裝配合同（精選12篇）

裝配合同 篇1

裝配合同

合同編號：_________

承攬人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

定作人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條　裝配項目

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配後將成品交付定作人。

第二條　加工成品規格

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規範，以滿足生產的需要，這種規範要符合加工成品的質量和性能標準。此規範一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條　加工費

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條　來件的交付

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。

第五條　原材料的驗收

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條　原材料損耗

加工時零件及原料損耗率為_________％，其損耗率由承攬人免費供應，如損耗率超過_________％，應由定作人補充加工所需之零件和原料。

第七條　技術資料和技術服務

1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，説明書及成品測試、檢查標準等。

2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3、在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4、在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條　承攬人責任

1、提供裝配生產廠房_________平方米。

2、招聘工人_________名。

3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5、協助定作人辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續。

6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條　定作人責任

1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2、為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿後，由定作人自行處理。

3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條　結算方式

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，採取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條　包裝與標記

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示註明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船隻、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船隻得到認可。

第十二條　加工產品的交付

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人蔘加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條　產品質量

1、產品質量，以定作人提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4、技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5、不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條　勞動保護

裝配合同 篇2

裝配合同

合同編號：_________

承攬人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

定作人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條 裝配項目

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配後將成品交付定作人。

第二條 加工成品規格

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規範，以滿足生產的需要，這種規範要符合加工成品的質量和性能標準。此規範一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條 加工費

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條 來件的交付

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。

第五條 原材料的驗收

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條 原材料損耗

第七條 技術資料和技術服務

1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，説明書及成品測試、檢查標準等。

2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3、在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4、在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條 承攬人責任

1、提供裝配生產廠房_________平方米。

2、招聘工人_________名。

3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5、協助定作人辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續。

6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條 定作人責任

1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2、為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿後，由定作人自行處理。

3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條 結算方式

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，採取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條 包裝與標記

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示註明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船隻、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船隻得到認可。

第十二條 加工產品的交付

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人蔘加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條 產品質量

1、產品質量，以定作人提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4、技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5、不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條 _____

承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衞生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批准，方能立項經營。

第十五條 運輸與_____

1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工後的成品運輸費用，均由定作人負責。

2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向______________公司投保。

第十六條 税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

第十七條 手續辦理

與本合同有關的一切進出口手續，應由承攬人予以辦理。

第十八條 擔保

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十九條 違約罰款和損失賠償

1、定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失，定作人應負責賠償；

2、承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規定造成定作人的經濟損失，承攬人應負賠償責任。

第二十條 聲明及保證

承攬人：

1、承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

定作人：

1、定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第二十一條 保密

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十二條 通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十三條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十四條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十五條 爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十六條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。

第二十七條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十八條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十九條 合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

第三十條 續訂

本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂合同，可以向對方提出並進行協商。

承攬人（蓋章）：_________    定作人（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________   法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________   委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________     簽訂地點：_________

_________年____月____日    _________年____月____日

裝配合同 篇3

合同編號：_________

承攬人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

定作人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條?裝配項目

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配後將成品交付定作人。

第二條?加工成品規格

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規範，以滿足生產的需要，這種規範要符合加工成品的質量和性能標準。此規範一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條?加工費

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條?來件的交付

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。

第五條?原材料的驗收

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條?原材料損耗

第七條?技術資料和技術服務

1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，説明書及成品測試、檢查標準等。

2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3、在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4、在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條?承攬人責任

1、提供裝配生產廠房_________平方米。

2、招聘工人_________名。

3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5、協助定作人辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續。

6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條?定作人責任

1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2、為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿後，由定作人自行處理。

3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4、工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條?結算方式

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，採取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條?包裝與標記

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示註明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船隻、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船隻得到認可。

第十二條?加工產品的交付

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人蔘加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條?產品質量

1、產品質量，以定作人提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4、技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5、不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條?_____

承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衞生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批准，方能立項經營。

第十五條?運輸與_____

1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工後的成品運輸費用，均由定作人負責。

2、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向______________公司投保。

第十六條?税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

第十七條?手續辦理

與本合同有關的一切進出口手續，應由承攬人予以辦理。

第十八條?擔保

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十九條?違約罰款和損失賠償

1、定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失，定作人應負責賠償；

2、承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規定造成定作人的經濟損失，承攬人應負賠償責任。

第二十條?聲明及保證

承攬人：

1、承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

定作人：

1、定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第二十一條?保密

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十二條?通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十三條?合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十四條?合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十五條?爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十六條?不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。

