加工製作合同彙總(精選23篇)
- 加工合同
- 關注:2.77W次
加工製作合同彙總 篇1
託方:______________ (下稱甲方)
加工方:________________ (下稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自願基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
(1)甲方委託乙方加工罐頭,有關食品訂單將按本協議規定向乙方發出。
(2)乙方希望根據下列條件為甲方加工_罐頭食品,有關食品將按本協議規定完成。
(3)甲方為罐頭食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。
(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
(5)乙方在收悉訂單後,必須在一個星期內以傳真書面向甲方確認訂單。
(6)除非雙方經過同意,否則在訂單被乙方確定接納後,甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於15天(含週六及週日)。因原材料及包裝材料數量不足,質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。
(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。
加工費:______________
(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。於此協議簽訂日起計至____年__月__日,可以雙方同意下,根據情況作出調整。
(11)甲方將負責食品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料,並免費向乙方運送所需原材料及包裝材料,甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜,及支付相關運費和保險費。
(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附件一),乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的線上檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工並達到附件一中的品質指標要求,乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔,除非:
(14)首次加工費,甲方在食品生產完成10日後全數匯至乙方的銀行戶頭。
(15)乙方必須在甲方付款之後三個工作天內向甲方開具增值稅發票。有關智慧財產權、專利及商標的侵權責任
(16)非經甲方書面同意,乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或洩露乙方為甲方的食品代加工商。
(17)乙方根據甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品,必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標,甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的採購,如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產,甲方將負全部責任。
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權根據本協議規定,提早三十天以書面形式通知。
(20)協議終止後,甲方必須於協議終止後五個工作天之內提走所有屬於甲方之剩餘的食品,原材料及包裝材料,否則乙方有權自行處理有關物料。
(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意,可以補充協方方式延長協議期限。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工製作合同彙總 篇2
甲方:
乙方:
雙方根據《合同法》相關規定,經協商達成協議如下:
一、乙方為甲方無縫鋼管加工製作保溫層。
二、由甲方負責提供無縫鋼管並送到乙方加工廠房,乙方加工完畢後成品甲方自提。
三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料,保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯,外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm,外保護層厚度4±0.5mm,保溫層厚度均勻,外觀要平直,無偏心。
四、驗收標準:GB50404-20xx相關規定。
五、具體結算單價及金額。
雙方依據全國統一安裝工程預算定額,遼寧省給排水、採暖、煤氣工程單位估價表中所給資料計算。
價格:Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算,彎頭按1.5米計算,具體結算按實際發生量算。
六、付款方式:乙方開具發票、款到付貨。
七、乙方交付期限:
八、違約責任:
1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付),沒逾期一天,向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除),逾期超過七天,按甲方實際經濟賠償。
2、甲方應按時進管,付款,如未按時付款進管,所造成的延誤進度由甲方負責。
九、本合同爭議,由起訴方所在地人民法院裁決。
十、本合同經雙方蓋章後生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工製作合同彙總 篇3
定作方:______________
承攬方:______________
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或專案
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1、產品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________
2、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________________________
3、履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4、驗收標準和方法:__________________________________________________________
5、結算方式:________________________________________________________________
