工程款抵房合同協議書範本（通用17篇）

工程款抵房合同協議書範本 篇1

______(債務人，以下簡稱甲方)

_______(債權人，以下簡稱乙方)

債務，雙方經平等協商，達成下列條款。

第一條抵債財產甲方同意以下列財產抵償債務：

(一)____________;

(二)____________;

(三)____________;

第二條宣告和保證甲方宣告和保證如下：

(一)對於本協議第一條所列抵債財產，甲方享有所有權或者合法的處分權;

(二)在本協議第一條所列抵債財產上，沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔;

(三)對於抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題，甲方目前沒有捲入任何訴訟，也沒有任何第三人提出異議;

(四)基於抵債財產發生的各項稅收和費用，甲方已經繳納完畢，不存在任何拖欠;

(五)本項以物抵債已徵得甲方董事會同意(按甲方章程無須徵得甲方董事會同意的，本款可刪除);

(六)本項以物抵債已由甲方報請主管部門和有關政府機關批准;

(七)抵債財產的質量和效能狀況如下述，此外不存在任何缺陷：____、

第三條抵債金額本協議第一條所列抵債財產共折價人民幣__元，扣除其中10%的折價款作為日後變現費用後，其餘90%的折價款作為抵債金額用於抵償銀行債權。

本協議第一條所列抵債財產折價用於抵償以下債務：

1、____________________________________

2、____________________________________

3、____________________________________

4、____________________________________

第四條財產交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協議第一條約定的抵債財產以及相關的產權證書交付乙方。

抵債財產的交付方式為：_______________________________________、

第五條登記在財產交付後____日內，甲方須應乙方要求辦妥必要的登記手續。

第六條費用因抵債財產過戶和登記所需交納的各項費用由甲方承擔，甲方應當及時支付。

第七條違約責任

(一)甲方逾期交付抵債財產和相關證書的，乙方有權要求甲方按照逾期天數，每天支付相當於逾期交付財產的抵債金額的萬分之四的違約金，或者扣減相當於應付違約金數額的抵債金額。

(二)甲方逾期辦理登記手續的，乙方有權要求甲方按照逾期天數，每天支付相當於須辦理登記財產的抵債金額的萬分之四的違約金，或者扣減相當於應付違約金數額的抵債金額。

(三)抵債財產被第三人追訴的，乙方因此而支付的費用由甲方承擔;乙方有權要求甲方支付費用，或者扣減相當於該費用數額的抵債金額。

(四)甲方欠繳的基於抵債財產而發生的各種稅收和費用，應當由甲方承擔;乙方墊付的，有權向甲方追索，或者扣減相當於墊付金額的抵債金額。

(五)甲方應及時支付因抵債財產過戶和登記所需交納的各項費用;乙方墊付的，有權向甲方追索，或者扣減相當於墊付金額的抵債金額。

(六)因甲方未說明的抵債財產的缺陷造成乙方損失的，乙方有權要求甲方賠償，或者扣減相當於損失數額的抵債金額。

(七)出現上述違約事件時，乙方有權解除或者部分解除以物抵債協議。

第八條協議的生效

[選擇一(適用於須報上級行批准情形)]本協議由雙方簽字或蓋章並經乙方上級行正式批准同意後生效。

[選擇二(適用於不需報上級行批准情形)]本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

本協議一式______份。甲乙雙方各執______份。

甲方：

乙方：

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇2

甲方：__（以下簡稱甲方）

乙方：__（以下簡稱乙方）

丙方：__（以下簡稱丙方）

經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協議：

一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。

二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用於抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協議簽訂生效後，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，併為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。

三、各方的權利、義務及責任：

1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，並保證在甲方接受前後的保管及維護，如抵債資產發生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當於損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規劃徵用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵佔拖欠。乙方對該資產享有變現優先購買權。

2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前後的複核、驗證權，享有協議簽訂接受後對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規劃徵用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產後須立即消除丙方的貸款手續，並向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當於損失數額的抵債金額。

