屋頂花園建築施工協議書(通用19篇)
- 施工合同
- 關注:1.42W次
屋頂花園建築施工協議書 篇1
業主方〔簡稱甲方〕:______________
施工方〔簡稱乙方〕:_________________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》等相 關法律、遵循公平、自願、公正和誠信的原那麼,雙方就本合同私家 屋頂花園工程事項協商全都,訂立本合同。
一.工程概況:
1.工程名稱:____________屋頂花園
2.工程地點:_____________
二.工程內容: 屋頂花園建築〔屋頂防水、陽光房、地面青石板鋪裝、休閒木平台、綠化草坪、植物、給排水、用電及照明〕
三.承包方式: 本工程由乙方按包工包料進展施工總承包。
四.工程造價及結算
1、雙方協商,達成的總承包造價為;小寫:__________ 元〔人民幣〕;大寫:__________元整〔人民幣〕。
2、合同簽定後,甲方先支付________萬元作為預付材料款,然後按工程 進度支付。
3、待屋面防水和陽光房完成後,甲方再支付________萬元工程款。
4、綠化等整體工程完工後,甲方驗收合格三日內支付至合 同總金額的95% ,剩下5%作為質保金,工程完工驗收合格後的一 年為質保期,質保期滿後三日內支付餘下的全部工程款。
五.合同工期:
1.本工程合同工期為60天,從_______年____月_____日開工,按日曆 計算天數。
2.本工程因人力不行抗拒的自然災難或甲方緣由致使施工不能正 常進展同意順延工期。
六.甲方責任:
1、甲方應辦理相關手續,到達進場條件保證乙方順當進場施工,如 因甲方緣由乙方不能順當進場,造成的一切損失由甲方負責並賠償 乙方。
七.乙方責任:
1、乙方應嚴格按施工圖紙及技術要求組織施工,工程質量必需到達施工標準和要求。
2、乙方在施工過程中如出現平安問題,由乙方自行負責。
八、開工驗收:
1.工程具備驗收條件,乙方通知甲方。甲方應在收到通知後三日 內驗收。甲方如無正值理由不驗收或驗收後三日內未提出修改看法,視為開工驗收已被認可合格。
九、其他事項:
1.本合同未盡事宜,雙方協商後簽定補充協議,補充協議 與本合同具有同等法律效力。
2.合同甲乙雙方在合同同期如發生糾紛,可協商解決或向工程所 在地人民法院提起訴訟。
3.本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,簽字蓋章後生效。
甲方〔簽章〕:______________
甲方代表〔簽章〕:____________
_______年____月_____日
乙方〔簽章〕:___________
乙方代表〔簽章〕:____________
_______年____月_____日
屋頂花園建築施工協議書 篇2
發包方:
承包方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有
關法律法規的規定,甲方同意將本項目承包給乙方承包施工管理,為了明確雙方的權利、義務、互惠互利和誠實守信的同等條件下,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程結構:
4、建築面積:約 m2,
二、承包方式與施工內容
1、方式:工程勞務清包、包括施工管理、操作工具,包質量、包安全、文明施工、包工期。
2、施工內容
本工程按設計圖紙,技術文件和圖紙會審,施工組織設計及設計變更和安全文明施工規定等進行施工。該工程從基礎至屋頂屋面所有土建工程,均由乙方進行施工。
三、工期
按建設方、監理方要求的開工日期進場。進場日期 年月日。
四.質量要求
1、按設計圖紙,技術交底,設計變更,規範規程要求施工,達到驗收合格標準。
2、乙方必須保質保量完成工程。
3、乙方在施工操作中,必須服從甲方現場施工員和管理人員的指揮,服從建設單位、監理單位的指導、檢查、監督和意見,維護甲方聲譽。
五、承包價格
本工程承包單價均按實際建築面積 元/㎡計算面積大包乾。
六、安全和責任
1、乙方在施工過程中必須遵守安全操作規程,加強安全生產管理職工安全教育。並對所承包的施工區域、施工地段的所屬相關配套完成的每道工序,進行監督和檢查驗收,確保安全合格和無施工隱患後,方能進入本項工作的施工。如達不到施工安全要求,責令所屬班組進行整改。直至整改合格,方能作業。
2、乙方必須做到在施工操作前,堅持每天先交底,檢查並確保無安全隱患,操作過程中確保安全生產。杜絕安全事故的發生。
4、乙方施工人員如果在工地上打架鬥毆,所發生的一切經濟費用歸乙方承擔,並每發生一次罰款1000元,由乙方承擔,在進度工程款內扣除。
七、甲方職責
1、依照設計圖紙等技術資料向乙方進行技術交底,併為乙方班組提供技術指導、諮詢、監督、隨時對工程技術、質量安全生產等各個環節進行檢查監督,提供完整的藍圖三套。甲方負責三通,即水通、電通、路通。甲方提供龍門架及操作工人(工資由甲方支付)。
2、甲方在安全生產方面,嚴格按“安全管理目標操作實事細則”對乙方進行管理,對違章作業者進行處罰。
3、甲方在文明施工方面,按企業規章制度及各項管理規則,對乙方的違章進行處罰。
4、甲方督促乙方人員遵守國家法律、法規、重視精神文明建設,制止刑事犯罪,乙方若有違法行為,甲方將配合公安部門予以嚴罰,直至追究刑事責任。
5、因甲方責任給乙方造成損失,損失由甲方承擔。
八、乙方職責
1、乙方必須嚴格設計圖紙和技術交底以及甲方編制的施工組織設計及施工規範進行施工,確保工程質量。
2、乙方應履行節約,合理使用材料,愛護工地設施,不得隨意浪費各種材料,不得浪費水源和電源,材料浪費按雙倍材料價罰款,罰款單交財務在支付分段工程進度款中扣除。
3、乙方嚴格遵守甲方制定的各項規章制度若有違反將承擔相應處罰。
4、乙方應對從業人員嚴格審查,必須杜絕有犯罪行為的人員進入工地,以確保項目正常施工,對乙方從業人員偷竊,甲方一經發現,乙方則承擔盜竊的罰款,另交公安機關處理。
5、乙方民工非法用電所造成的一切損失費用及後果全由乙方負責。
九、付款方式
按進度支付,正負零以上支付,一層樓面結束支付 ,二層樓面結束付,工程竣工支付 ,驗收合格全部付清。
十.其它
未盡事宜雙方協商解決,本合同一式份,雙方各執簽字後生效,具備同等法律效力,勞務承包款付清後勞務合同自動終止。
甲方:
身份證號碼:
年月日
乙方:
身份證號碼:
年月日
屋頂花園建築施工協議書 篇3
甲方:________________________
乙方:________________________
根據《中華人民共和國合同法》《國家建築施工規範》及相關條例,本着互惠互利的原則,經甲、乙雙方協商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:____________________________________;
2、工程地點:____________________________________;
3、建築結構:____________________________________;
4、承包內容及施工範圍:土建水電工程按建築施工圖,結構施工圖水電施工圖及設計説明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定____________萬元。
二、付款方式與結算
1、本合同範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價,下浮______%後結算給乙方。
2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發佈的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的,雙方按市場價友好協商確定,按實際發生的工程量計價結算。
三、工期
1、本工程有效工期為______天。
2、開工時間:___________年_________月________日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間:(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求
1、質量要求按國家建設質量標準規範,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人,質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規定要求複檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎土方開挖墊資到__________地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的_____%給乙方。以後,每完成一層,結付一次進度款,以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權終止合同,一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格後,乙方資料合格後及結算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成,如有爭議,可共同委託相關造價事務所審核。結算經甲方審核批准後,除留質保金_____%外,三個月內一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開户單位:
開户銀行:__________銀行:__________的帳户上。
六、工程竣工驗收及交付
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節整改、衞生清理、安全保衞、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師複檢,簽字確認複檢合格後,方可進行工程交付,否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行佔用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,並保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衞生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的座標控制點,並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好,周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工,甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時,有權要求乙方停工整改,並進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定,經甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產,文明施工,如因乙方原因出現一切安全事故,全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協議條款雙方共同遵守,甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執行,同時具有法律效力。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
屋頂花園建築施工協議書 篇4
建築施工物資租賃合同(示範文本)
--------------------------------------------------------------------------------
頒佈日期:20__-10-10
執行日期:20__-10-10
合同編號:_________
出租人:______ 簽訂地點:_________