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附屬檔案。
9、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________
承攬方:____________
法定代表人:__________
法定代表人:________
開戶銀行:____________
開戶銀行:__________
帳號:________________
帳號:______________
________年____月____日
加工製作合同彙總 篇4
招標方:_________
承包方:_________
聯絡方式:_________
雙方歷經公平商議,依據《中華人民共和國民法典》等相關相關法律法規的要求,同意簽署合同規定。
第一條崗位
招標方聘請承包方在招標方_____________職位出任或從業___________工作中。在本履行合同期內,招標方可依據招標方工作中必須、人事調整、人事變動或承包方專業能力或愛崗敬業狀況等,調節承包方的崗位和工作中地址。
第二條合同期限
合同規定推行固定不動限期,租期自______年____月____日起止____年____月____日止,總共____年____個月。合同書滿期後,依據承包方主要工作業績(考評評定結果)明確是不是再次聘請承包方,承包方依據自己意向明確是不是再次接納聘請,如彼此有心持續勞務關係,再再行簽署新的《勞動合同書》。
第四條薪水以及它工資待遇
招標方依照承包方講課時間向承包方付款薪資,授課費為_________元/學時。
招標方須每月____日前向承包方全額派發上月薪水。
承包方具有勞動法規定的別的支配權和工資待遇。
第五條管理制度及甲承包方基本上責任
招標方依規、依規、依招標方發展趨勢及管理方法必須制訂管理制度,並告之承包方。
招標方須執行以下責任:
1、準時全額向承包方付款薪資;
2、為承包方造就優良的課堂教學標準;
3、幫助承包方搞好課堂教學期內的教學秩序維護保養;
承包方須執行以下責任:
1、嚴格遵守我國和省、市相關相關法律法規及其招標方制訂的各類管理制度,聽從招標方管理方法。
2、恪盡職守,遵守職業道德規範,持續提升專業技能,用心、合理地進行工作目標。
3、嚴苛搞好課堂教學期內的各類安全工作,遵循有關部門制訂的安全工作要求、標準。
4、在合同規定期內及合同規定任何原因停止後____年之內,嚴苛傳統招標方商業祕密和商業機密,不因一切方式洩漏招標方商業機密(包含但不限於招標方學生狀況、老師狀況、各種各樣內控管理規章制度等)。
5、不可以一切方式危害招標方合法權利。
第六條合同書的變動、消除、停止
以下情況之一的,招標方有權利消除勞動合同書,但應提早十日以書面通知通告承包方自己。
1、承包方不可以擔任工作中的。
2、本合同生效時需依據的客觀條件產生重特大轉變,導致原勞動合同書沒法執行,經雙方商議不可以就變動勞動合同書達成共識的。
3、在招標方的量化考核中處在落後者,且師德師風素養認可不高的。有以下情況之一的,承包方能夠隨時隨地通告招標方消除勞動合同書的:
1、招標方未依照勞動合同書要求付款勞務報酬或是出示勞動者標準的;
2、招標方有意並比較嚴重危害或侵害承包方合法權利的。合同規定因任何原因消除或停止的,承包方須申請辦理離職流程,包含材料、物件等轉交辦理手續,並與招標方辦理交接工作,不然,承包方須擔負從而而導致的不良影響,包含但不限於賠付招標方財產損失的義務。
第七條合同違約責任
1、招標方違背本合同條款的,凡屬法律法規應給與經濟補償金的,招標方應按照規定的規範和時間向承包方付款。
2、承包方違背合同規定相關要求,給招標方導致危害的,須賠付招標方的財產損失。
3、承包方毀約消除勞動合同書的,應賠付招標方為招收承包方而開支的招考費、培訓費用以及他有關花費。
4、承包方違背保密性責任的,須按承包方在招標方的月收入水平之和的____倍付款給招標方合同違約金。合同違約金不能填補招標方從而而遭到的財產損失的,承包方尚須填補賠付。承包方月收入水平按先前12個月均值每月獲得的收益計,承包方在招標方上班時間不滿意12個月的,按具體工作中計算時間其月收入水平。
第八條安全性事故責任劃分評定
1、承包方須嚴苛搞好課堂教學期內的各類安全防範措施工作中,如產生學生在教學環節中的人身安全意外事故,如因承包方疏忽造成,則由承包方擔負關鍵義務;
2、招標方須為承包方出示安全性的教學環境,搞好各類安全防護工作中,並多方面監管,如因招標方裝置、機器裝置存在的問題造成課堂教學期內產生學生人身安全意外事故,由招標方擔負關鍵義務。
第十條附錄
1、合同規定未承諾的事宜,按《中華人民共和國民法典》等相關法律法規實行。
2、如彼此在勞動合同書實行全過程中發生爭執,開展商議後沒法達成一致,由彼此遞交成都勞動仲裁聯合會訴訟。
3、合同規定一式二份,雙方各收執一份,自彼此簽字蓋章之日起起效。
招標方(蓋公章):_________
______年____月____日
承包方(簽名):_________
______年____月____日
加工製作合同彙總 篇5
甲方(發包方):
乙方(承包方):
根據國家《民法典》《建築法》及其它有關法律行政法規,遵循平等,自願公平,誠實信用的原則,按照甲乙雙方的承諾,經雙方協商,現就甲方
屋面鋼結構加層委託給乙方施工,特簽訂本合同,望雙方共同遵照執行。
一、工程概況:
1、工程地點:
2、質量標準:合格工程
二、承包範圍:
1、鋁合金窗戶:
2、磚牆泥水部分:
3、鋼結構加層部分:
三、承包方式:
包清工、包質量、包安全
四、雙方責任:
1、甲方責任:
甲方應做到無償提供水電等相應配套設施,以方便乙方施工,另甲方應負責所做專案相應的合法手續,如遇物業、城管或其它行政單位的干預造成停工,乙方概不負任何責任,且甲方應給予乙方每人每天 元的誤工補償。未經甲方同意或允許,乙方嚴禁私自對工程結構進行破壞或處理。
甲方有權對不合格施工要求的乙方作業人員予以清退。
2、乙方責任
建立健全和完善專案組織管理機構,人員按承諾及時到位,服從管理,措施要得力,責任到人,限期完成。乙方應注意防火,確保消防安全,不得發生任何火災事故,凡因乙方施工造成的火災,乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的一切損失。杜絕違章和野蠻冒險施工現象,發現不安全隱患,必須先排除後施工。按規定進行安全防護,正確使用安全勞保用品。必須按照安全操作規程進行施工,並對施工作業人員進行安全生產教育和安全交底,確保自身安全和不傷害他人,對違反安全操作規程所發生的安全事故,由乙方自行負責。
五、結算及付款方式:
因本工程屬於清包工方式施工,乙方不負責任何形式的稅務票具,其中鋁合金窗戶部分工資小計 元,磚牆泥水部分工資小計 元,鋼結構加層及樓梯部分工資 小計 元。以上共計 元。
乙方進場施工,甲方付 元做為乙方的生活費用和機械費用,主體框架形成之後付總承包款的 元,餘款 元,在 工作日內甲方驗收合格以後一次付清。
六、其它
1、未盡事宜雙方協商解決,但不得違背本合約定的基本原則,否則,視為無效。
2、本合同雙方簽字後生效,施工完畢,款項結清後終止。根據產品質量法和建築工程質量法中涉及工程質量時,本合同長期有效,並按國家相關法律條文執行。
