。
1
3.18合同簽定後,未出現本合同約定的情況下,一方提出解除合同時,須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應予以賠償對方。
1
3.19如甲方對乙方工作有任何質疑時,請撥打投訴電話:。
第十四條 補充約定
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
室內裝修施工合同(包工包料) 篇7
發包人: 承包人:
手機: 委託代理人: 公司電話:
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:。
1.2 工程內容及做法:(詳見施工圖)。
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第____________種承包方式。
(1)承包人包工、包料; (詳見預算清單)
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料; (詳見預算清單)
1.4 工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5 合同價款:本工程合同價為:大寫:( )元,小寫:( )元。 (詳見預算書)
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供:
2.1 發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份。
2.2 發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(注:圖紙在發包人簽約付
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品,以便不影響施工。
3.2 提供施工期間的水源、電源並負責相關費用。
3.3 負責協調與物業公司的相關手續及費用(裝修押金,垃圾清運費)。負責協調與鄰里之間的關係
3.4 如需拆改原建築物的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。
3.5 施工期間發包人仍需部分施工該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
3.6 參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得影響鄰里居民的作息及環境汙染。
4.3 切實保證居室內給、排水管道的暢通。
4.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期,簽字確認變更聯絡單。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、裝置,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接
6.2 由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆),承包人應在材料運到施工現場後通知發
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延。
(1) 工程量變化和設計變更
(2) 不可抗力的自然原因(如氣候等)。
(3) 發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、裝置質量不合
7.3 發包人未按期支付工程款工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:按浙江省裝飾裝修地方標準 DB33/1022 —20xx 執行。
第九條 工程驗收和保修
9.1 工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內參加驗收,驗收合格後,
9.2 未竣工驗收,發包人自行入住視作驗收合格。
9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年,其他相關工程保修期為2年。(自備
第十條 工程款支付方式
10.1 合同生效後,雙方約定,發包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次: 年 月 日(合同簽訂當日),支付金額(合同總價的35%):________________元。 第二次: 年 月 日(木工進場時),支付金額(合同總價的35%):________________元。 第三次: 年 月 日(油漆工進場時),支付金額(合同總價的25%):________________元。 第四次:安裝工程開始時,支付金額(合同總價的5%):________________元。
10.2 工程安裝前,承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書後日內如未有異議,即
第十一條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款
11.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
11.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由負責方
11.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向承包人支付違約金3天
11.5 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發包人支付違約金元。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議的解決方式:_________
12.1 由當事人雙方協商解決;
12.2 由有關部門調解;
12.3 協商或調解不成的,按下列第______種方式解決。
(1) 提交_________________仲裁委員會仲裁。
(2) 依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 幾項具體規定
13.1 因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到小區內指定地點。
13.3 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午______點______分至______點______分
第十四條 其他約定事項:__________________________________________________________。 第十五條 附 則
15.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
15.2 本工程施工圖及預算書作為本合同附件,發包方認可簽字生效,具同等法律效力。
15.3 本合同簽訂後工程不得轉包。