3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，並有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優先購買權。對在甲方貸款手續消除後的確認權。

4、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章後生效，具有同等法律效力。以上協議內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協議公證。

甲方：__

乙方：__

丙方：__

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇3

甲方：

乙方：

丙方：

本以房抵債協議書由上列各方於_________年_________月_________日在_________市訂立。

鑑於：甲、乙、丙三方為履行_________市_________人民法院（_________）法經初字第_________號民事判決書，經充分協商，並根據三方於_________年_________月_________日簽定的《執行和解協議書》的有關內容，就乙方以房抵債事宜，三方經協商一致，達成以房抵債協議書，協議如下：

第一條 甲方與乙方共同確認，截止_________年_________月_________日，乙方拖欠甲方的貸款本息和為_________美元，摺合人民幣為_________元（按usd1=rmb8.3）。乙方同意將其所擁有的位於_________的工業廠房（面積約_________平方米）直接抵償給甲方，雙方商定的價款為_________元人民幣（以_________元/平方米作價），餘款_________元人民幣由乙方及丙方另行償付。如在辦理更名過戶手續的過程中，需由乙方提供有關資料及出具證明，乙方應無條件協助。

第二條 由乙方負責付清拖欠工程隊的工程尾款。

第三條 在辦理更名過戶手續的過程中，由甲方按_________市政府有關規定補交地價款。

第四條 在辦理更名過戶手續的過程中，按_________市國土局、_________市房管局的規定需由乙方承擔的各項契稅及相關費用應乙方負責繳納；按規定需由甲方承擔的各項契稅及相關費用由甲方繳納；如規定中未列明的，由甲、乙雙方共同協商解決。

第五條 違約責任

（1）除不可抗力的原因外，任何一方違反本協議，應向守約方支付欠款總額_________％的違約金。

（2）任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使守約方遭受損失，則守約方有權要求違約方予以賠償。

第六條 生效條件

本協議自三方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字並加蓋公章之日起生效。

本協議一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_________份，另一份提交_________市_________人民法院作為製做民事裁定書的依據，其他用於履行相關法律手續。

甲方（蓋章）：______________

乙方（蓋章）：______________

丙方（蓋章）：______________

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇4

甲方（原借款人）：

乙方（原貸款人）：

甲方做生意需要，向乙方借款 元整。 至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協議：

第一條 現鑑於甲方無法償還上述債務，甲方自願將自有房產用於抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產資訊如下：

1.房屋坐落：_____；

2.房產證號： 登記面積： 平方米共____間，附屬房屋： 平方米共___間；

3.土地證號： 登記面積：___平方米，附屬其他土地證號： 面積：____平方米；

4.四至範圍：東至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；

5.同時包括：附屬於房屋和土地的其他全部建築物、構築物、設施、裝置、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的現有水、電、電信等各項公共服務設施裝置的使用權或所有權。

第二條 在本協議簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的 房屋所有權證、集體土地使用權證 等證件原件交給乙方，房產交付乙方佔有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸於消滅。

第三條 無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。

第四條 甲方承諾：若該房產發生動遷情況，動遷收益包括但不限於房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。