承租人:______ 簽訂時間:__年__月__日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條、租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件):__________________________________________________________________第二條、租賃物資的用途及使用方法:______________________________________________第三條、租賃期限:自____年____月____日至___年____月____日,共計____天。承租人因工程需要延長租期,應在合同屆滿前____日內,重新簽訂合同。
第四條、租金、租金支付方式和期限收取租金的標準:_______________________租金的支付方式和期限:_____________________________________________________第五條、押金(保證金)
經雙方協商,出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資後,押金退還承租人。
第六條、租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:_________________________________________________________________________。
第七條、租賃物資的保管與維修一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由____人承擔。
第八條、出租人變更一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條、租賃期滿租賃物資的返還時間為:__________。
第十條、本合同解除的條件:__________________________________________________________________________________。
第十一條、違約責任一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金___%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金___%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金___%的違約金。
4.其他違約行為:______________________________________________________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金___%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金___%的違約金。
4.其他違約行為:______________________________________________________。
第十二條、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條、其他約定事項:___________________________________________________________________________________。
第十四條、本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條、本合同一式____份,合同雙方各執____份。本合同附件____份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
------------------------------------
| 出租人 | 承租人 |鑑(公)證意見: |
|出租人(章): |承租人(章): | |
|住所: |住所: | |
|法定代表人(簽名): |法定代表人(簽名): | |
|委託代理人(簽名): |委託代理人(簽名): | |
|電話: |電話: | |
|傳真: |傳真: | |
|開户銀行: |開户銀行: |鑑(公)證機關(章)|
|賬號: |賬號: |經辦人: |
|郵政編碼: |郵政編碼: | 年 月 日 |
------------------------------------
屋頂花園建築施工協議書 篇5
甲方:________________________
乙方:________________________
根據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本項目協商一致,訂立協議並共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:________________________
2、工程地點:________________________
二、工程範圍及內容
工程量:________________________
承包形式:________________________
三、工期
1、開工日期:________________________
2、竣工日期:________________________
3、合同總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可後,工期可相應順延。
四、質量標準採用下列
1、工程質量達到省優至魯班獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為:
五、合同價款
本合同工程價款結算採用下列 種方式:
1、採用一次性包死總價的固定價格方式,總價為 ,如今後涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。若變更增加工程量在____%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過____%的,雙方應另行簽訂補充協議。
2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行:
(1) 工程預算價: (工程結束後按實結算)
工程單價: (含外運等其他一切費用)
(2)按實際發生的工程量,結合江蘇省有關工程定額標準計算,由乙方報決算價,經監理及甲方審核後,由會計事務所或 進行審計確認。
(3)所有工程量必須在每月 日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(4)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更籤證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,並在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人複核簽字,並由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批後方可生效,否則甲方有權不予認可。
(5)變更工程量在總承包價____%以內,無需追加合同,超過____%,須另訂合同。
(6)取費標準及説明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(7)工程量核算確認方式説明: 完成合格工作量上報甲方審核報批,並編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認後方可。
(8)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式
1、本工程預算款為:
扣回工程預付款的方式為:
2、工程款按 方式支付,具體為:
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表,經監理、甲方審核確認後,支付合格已完工工程款的____%;
(3)________________________
(4)________________________
(5)總工程款的____%作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形, 後支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應
________________________________。
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,並按現行國家驗收規範執行。質量保證期____年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低於 小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規範進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閲,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後 小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工後,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工後 天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料,並應一式 份。
8、其他約定:按圖紙説明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批准,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批准的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場,並撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量的____%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理 :現場代表(乙方)
監理: 現場代表(甲方)
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,並處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權採取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兑現,應與乙方協商,並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責
十二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及採取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切後果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修, 日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
十三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的 承擔違約金,或每天按________元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
十四、附則
1、本協議經雙方簽章 後生效。
2、本協議於____________年________月_______日在 簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):_________________甲方(簽章):_________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
屋頂花園建築施工協議書 篇6
甲方:_____________________(以下簡稱甲方)
乙方:_____________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本項目協商一致,訂立協議並共同遵照執行。
第一條:工程名稱:
第三條:工程範圍:見附件.