3、本合同共二份,甲方、乙方各一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工製作合同彙總 篇6
訂做方(甲方):製作方(乙方):
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號:品 名 規 格(長寬高) 單位 數 量 單 價(元) 金 額(元) 合計人民幣金額(大寫) 整 金額(小寫): 元 交貨日期: 合同簽定起____日內 其它說明:
二、質量要求、技術標準: 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔:
五、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京範圍內),
六、結算方式及期限:
七、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協商解決。
十、戶名:北京XX公司 賬戶:X09131 開戶行: 訂 做 方 制 作 方 單位名稱: 單位名稱:法人代表: 法人代表:委託代理人: 委託代理人: 電話: 電話:簽單日期:________年____月____日
返
加工製作合同彙總 篇7
甲方:
乙方:
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額
二、質量要求、技術標準:
三、驗收標準、方法:
四、交貨時間、地點:
五、結算方式及期限:製作完成後,由乙方直接交付甲方,甲方驗收合格後,由丙方一次性向乙方支付全部款項。
六、甲乙丙三方權利和義務
1、甲方有權按照樣品標準對乙方製作的掛曆進行驗收,乙方所製作物品如經甲方驗收不合格,甲方有權拒絕支付製作款。乙方製作的物品經甲方驗收合格後,甲方有義務按合同約定向乙方支付製作費;
2、乙方按照合同約定的質量、數量將水晶獎盃和邀請函內頁製作完畢並交付甲方,經甲方驗收合格後,有權要求甲方按合同約定支付製作費用。
3、丙方有權與甲方共同驗收掛曆質量,驗收合格後按約定金額支付貨款。
七、本合同一式三份,甲乙丙三方各執一份。
甲方: 丙方: 委託代理人: 電話:
乙方: 委託代理人: 電話:
簽約日期: 年月 日
加工製作合同彙總 篇8
合同編號:
簽訂合同單位:____________簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
2.交貨辦法
交貨地點:_______________________________________________________
運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨後,供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。
本合同正本兩份,雙方各執一份。
貨物運達站____________________________
收貨人________________________________
合同糾紛的處理________________________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工製作合同彙總 篇9
專案 製作安裝工程
甲方: 乙方:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經友好協商,在平等互利的基礎上,就 專案 製作安裝事宜簽訂本合同,以茲共同遵守。 一、 二、
工程地點: 。
產品名稱、商標、型號、規格、數量、金額。
合同總價暫定為人民幣金額 元,(大寫): 整。具體合同結算金
1. 合同單價及總價已包含製作、供應、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發生的一切費
用。本合同單價為閉口合同單價,包括且不限於材料價格、稅金、運輸費、倉儲費、製做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內物價上漲的差價、智慧財產權、利潤、維修費, 以及相應的包裝、檢驗費用,幷包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書面檔案要求的變更所引起的造價增減以及按合同檔案的規定可以調整的費用外,無論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關的預埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保
養費已包含於合同單價內。詳見合同附件技術要求及圖紙。
三、
工期:
1. 開工日期 年 月 日,完工日期為 年 月日。乙方於此時間內完成
合同承包範圍內全部工作。完工日期為通過甲方驗收日期,以甲方簽署的完工驗
1
收表為準。工期延誤時,乙方應承擔違約責任。超過合同工期每逾期一天乙方應支付甲方人民幣1,000元作為違約金,不可抗力因素及甲方代表人書面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司
確認。]
四、
質量要求:
1. 甲方可根據自身需要不時向乙方提供該工程的整體外觀、觀感、質量、使用效果
2.3.五、
1.2.3.六、
1.2.3.七、
1.2.3.
等相關要求。乙方應保證整體外觀、觀感、質量、使用效果能達到合同約定質量標準、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求,否則乙方除按照本合同承擔執違約責任外還應在甲方要求的期限內自行替換、調整直至甲方滿意。
事先書面許可的情況下利用該工程或其智慧財產權等任何部分。 詳細技術要求見合同附件《技術要求及圖紙》。 甲方代表
本合同協議條款和條件中的 “甲方”一詞應指。 甲方有權在任何時間委託或授權予其他單位或人士負責履行本合同的所有權力
及責任,乙方不得有異議。
甲方代表為 張帆 先生。在本合同範圍內,涉及到工期延長、費用增加、質量
標準變化的所有指示、指令、信函、聯絡單、變更單等檔案、資料須經甲方代表簽字認可並加蓋甲方公章後方確認為有效。
乙方代表
經甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權力,履行合同
約定的職責。
乙方的要求請求和通知應事先以書面形式,並由乙方代表簽字後送交甲方代表,
在情況緊急且無法與甲方代表取得聯絡的情況下,乙方可採取保護貨物和人員生命、財產安全的緊急措施,並在此後的24小時內向甲方代表送交報告。 未經甲方事先書面同意,乙方代表不可易人,如需更換,乙方須提出正常理由,
且經甲方同意後方可更換,直至甲方滿意。如未經甲方許可更換,視為乙方違約。
工程保修期:
本合同的工程保修期為 2 年,自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內所發生的保修等一切費用均已包括在合同單價及總價內。 在工程保修期內非人為因素損壞所產生的一切維修材料、人工及相關費用等均由
2
乙方所完成的工程的所有權及全部智慧財產權均歸甲方所有。乙方不得在未經甲方
八、
1. 2. 3. 4. 5. 九、
1. 2. 3. 4. 5.