第五條 抵債金額為:上述抵債房產協商作價為 萬，大寫金額為 （含預期升值及動遷補償款收益）。

第六條 甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。

第七條 違約責任

1. 若甲方反悔或違反本協議第二條、第四條項下合同義務，甲方需清償 欠款，每日支付相當於抵債金額的百分之 的違約金；

2. 若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金 萬元，並應立即返還所欠債務。

第八條 若本協議在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。

第九條 本協議書經甲、乙雙方簽字後即生效。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇5

貸款人（甲方）：__

借款人（乙方）：__

因乙方公司清算，為解決乙方所欠甲方債務事宜，雙方就乙方債務償還問題，根據我國現行法律法規和有關政策規定，在自願、平等、協商的基礎上，達成如下協議：

一、債權確認條款

雙方共同確認，截止____年__月__日，乙方積欠甲方人民幣__元。

二、抵債條款

1.抵債責任人__乙方作為債務人，甲方同意乙方按下述第2項約定償還其積欠甲方的債務。

2.抵債物及抵債額__乙方自願將有合法處分權的資產抵償甲方債務人民幣合計__萬元。資產詳見後附資產清單。

三、乙方的保證

1.確保自己對抵貸資產擁有合法的處分權，並無其他任何產權糾紛。

2.確保抵債行為符合法律、法規及公司章程所規定的程式。

3.確保甲方不因該抵債行為受到乙方其他債權人的干擾。

4.承擔因無處分權和違反相關規定所產生的一切責任。

四、抵債物的交付

本協議書籤訂後，甲方有權對本協議書項下的抵債資產進行處分，將所有抵債資產進行轉讓。乙方應在接到甲方的書面通知後，向甲方所確定的受讓人交付本協議書項下抵債資產，交付方式由乙方與受讓人另行協商。

五、資產抵債行為的生效在下列條件全部成就後，乙方在得到甲方資產抵債行為生效的確認書時，本協議所約定的抵債行為正式生效。

1.經甲方上級行批准本抵債協議。

2.甲方順利完成本協議書項下抵債資產的轉讓或足額收到轉讓款。

3.甲方得到受讓人抵債物已交付的'書面證明。

六、債權債務的消滅

本協議第五條所確認的抵債行為生效後，乙方所欠甲方的借款本金和利息，視為全部清償完畢。

七、如本協議所確認的抵債行為未生效，本協議對各方均不具有法律約束力。甲方有權按原借款合同和擔保合同的約定，行使追索權。

八、本協議書一式四份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：__

乙方（簽章）：__

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇6

甲方：

乙方：

鑑於甲方從__年_月至__年_月向李__ 借款累計未歸還金額及利息共計人民幣350萬元整，約定於20__年5月前全額歸還。現甲方逾期不能歸還，經雙方平等協商達成以下協議：

第一條 抵債財產

甲方同意以下列財產抵償債務人民幣350萬元：

甲方自願以__市__區__路_號__房產抵償給乙方。

第二條 宣告和保證

甲方宣告和保證如下：

(一)對於本協議第一條所列抵債財產，甲方個人享有所有權和合法的處分權；

(二)在本協議第一條所列抵債財產上，沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔，甲方保證該物業不存在查封或另行出售、租賃等權力瑕疵；

(三)對於抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題，甲方目前沒有捲入任何訴訟，也沒有任何第三人提出異議。

第三條 抵債金額

甲方自願以以上房產摺合總價人民幣350萬元人民幣抵償給乙方。

第四條 財產交付

甲方於合同簽訂後的一個月內配合乙方向甲方抵押貸款銀行申請提前還貸並贖樓，結清銀行欠款，由乙方負責籌集和承擔提前還貸的資金。

第五條 登記

甲方於提前還清貸款銀行贖樓後一個月內辦妥過戶給乙方的產權登記手續。

第六條 費用

上述以物抵債協議由甲方配合乙方辦理房產的產權轉移、過戶、登記手續，辦理手續所需稅費等由甲方承擔。

第七條 協議的生效及爭議的解決方式

本協議一式二份，具有同等法律效力，自本協議簽訂之日起生效。

本合同發生爭議時，由雙方協商解決，如協商不成，雙方同意依法向簽約地人民法院提起訴訟。

甲方：

乙方：

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇7

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就以物抵債事宜，經協商一致，達成本協議，共同遵守執行。

第一條由甲方施工的保利天然城市花園工程，乙方在工程施工過程中給該工程供應商品砼，現經雙方協商以房抵債，由甲方與乙方共同確認的截止20__年12月31日，甲方所欠乙方的商品砼款為元（大寫商品砼款：柒拾陸萬叄仟叄佰壹拾元整）

