玻璃温室施工合同範本(精選3篇)
- 施工合同
- 關注:4.34K次
玻璃温室施工合同範本 篇1
發包方:_______________
法人代表:__________以下簡稱“甲方”)。
承包方:_______________
法人代表:__________。
為了搞好_______________蔬菜大棚建設項目,甲、乙雙方經平等協商一致,達成如下一致意見以資共同遵守。
一、項目名稱與建設地點:_______________,建設地點位於_________________________。
二、建設內容:_依照合同附件標準建設暖式蔬菜大棚個每個約______平方米。
三、工程造價:每平方米¥:__________。合計價款總額為¥:_____,具體價款根據合同標準實際丈量後據實結算。本工程造價不含税。_____
四、付款方式:甲方按照下列時間向乙方支付合同價款,並將資金打入乙方賬户:
乙方賬户:_______________
開户行:____________________
乙方人員設備進入工地後支付合同價款的30%。計¥:___________元
完成半數大棚骨架安裝支付全合同價款的30%,計¥:_________________元
合同大棚內外捲簾機安裝一半後支付全合同價款的30%,計¥:_________________元
工程竣工驗收合格後,甲、乙雙方確定實際建設面積後,甲方付款至合同實際價款的97%。
剩餘資金3%在______年______月______日前一次性付清。
五.工程承包內容及範圍
本大棚為包工包料,不含土建工程。內部設施有,內遮陽內保温系統,
外遮陽系統,自然通風電動天窗系統,環流風機加濕系統,霧噴系統,室內電控照明系統。及移動苗牀。
六、工程開工日期:
1,本工程與_______年______月_____日開工,工人進入施工現場。
2,工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤,工期應予順延。
工程量變化和設計變更:
一週內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
甲方未按時撥付工程款或未按合同規定提供相關材料、設施的不可抗力及風雨雪等不能施工的惡劣天氣,合同規定或甲方代表同意工期順延的其他情況。
因當地部門或人員阻撓施工或故意刁難,甲方未能及時協調導致施工無法進行的。以上情況發生後,乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告,甲方代表應在3日內予以確認、答覆,逾期不予答覆,乙方即可視為延期及賠償要求已被確認。
因行政機關要求停工的或因甲方未辦理合法手續由執法部門責令停頓。
因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方有違約情況的。
七、設計變更
1、甲方需要做温室工程變更時,應提前7日通知乙方,並給乙方充分的準備時間,由此造成乙方增加的材料費、工時費等費用由甲方承擔,工程工期相應順延。
2、乙方需要做温室工程變更時,需經甲方代表同意,工程工期相應順延。
3、因以上任何一方變更給對方造成經濟支出和損失,由變更方承擔,該工程工期相應變更。
八、工程竣工日期:自開工之日起______日內完工,遇陰雨天氣及施工條件不足等不能施工時日期順延。
九、工程竣工驗收標準:
1、工程全部安裝調試完成,乙方自檢合格後應書面通知甲方驗收工程需要分步驗收的,乙方應在單項工作完成前3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗收標準共同進行驗收,驗收時同時丈量實際建設面積,經驗收合格在驗收文件上簽字確認。
2、在接到乙方書面驗收通知3日內甲方不進行驗收,可視為甲方認可工程質量合格,通過驗收,甲方應按合同規定支付工程款。同時乙方人員可以撤回,工程保管及附隨義務由甲方負責。
3、工程未經驗收甲方不得提前使用和擅自動用。否責視為驗收合格
十、雙方其他義務
甲方義務:
1、按合同規定的時間和條件付款。
2、在乙方開工前,甲方確保已完成土地徵用、房屋拆遷、土地及地上建築、苗木的賠償、消除地面、架空和地下障礙及施工應辦理的一切合法手續等工作,使施工現場達到“三通一平”,具備施工條件,並負責施工現場的正常的水、電供保證,負責施工期間運輸道路的通暢。施工用水、電由甲方通到温室施工區域50米以內。本工程不含土建部分。
3、協助乙方辦理施工中當地有關部門要求辦理的相關手續,協調好相關部門關係,並負責協調解決工地的糾紛和保衞。
4、處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物、文物等設施的遷移或保護,並承擔有關費用。
5、甲方不按約定完成以上工作造成延誤,承擔由此造成的經濟支出,賠償乙方有關損失,工期相應順延。
6、保證施工現場水、電正常供應。
十一、違約責任
甲方未依照約定按時支付乙方合同價款時,乙方有權停工。
因一方違約致使合同不能履行,另一方有權中止或解除合同,但應書面通知違約方,通知到達對方時生效,由違約方承擔違約責任。
工程驗收合格後,甲方不按合同規定支付工程款的,乙方質保和售後服務責任免除。乙方對該工程享有留置權。
十二、不可抗力
1、“不可抗力”是指在本合同簽訂後發生的、本合同簽訂時不能預見的、其發生與後果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。該類事件包括地震、颱風、水災、火災、戰爭等。
2、如果發生不可抗力事件影響一方履行其在本合同項下的義務,此種情形不視為違約,但發生不可抗力的一方應及時書面通知另一方,並在其後的15日內提供證明該不可抗力事件發生及其持續時間的足夠證據,其履行義務的時間可順延至不可抗力事件結束。但不可抗力事件影十三、爭議解決:_____