第二十七條?合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十八條?補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十九條?合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

第三十條?續訂

本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂合同，可以向對方提出並進行協商。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

裝配合同 篇4

甲乙雙方本着平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

一、加工(裝配)的項目

1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)後將成品交付乙方。

2.加工成品名稱和數量：_________。

二、來料(或來件)的交付

乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗

加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______%，應由甲方補充加工所需之零件和原料。

四、甲方責任

1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5.協助乙方辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續。

6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿後，由乙方自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付

甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

1.雙方必須派專人蔘加。

2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

七、產品質量

1.產品質量，以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費

1.試產期(包括對職工培訓)為______天，採取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。

2.試產期滿後，採取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，並在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低於_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

九、結算方式

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，採取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

十、運輸

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

十一、保險

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。

十二、税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

十三、擔保

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任

1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證

(一)甲方

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

十七、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

十八、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十九、通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_______(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

二十、爭議的處理

(一)本合同受________國法律管轄並按其進行解釋。

(二)本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

二十一、解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

二十二、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

二十三、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力;合同副本____份，送___留存一份。

甲方(蓋章)：_____________　　乙方(蓋章)：_____________

授權代表(簽字)：_________　　授權代表(簽字)：_________

簽訂時間：___年____月____日　　簽訂時間：____年____月___日

簽訂地點：_________________　　簽訂地點：_________________

裝配合同 篇5

合同編號：__________________

承攬人：_________________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委託代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

編碼：_______________________

聯繫人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

定作人：_________________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委託代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

編碼：_______________________

聯繫人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條?裝配項目

定作人向承攬人提供裝配_________（產品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配後將成品交付定作人。

第二條?加工成品規格

根據定作人提供的設計原型，圖紙與產品樣品，雙方共同制定規範，以滿足生產的需要，這種規範要符合加工成品的質量和性能標準。此規範一經雙方確定，任何變動只有依雙方書面協議修改。

第三條?加工費

每種型號的加工費如下：

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）；

_________（大寫：_________美元）。

第四條?來件的交付

定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。

第五條?原材料的驗收

承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數量不足時，承攬人應及時通知定作人更換或補足。

第六條?原材料損耗

第七條?技術資料和技術服務

1.承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，説明書及成品測試、檢查標準等。

2.定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

3.在合同有效期內，根據承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。

4.在合同有效期內，根據定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。

第八條?承攬人責任

1.提供裝配生產廠房_________平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由承攬人支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。

5.協助定作人辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續。

6.協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。

第九條?定作人責任

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

2.為使加工生產正常化，由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬定作人所有，只在合同期限內由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿後，由定作人自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，定作人有權向承攬人提出調換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

5.承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。

第十條?結算方式

結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據，採取D/P即期結匯或________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

定作人逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續_________天不支付，承攬人有權停止交付產品。

第十一條?包裝與標記

產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示註明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在CFR和CIF條件下，承攬人應在裝船期前_________天內將船隻、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認，否則即認為船隻得到認可。

第十二條?加工產品的交付

承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

雙方必須派專人蔘加。

交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第十三條?產品質量

1.產品質量，以定作人提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，定作人必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬承攬人加工質量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則定作人應負擔返修費用。

第十四條?_____

承攬人工廠應做好_____及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衞生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批准，方能立項經營。

第十五條?運輸與_____

1.定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工後的成品運輸費用，均由定作人負責。

2.原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由定作人向____________公司投保。

第十六條?税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

第十七條?手續辦理

與本合同有關的一切進出口手續，應由承攬人予以辦理。

第十八條?擔保

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十九條?違約罰款和損失賠償

1.定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失，定作人應負責賠償；

2.承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨，如違背合同的規定造成定作人的經濟損失，承攬人應負賠償責任。

第二十條?聲明及保證

承攬人：

1.承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

定作人：

1.定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第二十一條?保密

雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第二十二條?通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起______日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十三條?合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十四條?合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十五條?爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十六條?不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。