乙方負責。乙方應在收到甲方(或物業)通知後按甲方所指定的期限更換或維修,如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修,則甲方有權另行委託他人完成維修更換,由此而發生的相關費用,乙方應予支付。
付款方式:
合同簽訂後,乙方供貨及安裝完畢,並通過甲方驗收後十四個日曆天內,甲方支
付合同金額的70%。
竣工移交併進行合同結算,合同結算完成並由乙方提交質量保證書、相關質量檢
測證明檔案後,甲方支付至合同結算金額的95%,質量保證金為合同結算金額的5%。
工程保修期滿二年,且乙方提供的貨物無任何質量問題(如有質量問題,由乙方進
行免費更換,直至達到合同要求,並經甲方確認),甲方發出書面工程保修期結束證明後14天內,支付工程結算價的5%。甲方在支付完畢該筆工程結算價的5%後,不再承擔向乙方的任何其他付款義務。
乙方提交付款申請書是甲方支付給乙方的每筆款項的前提,如乙方未提交相應的
付款申請書而導致甲方未付款或付款推遲,由乙方承擔責任。
本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達到付款條件且甲方收到乙方付款
申請書並經甲方確認後起算,至甲方發出現金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發出之日。
違約責任
除經甲方代表認可的發生不可抗力或自然災害外,若乙方不能按本合同第三條約
定之時間完成工作,每延期一天乙方需支付甲方合同總價1%作為違約金。如果延誤工期超過10天,除執行本合同違約金外,乙方還應承擔完全責任,並賠償甲方由此造成的直接和間接損失。
除合同協議終止以外,違約方承擔違約責任後仍應繼續履行合同。
一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應提前七天書面通知違約方,方可
終止合同,由違約方承擔違約責任。
甲方不能按合同規定履行義務時,甲方應承擔違約責任,造成工期拖延的,相應順
延工期。乙方不能按合同規定履行義務時,乙方應承擔違約責任,除雙倍返還甲方定金外(甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外),並賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。
乙方應對圖紙設計、產品製造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質量問題承擔責任,除自行替換、調整直至甲方滿意外,並賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤,並不能免除乙方責任,除該部分有質量缺陷或錯誤的貨物按照市場同等質量和技術引數的價格(須由甲方認定)的70%結算外,乙方還應向甲方支付合同價款20%的違約金。
本合同不得轉包或分包,否則甲方有權立即解除合同,且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價款20%的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”,是指受影響方所不能合理預見、不能控制及不能
克服的,並直接妨礙或阻止本合同適當履行的以下事件:(1)火災、爆炸、颱風、洪水、地震、流行病全面爆發等重大自然災害;(2)內亂、入侵、戰爭、戰爭威脅或準備、恐怖活動等重大社會現象。
糾紛解決
當雙方之間發生糾紛時,應協商解決;協商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份,甲方五份,乙方二份。雙方簽字並加蓋公章後生效。
(本頁無正文)
雙方於 年 月 日 簽署於中國 市
甲方:(蓋章)
法人代表或代理人:電話: 傳真:
乙方:(蓋章)
法人代表或代理人:電話: 傳真:
聯絡人:
加工製作合同彙總 篇10
甲方:
乙方:
雙方根據《合同法》相關規定,經協商達成協議如下:
一、乙方為甲方無縫鋼管加工製作保溫層。
二、由甲方負責提供無縫鋼管並送到乙方加工廠房,乙方加工完畢後成品甲方自提。
三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料,保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯,外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm,外保護層厚度4±0.5mm,保溫層厚度均勻,外觀要平直,無偏心。
四、驗收標準:GB50404-20xx相關規定。
五、具體結算單價及金額。
雙方依據全國統一安裝工程預算定額,遼寧省給排水、採暖、煤氣工程單位估價表中所給資料計算。
價格:Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算,彎頭按1.5米計算,具體結算按實際發生量算。
六、付款方式:乙方開具發票、款到付貨。
七、乙方交付期限:
八、違約責任:
1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付),沒逾期一天,向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除),逾期超過七天,按甲方實際經濟賠償。
2、甲方應按時進管,付款,如未按時付款進管,所造成的延誤進度由甲方負責。
九、本合同爭議,由起訴方所在地人民法院裁決。
十、本合同經雙方蓋章後生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(章): 乙方(章):
代 理 人: 代 理 人:
聯絡電話: 聯絡電話:
開 戶 行: 開 戶 行:
賬 號: 賬 號:
年 月 日
加工製作合同彙總 篇11
訂做方(甲方):
製作方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定,結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本著自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工,道路牌採用厚型不鏽鋼壓制高精度背膠、鋼管採用圓形鍍鋅管,其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法:
按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本專案由甲方以包工包料方式委託乙方加工製作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點:
乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂後甲方開始製作廣告牌,乙方負責按質按量完成合同所約定的專案內容。完成後乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任:
雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式:
被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項:
由雙方協商解決。
九、戶名:
內蒙古集寧美樂裝璜部
甲方:
簽單日期:_______年_______月_______日
乙方:
簽單日期:_______年_______月_______日
加工製作合同彙總 篇12
合同編號:
甲方:
乙方:
簽訂地點:
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規之規定,現就乙方承攬:南京江北人民醫院標識標牌的製作、安裝事宜達成如下一致協議。
一:廣告製作、安裝
1、規格 、數量:見標識標牌製作報價附圖
2、材質:所有材質見附圖示明
3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年(人為因素損壞則不在保修範圍內)另KT板寫真和膠水板寫真不在質保範圍內。