雙方發生爭議,協商解決協商不成,提交非違約方住所地人民法院解決。
十四、合同生效:_____本合同由雙方簽字蓋章後生效本合同款項結清時失效。
十五,本合同簽訂後,乙方需向甲方繳納_________元工程保證金。待工人及材料進場後十五日後全額退回。與應付工程進度款無關,不記息。
甲方:_______________代表人:_______________
乙方:_______________代表人:_______________
本合同簽訂日期:_________年______月______日
玻璃温室施工合同範本 篇2
定作方(甲方):_________________
聯繫人:_________________固話:_________________手機:_________________施工地址:_________________
承攬方(乙方):_________________
聯繫人:_________________固話:_________________手機:_________________公司地址:_________________
第一條工程概況
(1)負責施工現場的室內環境清潔,使施工環境不影響工程質量;(2)審核乙方工程進度,及時向乙方支付工程進度款;
(3)派駐施工現場的監理工程師或工程師代表,對工程進度、工程質量和合同執行進行監督檢查,工程中間驗收、工程進度撥款簽證;
(4)組織對工程的竣工驗收,並按合同規定日期配合乙方辦好決算工作,及時了結工程財務和工程尾款。二、乙方(1)按雙方商定的分工範圍,做好材料和設備的採購,在交工前應負責保管,並清理好場地;(2)提供竣工驗收技術資料,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收;
(3)在合同規定的保修期內,對屬於乙方負責的工作質量問題,負責無償修理。第六條工程價款的支付與結算
合同簽訂後,甲方應先付乙方總金額50%即人民幣(大寫)的預付款,剩餘款項待施工完畢經甲方驗收合格後,並雙方簽署交工驗收證書後,一次性付清。第七條責任規定
(1)工程質量不符合合同規定的,乙方負責無償修理或返工。
(2)甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。第八條保修
玻璃防爆膜自簽訂合同日起質保五年,人為和自然災害除外。第九條爭議的解決方式
合同執行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決。調解不成,任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴,任何一方提起的訴訟均由甲方所在地人民法院管轄。第十條特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定特殊條款第十一條項目規格:_________________甲方代表(蓋章):_________________乙方代表(蓋章):_________________年月
玻璃温室施工合同範本 篇3
建設單位(甲方):_________
施工單位(乙方):_________
根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_________。
二、施工地點及範圍:本工程位於_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________釐米,加工_________釐米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工後,乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程當中,由於甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可後按實結算;養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包乾。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效後,甲方支付總造價的50%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半後,甲方支付總造價的25%;
3.第三次付款,在工程驗收後,甲方支付總造價的20%;
4.餘款待一年養護期滿、合格後一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委託_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定
_________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
甲方:_________
乙方:_________
為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任、權利和義務,按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規之規定,結合工程具體情況,經甲乙雙方協商一致,同意訂立本合同並嚴格遵守履行。
1、合同文件適用的法律、法規和標準、規範
1.1適用的法律、法規:本合同文件適用國家有關法律和行政法規,其沒有做出規定的,應遵守地方法規及地方有關部門的規章規定。
