机房建设合同(精选3篇)
- 承包合同
- 关注:1.72W次
机房建设合同 篇1
甲方(所有权人) :
![机房建设合同(精选3篇) 机房建设合同(精选3篇)](https://i1.wjfww.com/aa91002ad95d21/ecc840/aa90173fd4/ecc8407e8a086c.jpg)
乙方(使用权人) :
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确所有权人与使用权人的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
一、占用场地
甲方同意将其所有权的位于红旗大街汇丰西路18号院内的__3_ 号,__4_号,_7_号 学生宿舍楼内部分作走线、安装通信设备使用。
二、占用场地的法律状况
占用场地甲方现有的法律文件有:
1、学校开办法人登记证书
2、中华人民共和国组织机构代码证
三、甲方对所有权场地的权利
1、甲方对该场地享有所有权/使用权。
2、甲方自行处理任何与本场地有关的产权纠纷或债务纠纷并自行承担责任。若因甲方未能处理上述事务导致乙方损失的,甲方承担责任。
四、乙方占用用途
建设移动通信基站收发器装置。在不影响楼内美观的前提下在楼道、走廊顶部布线安装吸顶天线,安装挂墙通信设备,及电源走线,室外光缆走线打眼等。乙方保证在使用该场地的过程中,不破坏甲方的房屋及屋内设施。如因乙方行为导致甲方房屋或屋内设施损坏或损失的,由乙方负责及赔偿。
五、租赁期限
占用期限:自合同签订之日起至__20xx_____年__6__月__11__日。
六、交付
1、甲方应在让乙方占用之日后___3__日内向乙方交付占用场地。甲方延期交付占用场地的,双方按照如下方式处理:占用期顺延(占用费不变)。 。
2、交付是指甲方将占用场地交乙方使用,若乙方受到阻碍,无法进入或虽然进入但受到他人的干扰导致无法正常使用场地,均视为甲方未能交付。
七、优先占用权
合同期满后,如乙方仍继续占用场地,同等条件下,乙方享有优先占用权。本协议所称同等条件,主要是指价格和付款时间。
八、占用费用
1、占用费标准为每年___4000______元;乙方在合同签订日的30天内支付给甲方一整年度的占用费。
2、 甲方给乙方开据河北省行政事业性统一收费票据,否则乙方有权延期或拒绝支付占用费。
3、费用支付方式:现金支付
4、非因双方违约,导致占用提前终止或延后的,双方应以日为标准结算占用费。(日标准的计算公式为:年占用费/365日)。
九、工程规划手续
乙方负责办理基站的规划手续,甲方予以配合。
十、施工
1、占用期内,乙方有权在占用地内施工。乙方的施工包括基站的初始建设和以后的改造、维修。
2、乙方应快速的,安全的施工,应尽量减少对甲方和相邻方的影响;甲方应该协助协调与相邻方的关系。
4、施工期间,甲方应为乙方工程车辆和工程人员的进出提供方便;
5、施工期间的水电由甲方提供,由乙方按时结算。
十一、占用场地使用
1、乙方应按照约定的用途使用占用场地;
2、甲方应为乙方人员进出占用场地提供便利;
3、甲方无偿提供通信电缆、天馈线、电力电缆及其他相关设施进出占用场地的条件和路径,甲方无偿提供种植地气线线的地方,上述设施要经过相邻方的区域的,甲方参与协调。乙方应提前向甲方告知上述设施的路线、位置并充分尊重甲方的意见。占用期内,乙方若调整线路,应提前通知甲方。
4、甲方为乙方提供足够的电力,保证乙方基站机房的正常用电及设备工作接地除正常停电之外。
5、 乙方用电单独挂表计算,费用按电表计量数和电部门规定的收费标准计算。电费每度( 0.8 )元,每年的6月,12月,11日至20日结算一次
十二、占用场地维修
1、占用场地的修缮由甲方负责,甲方应保障乙方安全和正常使用的使用基站设施,如乙方自己建设的房屋由乙方自己修缮。
十三、消防及安全
1、乙方应按照规定做好占用场地内的消防和安全工作。甲方发现占用场地内出现安全隐患时,应在及时通知乙方处理。如因乙方原因引起安全问题,造成甲方损失的,由乙方承担责任。
十四、拆迁
占用期内,场地遇政府规划拆迁的,按照国家有关规定处理。
十五、违约责任
任何一方未按本合同规定履行的均视为违约,违约方应向对方支付占用费20%的违约金,违约金不足以弥补对方损失的,应增加赔偿直至弥补对方损失。乙方无故延迟 足一个 月后不交占用费的,甲方有权解除合同,乙方除应补交所欠占用费外,还应向甲方赔偿年占用费的20%。甲方未按本合同的规定履行合同,经催告在合理期限内(一般不超过1个月)仍未纠正的,乙方有权解除合同,乙方解除合同的,甲方承担下列违约责任:退还剩余占用费,赔偿乙方改建机房、搬迁设备的所有费用,赔偿乙方占用费的20%。
十六、免责条件
因不可抗力导致占用合同无法继续的,双方互不承担违约责任。若占用合同因此提前终止,甲方应退还剩余占用费。
十七、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,可向基站所在地人民法院提起诉讼。
十八、其他约定:
1、本合同一式四份,甲方执二份、乙方执二份。本协议自双方签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人或授权代表人(签字盖章):
时间: 年 月 日
乙方:
法定代表人或授权代表人(签字盖章):
时间: 年 月 日
机房建设合同 篇2
供方:
需方:
供需双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就郑州大学升达经贸管理学院新建两间计算机教室设备供货事宜,签订本合同。
第一条 产品名称、规格型号、数量、报价见下表。
第二条 付款方式
本合同总金额为:人民币柒拾叁万伍仟元整(¥735,000.00)。
1、供方将本改造项目安装调试完毕,需方测试验收合格后2周内,需方支付给供方全部货款的95%,即人民币陆拾玖万捌仟贰佰伍拾元整(¥698,250.00)。
2、余款 5 %,即人民币叁万陆仟柒佰伍拾元整(¥36,750.00)作为质保金,无质量问题一年后付清。
第三条交货时间及地点
自合同生效后,20个工作日前到货并安装、调试完毕,设备运送产生的费用由供方负责,交货地点为升达经贸管理学院指定教室。
第四条技术支持及售后服务
1.所供设备投影机灯泡质保半年,其它设备质保三年(校方提供的设备除外),超过质保的部件维修只收取材料费,不收取维修费。。
2.负责对设备使用人员进行免费培训,熟悉设备情况,确保设备安全运行,根据学校要求进行技术指导。
3.确保设备正常运行,对反映的问题,一个小时之内给予回复,二十四小时内到达现场。对于不能及时修复需要带走维修的部件需提供档次不低于原机的备用设备,原机需于一周内修好送还。
4.进行定期回访,发现问题及时解决。
第五条产品包装及验货
全部设备及部件必须包装完整、保修凭证完整,现场开箱验货后再进行安装调试。
第六条
违约责任需方违约:若由于需方违约致使本合同执行中断,所引起损失概由需方负责,供方违约:若由于供方违约致使本合同执行中断,所引起损失概由供方负责, 若由不可抗拒因素(如战争、地震等自然灾害)造成的双方签定合约不能执行,供方不负任何责任。需方不负任何责任。双方互不追究违约责任。