第四條:工程總價:
人民幣 (此項為投標價,支付以實際工程量為依據,此為税後價),乙方包工包料。
第五條:
5.1竣工日期:(竣工報告為準) 交付日
5.2合同總工期: 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。
第六條:本工程質量標準
按設計文件及相關規範規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。
第七條:代表
甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表,有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件,此項人員的授權委託書作為本合同的一部分。如發生變更,甲方應當自變更後即日書面通知乙方,因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條:工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育,在施工過程中,必須保證安全,清除隱患,杜絕一切事故的發生。
8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工,做到工完場清,垃圾歸堆並運送指定地點。
8.3 乙方進入施工現場後,不得打架鬥毆、酗灑鬧事。情節嚴重移交司法部門處理。
第九條:設備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時用房,以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。
9.2 本工程使用的材料:見附件。
9.3 乙方堆置器材設備之場所,應在甲方許可之範圍內,不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工,應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供,甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。
第十條:工程保險
10.1乙方應對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則,如果涉及乙方應當享有保險單內利益,甲方應當將乙方享有的利益註明或特別載列於保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外,工期延長,應由甲方支付續保費用。
第十一條:變更設計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程:
11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益,由乙方可以書面提前10天通知甲方,變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用,乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。 11.5減少之工程,甲方除承擔乙方已購材料之損失外,還應支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條:工程延期
12.1須延長完工日期時,乙方可於原因發生後3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方,但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間,甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條:驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時,甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。
13.2本工程進度於符合完工或階段性驗收標準時,乙方應以書面報請完工驗收。經監理工程師認可後,由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日,將驗收日期以書面通知甲方,如甲方不能按時參加,須提前2日書面通知乙方,因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。 13.4甲方在收到乙方通知後3天內未進行驗收、也未提出延期的,乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可,通知的驗收日期即視為驗收合格之日,作為支付合同價款的依據。
13.5本工程竣工並經甲方驗收合格後,乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。
第十四條:違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者,另一方可終止或解除本合約,一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日,除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。
14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞,或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時,或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件,一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的,甲方應賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金,並支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限於施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應於通知停工之十日內主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等,每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條:糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發生爭議,雙方應平等協商,協商不成,由 人民法院管轄。
第十六條:其它
16.1合約時效:本合同經雙方蓋章後生效,自付清尾款後終止。
16.2合同份數:本合同一式四份,甲乙雙方各執貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址,如果變更應及時通知,否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方:
乙方:
屋頂花園建築施工協議書 篇7
甲方
乙方
簽訂時期 年 月 日
甲方 法定代表人
企業地址
施工地址
工商註冊機關
乙方 居民身份證號
出生日期 年 月 日
家庭住址
郵政編碼
户口所在地 省(市) 區(縣) 鄉鎮 村
根據《中華人民共和國
勞動
法》和有關規定,甲乙雙方經平等協商一致,自願簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)
( )1、有固定期限勞動合同
本合同於 年 月 日生效,於 年 月
日終止。
其中試用期至 年 月 日止。
( )2、以完成一定工作為期限的合同。
本合同生效日期為 年 月 日;以乙方完成
工作任務為合同終止時間。
( )3、無固定期限勞動合同
本合同於 年 月 日生效,於法定或約定的解除(終止)合同的條件出現時止。
其中試用期至 年 月 日止。
二、工作內容和工作時間
第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱)工程 中擔任 崗位(工種)工作。乙方的崗位(工種)上崗證號碼為 。
第三條 甲方安排乙方執行下列第 種工作時間制度。
( )1、執行定時工作制(乙方每日工作8小時,每週工作40小時)。
( ) 2、執行綜合計算工時工作制(乙方每月工作不超167.4小時)。
( ) 3、執行不定時工作制(在保證完成甲方工作任務情況下,乙方自行安排工作和休息時間)。
第四條 實行計時工資制的,甲方安排乙方加班,應符合律、法規的規定。甲方安排乙方在日法定標準工作時間以外延長工作時間的,應支付不低於工資的150%的工資報酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排補休的,應支付不低於工資20__的工資報酬。甲方安排乙方在法定節日工作的,應支付不低於工資300%的工資報酬。
三、勞動保護和勞動條件
第五條 甲方應當在乙方進入施工現場當天對乙方進行入場三級安全教育,並組織對乙方學習成果的書面考試,考試結果甲方應保存在施工現場備查,考試不合格的不得在現場施工。
甲方應當對從事電氣焊、土建、水電設備安裝等特殊工種的乙方進行崗前培訓,乙方取得相應的操作證書方可上崗。
屋頂花園建築施工協議書 篇8
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商達成如下協議:
一、在施工過程中所有的水電路三通,由甲方負責
二、在施工中安全質量第一,現場工傷事故由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
三、在施工中如:砌牆要正,不能誤差太大,灰份要勻,磚縫要一條線,井樁、地樑、防震柱、上圈樑,殼子板要正、平、不能偏,扎鋼筋混凝土比例必須按要求,粉牆要平、瓷磚要粘土正,上下左右要均勻,地磚必須要平、正、不能有斜塊,頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。
四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作,或偷工減料現象者,第一以説服,第二再説服,要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。
五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵,先由村委會調協,如果調協不成則在鄉一級調協。
六、在付款方面,第一次減5%,第二次減5%,這10%在交付鑰匙時一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,籤合同簽字之日起生效。
九、工程完工時自動結束。
十、工期為:3月9日動工,5月10完工,甲乙雙方合作愉快。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋頂花園建築施工協議書 篇9
委託方:_______________________________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:_______________________________________________(以下簡稱乙方)