4、安裝地點:南京江北人民醫院內(甲方指定)
二:質量標準
1、產品質量符合國標BS EN ISO 7823-3-20____。
三:工程造價及支付方式
1、標識標牌製作費(含安裝):本合同採用固定單價合同形式詳見附件。
2.支付方式:製作安裝完成,經甲方在7個工作日內組織驗收合格後,在驗收合格後支付合同總價的95%,餘款5%作為質量保證金在驗收合格日起一年後14日內付清。
四: 工程期限
1、合同簽訂日起15個工作日內(或以甲方通知為準)。
2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方:
1、辦理標識標牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標識標牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、按本合同規定結算標識標牌的製作、安裝費用。
乙方:
1、 自甲方通知可以現場施工起,按甲方提供的安裝地點在7日內製作施工並安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符,應及時報請甲方協商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六:關於驗收
1. 乙方全部製作安裝完工後,甲方接到乙方驗收通知後7個工作日內必須組織正式驗收,若甲方在7個工作日內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七、違約責任:
1. 甲方未能按本合同第三條規定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金並將合同工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成標識標牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3. 乙方應保證標示標牌質量、結構牢固。如產品在質保期內損壞,乙方應在3日內修復完畢,逾期未修復,每增加一日按餘款的5%從質量保證金中扣除。
4. 如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方本著友好協商的原則有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的製作費。
八、合同爭議的解決方式:本合同在履約過程中發生的爭議,由雙方當時人協商;協商解決不成的向當地人民法院起訴。
九、此合同一式肆份,甲方執叄份、乙方執壹份,具有同等法律效力。
十、本合同一經簽訂即產生法律效力。
十一、其他約定事項:_________________________________________________________________
__________________________________________________________。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
___年__月__日
___年__月__日
加工製作合同彙總 篇13
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、專案概況
1、專案名稱:
2、專案地點:
二、裝置名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備註
1、 鋼質防火門 甲級
2、 乙級
3、 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂後,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩餘%為質保,質保期結束結清。
八、售後服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過後,所有產品實行終身售後服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工製作合同彙總 篇14
甲方(發包方):
乙方(承包方):
甲乙雙方經平等協商,現就將加工環節生產組織承包事項達成如下協議:
一、承發包內容
1、甲方將加工環節的生產組織發包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產,甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械裝置及相關工具,甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。
2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。
3、甲方承擔乙方員工的車費(一年一次)天津——江西硬座票。
4、承包後甲方保證乙方貨源,即在乙方承包後,甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。
二、承包期限
承包期限為___年___月___日至___年___月___日。
三、質量標準及獎懲約定
因乙方的生產質量問題,造成發生質量問題的處理辦法:
1、萬元以內的質量事故,甲方承擔維修差旅費,乙方承擔維修人員工資。
2、超過萬元以外的質量損失,由乙方完全承擔。
3、因質量問題造成的退貨損失由乙方完全承擔。
4、乙方在加工過程中,如因加工問題造成的損失,一個月內產品的損失在300元以內,甲方不予追究,超過300元的損失乙方應照常賠償。
四、加工費用的結算
1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用,單價見附表。
2、乙方第一個月的工資按班或按月計算,從第二個月開始計件制。如按月工資計算,超過工作時間加班,加班費用為當天每小時工資發放:當天工資÷8h×加班時間。
3、在第一個月能計件則計件,如不能計件則需保證最低工資車工、鑽工3000元、立車、鏜床3500元(人數為7人),第二個月必須計件。
4、加工費用的支付方法:本月支付上月加工費用。每月號支付。
六、員工管理乙方的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規外,還應遵守以下規定:
1、乙方的員工在公司承包期間,應服從公司的領導,遵守公司的規章制度,否則,因此引起的一切後果由乙方承擔。
2、愛護好裝置和工具,下班時關閉電源和各種裝置。
七、其它事項
1、生產週期一經確定(乙方簽字),乙方應在規定的日期內完成,如需延長加工週期,須經甲方書面同意,否則,一切後果由乙方全責承擔。
3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向對方賠付損失。
4、乙方內部員工工資結算,打架鬥毆與甲方無關。
5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。
6、不準隨意損壞廠裡東西,如果發現人為損壞,則按出廠價的80%賠償。
八、違約責任
因甲乙雙方屬初次合作,存在著不穩定性,為約束雙方,商定:如因甲方的原因造成無法繼續合作,則甲方需支付乙方一個月的工資,同理,如因乙方的原因無法繼續合作,則乙方需
支付甲方一月工資(一年內)。
九、如雙方發生合同糾紛,須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,本合同經甲乙雙方簽字後即日起生效。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
加工製作合同彙總 篇15
加工製作合同
合同編號:______________
訂做方(甲方):___________________
製作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格(長*寬*高)
單位
數量
單價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫)
