半成品承攬合同書(通用3篇)
- 合同書
- 關注:5.97K次
半成品承攬合同書 篇1
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 承攬專案、數量、報酬及支付期限
專案名稱及內容
計量單位
數量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術標準、質量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬專案中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人:_____________
定作人(章)
住所:_____________
法定代表人:_____________
居民身份證號碼:_____________
委託代理人:_____________
電話:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
郵政編碼:_____________
承攬人:_____________
承攬人(章)
鑑(公)證意見:_____________
鑑(公)證機關(章)
經辦人:_____________
_______年_______月_______日
半成品承攬合同書 篇2
(一)案件基本事實
__年月至今,印務公司與生物公司簽訂加工承攬合同,約定由印務公司為生物公司印刷包裝盒和產品說明書等物品。合同對品名、數量、金額、驗收、結算等事項以及違約責任和糾紛的處理方式進行了詳細的約定。
簽約後,印務公司依約完成印刷工作,並及時送達合同指定地點交生物公司驗收入庫。但生物公司只支付少量報酬,餘款二十多萬元(具體金額有待進一步核算)一直拖延未予支付。
(二)對雙方權利義務關係的分析
1、雙方承攬合同關係合法有效,對此不應有異議。
2、印務公司完成工作,生物公司應支付相應報酬。具體金額有待細查。
3、生物公司逾期支付報酬,應承擔違約責任。
按合同第十一條第5項規定,生物公司應按銀行逾期借款利息償付違約金。由於生物公司的付款系根據定作情況分期履行,而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應在詳細調查的基礎上,結合合同約定以及法律規定作出儘可能有利於印務公司的解釋和計算。
(三)對本案的預期
由於生物公司的違約事實較為明確,在協商不成的情況下,起訴至法院應能得到判決支援。但同時應注意:
1、精密做好生物公司的財產調查工作,確定其償付能力,必要時可要求專業調查公司的參與;
2、為爭取印務公司的利益化,同時減少訴訟過程中的爭議,在訴前還應做好證據的詳盡收集等準備工作。
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
半成品承攬合同書 篇3
甲方:(定作人)
乙方: (承攬人)
因 工程施工需要,由乙方承攬部分 工程,為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定和本工程的具體情況,甲乙雙方經充分協商,自願達成一致,協議如下:
第一條 專案名稱、任務量、酬金、完成期限、備註等系。 注:酬金中包含完成該項合同義務的全部費用,甲方與乙方工作人員不存在勞資關
第二條 專案的內容和具體要求(應詳細約定此條款,必要時,可以封存樣品的,由雙方代表當面封籤,妥為儲存,作為驗收的依據。)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量
(1、用乙方提供原材料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響其勞動成果的,甲方有權要求修理、減少價款或賠償損失。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應明確規定材料的消耗定額,甲方原材料不符合要求的,乙方應立即通知甲方調換或補齊。
3、原材料等物品的提交日期計算。)
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法和日期
第五條 驗收標準方法和期限
(1、按合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。)
第六條 計量與結算(根據具體情況,可以以件、米或其他計量單位計量,但合同工期一個月以上的,應按下列方法每月結算一次。)
1.乙方應在每月 日前製作當月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方,甲方應自收到後 日內稽核批准,並以此作為支付進度款和結算全部工作量的依據;
2.全部工作完成,經甲方驗收合格並移交給甲方後1個月內,乙方應以甲方確認的月《已完工工作量清單》為依據,製作《總結算清單》報告甲方,甲方應自收到乙方《總結算清單》後15日內稽核,甲方稽核批准的工程量即為雙方的結算工作量,甲方稽核批准的日期為結算日期。
第七條 付款條件與期限(一般應按下面的方式約定,有特殊情況的,可以另作約定,如資金充足可以支付預付款,但應當明確何時扣回。)
1.甲方收到業主(或總承包方)相應工程款並扣除有關費用(即工作過程中,應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內,向乙方支付當月審定工作量的 (參考比例為75%)作為進度款,以後每月如此;
2.甲乙雙方結算完畢後,甲方自收到業主(或總承包方)相應結算款並扣除有關費用(即工作過程中,應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內向乙方支付至結算總額的 (參考比例為95%);甲方自收到業主(或總承包方)全部工程款(含質保金)並扣除有關費用(即工作過程中,應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內支付清全部結算款;
3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的,甲方有權不予計量,不予支付進度款,由此造成乙方的經濟損失的,由乙方承擔,且工期不予順延;
4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發票(甲方扣稅除外)以銀行轉賬或票據結算的方式向乙方支付上述款項。
第八條 合同工期
本合同工期為 日曆天,從 年 月 日至 年 月 日(或從甲方通知乙方進場的第 天起計),因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同,乙方應及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失,並應當在事件發生後3天內提供有效證明,經甲方稽核批准後,工期順延。
第九條 雙方責任(可根據不同的工作任務和條件應當增加部分條款。)
(一) 甲方責任
1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結算款);
2.負責現場工作的協調指揮,派出技術人員對乙方的工作進度和質量進行監督,檢查隱蔽工作,辦理簽證中間工程的驗收手續;
3.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;
4.在開工前,就本工程及相關專案向乙方進行安全、技術交底(甲方對此要有書面記錄,接受交底人員應簽字確認);
5.協助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續;
