辛集市電力施工合同(精選12篇)
- 施工合同
- 關注:1.71W次
辛集市電力施工合同 篇1
甲方:______________________
乙方:______________________
依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及相關法律、法規,本着平等、自願、誠實守信的原則,甲乙雙方就 小區的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協商一致。制訂立如下勞務分包合同條款,以供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:_________________________________。
二、工程地點:_________________________________。
三、工程承包範圍
工程範圍與內容:施工圖內所有的水電、 (施工圖重大改變後工程量另行計算)
(1)室內給水管網預埋及安裝,從樓層一户一表後至户內用水地點;
(2)室內外排水管網預埋及安裝,接至室外第一個檢查井;
(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱櫃預埋及安裝;
(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝;
(5)防雷接地安裝。
四、工程承包方式:
包人工,按圖施工,所有材料,輔材及施工機械,由甲方提供。
五、合同價款
本合同價款為人民幣:___________元每平方米(以建築面積結算)屬總價包乾。該總價已包括人工.
六、付款和結算方式
按月完成工程量的___________%結算,於次月___________日前付清工程完工後付至總量的___________%,三個月後付清另___________%保脩金。
七、設計變更
因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協商,延誤的工期根據主合同相應順延。
八、材料設備供應
1、本合同工程所有用於水電主材,輔材均由甲方採購供應。 2、水電安裝的所有工器具甲方提供,甲方不提供相應的工器具,另加___________元/平方。
九、雙方職責
1、甲方職責
(1)按時甲方提供的給排水、電氣、圖説、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內容。
(2)甲方指定 現場負責,負責協調配合管理施工現場,負責有關簽證,負責材料報驗、資料整理。
(3)甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場材料保管場所。
(4)甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使用保管情況,檢查乙方操作人員的上崗情況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時,有權要求乙方進行整改、返修。
(5)按工程進度和合同約定,及時支付乙方的勞務費用。
(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用電。
2、乙方責任
(1)土建面積、施工圖內所有的水電、(不含消防及弱電安裝工程)。
(2)應按照設計圖的要求及施工規範施工,達到驗收標準。
(3)乙方進場人員需無條件服從甲方的管理、調度,特別是質量、安全、進度、現場文明施工方面的管理及調度。
十、違約責任
1、甲方違約責任
如甲方違約,必須按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資。
2、乙方違約責任
(1)如乙方違約,甲方有權終止合同,造成甲方損失的由乙方負責相應賠償。
(2)如乙方在生產工程中,人員不夠,工程質量施工安全不能得到保證,工期延誤,甲方有權終止合同,並取締乙方作業資格,乙方所完成的工程量按單項價格下浮___________%後作為結算價款付給乙方。
十一、未盡事宜,又甲方和乙方共同協商
1、本合同經雙方簽字蓋印後生效,本合同承包範圍內任務完成,結清餘款後本合同即告終止。
2、本合同一式___________份,甲乙雙方各執___________份,均具有同等法律效力。
甲方:______________________ 乙方:______________________
單位蓋章:__________________ 身份證號碼:________________
聯繫電話:__________________ 聯繫電話:__________________
日期:______________________ 日期:_______________________
辛集市電力施工合同 篇2
發包人:_________________
承包人:_________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:_________________;
2、工程地點:_________________;
3、工程範圍:_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式:_____________.