經友好協商,本着相互尊重原則,甲方委託乙方進行建築施工,為明確雙方責任,確保完成任務,共同信守合約,經雙方協商一致,特簽定如下協議,以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求:
(一)工程項目名稱:_____________
(二)承攬施工內容: ____________________________________________
(三)施工地點:__________________________
(四)樓層高度:一層_______米,二層_______米,三層_______米,四層_______米,五層_______米
(五)預算總造價:_______________
(六)技術資料及圖紙提供方法:_________________
二、施工時間:
本合同內容從____年____月____日起執行,到樓層蓋頂施工完成後結束。
三、付款方式
四、施工、拆除與設計變更:
1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。
2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
3.施工過程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。
4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更後的圖紙交付乙方,如因變更圖紙交付滯後產生的返工、料損等費用,應由甲方承擔。
五、工程交驗與保修:
1.乙方在工程結束後通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收,甲方使用的,則乙方做驗收合格通過。
2.驗收時,如發現甲方責任而造成的質量問題,提出返工或補修意見時,乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題,則由乙方免費處理。
六、工程負責人:
甲方委派 為駐現場負責人,並與乙方委派 的為現場負責人,共同履行本合同的各項規定。
七、特別説明:
該項目現場如需要用電源應安排在安全距離範圍內,並做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。
八、其他條款:
1.委託方在審定承辦涉及內容時,請仔細審核項目中的每一細節內容,審定後簽字或認可説明,經確認後發生差錯,由委託方承擔所有責任及全部內容。
2.合同簽定後,如有單方面違約,全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求,應雙方共同協商一致後。另行簽約補充合同。
九、爭議解決:
本合同執行中,如發生爭議,雙方應盡力協商解決,如協商不成,任何一方都可向有管轄權的仲裁機構,進行仲裁或向法院提起申訴。
1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋頂花園建築施工協議書 篇10
建築施工物資租賃合同書
出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:年月日
根據《經濟民法典》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取:
第四條押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金後,押金餘額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,並負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
(或委託代理人)(或委託代理人)
電話:電話:
電掛:電掛:
郵政編碼:郵政編碼:
開户行:開户行:
帳號:帳號:
屋頂花園建築施工協議書 篇11
建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。
擬建建設工程施工合同中注意事項有哪些呢?
中國建築網通過整理建設工程施工合同中基本的注意事項包括以下幾點:
(1)審查發包人與承包人履約情況
(2)履約管理之工期
(3)工程簽證與索賠
(4)項目章和公章的風險
(5)業主拖欠工程款時,建設工程價款的優先權問題
其中擬建工程建設工程施工合同中履約管理之工期基本內容:
(一)工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
①承包人有證據證明實際開工日期的,則應認定該日期為實際開工日期。承包人的證據可以是建築單位發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
②承包人雖無證據證明實際開工日期,但有開工報告,則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;
③若承包人無任何證據證明實際開工日期,亦無開工報告,則應以合同約定的開工日期為準。
2、竣工日期的認定
《人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規定認定方法:
①雙方確認的日期為竣工日期;
②建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間,不是竣工驗收備案日期,因為竣工驗收備案是由建設單位來報送);
③承包人提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
④未經過竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
①如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作為開工日期;
②但如未取得且已經施工,則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關係。
3、設計變更
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
5、增加工程量
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
6、質量鑑定
《人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑑定合格的,鑑定期間為順延工期期間。
①鑑定合格,順延工期;
②鑑定不合格,視情況而定。
7、建設單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批准,致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業發出檢查通知,建設單位未及時檢查等。
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此為由順延工期。
8、一週內,非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發生不可抗力事件
無法預見、不可避免並不能克服,一旦發生,要積極採取措施,阻止和預防擴大損失,要及時按照合同約定的程序和時限報告。
屋頂花園建築施工協議書 篇12
第一部分協議書
發包方(全稱)_____________________________
承包方(全稱)_____________________________
承包方資質等級_____________________________
承包方安全生產許可證號_______________JZ安許可證字________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本園林綠化建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱______________________________________________
工程地點______________________________________________
工程內容______________________________________________
工程立項批准文號______________________________________
資金來源______________________________________________
二、工程承包範圍
承包範圍______________________________________________
三、合同工期
開工日期______________________________________________
竣工日期______________________________________________
合同工期總日曆天數__________________________________天
四、質量標準
工程質量標準__________________________________________
五、合同價款
金額(人民幣):小寫__________元,大寫_____________元。
六、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的含義相同。
七、承包方向發包方承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包方向承包方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效
合同訂立時間__________年__________月__________日
合同訂立地點____________________________________
本合同雙方約定___________________________後生效。
發包方:________________(公章)承包方:_________________(公章)
住所:_______________________住所:_________________________
法定代表人:_______________________法定代表人:_________________________
委託代理人:_______________________委託代理人:_________________________
電話:_______________________電話:_________________________
傳真:_______________________傳真:_________________________
開户銀行:______________________開户銀行:________________________
帳號:_______________________帳號:_________________________
郵政編碼:______________________郵政編碼:________________________
屋頂花園建築施工協議書 篇13
發包方:
承包方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建築工程施工事項協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
二、工期
1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期:本工程定於 20xx 年 9 月 5 日開工。
竣工日期:本工程定於 20xx 年 9 月 25 日竣工。
