當前位置:萬佳範文網 >

合同 >施工合同 >

農村房屋施工合同書(精選3篇)

農村房屋施工合同書(精選3篇)

農村房屋施工合同書 篇1

甲方委託乙方承建民房,為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國民法典》、《建築法》的有關規定,結合建房具體情況,雙方本着平等、互利、誠信原則,確保建房安全、優質、高效、低耗,現經雙方協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。

農村房屋施工合同書(精選3篇)

一、施工安全

1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。

2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。

二、施工要求

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。

2、甲方負責提供飲用的純淨水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。

3、乙方儘量避免在下雨天施工,以防影響房子質量。

4、室內外有線電視接口、牆壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。

4、乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。

5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。

三、工程質量

1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,並隨時接受甲方或甲方委託人員的督查。

2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改後仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。

4、房屋建成後,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,並由乙方承擔所需的費用,一併賠償甲方的有關損失。

四、工期延誤

無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:

1、因停電或下雨等造成停工;

2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價

1、全部工程手工費合計人民幣,大寫:,小寫

2、澆圈樑、上樓板或大澆房頂時,甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

3、每平方米建築面積元,含抹內外牆面、搞地平、起隔牆等。搞地平元/平方米。

六、建房工期:建房工期為天,自年月日開始施工算起。開工起個晴天完工。

七、付款方式:

先按工程進度付款,待整個工程完工後,房屋經過甲方驗收,若無漏雨、樓梯積水等質量問題,甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。

八、違約責任和爭議的解決辦法

1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方後,方可中止或解除合同,並由違約方承擔違約責任。

九、合同的生效與終止。

1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在工程驗收合格,甲方付清工錢完畢後,該合同自動失效。

甲方籤:身份證號:

乙方籤:身份證號:

農村房屋施工合同書 篇2

農村房屋施工承攬合同

甲方(房主):?

乙方(施工方):

身份證號:

地址:

聯繫方式:

上述各方經平等自願協商,簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內容

房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容,並滿足規範和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1.工程價款:                                                         

2.該房屋建築工程為包工承包方式。  

3.工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工後支付    %,第二層完工後支付    %,工程竣工以後支付    %,    %作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

三、甲乙雙方義務與權利

1.甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。

3.工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規範進行施工,如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,並責令其返工,直到符合要求為止。

4.乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方    %的保證金。

5.工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。

6.工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。

7.治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架鬥毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯繫,通過正當方式解決。

8.乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

五、其它

1.本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

2.本合同經雙方簽字並蓋手印後生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。

3.合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

簽署時間:    年    月    日

農村房屋施工合同書 篇3

發包方:________(以下稱甲方)

分包人:________(以下稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》等相關法律法規及甲方的有關規定,結合本工程的具體情況和特點,為明確甲乙雙方在施工中的權利、責任和義務,經雙方友好協商,達成如下協議;

一、工程概況

分包工程名稱:________工程防水工程

分包工程地點:________________

工程承包範圍:屋面防水卷材及基層處理所需的人工、材料、機械、包質量、包工期、包安全及現場文明施工。

分包方式:包單價、包人工、包機械、包質量、包安全、包工期、包文明施工、包環境保護。

二、工期

1.按甲方確定的進度計劃要求工期。

2.施工過程中,乙方必須嚴格按甲方制訂的進度計劃,確保各節點計劃的完成。

3.如由於甲方的原因,工期可以延續(必須經甲方項目經理確認為準,其他人員確認無效),但乙方必須採取積極的趕工措施,確保規定竣工時間的實現。

4.其他工期延誤和順延約定:出現不可抗力(不可抗力:指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。不可抗力的判別以當地電台、電視台報導為準。如一天以上的颱風、暴雨,及由市政府規定的停止施工的各項條件),工期經甲方簽字認可後可相應順延。

三、工程質量標準

5.本分包工程質量標準雙方約定為:一次性驗收合格。

6.語言文字和適用法律、行政法規及工程建設標準

(1)本合同使用漢語語言

(2)本合同需要明示的法律、行政法規和規章:本合同文件的適用法律是中國和______省,法規,及合同文件規定的部門法律、法規。

7.圖紙

(1)甲方向乙方提供圖紙的日期;本合同經雙方簽字蓋章生效後一週內。

(2)甲方向乙方提供圖紙的套數;1套。

四、雙方一般職責

8.甲方代表

姓名:________

電話:________

9.乙方項目經理

姓名:________

電話:________

10.甲方職責

(1)負責該工程全過程管理和協調,並負責同施工總承包方、監理單位和其他相關單位的聯繫,協調解決屬於甲方職責範圍。

(2)根據施工圖紙及施工説明,在施工前向乙方進行施工技術及安全的交底工作。如圖紙變更,以書面形式通知乙方。如乙方不能及時整改或明顯不能履行合同,甲方有權單方面終止合同。並終止己完工程剩餘工程款。