第二十七條?合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十八條?補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十九條?合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

第三十條?續訂

本合同有效期限屆滿之前，如一方認為需要續訂合同，可以向對方提出並進行協商。

承攬人（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：________

委託代理人（簽字）：________

簽訂地點：__________________

_________年_______月______日

定作人（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：________

委託代理人（簽字）：________

簽訂地點：__________________

_________年_______月______日

裝配合同 篇6

甲乙雙方本着平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料（或零部件和元器件），由甲方在_________加工（或裝配）成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

一、加工（裝配）的項目

1.乙方向甲方提供加工（或裝配）_________（產品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進行加工（或裝配），加工（或裝配）後將成品交付乙方。

2.加工成品名稱和數量：_________。

二、來料（或來件）的交付

乙方每月必須分______次（即每月的______日、______日以前）把加工生產所需要的原材料（或零配件、元器件）、包裝物料等運到生產場地，並辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

三、原材料損耗

四、甲方責任

1.提供加工（或裝配）生產廠房______平方米。

2.招聘工人_________名。

3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。

4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。

5.協助乙方辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續。

6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。

7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

五、乙方責任

1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。

2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿後，由乙方自行處理。

3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

4.工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

六、加工產品的交付

甲方每月分______次（即每月的____日、_____日和____日）在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

1.雙方必須派專人蔘加。

2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。

3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

七、產品質量

1.產品質量，以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品為標準。

2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。

3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。

4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。

5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

八、工繳費

1.試產期（包括對職工培訓）為______天，採取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為______元。

2.試產期滿後，採取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，並在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低於_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。

3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。

九、結算方式

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，採取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。

十、運輸

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。

十一、_____

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向____________公司投保，所需費用各自承擔。

十二、税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

十三、擔保

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

十四、設備安裝與技術培訓

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

十五、違約責任

1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。

2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

十六、聲明及保證

（一）甲方

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

十七、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。

十八、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十九、通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_______（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

二十、爭議的處理

（一）本合同受________國法律管轄並按其進行解釋。

（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

1.提交______________委員會_____；

2.依法向人民法院起訴。

二十一、解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

二十二、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

二十三、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送___留存一份。

甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________

授權代表（簽字）：_________?授權代表（簽字）：_________

簽訂時間：___年____月____日?簽訂時間：____年____月___日

簽訂地點：_________________?簽訂地點：_________________

裝配合同 篇7

本合同於 年 月 日在中國 市簽訂。

甲方為：中國 公司

法定地址：

電話：

電傳：

乙方為： 國 公司

法定地址：

電話：

電傳：

雙方在平等互利基礎上，通過友好協商，特訂立本合同。

第一條　貿易內容

(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規格，用甲方提供的原料生產甲方指定的產品。

(二)加工成品名稱和數量

1.成品名稱：

2.成品數量：

第二條　加工成品規格

根據乙方提供的設計原型，圖紙與產品樣品，甲乙雙方共同制定規範，以滿足生產的需要，這種規範要符合加工成品的質量和性能標準。此規範一經雙方確定，任何變動只能依雙方書面協議修改生效。

第三條　原材料供應

(一)本協議期間，最遲在每個公曆季度前 個月，甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產原材料和消耗材料。

(二)乙方收到甲方提供的原材料後，應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查，並將其結果在檢查完畢後 天內向甲方報告。不符合甲方規格要求的原材料不能用來生產指定產品。

第四條　加工費

(一)加工單價

1.型號： ，幣種： ，單價： ;

2.型號： ，幣種： ，單價： 。

(二)生產指定產品的加工費應該按上述價格執行並在第一個 年期內不變。在此 年期後，乙方可在不少於 時給甲方以書面通知，以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知後 月內不作改變，此協議可以終止。

第五條　支付條款

關於加工費的支付，甲方至少應在每次完工的貨物裝船 天以前，由經乙方認可的銀行開立以乙方為受益人、金額足以支付裝船貨物的保兑的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業發票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。

第六條　技術資料和技術服務

(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙，説明書及成品測試、檢查標準等。

(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。

(三)在合同有效期內，根據乙方請求，乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。

(四)在合同有效期內，根據乙方請求，甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數不得超過 人，停留時間不得超過 天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。