15.4 本合同一式______份,雙方各執______份。
發包人(簽字): 承包人(蓋章):
法定代表人:
委託代理人:
年 月 日 年 月 日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇8
甲方:
乙方:
甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 住房結構:房廳
4、 建築面積:,施工面積: m。
5、 裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》
6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 總價款:¥元,人名幣(大寫):元。 其中:設計費: 元,管理費: 元。
材料費: 元,人工費: 元。
稅 金: 元,其他費用: 元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中專案為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算,增減專案需經甲乙雙方協商確定後生效。
8、 工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期為 天。
二、甲方工作
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳設等應採取保護和安放措施,若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請,審批等手續,並負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算
1、工程款付款方式:
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定,結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關於雙方責任的約定
1、甲方責任:
因甲方原因影響工期,工期相應順延,並承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;A、不能按期、按時供時供水電;B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);C、不能按期提供自購的材料、裝置;D、提供的材料裝置不符合質量或規格造成反工;E、不能按期付工程款F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;G、逾期驗收;H、因甲方原因終止合同,而施工工程質量未過半,乙方除收取已施工專案的費用外另收工程設計費;I、非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任:
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;
B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修;
C、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害,責任由乙方負責;
D、由於乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設計,增減專案,應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
4、工程竣工後,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間愛你為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數後,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滯納金。
2、由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,並視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同據、具同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
附件:
一、裝飾工程報價單
二、設計施工圖紙
三、補充協議(甲方代表簽字和乙方加蓋公章方可生效)
除合同條款及以上補充內容外,其它任何口頭承諾均不作為施工、結算的依據。
甲方:(簽字) 乙方簽字:
年 月 日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇9
甲方:______________________________
乙方:______________________________
根據《_____》及相關法律、法規之規定,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,共同簽訂如下合同:
第一條?工程概況
1、甲方就位於__________地點,面積__________㎡的裝修工程委託乙方裝飾施工。
2、工程內容:按雙方答案認可的預算表中所列專案對照相應的施工圖紙進行施工。
3、本工程制安合同價為人民幣¥__________元,?大寫:__________元整。
4、工程期限:共__________天,即_________年_____月____日至________年______月_____日,此工期不含土建,空調、暖氣、智慧家居等裝置及軟裝配飾等安裝時間。
5、因施工專案變更、甲方原因或不可抗力造成工程延誤,竣工日期順延。
第二條?雙方權利和義務
第一項?共同權利和義務
1、本合同簽訂後,甲、乙雙方無正當理由不得擅自解除合同,否則違約方將承擔因此造成的一切損失,並賠付對方工程預算價的_______%違約金。
2、雙方必須對本裝飾工程的設計圖、預算表簽字認可,並各執一份;簽訂合同後,未經同意,任何一方不得修改。如某一方要求變更施工內容,必須雙方協商一致,相應修改預算和工期,形成書面材料雙方簽訂認可。若其中一方不簽字認可,則按原合同施工。
第二項?甲方義務
1、甲方應為乙方創造以不影響施工為原則的條件。其中包括:乙方進場前和施工過程中,與物業管理部門的協調工作;負責物業管理部門收取的裝修押金及管理費用(如乙方違反或損害甲方所在物業的規章制度及公共財產,由乙方負責);提供施工期間現場水電並保持正常,協調鄰里關係。
2、由甲方負責採購的材料,應根據乙方提出的規格、數量、時間等要求進行採購並送達施工現場,交乙方驗收並在採購單據上簽字。因甲方所採購的材料質量發生問題或未要求乙方驗收簽字而造成的損失由甲方負責。
3、不得拆動室內承重結構。如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應手續,並將手續的書面材料影印件交乙方,否則乙方恕不施工,甲方自有或另外請他人進行改動乙方概不負責。如需改動煤氣和冷暖氣管道,請甲方聘請其專業公司,乙方不負責此項工程。