(3)負責施工過程中的質量、安全、進度等方面的指導、監督、檢查和考核。發現問題及時向乙方提出整改意見。

(4)乙方不能及時整改或明顯不能履行合同,發生質量、安全事故、進度不滿足要求或發生無故停工、不服從管理等事件,甲方有權解除合同,乙方承擔相應的經濟責任。

(5)乙方不得以任何理由發生集體上訪給甲方造成任何影響的行為。

(6)乙方人員、材料、設備的進退場必須獲得甲方的同意。如乙方任何人員不能滿足現場要求,甲方有權在任意時間和地點責令離開工地,乙方必須無條件執行。

(7)甲方有權對分包工作範圍和內容進行調整。

11.乙方職責

(1)乙方人員在施工中應愛護甲方財物,並做好成品保護。對因施工不當或施工質量未達到國家工程質量驗收標準造成的設備、材料、工具及其他損失,應負責賠償。

(2)乙方必須保證足夠的款項支付工程所需人工、材料、機械費用,不得以任何理由作為拒絕支付該款項的條件,並承擔由此造成的甲方任何直接和間接費用。

(3)特殊工種必須持有有效的上崗操作證並遵守各項操作規程。

(4)乙方有按照甲方統一要求進行文明施工的義務,及時清理由自身施工所產生的建築垃圾,保持施工場地的清潔。施工完畢應嚴格按甲方要求做到工完場清,材料機具堆(停)放整齊。做好施工期間車輛進出場的保潔。施工人員按甲方要求統一着裝,費用自理。人員進入現場必須按要求佩戴安全防護用品。

(5)乙方人員的交通、吃飯由乙方自行解決,安全保衞等責任由乙方承擔。

(6)乙方必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險,併為施工場地內自有人員生命財產辦理保險。若乙方施工人員在施工現場發生傷亡事故,均由乙方承擔經濟賠償及法律責任。人員的勞動綜合保險由乙方自行辦理,費用由乙方承擔。

(7)乙方不得將承攬的工程以任何方式進行轉包。分包必須獲得甲方同意。

(8)如施工現場情況發生變化或設計變更等造成乙方的人員、機械的停工費由乙方自行承擔。

(9)施工現場乙方供應的原材料和半成品,如需要取樣送檢的,乙方應按甲方代表的要求完成取樣送檢工作,檢測費用已含在合同單價中。

(10)施工期間乙方委派的現場負責人必須24小時在現場。

五、質量與安全

12.雙方關於分包工程質量標準的約定:一次性驗收合格以國家和______省頒發的施工驗收規範和質量檢驗評定標準及設計圖紙為準,同時滿足甲方的施工要求,在施工過程中乙方要嚴格按照甲方、監理及業主審批合格後的施工方案施工,否則由此造成的一切損失由乙方自行承擔。

13.乙方必須遵守國家的各項安全法規施工,如出現任何安全事故,需乙方承擔全部法律及經濟責任。乙方在施工過程中出現因乙方不能滿足甲方的工期、質量、安全及配合其他專業施工的現象時,甲方可另行選擇其他單位,乙方必須無條件執行並承擔相應損失。

六、合同價款與支付

包乾綜合單價:________

序號:________

項目名稱:________

單位:________

單價(元):________

施工面積(㎡):________

材料品牌:________

14.合同總價暫定________元(人民幣),最後結算按照實際完成量結算。

(1)本合同價款採用固定單價方式確定。單價內應考防水工作中所需人工費、材料費(含材料損耗)、機械費、現場安全、環保及文明施工費用、管理費、成品保護費、措施費、工程所在地其它規定費用、保險費、以及為完成本工程所需的輔助材料(水、水泥等)等均含合同包乾單價中。一切工作所產生的費用攤銷到合同包乾單價中,且每項單價在整個工期中固定不變(包括施工期間政策性調整及報價中自購材料風險,風險費用已含在報價及合同價中,結算時不作調整)。乙方向甲方提供建築安裝發票;單價內含税金。機械設備保險及人員綜合保險由分包單位單價內綜合考慮,甲方不承擔因此產生的任何費用。本價款在本合同簽訂後不會因國家、行業及政府相關部門發佈的政策性文件進行費用調整,一切價格風險均由乙方承擔。