第七條　質量控制和檢測

(一)生產的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗，證明產品與甲方指定的質量標準和規範一致。

(二)如果出現產品不符合甲方標準的情況，甲方可拒絕收貨。但，甲方可根據甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。

(三)乙方為甲方生產的產品至少應與目前第三者銷售的類似產品質量相同。合同期間所有影響產品質量、規格的改變應在這種改變運用於產品之前 天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的，可隨時建議改變或改進產品，乙方應真誠地考慮採納這些改變或改進的意見。

第八條　包裝與標記

產品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示註明標記。甲方應至少在貨物完工交運前 天給乙方標記指示。

在CFR和CIF條件下，乙方應在裝船期前 天內將船隻、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時，裝運不得進行。甲方應在 工作日內予以確認，否則即認為船隻得到認可。

第九條　裝運及交貨

在CFR和CIF條件下，乙方應在裝船期前 天內將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時，裝運不得進行。甲方應在 工作日內予以確認，否則即認為船隻得到認可。

在FOB條件下，由甲方負責按照合同規定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規定的裝船期前 日將合同號、貨物名稱、數量、金額、箱數、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前 日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號，以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船隻達日期，甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船隻不能在甲方通知的船期後 日內到達裝運港，甲方應承擔從第 之日起發生的貨物倉儲保管費用。

船隻到達預定裝運港時，乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足，則應承擔空艙費或滯期費。

在FOB、CFR和CIF條件下，乙方在貨物裝船完畢後立即以電傳/傳真方式向甲方發出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數量、毛重量、包裝尺碼、發票金額、提單號碼、啟航日期。

第十條　料件耗用

在加工裝配過程中的料件耗用率為 %。如料件耗用率低於 %，甲方將免費補充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過 %，乙方將承擔補充耗用料件所發生的一切費用。

第十一條　所有權和風險轉移

甲方交給乙方的原材料和用此生產的產品所有權、原材料或產品丟失的或損壞的風險，全部歸甲方。不過，從乙方收到運來的材料起至交付產品給甲方時止，乙方經甲方同意，用甲方的費用，在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險，甲方應為此保險的收益人。

第十二條　不可抗力

任何一方對由於下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的，不負責任：水災、火災、地震、乾旱、戰爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方，應儘快地將所發生的事件通知對方，並應在事件發生後15天內將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。

如果不可抗力事件之影響超過120天，雙方應協商合同繼續履行或終止履行的事宜。

第十三條　仲裁

對於因履行本合同發生的一切爭議，雙方應友好協商解決，如協商無法解決爭議，則應將爭議提交中國國際經濟仲裁委員會(北京)，依據其仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用應由敗訴一方承擔，但仲裁委員會另有裁定的除外。

第十四條　合同有效期

本合同自雙方簽字之日起生效，有效期 年。

第十五條　合同修改

對本合同的修改，必須對甲、乙雙方簽署書面協議才能成立。

第十六條　文字

本合同用中文和英文寫成，兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符，以中文本為準。

甲方： 公司乙方： 公司

(加蓋公章)(加蓋公章)

法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)

簽訂日期：

裝配合同 篇8

中國 省 市 公司(以下簡稱甲方)與 國(或地區) 公司(以下簡稱乙方)，本着平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件或元器件)，由甲方在 省 市加工(或裝配)成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

第一條　合同雙方

甲方：

省 市 公司。

法定地址： 省 市 區 路(街) 號。

法定代表：姓名 、職務 。

開户銀行及賬號：

乙方：

國(或地區) 公司。

法定地址： 國(或地區) 。

法定代表：姓名 、職務 。

開户銀行及賬號：

第二條　雙方責任

甲方責任：

(一)提供加工(或裝配)生產廠房，地址： ，面積： 平方米;

(二)招聘工人 名;

(三)提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付;

(四)按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品;

(五)協助乙方辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續;

(六)協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續;

(七)乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

乙方責任：

(一)為甲方進口 套加工生產所需要的先進的機器設備(詳見附表一)，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊付，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊付的本息，償還期為 年。

(二)為使加工生產正常化，由乙方無償提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等(詳見附表二)。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞或丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿後，由乙方自行處理。