5、材料及工藝補充説明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期:_________________年月日,竣工日期年月日,合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由於承包人的責任未按本合同規定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應順延:_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批准等,致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生後日內,就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告後日內予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準:_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規範》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣),小寫¥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內,發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保脩金,發包人於壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定後日內免費完成圖紙的設計和細化,完成後由發包人提交給設計院,承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續,協調好周邊及有關部門關係;
4、承包人於接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工並運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行採購和加工,並提供主要鋼材,彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工,因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知發包人,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收,如發包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,並與承包人另行商定驗收日期,但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收,其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發包人不按期接管,致使工程發生損失,應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿後,承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________,承包人現場代表_____,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時,雙方應及時協商,協商不成,任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章後生效,一式四份,發包人與承包人各執二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同
2、標準、規範及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間:_____________年______月______日
合同訂立地點:________________
本合同共_頁
發包人:_________________承包人:_________________
住所:__________________住所:_________________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
電話:__________________電話:_________________
傳真:__________________傳真:_________________
開户銀行:______________開户銀行:_________________
賬號:_________________賬號:_________________
郵政編碼:______________郵政編碼:_________________
辛集市電力施工合同 篇3
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上,遵循平等、自願、公平及誠信的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工
2、工程地點:新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及範圍
承包方式:包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售後維修。 承包範圍:
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的採購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的製作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山路過路Ø150頂管100米;從10KV1013南華線9號杆T接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3台630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛錶送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1台630KVA的箱變及電纜施工屬於改線工程,乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關係,辦理施工驗收手續。
三、工期
20xx年7月15日至20xx年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包乾價:總造價人民幣68萬元整(含税),大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售後維修、税費(建安税)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂後2日內,甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件後,甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款後2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩餘5%作為質保金,從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修,甲方將在送電之日起兩年後的15日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置,高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備,以達到驗收通過為準;
2、各高低壓櫃體均含銅排及其輔助配件等,所有櫃體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓櫃體之間用母排連接;
4、變壓器採用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產品是銅芯,“達馳”牌);
5、高壓櫃體殼體採用覆鋁鋅板,低壓櫃體採用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排,國家標準T2銅排,質量標準參照國家標準規範要求;
7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低於該品牌。
六、安裝質量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準:按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件和國家頒發的電氣工程規範、規格和標準進行施工,並接受甲方派駐代表的監督。
2、乙方提供的材料、設備質量標準:執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的,乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。
4、 由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證,或進行檢驗合格後方可用於工程;
5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象,甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外,並有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任:
1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。