4、參與工程質量和進度的監督,負責超出小區範圍的裝飾垃圾運送,如仍需使用施工現場居住的,負責做好施工現場的保衛與消防等工作。
5、甲方業主若為多人,乙方只認可甲方全權代表的意見,如有變動需有甲方全權代表答案的全權委託書。
第三項?乙方義務
1、協助甲方辦理有關本工程的相關手續,提供相關書面材料。
2、負責驗收甲方所購材料,在採購單上簽字認可並妥善保管。如乙方代購預算書指定材料,必須交甲方驗收並在材料驗收單上簽字,如甲方接到乙方通知後2天內未在材料驗收單上簽字視同驗收。
3、施工中嚴格執行安全施工操作規範及防火規定,施工安全自行負責,保證治安,不發生影響鄰里關係的行為。
4、保持施工現場相對整潔;保證居室內上、下水管道暢通;負責將施工垃圾運送至施工小區指定範圍內;竣工後打掃施工現場,請甲方在客戶滿意評價表上評價。
第三條?變更
第一項?工程專案變更
1、工程施工過程中,如甲方提出修改設計方案、變更工程專案及工程量時,須提前與乙方工程監理聯絡,共同簽訂該工程變更單並辦理相關手續後,方可變更施工。已施工專案不允許變更,否則由變更方承擔該專案損失。甲方凡私自與工人變更施工內容或未辦理變更相關手續,所引起的一切後果由甲方負責,同時乙方不負責此施工專案的售後維修。
2、如乙方在施工過程中遇到設計與現場情況有所衝突的時候,在保證工程質量和美觀的前提下,經雙方共同協商,經甲方同意後可以變更解決。
第二項?工期變更
1、因變更、非乙方原因造成的水電不正常、不可抗力和甲方同意的其它情況下,合同期限相應順延。
2、因甲方未按約定完成其他負責的工作面影響工期的,或因甲方提供的材料未按時到位,提供的材料不合格而影響工程質量和工期的,返工費用甲方承擔,合同期限相應順延。
3、甲方未按期支付工程進度款,合同相應順延。
4、因乙方責任不能按期開工、中途停工或乙方原因造成工程質量問題而返工,退工費用乙方承擔,合同工期不順延,如導致工期順延,則按50元/天予以賠償。
5、部分工作(如驗收)和部分製作需在施工過程中由甲方配合、確認,而甲方不予及時確認也不予以配合,影響了工程工期,合同工期順延,如因天氣氣溫低於5度(水性漆8度)導致無_____常施工,工期順延。
第四條?工程款支付方式
1、合同簽訂後,甲方應向乙方支付工程制安合同價的60%,即人民幣¥______元,款項到賬後乙方將在工程地點達到施工條件起的二日內進場施工,在完成水電及驗收合格後支付30%,即人民幣¥_______元。吊頂造型、傢俱門窗基本制安結構(成品傢俱除外)後,甲方再支付工程進度款即制安合同價的35%,即人民幣¥_______元;雙方驗收合格三日內進行工程結算,尾款5%人民幣¥?元;如果甲方在規定期限內無故拖延結算時間,乙方可要求甲方支付尾款滯納金,同時乙方有權拒絕交房及保留採取進一步措施的權力。
2、變更金額:變更增加部分需在交納二期款時同時交納;二期款後變更增加需及時交納此費用後再施工該變更部分,否則恕不施工。變更減少部分在雙方結算時扣除。
3、工程結算由乙方根據該工程實際情況做出《工程結算單》,經甲方核實後結賬。
4、甲方支付乙方的款項,只能交付給乙方財務代表?(所有款項)。
5、此合同價不含任何稅金。
第五條?驗收和保修
2、總驗收一次不合格後,乙方及時按要求進行整改或返工(此工期不在合同工期內),再行驗收,工程驗收合格後,乙方在收齊結算款同時,給甲方開具工程質量保修卡,如未驗收結算,甲方入住視同驗收合格。
3、下列內容不屬於乙方保修範圍(如需乙方維修,由甲方承擔費用):房屋土建問題、玻璃及其它易碎易用損物品,由於甲方未按規定使用不當造成的人為損壞,因甲方所購材料而產生的問題,非本次工程本公司人員施工專案和私下委託公司人員的專案,未驗收和開具工程質量保修單甲方提前入住,甲方不根據裝修設計?電路容量用電、超負載造成的損壞,超過維修期後的維修。裝修交付使用後,如出現牆面開裂問題,經甲、乙方現場共同查明,如屬未改造的原牆粉灰抹平層開裂,則維修費用由甲方承擔。
第六條?其它約定事項
1、甲方選購主材時,建議優先選擇乙方指定材料,乙方指定材料所有產品保證集團優惠採購,廠家質量和售後保證、價格低於同一產品市場價。
2、甲方自購材料或定製產品請選擇品牌好、資質齊全、經濟實力和售後服務好的經驗產品,由於甲方自購產品質量不合格或安裝、設計誤工期及造成乙方施工工程(牆面、木製部分等)損失乙方概不負責,乙方基層處理,交付材料商安裝後由於甲方所購產品質量等原導致的售後問題乙方概不負責。
3、甲方在乙方以外渠道購買的大面積大理石等主材材料,乙方原則上不負責鋪貼,門檻石、波導線除外。需由乙方輔貼時,應由甲方提前提出申請,同時提供甲方簽字後的材料_____準輔貼圖和設計示意圖。否則由此導致的損失和問題乙方概不負責。
4、如果室內空氣質量檢測甲醛結果不合格,由乙方進行綜合治理保證達到合格標準。
5、工程專案在合同簽訂後原則上不能取消,如甲方在進場後取消專案,賠償乙方實際發生的損失,並在取消專案的同時辦理損失簽證。
6、如工程變更,變更專案的金額根據預算單價及簽訂施工合同的優惠比例相應增減,如結算價低於合同價時,結算時將取消相應優惠。
7、本合同優惠在本工程竣工結算時體現,不得同時享受兩種優惠。注:工程制安造價低於3.5萬或每平方(以建築面積為準)低於350元恕我公司不予施工,制安部分低於4萬或每平方(以建築面積為準)低於500元不享受任何優惠。
8、本合同預算以外的甲方自購專案,私下將資金交付乙方設計師、專案經理或其他工作人員代辦而引起的所有直接、間接損失均與乙方無關,甲方自行承擔一切責任。
10、未盡事宜雙方協商解決。
11、其他:
12、未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年_______月______日_________年_______月______日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇10
發包方(甲方):
承包方:(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建築安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地址:
1.3 承包範圍:全包居室面積: 100 ㎡、居室間數:2室2廳1廚1衛
1.4 工程內容:(附設計圖。施工圖及報價單)
1.5 承包方式:
1.6 天,自年月10日開工,於年月 日竣工。
1.7 合同價款:(人民幣大寫):壹拾叄萬伍千元整 其中設計費:(人民幣大寫): 免費
1.8 工程款支付
合同簽訂後,甲方水。電工進場預付45000元工程款,木工、瓦工進場付45000元工程款,油漆工進場施工後,再付40000元工程款。交房後10天內付清餘款 5000元。
1.9 工程保修期一年。
第二條 甲方工作:
2.1 全部騰出或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰出的房屋所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施,並與乙方簽訂協議。