(三)按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

(四)甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

第三條　加工(或裝配)的項目、成品的名稱、規格、質量和數量

(注：根據實際情況逐項逐個列出)

加工/裝配項目成品名稱規格質量數量

在合同期內，乙方如需改變加工項目，增加或減少加工(或裝配)的數量，必須提前一個月以書面形式向甲方提出要求，經雙方協商同意後，另立補充合同，才能進行生產。

第四條　原材料(零配件和元器件)和包裝物料的名稱、規格、質量和數量

(注：根據實際情況逐一寫明)

原材料名稱規格質量數量

包裝物料名稱規格質量數量

第五條　來料(或來件)時間和交接手續

乙方每月必須分 次，即每月的 (填寫每次的日期)以前，把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)和包裝物料籌運到生產場地，並辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)和包裝物料，或數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

第六條　原材料損耗率

乙方提供的料、件損耗率分別按下列規定計算：

(注：根據各種料、件的不同情況，逐類規定)

序號材料名稱損耗率計算規則

第七條　交付獎品的時間和交接手續

甲方每月分 次，即每月的 (填寫每次的日期)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

(一)雙方必須派專人蔘加;

(二)交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品;

(三)雙方代表必須在交接清單上簽字或蓋章。

第八條　產品質量

(一)產品質量，以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品為標準;

(二)加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量;

(三)產品質量檢查應有雙方的技術人員參加;

(四)技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準;

(五)不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免費返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

第九條　工繳費

來料加工的工繳費應包括工人和管理人員的工資、廠區的水電費、國家税收、固定資金折舊費、各項管理費和合理利潤等。收費辦法為：

(一)試產期(包括對職工培訓)為 天，採取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為 元(幣種： 大寫： );

(二)試產期滿，採取按件計算方式收取工繳費。甲乙雙方根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，並在每批加工合同中訂明，以 (幣種)支付。

第十條　結匯方式

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，採取D/P即期結匯或 方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續 天不支付，甲方有權停止交付產品。

第十一條　運輸

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品復出的運輸工具和費用，由乙方負擔。

第十二條　保險

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向 市保險公司投保，所需費用各自承擔。

第十三條　税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

第十四條　違約罰款和損失賠償

(一)乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償;

(二)甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

第十五條　不可抗力

因地震、颱風、水災、火災或戰爭以及其他不能預見並且對其發生和後果不能防止或避免的不可抗力的事故，致使合同一方不能履行時，事故方應儘快將事故情況通知對方，並協商解決辦法，由此造成的損失，雙方均不負違約責任。

第十六條　設備安裝與技術培訓

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

第十七條　仲裁

合同履行期間雙方如發生與本合同有關的爭議，應友好協商解決，協商不能解決時，將爭議事項提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十八條　合同期限

本合同有效期為 年，自中國主管部門批准之日起生效。任何一方如要求提前終止合同或延長合同期限，均應提前 天通知對方，經雙方協商一致，並報請原批准機關批准方能生效。提前終止的還應按合同規定做好財產、債權和債務的處理。

第十九條　其他

本合同一式三份，甲、乙方各執一份，呈報審批機關一份，均具有同等效力。

本合同在執行中，如有未盡事宜，經雙方協商一致，並報請原批准機關認可，可進行修改或補充。

甲方： 公司乙方： 公司

(加蓋公章)(加蓋公章)

代表： (簽字)代表： (簽字)

合同簽訂地點：

合同簽訂時間： 年 月 日

裝配合同 篇9

甲方：

地址： 電話： 電傳：

法定代表人： 職務：

乙方： 國 公司

地址： 電話： 電傳：

法定代表人： 職務： 國籍：

雙方為開展來件裝配業務，本着平等互利原則，通過友好協商，簽定本合同。

第一條 裝配項目

乙方向甲方提供裝配 (產品)____ 套(或件)所需的散件;甲方裝配後將成品交付乙方。

第二條 交付來件與加工成品的數量和時間

乙方將於 年 月至 年 月 日，每月向甲方提供____散件____套，並負責運至____ 港口(或車站)交付甲方;在甲方收到散件後的____個月內(或自 年 月 日至 年 月 日)分批將裝配後的成品負責運至 港口(或車站)交付乙方。