第二條甲方提供位於烏魯木齊市蘇州路天然城市花園11號樓1單元60

502兩套房產直接抵付所欠乙方商品砼款， 601室房產面積101.52㎡，單價3700元/㎡，502室房產面積125.72㎡，單價3850元/㎡。確定兩套房產總價款為859646元，清償所欠乙方763310元的商品砼款，差額96336元，由乙方向甲方出具96336元的欠據，此款如何清償甲方，由雙方另行協商。

第三條乙方自本協議簽訂起三日內，與甲方辦理完畢財務手續，甲方所欠乙方763310元的商品砼款清結，該項債權債務關係歸於消滅。

第四條本協議生效後二十日內，乙方自行到保利房產公司辦理房屋產權證書的有關手續，由該房產辦理入住手續產生的一切費用及房屋辦證所需稅費由乙方自行負擔。

第五條本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。協商不成的，選擇下列方式第

（二）種方式進行解決：

（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向天山區人民法院提起訴訟。

第六條本協議自雙方授權代表簽署並加蓋公章之日起生效。

第七條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________

乙方（蓋章）：___________

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇8

甲方（債權人）：

身份證號：

乙方（債務人）：

身份證號：

為解決甲、乙雙方的債權債務問題，乙方願以自己名下的一套房產抵還此欠款。現根據國家相關法律規定，經甲、乙雙方本著平等自願、友好協商的原則，達成如下協議：

一、協議主旨

1.原債務情況

甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》（下稱原合同），根據該合同，截至___年___月___日，乙方對甲方有欠款人民幣（大寫） （￥元）（下稱債務）。

債務說明： 。

2.乙方自願以自有財產清償上述債務。

二、抵債安排

1.乙方提供下列房產清償債務。

房產地址： 。

房產證號： 。

房產面積： 。

配套傢俱、裝置： 。

房產其它情況： 。

（上述房產以及所列配套傢俱、裝置均作為抵債財產，以下統稱房產）

上述房產作價人民幣（大寫） （￥元）用於清償。

2.上述房產用於抵債後，尚有債務餘額為人民幣（大寫） （￥ 元），乙方應於年 月 日前向甲方支付。

3.甲方指定收款賬號： 。

開戶行： 。

戶名： 。

4.本協議約定的房產過戶以及債務餘額辦妥或結清之後，甲乙雙方的債務視為清償完畢。

雙方確認：甲乙雙方按本協議履行之後，原合同的權利義務均告終止或履行完畢，雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結款項。

三、房產交接安排

1.___年___月___日前，乙方應將房產交付給甲方。交付之後，甲方有權對房產進行佔有、使用、處置並獲得相關收益。

2.___年___月___日前，乙方負責辦理房產過戶手續，將房產過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下，甲方負責配合。

特別說明： 甲方有權指定任何人或公司。

3.乙方應承擔房產過戶的手續費用。

四、乙方的承諾保證

1.乙方保證自己對該抵債房產擁有處分權，該房產來源合法、不存在法律糾紛。

2.乙方保證該抵債房產不涉及第三方的權利，本合同簽訂前該房產集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清，如有尚未交納或拖欠的費用，由乙方全部承擔。

3.如因乙方隱瞞該抵債房產情況，致使甲方無法正常行使權力或使甲方合法權益受損的，乙方應承擔相應責任，雙倍賠償甲方因此所受的損失。

五、違約責任

1.乙方房產如被有關部門查封、拍賣或乙方擅自轉讓或抵押給第三人，或因非甲方原因導致不能過戶的，乙方應向甲方支付違約金 萬元，並應立即歸還所欠全部債務。

非因甲方原因，逾期未辦理房產過戶超過30日的，甲方有權解除房屋抵債，並要求乙方按上款承擔責任。

2.乙方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

六、爭議解決

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向房產所在地有管轄權的人民法院起訴。

七、附則

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商，並簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效力。