2、施工現場必須具備施工條件,否則因此造成的工期拖延,乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂後3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份,以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工後,乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工,嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定,確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過,乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同總造價的3‰,給甲方賠償損失。
5、如果後期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程,須協助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。
八、質保期
箱變、高壓分接箱質保期二十年,其它質保期兩年。在質保期內,乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的,應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時間:
本合同雙方簽字後生效。本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
辛集市電力施工合同 篇4
甲方:
乙方:
為確保電力線路安裝工程的順利實施,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》、《電力供應與作用條例》的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守,嚴格履行。
一、 工程概況:
工程名稱: 工程內容:
工程地點: 工程期限: 工程總造價: 工程總造價(大寫:)
二、 工程質量標準:
安裝35kV及以下架空電力線路施工及驗收規範》施工。
三、甲方的權利和義務:
按期開工。
四、乙方的權利和義務:
不得隨意變更經雙方認可的安裝施工方案如必須變更,需經甲方同意,否則造成的損失由乙方自負。施工安全由乙方自行負責。
五、違約責任:
六、爭議的解決方式: 甲乙雙方因履行本合同發生爭議時,應依本合同之原則通過協商解決,協商不成時,雙方共同提請電力管理部門行政調解,調解不成時雙方選擇申請仲裁或提起訴訟其中一種方式解決。
七、本合同效力及未盡事宜。條例》等有關法律、規章的規定辦理,如遇國家法律、政策調整時,本合同作相應調整。面協議簽訂前,本合同繼續有效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
辛集市電力施工合同 篇5
甲方:(發包方)______________________
乙方:(承包方)______________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,本着相互信任的原則,就甲方的電力工程達成以下協議。
第一條:工程概況
1、工程地點:______________________。
2、工程承包方式:承包人包清工。
3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日
4、合同價款:本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫),若要變更施工內容,變更材料,工程造價按實計算。
第二條:關於材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續,如發生質量問題或規格有差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用於本工程,非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定,應按材料價款雙倍補償給甲方。
第三條:關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》GB-20__和《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》GB-20__並參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由於乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工:乙方應提前通知甲方驗收,並辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條:關於安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作,禁止閒雜人員進入現場。
4、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門,一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條:工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、佈局開槽完工後,支付工程款的___________%給乙方,水電完工後支付工程款的___________% ,整體竣工驗收合格後支付___________%。
2、雙方款項住來均應出具收據。
3、工程結算方式:電路___________米。
4、乙方承包內容:1、水電開槽、佈線、穿線、埋槽;2、電施工穿牆、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6後期燈具的安裝;7、其他收費項目另計。
第六條:糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決,當事人不願意協商、調解解決,或協商、調解不成時,可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條:全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應約協商一致後,重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前,一方要終止全同,應以書面形式提出,並按合同總價款____%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同,須向另一主以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第八條:其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
2、保修期內由於乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48小時內必須到達現場,由於甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題,甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條:附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字後生效,合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執___________份。
甲方簽字:______________________
乙方簽字:______________________
簽訂時間:______________________
辛集市電力施工合同 篇6
合同編碼:
簽訂日期:
甲方:
乙方:
單位:元 工程
名稱
合計
1、施工地點:
2、質量標準:按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準:按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式:固定總價方式,包含施工圖範圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電並達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費,其餘費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式:進場付工程款的30%,施工完送電後付65%,餘款5%質保期滿後10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤,如遇特殊情況需要順延,須徵得甲方同意,並不得影響甲方施工進度,否則構成違約。
8、質量保證承諾:施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題,乙方免費維修,承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質,確保安裝設備、設施質量,如發生施工、設備、設施等導致損害,乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任,如果甲方被第三方追究責任,乙方構成違約,乙方負責賠償甲方全部損失,並支付違約金。
11、甲方通訊地址為: 乙方通訊地址為: 乙方維修電話:向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修,無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回覆電話等原因導致不能接通的,乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式,按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金,數額為總價款的 %,違約方處支付違約金外,還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式三份,甲方2份乙方一份。
甲方: 乙方:
委託代理人: 委託代理人:
年 月 日 年 月 日
辛集市電力施工合同 篇7
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據電網公司批覆的貴陽供電局第一批農網完善化工程與農網完善工程預備項目實施計劃,甲方確定將下列工程發包給乙方施工,現經雙方協商,達成如下協議:
一、 工程內容及承包方式
1、工程內容:
2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表):
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期:從 年 月 日至 年 月 日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式:
5.1、預付款:甲、乙雙方簽訂合同後三十日內,甲方預付合同工程安裝費的20%
5.2、工程竣工,經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後,乙方提交了本工程的全部竣工資料,扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後(質保期一年),甲方支付乙方工程安裝費的75%。
5.3、保修條款:本工程保修期為一年(保修期從工程驗收合格,投入運行之日起計算),保修期滿未發生施工質量問題,甲方即向乙方付清質量
5.4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和南方電網公司、電網公司下發的(1999)191號文《關於農村電網建設與改造技術原則》、《xx省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《xx省農村電網建設與改造的基本技術要求》,及貴陽供電局下發的《10KV配電線路實施技術規範》、《低壓配電技術規範》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前,甲、乙雙方必須簽訂安全協議,並按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案,擬定施工三措,經甲方許可,監理員開出許可開工單後,方可施工。
10、工程質量達不到要求,造成返工的一切損失由乙方負責,返工造成逾期交付的,每延誤一天,乙方按合同總價的0.5%償還違約金,並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的,乙方將不能進入誠信備案企業名單。
11、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。
12、乙方不得將工程轉包,一經發現,立即停止施工,並承擔一切經濟損失和法律責任。
四、設備、材料供應與清理
13、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
14、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除並將現場清理乾淨。
15、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房,辦理退還手續需登記設備的規格、型號、出廠日期、出廠序號,甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
16、乙方不得擅自購買主材,經發現,甲方有權:①責令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
17、若拆除設備和材料未歸還甲方,甲方將從保證金中扣減,若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用,差額部分從施工費中扣減。
18、發生施工質量問題,乙方除負責保修外,還要賠償甲方的經濟損失。
19、甲方不按合同約定支付工程款,賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
六、爭議及其它
20、爭議解決的方式:合同執行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
21、本合同一式六份,甲方執四份,乙方執二份,本合同自雙方簽章之日起生效。
22、未盡事宜,雙方另行協商。
23、附則:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人(簽名): 委託代理人(簽名):
年 月 日 年 月 日
辛集市電力施工合同 篇8
建設單位:(以下簡稱甲方)
法定代表人(簽章): 聯繫電話:
委託代理人(簽章): 聯繫電話:
實施單位: (以下簡稱乙方)
負責人(簽章):
委託代理人(簽章): 聯繫電話:
第一條:乙方承擔的送電工程建設任務
工程名稱:送電工程
工程地址:
工程竣工後按實際面積計算,費用進行相應增減。
第二條:甲乙雙方責任
甲方責任如下:
(一)甲方負責按照供電部門審定的設計圖紙建設小區配電室、箱變的土建房屋、基礎、小區紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建設。
(二)依據供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規劃部門辦理路由批覆手續。
乙方責任如下:
(一)居民住宅:從供電線路(或變電站、開閉站的電纜接頭)至居民表計以上的所有供配電設施。
(二)公建設施:從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。
(三)送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設備購臵、安裝、調試等費用。
(四)乙方在施工過程的安全由乙方負責。
第三條:合同金額及付款方式
經雙方商議,合同總金額為人民幣 X元,大寫肆佰陸拾陸萬元整。(甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元,施工建設完工後資產無償移交給供電部門。)
甲方先交伍拾萬元做為前期費用。
如甲方交款逾期則工程送電日期順延。
第四條:規劃、設計變更的約定及違約責任
合同簽訂後,如有任何變更,甲方應在有關部門批准同意之日起3日內,書面通知乙方,如乙方已開始設備材料採購,則本合同價款不變,如乙方還未開始進行設備材料採購,則按照變更後的工程量重新商定合同金額。
第五條:質量保證
(一)乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規定。
(二)甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房及線路通道,並能滿足國家標準及規範,同時符合電力部門安全運行要求。
第六條:甲方應按約定的時間和要求完成以下工作:
(一)提供施工條件:甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地;向乙方提供本工程徵地範圍地形圖及施工場地的工程地質和地下管網線路資料,保證數據真實準確;協助解決甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的時間:開工前使施工現場具備施工條件,開工後繼續協調遺留問題。
(二)提供場地條件:負責辦理紅線內青苗、樹木賠償,負責協調處理地下管線和臨近建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木的保護工作。負責房屋拆遷,清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。
(三)提供水電及交通條件:負責開通公共通道與施工場地間的道路,滿足施工運輸的需要。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至施工場地,滿足供應需要。
(四)提供技術資料:向乙方提供工程地質報告以及水準點、座標控制點等技術資料,並組織進行設計交底及現場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責。
(五)對已完工紅線內的電力管線,甲方應協調其他施工單位注意保護,如有損壞,甲方負責協調處理。
(六)提供開放式、無遮攔的居民及底商的電錶箱安放位臵,方便居民及底商客户使用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤,承擔由此造成的經濟支出及各項損失。
第七條:乙方應按約定的時間和要求完成以下工作:
(一)確保工程進度與質量:按設計圖紙、技術標準及相關規範要求進行施工,建立健全施工質量保證體系。
(二)乙方在甲方紅線內施工,需接受甲方的調度安排,如因此引起工程延誤,則工期順延;甲方提供紅線內其他管線圖,乙方注意對沿線已完工程進行保護,如有損壞,應及時修復或賠償相關費用。
(三)遵守國家的法律、法規。
第八條:工程延期
對以下造成竣工日期推遲的延誤,工期應相應順延。
(一) 工程量變化和設計變更。
(二) 一週內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。
(三) 不可抗力。
(四) 自甲方項目資料齊全遞交規劃部門之日起,建設工程規劃許可手續未在二個月內辦理完畢。
(五) 約定或甲方代表同意順延的其它情況。
第九條:送電日期
甲方交納全部付款後,組織人員施工送電。
第十條:協議期限
協議期限自雙方簽字蓋章之日起,至合同履行完畢為止。
第十一條:違約
甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),相應順延工期;按協議條款約定賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計規範要求,或發生其它使合同無法履行的行為,甲方可通知乙方,按協議條款約定賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十二條:爭議
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時:向仲裁委員會提請仲裁。