第三條 加工費

甲方為乙方進行裝配的加工費，每件(或套)計 幣 元。

第四條 付款辦法

乙方將不作價的散件運交甲方，加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。

第五條 來廠專家和技術培訓

根據實際需要，乙方有義務向甲方派遣專家併為甲方培訓必要的技術人員，來廠專家和培訓人員的數目、時間、任務、以及費用負擔等，由雙方另行商議。

第六條 運費、保險費

乙方將散件運交甲方的運費、保險費由乙方負責;甲方將成品運交乙方的運費、保險費由甲方負責。成品的運輸保險，由甲方按散件成本加上運費、保險費、加工費之和的 %投保綜合險、戰爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。在裝配期間，由甲方負責投保火險。

第七條 質量檢驗

(1)甲方在收到散件後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收，如發現乙方提供的散件的規格、質量不符合技術標準，或數量不足，由甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。

(2)乙方在收到甲方裝配的成品後，按雙方議定的驗收標準驗貨，如因甲方裝備不當造成質量問題，由乙方向甲方提出檢驗報告，甲方負責返修或賠償。

第八條 不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。對方由此而產生的損失，不得提出賠償要求。

第九條 違約責任

任何一方不履行合同條款，致使對方遭受經濟損失時，必須承擔賠償責任，受損害方並擁有罰款 元的權利。

第十條 仲裁

本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方應本着友好協商解決。如未能解決時，提請中國 仲裁機構進行仲裁。仲裁裁決為終局裁決。仲裁費用由敗拆一方負擔。

第十一條 擔保

為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。

第十二條 轉讓

本合同所載明的權利和義務，非經雙方一致同意，一方不得轉讓給任何第三方。

第十三條 本合同一式兩份，用____文簽署，雙方各持一份，具有同等效力。

甲方：____________ 乙方：____________

代表：____________ 代表：____________

____年____月____日 　 ____年____月____日

裝配合同 篇10

甲方：_________________________乙方：_________________________地址：_________________________地址：_________________________電話___________________________電話___________________________法定代表人：___________________法定代表人：___________________職務：_________________________職務：_________________________國籍：_________________________國籍：_________________________

茲經雙方同意，甲方委託乙方在________________加工___________________，其條款如下：

1.來料加工和來件裝配的商品和數量：

(1)商品名稱________________;

(2)數量共計____________台。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在____或____購買，清單附於本合同內。

3.每種型號的加工費如下：

(1)____________________________(大寫：____________美元);

(2)____________________________(大寫：____________美元);

(3)____________________________(大寫：____________美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________，若有(某地)短少或破損，甲方應負責補充供應。

5.甲方應於成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用於由乙方在_______或________購買零配件、消耗品及原料費用。

6.乙方應在雙方同意的時間內完成_______型標準__________的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。

7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_______%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過______%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。

8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。

9.甲方提供加工______標準_________零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。

10.技術服務：甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____________的要求，協助培訓乙方的技術人員，並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪________美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。

11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理。12.加工後的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。

13.其他條件：

(1)標準____________的商標由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;

(2)若必要時乙方在____或____購買加工標準____的零件及原料，其品質必須符合標準並事先需經甲方核准;

(3)為促進出口業務，乙方應儲備標準____樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。

14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字後各執一份。

甲方：______________________乙方：______________________代表：______________________代表：________

________年_______月_______日________年_______月_______日

裝配合同 篇11

來料加工和來件裝配合同

訂約人：

XX公司（以下簡稱甲方）

yuzhou電子工業有限公司（以下簡稱乙方）

茲經雙方同意，甲方委託乙方在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿加工標準磁羅經，一切所需的零件與原料由甲方提供，其條款如下：

1.來料加工和來件裝配的商品和數量：

（1）商品名稱－－標準磁羅經；

（2）數量－－共計＿＿台；

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在＿＿＿＿＿或＿＿＿＿＿購買，清單附於本合同內；

3.每種型號的加工費如下：

（1）glc－1型標準磁羅經：＿＿＿＿＿＿＿＿＿u.s.d.（大寫：＿＿＿＿＿＿＿＿美元）；

（2）glc－2型標準磁羅經：＿＿＿＿＿＿＿＿＿u.s.d.（大寫＿＿＿＿＿＿＿美元）；

（3）glc－3型標準磁羅經：＿＿＿＿＿＿＿＿＿u.s.d.（大寫：＿＿＿＿＿＿美元）。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至（某地）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，若有短少或破損，甲方應負責補充供應；