2.本合同經雙方簽字後生效，本合同與雙方之前簽訂的合同有衝突的，以本合同為準。

3.本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇9

債務人：__________（以下簡稱甲方）

債權人：__________（以下簡稱乙方）

甲乙雙方依據我國《合同法》、《民法通則》等相關法律法規，經充分協商自願達成如下協議：

一.乙方同意甲方以自有房產號樓單元層號商品房，建築面積㎡抵欠款______元，兩年包燒費______元，兩年衛生費______元，進戶費______元，裝修保證金______元。共計抵銷______元欠款，乙方須向甲方提供欠款收據。

二.甲方對該房產手續的合法性負責，該房產自乙方簽訂認購協議書之日起，該房產產生的一切費用概由乙方完全承擔，與甲方無關。

三.該房產由甲方協助乙方辦理房產證事宜，其中發生費用由乙方承擔。

四.本協議生效後，乙方減少甲方應收工程款______元（大寫：______），甲、乙雙方須以本協議做為雙方在工程款的賬務處理。

五.乙方與甲方簽訂本協議後，任何一方不得反悔。如果一方出現違約，應向對方支付違約金壹拾萬元。

六.甲乙雙方就履行本協議發生糾紛時，可進行協商，協商不成時，應向甲方住所地的人民法院提起訴訟。

七.本協議一式三份，甲方兩份，乙方一份。

八.甲乙雙方在本協議上簽字後立即生效。

甲方：

乙方：

工程款抵房合同協議書範本 篇10

身份證號： (以下簡稱甲方)

身份證號： (以下簡稱乙方)

上述甲乙雙方就甲方以其房產抵償乙方債務一事現經協商，一致達成以下協議：

一、以房抵債：

因甲方長期從事_____，需一定資金週轉，故甲方於　　_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元，約定借款期為 _個月，利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位於___約__平方米的平瓦房(磚混結構)清償債務。現借款已逾期，甲方仍無力償還，無奈將其上述房產低償其債務及利息。

二、交房時間：甲乙雙方在簽訂好本協議的當日，由甲方無條件地將上述房產交付給乙方(包括該房的現有用水用電手續及所有大、小門鑰匙)。

三、其他條款：

1、甲方提供現有用水、用電條件，房屋交付後所產生的水、電費用由乙方自行承擔。

2、甲方提供該房屋現有通行條件，如遇相鄰之間因通行發生糾紛，則甲方有責任協助乙方調處好。

3、該房屋交付後，不論乙方自己使用或對外出租，所產生的經濟效益均歸乙方所有，與甲方無涉。

四、特別約定：如遇政府徵地拆遷，乙方具有獨立簽約其補償協議的權利，其補償款等均歸乙方所有，與甲方無涉，必要時甲方無條件協助乙方辦理好拆遷補償事宜，即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領取，但甲方必須將其全部交付給乙方，甲方不得扣留和佔用，更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律後果責任。

五、違約責任：

1、如甲方違約，則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。

2、如乙方違約，除房屋退還給甲方外，乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息，則乙方放棄其清償的權利。

3、本協議一經甲乙雙方簽字，則任何一方不得以任何理由及藉口反悔，否則按上述違約責任承擔。

六、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。本協議自甲乙雙方簽字後生效。

甲方(蓋章)：___________

乙方(蓋章)：___________

___年___月___日

___年___月___日

工程款抵房合同協議書範本 篇11

原告：_________________市__________有限公司

法定代表人：_________________職務執行董事

地址：_________________市__________區

被告：______________有限公司

法定代表人：_________________職務董事長

住址：_________________省__________市__________街__________

郵政編碼：_________________

聯絡電話：______________

被告：______________有限公司工程專案部

負責人：_________________專案經理

住址：_________________縣__________鄉

訴訟請求

1、判決被告支付工程欠款_____________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

由於被告拖欠鉅額工程款不付導致原告經營極大困難，瀕臨絕境，靠借高利貸週轉，據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟，請秉公辦理。