2.2 向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等裝置,並說明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.3 甲方代表對工程質量,進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。
2.4 負責協調鄰里關係,保證乙方施工時間。
2.5 如確需要拆改原建築物結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
3.1 組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定簽字認可。
3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定,妥善保護好施工現場周圍建築物、裝置管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作,處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關係。
3.4 施工中未經甲方同意有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種裝置管線。
3.5 工程竣工未移交甲方前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求此合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,並支付乙方因趕工採取措施的費用。
4.2 因甲方原因影響工期,工期順延,甲方承擔違約責任,因乙方原因影響工期不能按期竣工,由乙方承擔違約責任。
4.3 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致
第五條 工程質量及驗收
5.1 工程以施工圖紙。做法說明,設計變更的內容為依據,以《上海市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。
5.2 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方予以承認。若甲方要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,由此造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3 由於甲方提供的材料,裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4 由於乙方提供材料,裝置質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,延誤工期,由乙方承擔違約責任。
第六條 變更
如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程專案時,須提前與乙方取得聯絡,在鑑定變更後方能進行該專案施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應賠償。
第七條 材料供應
7.1 本工程甲方負責供應的材料。裝置必須有材料裝置表,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應現場。由甲方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。
第八條 結算
工程竣工驗收後,乙方提出工程結算並將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢,到期末提出異議,視為同意,並在10天內,結清尾款。
第九條 安全生產和防火
9.1 甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》 和有關防火設計規範。
9.2 乙方在施工內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安 全操作規範》。
9.3 由於甲方提供的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規範,消防法和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4 由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規範,消防法,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十條 違約責任
10.1 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工,誤工所造成的損失,每拖期一天,按工程總價款的 0 支付滯納金。
10.2 由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程總價款的 違約金。
10.3 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建築物或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
10.4未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建築物或裝置管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔損失。
10.5 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
10.6 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通過對方,辦理合同終止協議,並責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條 爭議或糾紛處理
11.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可採取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建築裝飾協會申請解決。
11.2 當事人不願通過協商,調解解決或商議、調解不成時,雙方可以通過仲裁委員會會裁,或向人民法院起訴。
第十二條 其他約定
12.1 所購材料未經甲方簽字同意,不得使用。
12.2 如果因工人原因造成的質量問題,甲方可以提出更換工人。
12.3 如改工程的水電不需要全部改動應據實結算,扣除其中費用。 第十三條 附則
13.1 本合同一式二份,甲乙雙方各一份。
13.2 本合同雙方簽字蓋章後生效。本合同履行完成後自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇11
甲方:
乙方:
甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自願、平等、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況和造價
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 住房結構:房廳
4、 建築面積:,施工面積: m。
5、 裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》
6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。
7、 總價款:¥元,人民幣(大寫):元。 其中:設計費: 元,管理費: 元。
材料費: 元,人工費: 元。
稅 金: 元,其他費用: 元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中專案為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算,增減專案需經甲乙雙方協商確定後生效。
8、 工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期為 天。
二、甲方工作
1、開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清楚影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居,陳設等應採取保護和安放措施,若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請,審批等手續,並負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算
1、工程款付款方式:
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定,結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關於雙方責任的約定
1、甲方責任:
因甲方原因影響工期,工期相應順延,並承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;
A、不能按期、按時供時供水電;
B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);
C、不能按期提供自購的材料、裝置;
D、提供的材料裝置不符合質量或規格造成反工;
E、不能按期付工程款F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;
G、逾期驗收;
H、因甲方原因終止合同,而施工工程質量未過半,乙方除收取已施工專案的費用外另收工程設計費;I、非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任:
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;
B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修;
C、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害,責任由乙方負責;
D、由於乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責。
六、工程質量及驗收
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中,甲方提出變更設計,增減專案,應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內不驗收,乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄,甲方應予以承認。
4、工程竣工後,乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間愛你為竣工日期。
5、工程竣工,甲方付清工程尾數後,甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖,憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格之日算起。
七、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滯納金。
2、由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付
3、工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負責,並視為甲方已實際驗收。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同據、具同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
室內裝修施工合同(包工包料) 篇12
甲方(發包方): 乙方(承包方): 住所地: 住所地:
為了保證甲方所發包的室內裝修工程的順利完成,明確合同雙方的權利和義務,甲乙雙方經過友好協商,並依據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規,特簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、承包方式:工過程中拆裝及維護、包消防行政報建及驗收合格)。
4、承包範圍:到甲方驗收合格、消防行政報建驗收合格為止。(本合同後附:《工程預算表》)
5、工 期: 開工時間:年月日;竣工時間:
6、合同金額總計(含稅):
第二條 工程專案內容
本合同主要專案包含: 。
第三條 付款方式
1、工程款支付方式:
2、結款總額:乙方承擔施工期間的水電費用、其它與工程相關的全部費用(包括但不限於人工費、材料費等)。經雙方協商,本工程若有增加工程數量則按《工程預算表》對應單價計算增加工程費用;
3、 結款方式:所有工程款均以轉賬(人民幣)結算,乙方須向甲方提供全額發票。
4、乙方帳戶基本資訊資料:
帳戶名稱:
開戶銀行:
銀行賬號:
第四條 施工圖紙
1、承包人按協議條款要求做好圖紙保密工作,需要增加圖紙份數,發包人應代為複製,複製費用由承包人承擔。
2、承包人未經發包人同意, 不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。
3、承包人應在施工現場保留一套完整圖紙, 供有關人員進行工程檢查時使用。
4、施工期間,因甲方需要修改設計圖紙(含文字通知)或增加專案而需乙方另計預算時,須由甲方簽證相關工程資料手續,交乙方備檔;並由甲方在相關設計圖紙簽字確認增改專案的工程款後,乙方方予安排施工、工期相應順延。
