殺軟體動物劑買賣合同（通用3篇）

殺軟體動物劑買賣合同 篇1

買方(需方)_____________________有限公司地址：__________________電話：___________________ 傳真：_______________聯繫人：______________ 開户行：______________賬號：________________ 郵政編碼：____________________

賣方(供方)：________________________有限公司地址：______________ 電話：_______________傳真： ____________聯繫人：_______________開户行：______________ 賬號：__________ 税號：_______________

郵政編碼：_________________

買方同意購買，賣方同意出售腈菌唑，並按下列條款訂立本合同。

1、商品名稱，規格，單價和成本：

產品名稱:殺軟體動物劑

規格型號:_____________

單位:______________

單價:_____________

2、包裝

包裝應具有安全、堅固、無泄露、不受貯存空間的腐蝕、密封良好的特點;除因卸車過程及貯存不當外因包裝設計、使用期限及包裝破損等原因所致之任何損失均由賣方負擔;使用後的空桶賣方全部回收。

3、稱量

買方和賣方同意產品入庫稱重時每車次存在±5%。的重量偏差，按照上述標註包裝重量入庫。偏差超出範圍，雙方協商解決，必要時通過第三方檢測解決。若賣方所供產品連續負偏差，買方有權提出質疑。

4、質量要求和技術保證

(1)賣方所提供的貨物必須出具合格證明及出廠報告。賣方保證貨物用最好的和全新的原材料、第一流的生產工藝製造其成品，成品的性能與每批貨物提供的分析報告符合。

(2)賣方提供的產品達到需方使用要求。產品在使用過程中出現質量問題，供方負責免費更換，並承擔由此造成的全部損失。當買方認為賣方所提供的產品存在質量問題或質量不穩定時，有權終止合同。

5、設備條款

買方加藥設備由mesto公司提供，當雙方確認該設備不能夠有效使用時，賣方負責提供加藥方案及設備供買方免費使用：但僅限於添加賣方產品，設備所有權歸賣方所有。

6、交貨地點、方式採用汽運方式到買方工廠指定位置，買方負責卸車及空桶回收。

7、交貨時間及數量：賣方接到訂單，7天內送至買方工廠指定位置。

8、結算方式

貨到驗收合格後1個月內憑增值税專用發票付清貨款，結算貨幣為人民幣。付款方式為電匯或3個月以內的銀行承兑匯票。

9、技術服務及培訓 賣方負責正確指導所供貨物的使用，要求在計劃的時間內達到設計效果;在貨物交貨使用時，應派專業技術人員在現場對用户進行免費的技術服務指導。

(1)賣方負責買方的技術培訓，培訓內容包括所供貨物檢測監測及附屬設備操作維護。通過培訓，買方的技術、操作人員能掌握有關操作、維護技能，能及時處理各種問題。

(2)賣方派專人在買方車間進行長期駐廠服務工作，指導、參與買方的生產工作。技術服務及培訓不能滿足買方要求，買方有權終止合同。

10、合同有效期

_________年_____月_____日至__________年_____月______日

11、不可抗力因素

凡在製造或裝船運輸過程中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任，但發生上述事故時，賣方應立即通知買方。賣方必須在一週內提供不可抗力發生地行政主管機構出具的證明。

12、關於價格

產品價格如果受原材料價格等因素影響上漲/下跌10%以上，買賣雙方協商調整價格，並在15天內達成一 致，價格在未達成一致前按原價格結算。雙方在價格協商上達不成一致，可以終止合同。

13、爭議解決有關合同所引起的爭議，由雙方通過協商解決，協商後不能解決的，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

14、延遲交貨和罰款

如果賣方非因本合同11條款所述，因人力不可抗拒的因素外，賣方必須按時交貨。當賣方延遲交貨影響到了買方的正常生產時，買方有權終止合同，賣方應承擔由此造成買方的生產經濟損失。

15、其他事項

其他未盡事宜，雙方共同協商解決，本合同經雙方簽字蓋章後生效本合一式四份，賣方執一份，買方執三份。

買方：___________________有限公司

買方代表簽章:__________________

賣方：____________________有限公司

賣方代表簽章:____________________

殺軟體動物劑買賣合同 篇2

出賣人：_____買受人：_____簽訂時間：_____

_____年_____月_____日 簽訂地點：_____

第一條 棉花品名、數量、價款、交(提)貨時間棉花品名，數量，價款，交(提)貨時間。

第二條 質量標準、用途質量標準，用途。

第三條 包裝標準

第四條 合理損耗標準和計算方法

第五條 交(提)貨方式、地點交(提)貨方式，地點。

第六條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔第七條檢驗標準、方法、時間、地點檢驗標準，方法，時間，地點。

第八條 結算方式及期限結算方式，期限。

第九條 擔保方式(也可另立擔保合同)

第十條 本合同解除的條件

第十一條 違約責任

第十二條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

第十三條 合同生效時間合同自生效。

第十四條 其他約定事項

出賣人(章)住所：__________法定代表人：__________居民身份證號碼：__________委託代理人：__________電話：__________開户銀行：__________

買受人：__________(章)住所：__________法定代表人：__________居民身份證號碼：__________委託代理人：__________電話：__________開户銀行：__________

_____年_____月_____日

殺軟體動物劑買賣合同 篇3

原告：

住址：

身份證號碼：

被告：

住址：

身份證號碼：

訴訟請求：

風險提示：

訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的後果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地説賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但並不等於在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

一、請求貴院判令被告繼續履行合同，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。

二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣 元，違約金 元天，逾期7個月，。

三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照 元月建築平方米向原告支付補償金，共計人民幣 元。

四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失 元。。

五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。事實與理由：風險提示：

訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那麼勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關係，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，並援引有關法律條款和政策規定。原告與被告系商品房買賣合同關係。原告於 年 月 日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發的 區 樓 門 號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於 年 月 日將首付款人民幣 元，於 年 月 日將貸款人民幣 元付於被告賬户，合計總房款 元全部支付到被告指定賬户。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應於 年 月 日將前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《 市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房准許交付使用證》，導致至今 年 月 日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公佈的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照 市國土資源和房屋管理局《關於發佈 年房屋租賃市場指導租金的通知》中《 住宅房屋指導租金》 區 元月建築平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣 元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《民法典》、《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》 年 月 日執行版的相關規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。此致 人民法院具狀人： 年 月 日風險提示：

提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

注意，列書證，要附上原件或複製件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證，要寫明什麼樣的物品，在什麼地方由誰保存着;列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什麼問題等。

另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的説明應能簡就簡，儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐗，在庭審辯論中佔據主動。附：起訴狀副本 份;證據材料副本 份。

原告：

被告：

年月日