第十三條:本合同一式六份,正本甲方二份、乙方四份,並具有同等效力。
第十四條:本合同未盡事宜,需雙方友好協商及時解決。
建設單位:
實施單位:
年月日:
辛集市電力施工合同 篇9
發 包 方: (以下簡稱甲方)
承 包 方: (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委託乙方申請通電至通電驗收完成,經雙方同意簽訂合同如下:
第一條 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容: 承包形式:
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB): 元整 含税(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答覆意見書出來後,甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格後7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章後合同開始生效。
第四條 合同範圍
1、 合同範圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同範圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖説數量(以供電局審批為依據),雙方採包乾方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定並簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續;
4、 自櫃體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規範
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內於雙方簽訂合同且供電局業擴會答覆意見書出來後75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂後一個月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤後果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時,甲方需徵求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經甲方認可後依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定,經甲方訂為無法完成任務,經函告七日內仍無法履約,甲方得通知解約並由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自櫃體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能,若由於產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生,所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議,並放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決,如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
辛集市電力施工合同 篇10
甲方:
乙方:
受甲方委託,確定該工程由乙方施工,按照《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方友好協商,特簽訂如下合同條款,以資雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、工程名稱:文化街蘿蔔會
2、工程地點:昌樂路文化街
二、施工範圍及工程量
1、安裝VV224×35mm電纜線160米,砌電纜井6座,電纜溝開挖回填。
2、安裝一塊(10-40A)三相四線電能表及其相關調試。
3、電力部門所有報裝手續的辦理。
三、工程價款及付款方式:
1、本工程價款附清單壹份,總價款為壹萬貳仟元整。
2、付款方式:合同簽訂後,甲方一次性將全額工程款付給乙方。
四、甲方職責
1、負責現場技術交底,辦理好本工程紅線走廊手續。
2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯繫協同解2
決施工中的有關問題,進行施工質量監督檢查。
3、根據國家現行規範組織工程驗收。
4、協助施工單位抓好安全文明生產。
五、乙方職責
1、按批准的施工設計圖紙施工。
2、由於乙方責任,施工時設置必要的安全措施,施工期間所發生的一切生產,交通(車輛、人身)事故由乙方負責。
3、由於乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞,由乙方負全責。
六、其它
1、未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字蓋章後生效,至本工程通電正式使用後失效。
甲方: 乙方:
代表簽字 : 代表簽字 :
簽訂日期: 年 月 日
辛集市電力施工合同 篇11
發包人:彭開飛 (簡稱甲方) 承包人: (簡稱乙方)
一、工程內容
1、工程名稱:懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作
2、工程內容:
2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整,本工程完成後一次性付清。
2.2、新敷設ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120電95m,ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70電纜30m,新架設JKLYJ-10/120型絕緣線路125m;
2.3、本次工程受電容量為500KVA,配電房內新裝SCB-500KVA乾式變電器1台,新裝10KV進線櫃1面、出線櫃1面;
2.4、搭火杆新裝帶隔離開關1台、避雷器2組,#D07-2杆新裝計量箱1台、避雷器2組;
2.5、新立YB190-15杆2組,新設GJ-70拉線2組;
2.6、配套敷設電纜保護管(CPVCφ167*7)75m;
2.7、製作高壓部分;
2.8、所有設備需可靠接地;
2.9、變壓器與低壓開關櫃的母排連接由乙方預留接口,現場協助安裝。備註:工程內容中涉及具體數據之條款,其實際使用量應滿足設計要求及電業局驗收標準。
3、乙方應對工程質量負責,如驗收中發現質量不合格,經鑑定確係乙方責任者,乙方應負責返工,其費用概由乙方承擔。
4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規和電力行業相關安全規程進行安全管理、相互配合,並明確相互的安全面責任,乙方在施工範圍內發生的安全責任,應由乙方全部負責。
5、本合同未盡事宜,可由甲、乙雙方另行協商簽訂補充協議,協商不成,任何一方可直接向鶴城區人民法院提起訴訟。
6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章後生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
辛集市電力施工合同 篇12
甲方: _______________乙方:_______________
依照《民法典》、《建築法》及其他相關法律法規的規定,結合本工程實際,甲乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上,經友好協商,就本工程施工事宜協商一致,達成如下協議。
第一條 工程概況及承包範圍
1、工程名稱:_________行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程
2、工程地點:_________行政三路
3、承包範圍:本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容
4、承包方式:包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數為:5天。即從20xx年9月13日20xx年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效後,應派技術人員到現場做好開工前的準備工作,施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找,收集管線資料,藉助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用座標紙繪製管線分佈平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由於乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、乙方應在施工場地做初步地質調查,查清地層結構,地質成份,地下水埋深。目前,鑽孔鋪管僅限於土層、沙層、污泥地層施工,要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工,必須藉助其他的鑽探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鑽孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源,現場缺水,施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續,若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
甲方______________乙方______________
日期______________
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/zh-mo/hetong/shigong/7q9px6.html