整 金額(小寫):¥
元
交貨日期:合同簽定起 日內
其它說明:
_________________________________
三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京範圍內)。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協商解決。
十、戶名:_______科技有限公司
帳號:_______________________
開戶行:_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委託代理人:
委託代理人:
電話:
電話:
簽單日期:_______年_______月_______日
加工製作合同彙總 篇16
委託方:(以下簡稱甲方)
承製方:(以下簡稱乙方)
甲方根據《廣告管理條例》及有關規定製作1+8鞋品吸塑燈箱門頭,現委託乙方進行加工製作,經雙方協商,訂立如下合同,共同遵守。
一、 廣告牌名稱:(淨尺寸:13.2米×2.1米)
二、 設定地點:
三、 製作安裝、除錯、維護、吸塑字等總費用為7490元(北:1.46米×1.39米;閣:1.35米×1.43米;飯:1.51米×1.46米;店:1.47×1.46米),合同簽訂後支付總金額的40%,工程結束驗收合格後付總金額的30%,工程結束三個月後無質量問題付總金額的10%,一年後無質量問題再付總金額的10%,留10%的質保金於一年半後付清。
四、 工程施工工期:6個工作日。
五、 該門頭保修期為三年,自驗收合格之日計算。
六、 其它約定:
1、 乙方須按效果圖施工,正面紅色吸塑燈箱全部為紅色亞克力進口材料,字為白色吸塑字,吸塑材料為進口原料,保修期為三年,三年內吸塑發光字保證不腿色、不變形、不起泡,亮度保證不變,字高3釐米,面高3釐米,四邊採用不繡鋼包邊,不得低於5釐米。
2、 乙方必須保證施工安全,對施工現場採取安全防護措施,如出現安全事故及以後的安全事故所造成的損失由乙方全部承擔;
3、 安裝前必須由甲方專業人員驗收合格後方可安裝。
4、 施工過程中乙方施工人員必須服從甲方人員的管理,如施工中存在質量問題必須及時整改。
5、 甲方以甲方提供的效果圖為驗收標準。
6、 保修期內如有甲方所造成的任何問題,正常情況需24小時內修復到位(下雨等惡劣氣候除外)。否則每晚一天扣乙方500元。
8、乙方必須按期完工,否則甲方有權按拖延時間天數扣除乙方500元/天。
9、乙方必須憑正式發票付款。
七、 本合同一式貳份,雙方各執壹份,本合同經雙方簽字蓋章後生效,未盡事宜雙方協商解決。
甲方:(章)
乙方:(章)
加工製作合同彙總 篇17
需方(以下簡稱甲方):__________
供方(以下簡稱乙方):___________
甲乙雙方就購銷國產優質銀鐲的加工製作,安裝事項經過協商達成一致,簽訂本合同。
一、1、產品名稱:國產優質銀鐲
2、數量、規格尺寸:按甲方提供尺寸加工安裝;
3、價格:__________
二、產品的技術標準和質量要求
乙方提供樣品(標準為國家建材標準關於銀鐲的規定合格品標準驗收),供甲方確認後封樣,作為產品驗收的依據。銀鐲色澤、花紋、自然色均勻,無色差,光亮度90o以上,其他符合國家相關規定標準。
三、包裝、運輸、安裝
包裝運輸方式乙方自行解決,如運輸、裝卸過程中有破損等質量問題,責任由乙方承擔。乙方需把銀鐲運輸到甲方施工現場指定位置,並負責安裝好,包裝、運輸、
四、驗收程式
1、甲乙雙方按乙方提供的封樣樣品進行確認,對產品質量無異議後方可驗收。
2、乙方在供貨時需給甲方提供產品的合格證,出廠質檢報告等。
五、交貨期限:自雙方簽訂合同起,乙方在______年_____月____日 前交工。
六、付款方式
按銀鐲加工進度付款,分三次付進度款,乙方每安裝三層甲方給乙方付一次款,甲、乙雙方核實並驗收合格後支付貨款90%,餘款10%待甲方及有關單位驗收合格後,乙方拿發票給甲方,甲方在5個工作日內全部支付完畢。七、安全責任
乙方要加強現場安全施工管理,乙方因施工所造成的一切安全事故,均由乙方負責,甲方不承擔任何安全和法律責任。
八、違約責任
1、產品達不到質量要求,責任由乙方承擔。
2、乙方未按時交貨,每延期一天,乙方應負貨款額0.5%的違約金。
3、甲方未按時支付貨款,每延期一天,甲方應負貨款額0.5%的違約金。
九、爭議的解決方式,雙方協商解決,若解決不成,則在蘭州市城關區的仲裁機構解決。
十、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,具有同等的法律效力。
十一、本合同簽訂之日生效。
甲方:________(章) 代理人:_________
乙方:_______(章)代理人__________
簽約日期:________
加工製作合同彙總 篇18
合同編號:
委託方:
承攬方:
簽訂日期:
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內容及證件:
1.2 播出頻道和時間:
1.3 製作形式:
1.4 廣告長度:
1.5 播出形式:
1.6 播出日期:
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時間:
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委託方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 償付違約金。
3.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費 %的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的 償付違約金。
3.3 其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第四條 糾紛解決方式。
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( )項規定辦理。
1. 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件,名稱:
6.2 本合同有效期:自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 託 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人:
年月日
加工製作合同彙總 篇19
託方:______________ (下稱甲方)
加工方:________________ (下稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自願基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
(1)甲方委託乙方加工罐頭 ,有關食品訂單將按本協議規定向乙方發出。
(2)乙方希望根據下列條件為甲方加工_罐頭食品,有關食品將按本協議規定完成。
(3)甲方為罐頭食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。
(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
(5)乙方在收悉訂單後,必須在一個星期內以傳真書面向甲方確認訂單。
(6)除非雙方經過同意,否則在訂單被乙方確定接納後,甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於15天(含週六及週日)。因原材料及包裝材料數量不足,質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。
(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。 加工費:______________
(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。於此協議簽訂日起計至____年__月__日,可以雙方同意下,根據情況作出調整。