(2)合同價款包括的範圍:合同工作範圍內的防水工程中所需人工、材料、機械使用等施工現場內所有涉及防水工程的一切工作內容。費用的計算方法:工程量按實計算,防水材料損耗及搭接等均計入單價。

15.合同價款的支付

(1)甲方向乙方支付工程款(進度款)的時間和方式:

材料進入施工現場,甲方應支付乙方可完成工程量總價款的60%工程款;工程結束驗收合格後,扣除質保金,甲方應一次性將所有剩餘工程款7日內全部支付乙方。其餘的情況下無息付清,甲方向乙方付款時,乙方同時向甲方開具由______市税務部門提供的建築安裝統一發票。

16.上述分包結算包乾單價中包括但不限於施工圖紙所規定的全部防水工作內容,還應包含:

(1)乙方的管理費,規費、利潤,應由乙方繳納的税金等費用。

(2)本身工作範圍內的安全文明施工費用、場外道路保潔的人工費。

(3)趕工措施費,農忙、夜間和一年中所有節假日的人員加班加點費。

(4)施工機械的停置及人員窩工費用。

(5)間施工所發生的費用、機械進出場的費用。

(6)乙方已經瞭解和勘察了施工現場及周圍環境,在實際施工中,乙方不得提出因現場條件、價格等各種理由增加費用的要求,如發生此情況,甲方有權終止合同,乙方承擔由此而對甲方造成的一切損失。

17.由於乙方原因被清退出場或解除合同的,甲方按照實際完成合格工程量和相應結算單價的70%給乙方辦理工程結算。

七、質量保證期

質量保證期為5年,質量保證期間發生屬於保修範圍的項目,乙方應在接到通知後的48小時內派人保修。乙方不在約定期限內派人保修,甲方可自行或指派第三方保修,維修費用從乙方質量保證金中扣抵。

八、違約責任

22.出現以下幾種情況時,乙方應承擔違約責任:

(1)乙方未按甲方合理要求的節點完成的,乙方應向甲方支付每天1000的進度違約金,且不得影響下一節點的完工時間。

(2)由乙方負責的部分分項質量不合格者除無條件返工外,同時應向甲方支付10000元的違約金。

(3)乙方人員未持有相關上崗證件導致甲方被行政機關處罰的,乙方應向甲方支付每人1000元的違約金。

(4)乙方人員配置不符合要求或未經甲方同意擅自變更現場管理人員的,乙方應向甲方支付每人500元的違約金。

(5)乙方違反甲方相關規章制度和管理要求的,應向甲方支付每次300元的違約金。

九、爭議

23.甲乙雙方在履行合同時發生爭議,雙方可進行友好協商,協商不成或不願協商時,雙方約定向______市人民法院提起訴訟。

24.發生爭議後,無論爭議是否已解決,雙方都應繼續履行合同,保持工作連續,保護已完成工作成果,除非雙方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。

十、合同解除

25.出現以下情況之一,甲方有權單方解除合同並追求乙方的責任:

(1)乙方施工期間不遵守現行法律法規或國家強制性標準,如質量、安全、文明施工達不到甲方標準要求(出現嚴重質量事故或存在嚴重隱患且整改不力時)。

(2)因乙方原因停工三天及以上者。

(3)施工進度嚴重滯後,雖經努力仍無法改變現狀時。

(4)不服從甲方現場管理,經甲方二次書面通知整改仍無改進時。

(5)內部組織管理混亂,已無能力組織正常施工時。

(6)未嚴格遵守協議或協商約定,不履行或惡意拖欠、拒發工人工資或挪用工程款造成不良後果。

(7)工人蓄意鬧事、圍攻甲方場所或羣體上訪、媒體曝光的。

(8)將工程再分包、轉包的。

(9)乙方人員在現場發生羣毆,且不管是什麼原因。

十一、其他

26、乙方必須向甲方提供有效的企業證件(營業執照、資質等級證書、經營手冊、安全生產許可證等)的複印件,並且在複印件上加蓋單位紅章。

擔保單位的企業證件一同提供。

27、未盡事宜雙方另行協商。

28、本合同一式四份,由甲乙雙方各兩份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章):________

法定代表人:________

委託代理人:________

______年____月____日

乙方(蓋章):________

法定代表人:________

委託代理人:________

______年____月____日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-mo/hetong/shigong/gwee7w.html
專題