5、圖紙經雙方確認後,乙方如需修改或變更圖紙,須徵得甲方同意簽字方可有效,凡因乙方擅自修改、變更圖紙導致工程專案增加或由此造成的一切後果,均由乙方承擔經濟責任,甲方有權保留進一步追究乙方相關的法律責任。
第五條 材料質量及管理
1、本工程所有材料全部(除指定的燈具及相關的原配套設施外)由乙方自行採購,乙方必須保證所有材料從材質、品牌、規格、用量、尺寸與甲乙雙方商定的《工程預算表》之規定完全相符。對於施工所用的所有材料保證完全符合國家行業標準規定,無假冒偽劣材料。
2、本工程所有材料全部由乙方自行保管,如有遺失甲方概不負責;所有材料乙方必須擺放整齊,擺放範圍不得超出施工區域,不得影響其它的鋪位營業。
第六條 甲方的權利和義務
1、開工前確認設計方案與所有施工圖紙和材料樣品。
2、配合乙方辦理相關進場施工手續,確定施工專案具體位置。
3、對工程質量、進度進行督促檢查、及時辦理驗收、變更手續。
4、指派一名工程負責人:
第七條 乙方的權利和義務
1、乙方應向甲方提供營業執照及裝修資質證書影印件(加蓋公章)作為本合同的附件。
2、本合同工程的材料採購、施工、監理等工作。
3、指派一名工程負責人:
4、本合同的要求組織施工,保證材料與施工質量,保證工期。
5、按照設計圖紙施工、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全防火規定。
6、未經甲方同意,不得隨意更改或破壞建築結構及各種裝置管線,配合物業的管理工作、並承擔物業管理裝修保證金費用。
7、進場施工開始到工程完工,驗收合格移交甲方之前,乙方負責對現場的一切設施和工程成品進行保護(特別是扶手電梯的防護)。
第八條 竣工驗收
1、甲方收到乙方竣工通知後之日起三個工作日內安排竣工驗收。
2、甲方驗收標準以本工程施工圖紙作為證明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》及國家制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。
3、甲方驗收合格後在《竣工驗收表》上簽字確認,表示承認此項工程已竣工;若甲方驗收發現工程不合格(即工程未達到本合同第八條、第2點所述之驗收標準),乙方須無條件進行返工,直至甲方驗收合格為止,因此延誤工期之責任由乙方承擔。
4、若甲方接到乙方完工通知後未及時到工程現場進行驗收,因此延誤工期之責任由甲方承擔。
5、如屬隱蔽工程,則在隱蔽之前乙方必須通知甲方檢查。否則,甲方可視為施工質量不合格。
第九條 保修服務
1、本工程整體在正常使用下免費維修(自甲方驗收合格之日計)。
2、在免費維修期(保修期)內,甲方發現工程有任何質量問題,電話通知乙方,乙方必須保證在接到電話24小時內到達問題發生現場,進行免費維修服務。乙方進行免費維修服務的維修週期不得超過5個工作日。
3、本工程在超過免費維修期,乙方仍有提供維修服務的義務,但可收取材料成本費用
4、出現下列情況時,乙方不進行免費維修。
(1)由於甲方使用不當引發的質量問題。
(2)由於房屋建築本身的質量隱患而非乙方在本次施工工程中任何一個專案存在問題(如外牆漏水、外牆牆體開裂)引發的質量問題。
第十條 其它事項
1、乙方在施工過程中,必須遵守各項安全操作規定和消防安全規定,嚴禁違章操作,嚴禁在施工區域內吸菸,穿拖鞋。
2、乙方在施工過程中,必須把當天將施工區域的所有垃圾清運至市政統一規劃之垃圾存放處,不 得影響施工區域的衛生環境。
3、乙方在施工過程中,必須對甲方留在施工現場的物資進行妥善保管,如因乙方原因造成遺失或損壞的乙方須照價進行賠償。
4、乙方施工負責人每日晚17:00前須向甲方工程跟蹤負責人提交次日的施工計劃。
5、乙方在施工過程中必須接受甲方工程跟蹤人的管理和督導,如雙方意見無法達成一致,須上報至甲方工程負責人處協商解決,但不可以此為由推延工期。
6、乙方必須節約用水、用電,做到在施工區域內人走關燈、電器用過後切斷電源、水用過後及時關閉閥門。
第十一條 違約責任
1、若乙方違反本合同的任意一項內容,造成工程工期延誤,甲方將按照每延遲一日,按每天人民幣500元(大寫:人民幣伍佰圓整)的標準從乙方的工程款中進行扣除,直至扣完所有工程款為止。
2、若甲方違反本合同任意一項內容,造成工程工期延誤,甲方自負責任。
3、若甲方違反本合同任意一項內容,或資金沒有及時支付到位,造成工程工期延誤,甲方自負責任。
4、若乙方違反本合同的任意一項內容,造成工程意外事故、安全事故或其它侵權責任,乙方必須承擔由此而引發的全部責任。
5、若乙方違反本合同的任意一項內容,造成甲方在施工過程中或驗收過程中發現嚴重的質量問題(如乙方私自減少工料、私自改變施工圖紙、不按施工圖紙施工、採用假冒偽劣產品等),乙方除無條件返工外,由此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。乙方承擔經濟損失包括直接損失和間接損失,間接損失包括逾期後給甲方造成的預計收益損失。
6、若乙方違反本合同的任意一項內容,造成甲方的工程監督人員無法準時得到乙方的施工計劃,無法進行工程監督,甲方將按照每發生一次人民幣50(大寫:人民幣伍拾圓整)的標準從乙方的工程款中進行扣除,直至扣完所有工程款為止。
7、在乙方完全遵守本合同的各項條款之基礎上,若甲方未能按本合同要求及時向乙方支付各批工程款,所造成工期延誤由甲方負責。
8、乙方供應的材料、裝置,甲方應及時到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責;材料驗收,乙方提前1日通知甲方為準,如逾期不予驗收,視同甲方預設該材料合格。如施工後甲方要求進行材料複驗,乙方可予配合,由此引起的相關費用由甲方負責,工期相應順延。
第十二條 爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不願意通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同各項內容向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十三條 合同轉讓、變更和終止
1、未經甲方同意的,乙方不得進行轉包或轉讓,否則甲方有權解除合同。
2、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。
3、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。
4、自本合同簽訂之日起至本合同完成之日止(本合同的完成之日即本工程的免費保修期結束後),任意一方中途單方面提出終止合同,均須支付人民幣 的違約金。
第十四條 附則
1、 本合同和合同附件經雙方蓋齊縫章,簽字後生效。
2、 補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、 本合同(包括合同附件)壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
代理人: 代理人:
電 話: 電 話:
日 期: 日 期:
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-tw/hetong/shigong/96ndw6.html