本合同一式四份,自双方代表签订、盖章之日起生效,未尽事宜参照《中华人民共和国合同法》另行协商解决,若协商不成,可通过人民法院进行裁决。
第七条未尽事宜以招标文件及投标文件为准。
供方:
需方:
年月日:
机房建设合同 篇3
发包人(甲方): 联 系 人:_ _ 手机:_ 承包方(乙方):_
法定代表人:_ 电话:__
本合同甲方指定乙方作为 灾备机房 建设工程施工单位,并委托乙方负责 灾备机房 建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条 工程项目概况: (一)项目名称: 灾备机房建设
(二)施工地址:
(三)双方委派的工程代表:
甲方代表: 联系电话: 乙方代表: 联系电话:
第二条 工程项目的运作方式:
(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条 工程项目内容
(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)
(二)机房配电系统
(三)精密空调及新风换气系统
(四)机房静电防雷系统
(五)消防没火系统
(六)机房监控系统
(七)机房综合布线
(八)其它与机房建设有关的事宜
工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。
第四条 工程价款与费用结算
(一)工程预算总价:人民币(小写): (人民币大写: );其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。(特别说明:项目最终价款由项目决算审计确定)
(二)付款方式:
1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后,10个工作日内,甲方支付乙方工程预算总额的 40% 即人民币(大写) 作为工程启动资金。
2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程,并由甲方验收合格后10个工作日内,甲方支付工程预算总额的 30% 即人民币,(大写金额) 。
3. 机房建设结束终验交付使用后,10个工作日内,甲方支付经决算审计后的最终工程价款除预留 5% 的质保金外的其余款项。
4、机房正常运行一年后,10个工作日内,甲方支付5% 的质保金。
5.甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
户 名:
开户银行: 地 址: 帐 号: 6.根据投标文件,乙方承诺工程保修其为三年。
7. 乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票,甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条 工程期限
(一)工程开工日期为: ;
(二)施工最后期限: ;
(三)完工时间预计: ;
第六条 双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方负责对乙方提供的工程施工图纸、工程施工技术要求、施工方案、施工综合进度计划、各类设备和材料的品牌、型号等进行审核、确认,明确乙方具体工作内容;
2.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;
3、甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附件,并协调相关公司安装调试,确保不影响施工进度;
4、甲方有权聘请第三方公司对本工程进行监理,聘请监理的费用由甲方承担。
(二)乙方的权利与义务
1.乙方应按照甲方对机房建设的整体要求,制定机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案、施工综合进度计划等),甲方对于乙方提交机房建设方案同意与否,应当在 5个工作 日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方应按照其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购材料采购、工程施工、安装调试等工作;
4.乙方应制定保障本工程质量的措施、方案等,并遵照执行。
5、乙方负责在工程施工过程中与有关单位的协调工作;
6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
9、乙方应配合甲方聘请的监理方的工作,遵守工程监理方面的法律法规;
10、乙方负责本工程消防和防雷单项的验收,并承担相关费用,交付相关部门出具的验收报告;
11、项目终验后,乙方负责聘请中国计算机协会计算机机房评测中心对新建机房进行评测,评测费用由乙方承担。
第七条 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;
第八条 乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条 保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条 工程质量与验收
(一)甲方按机房的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行机房建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
(六)由于甲方提供的材料、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条 违约责任
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金 5 %),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的 5 %。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条 争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向张家口市仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。
第十四条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 代表人:(签字) 代表人:(签字)
(委托代理人) (委托代理人)
年 月 日 年 月 日
- 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://wjfww.com/zh-my/hetong/chengbao/g4l3lp.html