1.2適用的標準、規範:本合同適用國家有關標準、規範;國家標準、規範中沒有的,適用有關行業標準、規範;以上均沒有的,適用工程所在地的有關標準、規範。
2、合同文件組成及解釋順序
2.1合同條款及合同附件
2.2補充合同(協議)書
2.3中標通知書、投標書及其附件
2.4標準、規範及有關技術文件
2.5有關設計修改、設計變更、材料代用、技術核定等書面文件
2.6施工圖紙及設計要求
2.7形象進度造價計算書、施工圖預算書、工程結算書、工程款撥付審定表及確認單
2.8有關會議紀要
2.9甲方簽發的包括但不僅限於工期、進度、計劃、質量、安全、施工、技術、物資、驗收、現場管理、保修等方面的指令、通知、通報等。
3、資質驗證:乙方資質情況(詳細填寫)
3.1資質證書號碼:_________
3.2資質許可範圍:_________
3.3發證機關:_________
3.4複審有效期:_________
3.5甲方查驗原件的人員及時間:_________
3.6若由乙方法定代表人的代理人與甲方簽訂本合同時,必須出具簽訂本合同的法人委託書。委託單位名稱必須與資質證書、營業執照名稱相一致。委託人必須是其單位的法定代表人。每份合同均須附有“由代理人簽訂本合同的法人委託書”複印件。
3.7應加上乙方單位詳細地址、郵編和電話。
4、工程概況:
4.1工程名稱:_________
4.2工程類別:乙方施工的項目屬於類工程,但乙方的取費與此無關,乙方工程結算按本合同有關計價約定辦理。(不需要)
4.3工程地址:_________
4.4工程規模:建築面積:_________平方米;層數:_________層
4.5設計生產能力:_________
5、工程範圍:乙方施工的分部分項工程如下:_________
6、承包方式:勞務作業施工承包
7、工程期限:_________
7.1合同開工日期:_________年_________月_________日
7.2合同工期:乙方施工的全部工程應於開工之日起_________個日曆天(含所有節假日在內)完成,完工日期為_________年_________月_________日。本合同工程設立以下階段控制點:
7.2.1於_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.2於_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.3於_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.4於_________年_________月_________日之前,完成_________
7.3實際完工日期:乙方完成全部工程等所有合約項目,以書面通知甲方後,由甲方組織檢查驗收所確認的完工之日即為實際完工日期。
7.4竣工日期:與甲方承建的總體工程竣工驗收合格日期相同。
8、延期開工:乙方不能按本合同約定開工日期開工的,應不遲於本合同開工日期前7天,向甲方代表提出延期開工理由和補救措施的書面報告,甲方代表收到報告後48小時內給予答覆,不同意延期開工的,工期不予順延,同意延期開工的,工期相應順延。
9、工期延誤:對下列情況,經甲方代表確認後,可順延合同工期:
9.1因甲方原因使乙方不能按本合同約定日期開工且乙方已提前7天通知甲方者。
9.2重大設計變更(擴大規模、改變結構、提高標準)且非乙方原因所致者。
_________(以下簡稱“業主”)與_________(以下簡稱監理單位)經過雙方協商一致,簽訂本合同。
1.業主委託監理單位監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
工程名稱:_________
工程地點:_________
工程規模:_________
總投資:_________
監理範圍:_________
2.本合同中的措詞和用語及所屬的`監理合同條件及有關附件同義。
3.下列文件均為本合同的組成部分:
(1)監理委託函或中標函:_________
(2)工程建設監理合同標準條件:_________
(3)工程建設監理合同專用條件:_________
(4)在實施過程中共同簽署的補充與修正文件以及雙方確認的往來信函、傳真,郵子郵件等。
4.監理單位同意,按照本合同的規定,承擔本工程合同專用條件中議定範圍內的監理業務。
5.業主同意按照本合同註明的期限、方式、幣種,向監理單位支付酬金。支付方式見工程建設監理合同的專用條件。
本合同的監理業務自_________年_________月_________日開始實施,至_________年_________月_________日完成。
本合同正本一式兩份,具有同等法律效力,雙方各執一份。副本_________份,各執_________份。
業主(蓋章):_________監理單位(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
開户銀行:_________開户銀行:_________
賬號:_________賬號:_________
郵編:_________郵編:_________
電話:_________電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
附件
通用條款
第一章詞語定義、適用語言和法規
第一條下列名詞和用語,除上下文另有規定外,具有如下含義。
(1)“工程”是指業主委託實施監理的工程。
(2)“業主”是指承擔直接投資責任的、委託監理業務的一方,以及其合法繼承人。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-mo/hetong/shigong/898ndl.html