5.甲方應於成品交運前1個月，開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在＿＿＿＿＿或＿＿＿＿＿購買零配件、消耗品及原料費用；

6.乙方應在雙方同意的時間內完成glc－1型標準磁羅經的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外；

7.零件及原料的損耗率：

8.若甲方誤運原料及零件，或因大意而將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充；

9.甲方提供加工glc－1型標準磁羅經的零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更；

10.技術服務：

甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到＿＿＿＿＿＿＿的要求，協助培訓乙方的技術人員，並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪＿＿＿＿＿＿＿＿美元，其他一切費用（包括來回旅費）概由甲方負責；

11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理；

12.加工後的標準磁羅經，乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主；

13.其他條件：

（1）標準磁羅經的_____應由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任；

（2）若必要時乙方在＿＿＿＿或＿＿＿＿購買加工標準磁羅經的零件及原料，其品質必須符合標準並事先需經甲方核准；

（3）為促進出口業務，乙方應儲備標準磁羅經樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷；

14.?本合同一式三份，甲方與乙方在簽字後各執一份，另一份呈送＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有關部門備案。

藍天電子工業有限公司XXith電子工業有限公司

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

經理經理

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：來料加工（processing?with?customer’s?material）是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料，按生產圖紙和生產程序進行加工，將合格的產品交外商後，加工方收取加工費用。

來件裝配（assembling?with?customers’parts）是指外商按雙方簽訂的合同提供零配件、元器件，由工廠按要求的規格進行裝配，將合格的產品交外商後收取加工費用。

來料加工和來件裝配的生產線，專用工具，技術指導和培訓工人等由外商負責。合同終止時生產線及專用工具等按合同規定予以處理。

加工裝配方對來料、來件不擁有所有權，只有使用權。若因管理不善，來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當或超越損耗，加工裝配方承擔經濟責任。

來料加工和來件裝配是國際間經濟合作的一種簡便易行，有進有出，進出結合，兩頭在外，中間在內的貿易方式。

裝配合同 篇12

訂約人： (以下簡稱甲方)

(以下簡稱乙方)

茲經雙方同意，甲方委託乙方在 加工標準磁羅經，一切所需的零件與原料由甲方提供，其條款如下：

1.來料加工和來件裝配的商品和數量：

(1)商品名稱--標準磁羅經;

(2)數量--共計 台;

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在 或 購買，清單附於本合同內;

3.每種型號的加工費如下：

(1)GLC-1型標準磁羅經： U.S.D(大寫： 美元);

(2)GLC-2型標準磁羅經： U.S.D(大寫： 美元);

(3)GLC-3型標準磁羅經： U.S.D(大寫： 美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地) ，若有短少或破損，甲方應負責補充供應;

5.甲方應於成品交運前1個月，開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在 或 購買零配件、消耗品及原料費用;

6.乙方應在雙方同意的時間內完成GLC-1型標準磁羅經的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;

7.零件及原料的損耗率：

加工時零件及原料損耗率為 %，其損耗率由甲方供應，如損耗率超過 %，應由乙方補充加工所需之零件和原料;

8.若甲方誤運原料及零件，或因大意而將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充;

9.甲方提供加工GLC-1型標準磁羅經的零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更;

10.技術服務：

甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到 的要求，協助培訓乙方的技術人員，並允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪 美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;

11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理;

12.加工後的標準磁羅經，乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;

13.其他條件：

(1)標準磁羅經的商標應由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;

(2)若必要時乙方在 或 購買加工標準磁羅經的零件及原料，其品質必須符合標準並事先需經甲方核准;

(3)為促進出口業務，乙方應儲備標準磁羅經樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷;

14.　本合同一式三份，甲方與乙方在簽字後各執一份，另一份呈送 有關部門備案。

有限公司　　　　　　　　 有限公司

經理　　　　　　　　　　　　　　　　　　 經理