(11)甲方將負責食品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料,並免費向乙方運送所需原材料及包裝材料,甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜,及支付相關運費和保險費。
(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附件一),乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的線上檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工並達到附件一中的品質指標要求,乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔,除非:
(14)首次加工費,甲方在食品生產完成10日後全數匯至乙方的銀行戶頭。
(15)乙方必須在甲方付款之後三個工作天內向甲方開具增值稅發票。有關智慧財產權、專利及商標的侵權責任
(16)非經甲方書面同意,乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或洩露乙方為甲方的食品代加工商。
(17)乙方根據甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品,必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標,甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的採購,如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產,甲方將負全部責任。
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權根據本協議規定,提早三十天以書面形式通知。
(20)協議終止後,甲方必須於協議終止後五個工作天之內提走所有屬於甲方之剩餘的食品,原材料及包裝材料,否則乙方有權自行處理有關物料。
(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意,可以補充協方方式延長協議期限。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工製作合同彙總 篇20
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等互利,協商一致的原則,就甲方委託乙方在____廣場牆體上安裝廣告畫面,製作事宜進行磋商,達成如下協議,並共同遵守。
一、廣告形象內容提供方式:甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設計原稿,乙方按
甲方提供設計稿進行製作。甲方有責任向乙方提供形象廣告設計原稿與相關資料和製作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
二、付款方式:
廣告畫面尺寸:6米__20米,每平方_____元。計:_____(大寫)
甲方預付廣告製作費的預付金為元整,廣告登記釋出費元,不包括在廣告製作安裝費內。乙方安裝完畢,甲方驗收合格付清剩餘的費用即元。甲方提供辦理廣告登記證的資料,廣告登
記證的手續由乙方代辦。
三、質量保證
在合同有效期內,如發生廣告畫面褪色、脫落問題,由乙方負全部責任,質
保有效期限為一年,不可抗拒的因素除外。
四、乙方權責:
1.乙方有權要求甲方出具製作圖稿,經甲方由甲方人員簽字確認。
2.乙方製作所需材料及完成品必須符合國家相關標準,保證使用的安全性。
3.乙方不得擅自改動或利用甲方提供的廣告形象設計稿及甲方提供的廣告形象設計稿及甲方之商標另做他用。
4.自覺維護甲方及其產品的形象和聲譽,在甲方指導下做好廣告形象製作工作。
五、違約規定:甲、乙雙方,若任何一方違反本協議,將承擔因此所造成的一切經濟
損失。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,協議自簽字後生效,未盡事宜雙方協商解決。
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日
加工製作合同彙總 篇21
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定,結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本著自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執行。
一、專案名稱和地點:
1、專案名稱:《長方貼牆》型廣告塔5座
2、工程地點:杭州原野汽配五金市場
二、工程內容:
1、依據甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告製作施工圖》施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍防鏽漆(暗紅色),工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《長方貼牆》型廣告塔5 座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效後,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價:
《長方貼牆》型廣告塔 5座,單價每座 元(大寫: 元整)。合計人民幣 元,大寫: 整。
本專案由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式:
付款方式:合同簽訂後甲方支付給乙方工程總價的50%,計人民幣 元(大寫: 元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總價的20%,計人民幣 元(大寫: 元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價人民幣月份 元(大寫: 元整)的
五、工程期限為 天,其中加工配件 天,運輸 天,安裝 天。
六、雙方責任:
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批准手續不全,施工期間遇到城管以及其它監察機關的糾察時,甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每人每天 元計,工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現場20米以內,由乙方負責其電費。甲方協肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內如為有償佔用,由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質量進行監督,辦理工程驗收手續,解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天 元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付餘款,甲、乙雙方經協商無效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的專案內容,並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為 KN/M2(抗風設計值為 級)。廣告塔質保期為 年,保修期為 年,在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞,經檢驗屬於配件質量或設計問題,由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確係乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因,未能在合同規定的時間內完工,每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規定實施處罰,情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風、下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質量驗收:以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準,甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內,乙方首年對廣告塔維護、保養一次,費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內,乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質量合格。