合同工期總日曆天數 20 天。
2、工期獎罰:本工程以發包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款 元。
3、有下列情況之一,並經發包方簽證,工期可以順延。
(1)因發包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
三、工程質量及驗收
1、質量標準 。
2、承包方應按照施工圖及説明、國家有關施工規範、驗收規範和經發包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質量事故、返工,其經濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理,及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定,向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質量達不到約定標準,發包方罰承包方總造價的 。
四、過程結算、工程款支付
1、結算方式:
(1)承包方式:包工包料
(2)計價方法: 按固定價格計價
(3)合同價款(大寫):壹拾萬元整
(4)結算方法: 分期撥款
2、工程款支付:自合同簽訂之日起,2日內甲方撥付工程款的 % 即: 整,餘款竣工驗收完成後 3 日內付清。
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行採購,經發包人認可後使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發包方責任
1、負責辦理有關建設手續。 無約定
2、審查承包方編制的施工方案,各種技術資料和工程預決算。 無約定
3、提供施工圖紙 套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發包人指派 同志為工地代表。 無約定
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受發包方代表的指揮、檢查和監督。
3、本合同生效後 日內編制出施工方案,報發包方審核,並按施工方案組織施工。 無約定
4、做好施工原始記錄,按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,彙集施工技術資料,提供給發包人2套。 無約定
5、承包方指派 王躍民 同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發生人身和設備事故,一切費用和善後問題的處理,均由承包方負責,並承擔因此給發包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字,蓋章後生效。
2、合同份數:
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本 無 份(發包方執 ,承包方執 )。
十、補充條款
發包方(簽字蓋章):
承包方(簽字蓋章):
合同訂立日期: 年 月 日
屋頂花園建築施工協議書 篇14
委託方:_______________________________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:_______________________________________________(以下簡稱乙方)
經友好協商,本着相互尊重原則,甲方委託乙方進行建築施工,為明確雙方責任,確保完成任務,共同信守合約,經雙方協商一致,特簽定如下協議,以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求:
(一)工程項目名稱:______________________________________________
(二)承攬施工內容: ____________________________________________
(三)施工地點:_____________________________________________________
(四)樓層高度:一層_______米,二層_______米,三層_______米,四層_______米,五層_______米
(五)預算總造價:__________________________________________________
(六)技術資料及圖紙提供方法:_______________________________________
二、施工時間:
本合同內容從____年____月____日起執行,到樓層蓋頂施工完成後結束。
三、付款方式:
四、施工、拆除與設計變更:
1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。
2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
3.施工過程中,如因甲方的原因造成的停工,停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。
4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更後的圖紙交付乙方,如因變更圖紙交付滯後產生的返工、料損等費用,應由甲方承擔。
五、工程交驗與保修:
1.乙方在工程結束後通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收,甲方使用的,則乙方做驗收合格通過。
2.驗收時,如發現甲方責任而造成的質量問題,提出返工或補修意見時,乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題,則由乙方免費處理。
六、工程負責人:
甲方委派 為駐現場負責人,並與乙方委派 的為現場負責人,共同履行本合同的各項規定。
七、特別説明:
該項目現場如需要用電源應安排在安全距離範圍內,並做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。
八、其他條款:
1.委託方在審定承辦涉及內容時,請仔細審核項目中的每一細節內容,審定後簽字或認可説明,經確認後發生差錯,由委託方承擔所有責任及全部內容。
2.合同簽定後,如有單方面違約,全部責任將由違約方承擔。任何一方
九、爭議解決:
本合同執行中,如發生爭議,雙方應盡力協商解決,如協商不成,任何一方都可向有管轄權的仲裁機構,進行仲裁或向法院提起申訴。
1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
聯繫電話: 聯繫電話:
業務代表: 業務代表:
簽訂日期: 年 月 日
屋頂花園建築施工協議書 篇15
發包方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
委託代理人:
承包方:(以下簡稱乙方)
依據有關法律、法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則,雙方就建築工程項目施工協商一致,訂立合同如下:
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程內容:木工、瓦工、力工、鋼筋工、架子工。
二、工程約定:
1、工程面積以圖紙面積為準支付成包費,完工後按房產實測面積為準進行結算。
2、工程質量:乙方嚴格安裝設計圖紙和建築施工標準進行施工。
3、工程日期:開工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日
4、工程安全:乙方必須嚴格按照操作規程施工,施工人員必須持證上崗並參加保險,接受甲方監理有關部門的檢查,發現問題立即整改。
5、工程進度:甲乙雙方嚴格執行施工組織設計,制定形象進度表上牆公示。
三、承包範圍及承包形式:
1、承包範圍:本工程承包範圍按施工設計的主體工程(木工、力工、瓦工、鋼筋工、架子工)如有建築圖紙變更,甲方按實際發生的人工費付給乙方。
2、承包形式:甲方以主體封頂支付給乙方承包費,工程完工後全部結清。
四、承包價格及付款方式:
1、承包價格:
2、付款方式:第一部份工程款,按以下工程進度進行支付。
1、基礎完成時,應付: ○
2、主體一層頂板完成時應付: ○
3、三層頂板完成時應付: ○
4、五層頂板完成時應付: ○
5、封頂時應全部結清工程款: ○
3、甲方應按工程進度撥付工程款,如到期後,甲方未及時撥付,乙方給予甲方三天寬限時間,如超期不付,對乙方造成的一切損失及費用,由甲方全部承擔。
4、乙方不負責任何税費,(包括:住房、水費、電費、燒柴、保險等),以上所有費用均由甲方負責。
五、甲乙雙方權力和義務
1、開工之前,由甲方負責完成施工現場“三通一平”及前期報建。
2、乙方應按照合同圖紙及設計説明和有關建設工程技術要求,施工操作規程規範、標準施工,乙方不準擅自變更設計圖紙施工。
3、乙方應服從甲方的統一領導,遵守甲方對整個工程項目的要求和管理。
4、乙方按圖紙施工,圖紙外的工程量產生的費用,由甲方負責,按實際工程量支付給乙方施工費。
5、造成本合同違約,由違約一方承擔一切責任,本合同自簽字之日起生效,合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
6、補充條款:在施工過程中,出現工程質量問題,由甲乙雙方共同商議及時解決,完工後出現任何質量問題乙方不負責任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
屋頂花園建築施工協議書 篇16
甲方(户主):
乙方(承包人):
甲方私人居住樓委託給乙方承包施工,經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包價:
按每平方米元計算,本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法:
工程開工甲方預付元,結構結束(屋面蓋好)預付元,餘款年春節前結清。
四、工期:
開工日期為農曆____月____日(____月____日)開工,施工日曆天天即________年____月____日竣工。
五、質量:
乙方施工中應注重質量,施工存在質量問題甲方提出後乙方應立即整改,如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理:
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全,如疏於管理髮生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務:
甲方:
①應保證建築材料及時到場不影響乙方使用。
乙方:
①負責建築施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
②建築材料進場時間乙方應提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。
③承包範圍:按圖紙及施工説明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
本合同一式叁份,雙方簽字後生效,工程款結清後失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
屋頂花園建築施工協議書 篇17