6.協助乙方做好施工人員的安全教育、培訓考核。
7.其他應當由甲方負責的事項。
(二) 乙方責任
1.服從甲方、監理及業主(或總承包方)現場指揮及管理;
2.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用;
3.負責組織符合合同要求的、足夠的及相應的人員和裝置進場施工,進場船機裝置必須具有有效的效能證書或經技術監督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”( 身份證、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業登記卡),特種作業人員必須具有有效的特種作業資格證書,乙方應將上述證書的影印件提交甲方並攜帶原件供甲方核對,經確認合格登記後才能進場工作;
4.負責根據本合同關於工作內容的有關資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、工作方案,並報甲方審批;
5.制定妥善的工程質量和安全保證措施,非甲方或業主(或總承包方)原因造成工程質量或進度達不到有關規範驗收標準或合同要求的,所造成的一切損失責任由乙方承擔;
6.乙方必須積極履行本合同約定的內容和具體要求,按合同規定的日期和質量完成工作並交付使用;
7.保證以己之足夠的人員和裝置履行本合同,非經甲方同意,合同項下的任何工作不得轉讓給第三方來完成;
8.保證自己及僱員遵紀守法,文明施工,作好現場施工材料和機具的歸類歸堆,做到堆放合理、整齊,搞好施工現場及周圍環境衛生;
9.在工作過程中,乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄,資料如實整理,並接受甲方監督、檢查。在階段性工程結束或全部工程竣工後,乙方必須將工程的原始記錄、資料及技術資料完整地移交給甲方;
10.乙方應當及時到當地勞動部門辦理用工審批手續,辦理工人暫住證等,一切費用由乙方負責;
11.乙方應到當地保險部門辦理工作人員的勞動保險、社會保險和人身保險並將有關手續的影印件交甲方,否則因此造成的一切後果由乙方負責;
12.乙方應按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規定管理好乙方工作人員,認真履行雙方簽訂的《施工企業流動人口計劃生育管理責任書》,並應認真接受甲方的檢查和監督。
13.在工作過程中,乙方必須積極主動地配合甲方及有關人員對乙方工作進行監督、檢查和驗收;乙方應認真做好自檢工作,工作成果經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工,否則,乙方應無條件返工並承擔因此產生的費用;
14.乙方不得以任何理由和藉口,以任何形式與業主(或總承包),監理及其他相關部門發生關係,否則甲方有權解除合同;
15.乙方對甲方提供的機具和材料應合理使用,保管完好,禁止浪費材料和不合理使用機具,否則甲方有權拒絕提供,並要求賠償損失;
16.為完成合同項下的工作,應當由乙方負責的其他事項。
第十條 安全施工(增加施工安全生產管理協議書,但不能刪去本條款)
1.雙方簽訂安全生產協議書;
2.甲方對乙方承擔的工作進行安全交底,提出明確安全要求,並進行監督檢查;
3.乙方應按安全施工有關規定,採取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全和第三者的安全,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任及發生的費用;
4.甲方對乙方違章操作行為提出整改,乙方必須無條件執行,由此而發生的費用和延誤工期概由乙方負責;
5.若發生重大傷亡事故,乙方應按有關規定立即報告行政主管部門並通知甲方代表。甲方應為搶救提供有利條件,發生的費用由乙方承擔。
第十一條 違約責任
1.乙方有下列行為之一者即為違約,承擔違約責任。乙方違約,甲方除有權責令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外,並有權解除合同:
(1)違反本合同的任何之條款的;
(2)履行義務不符合本合同約定或甲方要求的;
(3)不能如期按本合同約定的質量完成任務的;
(4)違反文明施工之規定,造成環境汙染或給甲方或第三人造成損害的;
(5)疏於安全管理,造成損失在1000元以上的;
(6)造成甲方材料浪費,機具損壞或喪失原有功能的;
(7)不服從甲方現場管理和協調的;
(8)甲方認為乙方在規定的時間內無法完成合同項下的全部工作,要求與乙方簽訂補充協議以減少其工作量,乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;
(9)違反合同規定的其他行為。
2.合同解除後,乙方有下列行為之一的,視為乙方自動放棄其為履行本合同而應得剩餘工程款,給甲方造成損失的,甲方有權要求乙方賠償損失。
(1)不主動退場並且自合同解除之日起15日內沒有向甲方提出書面結算和驗收報告的;
(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;
(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;
3. 合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除。 4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公佈的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。
第十二條 獎懲
1.乙方有本合同規定的違約行為或違反法律規定,甲方有權責令乙方限期改正,乙方拒不改正或不能改正的,除賠償損失外,甲方可給予總工程量的 (參考比例為1-10‰)作為對乙方的懲罰。
2.按合同約定或法律規定乙方沒有應當懲罰之行為的,甲方給予乙方總工作量的 (參考比例為1-10‰)作為獎勵。
第十三條 解決合同糾紛的方式
履行合同過程中發生爭議,本著友好態度協商解決,若經協商仍不能解決,任何一方均可訴諸法律。
第十四條 其他
1.本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份;
2.本合同簽訂後,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同;
3.雙方商定的其他條款:
第十五條 合同附件及有效期
1.合同附件
(1)甲乙雙方《企業法人營業執照》和《資質證書》(影印件);
(2) 工程計量單、結算單等;
(3) 施工安全生產管理協議書;
(4)雙方為解決合同項下的問題所發信函等檔案;
2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委託代理人簽字並加蓋法人或法人合同專用印章後生效,至雙方履行完畢合同規定的義務後自行失效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
或委託代理人: 或委託代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
銀行帳號: 銀行帳號:
合同簽訂時間: 年 月 日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-tw/hetong/hetongshu/nwov63.html