七、違約責任:如甲乙雙方發生糾紛,由雙方協商解決;協商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
附則:
(一)合同未盡事宜,由雙方協商解決,補充協議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲、乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認後的設計圖紙為本合同的有效檔案。如圖紙內容變更,附變更備忘錄。
(四)本合同附廣告塔驗收標準,該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》CECS 148:20xx、浙江省工程建設標準《浙江省戶外廣告設施鋼結構技術規程》。驗收手續一式兩份,甲乙方雙各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字: 乙方代表人簽字:
(蓋章) (蓋章) 年 月 日 年 月 日
加工製作合同彙總 篇22
合同書_____________
委託方:___________(以下簡稱甲方)
受託方:_____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定,現就甲方委託乙方承攬中國石油聯合生產指揮中心基地停車場車庫及戶外導視系統標牌製作安裝事宜達成如下一致協議:
一、製作內容及要求
1.1甲方委託乙方依據本合同規定,製作安裝符合甲方要求的標識、標牌;
1.2具體規格、數量與邊框材質詳見附件一《停車場車庫及戶外導視系統標牌製作內容及報價單》所確定內容;
1.3乙方在製作安裝的標識標牌必須保證質量,保修期為三年(因人為因素或不可抗力因素造成產品的損壞,外物影響損壞、則不在保修範圍內)。乙方在接到通知後72小時內處理完畢;
1.4安裝地點為:新疆烏魯木齊市;
二、專案費用及支付方式
2.1本專案製作、安裝及維護總費用計人民幣:_____________元整(¥_________元 );
2.2合同簽訂後乙方提供本合同的全額發票,甲方須在收到發票五個工作日內支付乙方專案總額的_______ 預付款,即人民幣:___________元整(¥__________ 元);
2.3乙方製作完成甲方驗收成品合格後,甲方支付乙方專案總額的________專案餘款,即人民幣:__________整(¥________ 元);
2.4安裝完成並由甲方驗收通過後,甲方支付乙方專案總額的 10 專案餘款,即人民幣:___________元整(¥ __________元)。
2.5甲方以轉賬或電匯形式向乙方付款。
三、專案製作安裝期限
3.1自合同簽訂之日起二十五天內完成合同所定項,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延;
3.2因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協商確定延期時間;
四、雙方權利義務
4.1.1辦理標識標牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用;
4.1.2有權對乙方的製作、安裝提出建議和修改意見。有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方參考;
4.1.3向乙方提供標識標牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工;
4.1.4按本合同規定結算標識標牌的製作、安裝費用;
4.1.5甲方協調好乙方在安裝過程中的現場一切事宜,不得造成乙方產生窩工和停工的損失。如情節嚴重,乙方有權利向乙方索要誤工費;
4.1.6乙方在製作、安裝及維護過程中,如發生工作人員受傷、傷病等任何安全問題時,甲方不承擔任何責任,均由乙方自行承擔;
4.2.1自甲方通知可以現場施工起,按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢;
4.2.2嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符,應及時溝通,並與甲方協商修改方案;
4.2.3乙方在製作安裝過程中,不僅要保證製作質量,應確保向甲方提供的製作物符合規定的品質,接受甲方的意見和建議;4.2.4按照本合同規定的時間和甲方的要求及時完成有關工作;
4.2.5由於乙方製作安裝錯誤產生的問題,乙方有責任在設計製作上進行修改,費用由乙方承擔;
五、違約責任:
5.1甲方未能按本合同付款方式執行時,每逾期一日,應以合同總金額的同期銀行存款利息計算,向乙方支付違約金並將合同工期順延;
5.2乙方如無正當理由未能按本合同規定按時製作、安裝標識標牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金;
5.3乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及返工的相應損失,並承擔由於製作及安裝質量問題所致的一切後果;
5.4如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的製作費;
5.5如屬乙方原因,未能履行合同所定項,乙方須根據實際情況賠付甲方損失費用;
5.6乙方全部製作安裝完工後向甲方書面申請驗收,甲方收到申請後五個工作日內,甲方必須組織正式驗收。甲方在完工後五個工作日內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格;
六、合同生效與終止
6.1本合同經甲乙雙方加蓋單位法人公章,並有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字(或蓋章)後生效。
6.2甲乙雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,在補充條款中進行說明或簽訂補充協議。未達成協議前,本合同繼續有效。
七、其他條款
7.1本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定並形成書面協議作為本合同附件執行;
7.2本合同履行過程中如果發生糾紛,雙方通過協商解決,如有爭議由甲方所在地法院管轄;
7.3本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方:__________
代理人(簽章):_________
電話:__________
________年_____月_____日
乙方: ________
代理人(簽章):__________
電話:__________
______年_____月_____日
加工製作合同彙總 篇23
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備註
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-tw/hetong/jiagong/vvmq6o.html