上訴人:_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如為單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人:_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如為單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因________________(寫明案由,即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決,現提出上訴,上訴請求及理由如下:_________________
請求事項:_________________
_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由:_________________
_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據,應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
________________人民法院
上訴人:_____________(簽名或蓋章)
________________年________________月________________日
附:_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。
屋頂花園建築施工協議書 篇18
合同編號:_____________
工程名稱:________________
發包方:(甲方)__________
承包方:(乙方)__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示範文本》(GF-91-0201),就本項工程建設有關事項,經雙方協商達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:________________________________
工程地點:________________________________
工程內容:見“工程項目一覽表”(附後)。
承包範圍:________________________________
承包方式:________________________________
1.2 工程性質(指基建、技改、合資等):________
批准文號(有權機關批准工程立項的文號):__________
1.3 定額工期總天數:________天。
1.4 開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期,以單位工程為準;羣體工程以第一個開工的工程為準):本合同工程定於____年____月____日開工。
竣工日期(以單位工程為準;羣體工程以最後竣工的工程為準):本合同工程定於____年____月____日竣工。
1.5 質量等級:__________________________________。
1.6 合同價款:本合同工程承包造價為________元。
金額大寫:__________________________________。
第二條 合同文件及解釋順序。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.協議條款;
2.合同條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;
5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;
6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程,甲方提供的工程量清單;
7.標準、規範和其它有關技術資料、技術要求;
8.國家和本市關於施工合同管理的規定。
當合同文件出現含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的,按第三十條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字,標準和適用法律
3.1 合同語言:本合同文件使用漢語。
3.2 適用法律法規:國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規範性文件均對本合同有約束力。
3.3 適用標準、規範:按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。
第四條 圖紙
4.1 甲方提供圖紙日期:________________________
4.2 甲方提供圖紙套數:________________________
4.3 甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔:______
4.4 工程竣工圖:按照國家和本市有關規定,雙方另行簽訂繪製工程竣工圖的協議。
第五條 甲方駐工地代表
5.1 甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件):__________________________
5.2 社會總監理工程師姓名(如甲方委託監理公司監理時,總監理工程師的職責應在監理合同中明確,並將副本一份交乙方):_______
第六條 乙方駐工地代表(項目經理)
乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件):____________
第七條 甲方工作。甲方按本協議約定的時間和要求,一次或分段完成以下工作:
7.1 施工現場達到具備施工條件和完成的時間:
7.2 將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求:______________並保證施工期間的需要。
7.3 施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點:________________滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
7.4 工程地質和地下管網線路資料的提供時間:______________________
7.5 辦理證件、批件的名稱和完成時間:____________________________
7.6 水準點與座標控制點位置提供和交驗要求:______________________
7.7 會審圖紙和設計交底的時間:__________________________________
7.8 協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用:________
甲方不按合同約定完成上述工作時,應按本協議條款第三十二條執行。
第八條 乙方工作。乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作:
8.1 提供計劃、報表的名稱及完成時間:____________________________
8.2 對施工安全保衞工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衞等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發生的費用。
8.3 向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔:______________________
8.4 對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理規定,經甲方同意後辦理有關手續,甲方承擔由此發生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。
8.5 已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:______________________
8.6 施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔:______________
8.7 施工現場整潔衞生的要求。保證施工現場清潔符合有關規定,承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
乙方不按合同約定完成上述工作時,造成工期延誤,應承擔由此造成的經濟損失,工期不予順延。
第九條 進度計劃
9.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:________
9.2 甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間:______________
第十條 延期開工
乙方不能按時開工,應在協議條款約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答覆乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答覆,可視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,竣工日期不予順延。
甲方徵得乙方同意以書面形式通知乙方後可推遲開工日期,承擔乙方因此造成的經濟支出,相應順延工期。
第十一條 暫停施工
甲方代表在確有必要時,可書面要求乙方暫停施工,並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見後向其提出書面復工要求,甲方代表批准後繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求後48小時內未予答覆,乙方可自行復工。停工責任在甲方,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答覆,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部解除合同,由甲方承擔違約責任。
第十二條 工期延誤
12.1 對以下造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
1.工程量變化和設計變更;
2.一週內,非乙方原因停水、停電(地區限電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;
3.不可抗力;
4.甲方代表同意工期相應順延的其它情況。
乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告後5天內予以確認答覆,逾期不予答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。
12.2 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,應交付的違約金額和計算方法:___________________。
12.3 因乙方原因延誤工期,工程不能按合同工期竣工時,甲方可認為乙方已部分或全部解除合同,由乙方承擔違約責任,並按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第十三條 工期提前
工期如需提前,雙方約定如下:
13.1 按本協議條款1.4約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為________天,比本協議條款1.3定額工期提前________天、提前________%。
13.2 乙方採取的趕工措施及因此增加的經濟支出:__________________。
13.3 甲方應提供的條件:________________________________________。
13.4 乙方每提前竣工一天,甲方應支付乙方的獎勵金額和計算方法:____________。
第十四條 質量檢查和返工
檢查和返工。乙方應認真按照標準、規範和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件,並按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格後,又發現由乙方原因引起的質量問題,仍由乙方承擔責任和發生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條 工程質量
15.1 約定的工程質量等級(優良、合格)____。實行按質論價和獎罰對等,由此增減的費用支付:_____________。
15.2 違約責任:
達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。
因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。
因甲方原因達不到約定條件,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。
15.3 雙方對工程質量有爭議時,按第30條約定的辦法解決。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收
16.1 工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格後在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字後,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改後重新驗收。
工程質量符合規範要求,驗收24小時後,甲方代表不在驗收記錄簽字,可視為甲方代表已經批准,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
16.2 雙方約定的中間驗收部位為:________________________________
第十七條 試車(應按承包範圍確定)
17.1 設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,乙方組織試車,並在試車48小時前通知甲方代表,通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過,甲方代表在試車記錄上簽字。
17.2 設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時),甲方組織試車,並在試車48小時前通知乙方,通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過,雙方在試車記錄上簽字。
17.3 雙方責任:
由於設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求,甲方負責修改設計,乙方按修改後設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出,工期相應順延。
由於設備製造原因試車達不到驗收要求,設備由甲方採購時,應按本協議條款第23條執行。設備由乙方採購時,應按本協議條款第24條執行。
由於乙方施工原因試車達不到驗收要求,甲方代表在試車後24小時內提出修改意見。乙方修改後重新試車,承擔修改和重新試車的費用,工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的,均由甲方承擔。
甲方代表未在規定時間提出修理意見,或試車合格不在試車記錄上簽字,試車結束24小時後,記錄自行生效,乙方可繼續施工或辦理竣工手續。
第十八條 驗收和重新檢驗
甲方代表不能按時參加驗收或試車,須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求,不參加驗收或試車,乙方可自行組織驗收或試車,甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,並在檢驗後重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發生的經濟支出,賠償乙方損失,並相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的費用,工期也予順延。
第十九條 合同價款的調整。發生下列情況之一時,工程承包造價可做調整:________________
第二十條 預付工程款
預付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例,按國家和本市有關主管部門現行規定執行。
20.1 在合同簽訂後,甲方預付工程款的時間,比例及甲方按建築(安裝)工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下:__________________。
20.2 甲方不按時預付工程款,乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知,甲方收到通知後仍不能按要求預付,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息並承擔違約責任。
第二十一條 工程量的核實確認
21.1 乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求:__________________________
21.2 甲方核實已完工程量報告的時間和要求:____________________________________
第二十二條 工程款(進度款)支付
22.1 工程款(進度款)支付的時間和方式:_________________________
22.2 凡屬本協議條款第19條發生的合同價款調整內容,導致合同價款增減時,其工程款(進度款)同期調整後支付。
22.3 甲方違約責任:
甲方不按時支付工程款(進度款),乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知,甲方收到乙方通知後仍不能按要求付款,經乙方同意並簽訂協議,甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字後第11天起計算應付工程款(進度款)的利息。
甲方收到乙方通知後無支付能力,導致施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部解除合同,由甲方承擔違約責任,並按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。
第二十三條 甲方供應材料設備
23.1 按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附後)。
甲方按供應材料設備一覽表,向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。
23.2 違約責任:
甲方供應材料設備,乙方派人蔘加驗收後妥善保管,甲方支付相應保管費用。發生損壞丟失,由乙方負責賠償。
甲方不按規定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞丟失由甲方負責。
甲方供應的材料、設備發生與一覽表不符時,雙方約定如下:
1.材料設備單價與一覽表不符:____________________
2.材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符:______________
3.供應材料與一覽表規格型號不符:________________
4.到貨地點與一覽表不符:________________________
5.供應數量與一覽表不符:________________________
6.供應時間早於一覽表約定的日期:________________
因以上原因或遲於一覽表約定供應時間,由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤,相應順延工期,甲方賠償由此造成的乙方損失。
經乙方檢驗通過之後發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車後)情況,甲方仍應承擔重新採購及拆除和重建的經濟支出,並相應順延工期。
第二十四條 乙方採購材料設備
24.1 乙方按照設計和規範要求採購工程需要的材料設備,並提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。
24.2 違約責任:
對乙方採購材料設備與設計和規範要求不符的產品,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場,重新採購符合要求的產品,承擔由此發生的費用,工期不予順延。
甲方不能按時到場驗收,驗收後發現材料設備(設備經試車後)不符合規範和設計要求,仍由乙方修復或拆除及重新採購,並承擔發生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
24.3 乙方需使用代用材料時,須經甲方代表批准方可使用,由此增減的費用雙方議定。
第二十五條 設計變更
施工中甲方對原設計進行變更,經批准後,應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知,乙方按通知進行變更,否則,乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方和有關單位批准後方可實施。乙方未經批准不得擅自變更設計,否則,因變更導致的經濟損失,由乙方承擔,工期不予順延。
第二十六條 確定變更價款
根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更、並按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款:
26.1 乙方收到變更通知後5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。
26.2 甲方收到變更價款報告之日起5天內(重大變更10天內)予以籤認,無正當理由不籤認時自變更價款報告送達之日起10天自行生效,由此延誤的工期相應順延。
26.3 雙方對變更價款不能達成一致意見時,按第30條約定的辦法解決。
第二十七條 竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家和本市工程竣工有關規定,向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條約定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告後,在協議條款約定時間內組織有關部門驗收(羣體工程以單位工程為準),並在驗收後5天內給予批准或提出修改意見。乙方按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後10天內無正當理由不組織驗收,或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批准。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改後才能達到竣工要求的,應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。
甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。
因特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協議,明確各方責任。
甲、乙雙方辦理工程竣工驗收手續後,甲方於5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定,取得《建設工程質量合格證書》。經核定工程質量不合格時,應予返修重新進行核定,竣工日期相應順延。
第二十八條 竣工結算
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續後,應按照施工合同簽訂的承包方式,及約定的工程價款變更方式,由雙方進行工程竣工結算(羣體工程以單位工程為準)。
28.1 乙方在竣工工程驗收後15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。
28.2 甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見並予以籤認,取得《建設工程質量合格證書》後撥付工程尾款。
28.3 乙方收到工程結算尾款後15天內將竣工工程交付甲方。
28.4 由於甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。
甲方無正當理由收到竣工結算報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息,並承擔違約責任。
28.5 由於乙方不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,造成工程款不能及時結算時,應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》後15天內將竣工工程交付甲方使用,並承擔工程保修責任。
第二十九條 保修
乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施,乙方在收到工程竣工結算尾款後,將工程交付甲方的同時,與甲方簽訂工程保修合同(羣體工程以單位工程為準),並向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時抵扣)。
第三十條 爭議
第一種爭議解決方式:向________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向________人民法院起訴。
雙方約定按第____種爭議解決方式解決。
第三十一條 違約
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),相應順延工期;按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,甲方代表可通知乙方,按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方後,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十二條 索賠
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失,乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠:
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生後20天內,向甲方發出要求索賠的通知;
3.甲方在接到索賠通知後10天內給予批准,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在10天內未予答覆,應視為該項索賠已經批准。
第三十三條 安全施工
乙方按有關規定,採取嚴格的安全防護措施,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前,應向甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批准後實施。由甲方承擔防護措施費用。
在有毒有害環境中施工,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,並承擔有關的經濟支出。
第三十四條 專利技術、特殊工藝、合理化建議:__________________________
第三十五條 地下障礙和文物
乙方在施工中發現文物、古墓、古建築基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時,應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門和採取有效保護措施。並按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用,延誤的工期相應順延。
第三十六條 工程分包
乙方可按投標書約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同後,將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生牴觸,以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員,保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
工程分包價款除雙方另有約定,應由乙方與分包單位結算。
第三十七條 不可抗力
不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發佈為準。
不可抗力發生後,乙方應迅速採取措施,盡力減少損失,並在24小時內向甲方代表通報受害情況,災害繼續發生,乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發生的費用由雙方分別承擔:
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由其所屬單位負責,並承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;
4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另籤補充協議約定。
第三十八條 保險(如有時)。保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下:________________
投保後發生事故,乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結束。
第三十九條 工程停建或緩建
39.1 由於政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的經濟支出,並按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
39.2 由於甲乙任何一方不能按所籤合同履約,導致工程停建或緩建,造成的損失由責任方承擔。
第四十條 合同生效與終止
40.1 本合同自訂立之日起生效。
40.2 乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程,雙方已簽訂工程保修合同,乙方向甲方交付保修抵押金後,本合同即告終止。
第四十一條 合同份數
41.1 本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
41.2 本合同副本____份。
發包人:
承包人:
屋頂花園建築施工協議書 篇19
甲方(委託人):
聯繫地址:______________聯繫電話:______________
乙方(居間人):______________聯繫地址:______________聯繫電話:
______________ 證件號碼:
乙方(居間人):______________聯繫地址:______________聯繫電話:
______________ 證件號碼:
乙方(居間人):______________聯繫地址:______________聯繫電話:
______________ 證件號碼:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分
協商,依平等自願、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委託事項
1、乙方接受甲方委託,負責就_______省_______市(縣) 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲
方提供關於該工程項目的重要信息,並最終促成甲方與_______ 簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書
面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合
等服務的,均視為委託事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該
工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和
誠實義務。如果能夠達成施工合同,那麼在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義
務負責協調好甲方與建設單位的關係。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即 萬元
2、居間成功後,在甲方與建設單位簽定合同後支付萬元;
在施工隊伍入場後甲方必須向乙方支付萬支付 %即 萬元;
3、甲方可以轉帳的方式支付,並且按照不同比例分別轉入三個居間人賬户,(共計合同額的3% )
居間人 居間費用的 %;
居間人 居間費用的 %;
居間人 居間費用的 %.
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效後,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢後終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章後生效。
甲方:(蓋章):_______ 乙方(簽字):_______
(居間人共同簽字)
法定代表人或委託代理人:_______ 法定代表人或委託代理人:_______
合同簽訂地:_____________________
合同簽訂日:____年____月_____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-mo/hetong/shigong/zen899.html