此致

__________市人民法院

原告：_________________市__________有限公司

時間：_________________

工程款抵房合同協議書範本 篇12

甲方：

乙方：

由於甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：

一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建築面積 平方米，價款 小區 元。 號樓 室， 元， 經甲乙雙方協商就甲方以房

二、抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時， 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知後方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。

三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬頻)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。

四、甲方於 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。

五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款 元。

六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。

七、本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

工程款抵房合同協議書範本 篇13

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯絡電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯絡電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款物件。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支援反訴請求。

此致

昆明市呈貢區人民法院

反訴人：_________________建築工程有限公司

年     月     日

工程款抵房合同協議書範本 篇14

甲方：______________有限公司

乙方：________________有限公司

經雙方友好協商達成以下協議

1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________專案外牆塗料工程款￥_____________，現乙方申請將該筆款項_______________，由_______________在_____________購買住宅一套，該房屋戶名寫為_____________，身份證號__________________，若產生一切責任由________________承擔。

2、該筆費用已完成發票稽核簽呈手續，請財務部門稽核。該筆費用轉為乙方住宅購房款後，甲方無需再行支付給乙方

3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。

甲方：_________________

乙方：_________________

___________年___________月___________日

工程款抵房合同協議書範本 篇15

甲方：_________________

乙方：_________________

因乙方承包甲方

工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：

一、甲乙雙方共同協議商定工程價款：

雙方共同委託第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方於________年____月____日付給乙方工程款,剩餘欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月後的十日內一次性付清。

三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。

四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,並按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款協議書籤訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

甲方：_________________乙方：_________________

甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________

________年____月____日

工程款抵房合同協議書範本 篇16

甲方(債權人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯絡方式：__________ 。

乙方(欠款人) ，身份證號碼：__________ ，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯絡方式：__________ 。

上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達成如下協議：

一、 欠款情況

經雙方結算，乙方共計欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。

二、還款計劃

1.各方一致同意，乙方就剩餘的工程款￥____________元部分，於______年______月______日前向甲方支付完畢。

2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時，應向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及後續還款義務。

甲方指定收款賬戶：

收款賬號：__________

開 戶 行：__________

戶 名：__________

3.乙方按本協議約定履行全部義務後，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權債務歸於消滅。

三、違約責任

乙方未按本協議約定履行還款義務的，甲方有權要求乙方立即支付全部欠款，並收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

四、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址：__________

甲方：__________

乙方：__________

六、附則

1.各方均充分知曉並理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義，並基於此種理解簽署本協議。

2.本協議經簽署後生效。

3.本協議一式三份，各方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(簽字捺印)：__________

簽署時間：__________年 _____月 _____日

乙方(簽字捺印)：__________

簽署時間：__________年 _____月 _____日

見證人(簽字捺印)：__________

簽署時間：__________年 _____月 _____日

工程款抵房合同協議書範本 篇17

工程合約編號：__________

工程地點：____________

專案名稱：____________

工程名稱：____________工程

建設單位(甲方)：____________

承包單位(乙方)：____________

根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料，經甲方稽核，並經雙方友好協商，達成竣工結算協議如下：

一、雙方一致同意乙方施工的上述合同範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同範圍外新增專案的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結算金額為雙方認可的最終結算金額，該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料裝置費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協議簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

三、上述工程結算總造價，甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及合同約定保脩金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方，但乙方須於付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文件等)，否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。

剩餘工程款計算如下：

_______________-—(已付工程款___________+保脩金_____________)=________________(元)

1、上述金額單位均為人民幣元。

2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

四、雙方結算後須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務，包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

如發生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委託維修單位，所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保脩金中扣除，如保脩金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

五、乙方保脩金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後，即____年_____月______日後的_______個工作日內，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保脩金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。

六、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，雙方簽章後生效。

甲方：____________

日期：________年______月___日

乙方：_____________

日期：________年______月___日