子女撫養權起訴狀怎麼寫（精選3篇）

子女撫養權起訴狀怎麼寫 篇1

原告：_________________，女，1995年10月2日生，漢族，_______________市人，住__________市__________區__________路__________

號__________小區_____單元_____號。

法定代理人(系原告生母)：__________________________，女，1969年_____月_____日生，漢族，__________市人，住址同上

被告(系原告生父)：__________________________，男，1963年_____月_____日生，漢族，__________市，__________公司職工，住__________市__________區__________小區_____單元_____號

1、判令原被告婚生女兒李某由原告撫養

2、責令被告從起訴之日起每月支付小孩撫養費20__元。事實與理由：________________20__年_____月_____日，被告與原告之母因夫妻感情不和經__________市__________區人民法院判決離婚，小孩李某由被告撫養

由於小孩系女性，且被告一直未再婚。隨着小孩的生理髮育，小孩亦感受到不便與被告共同生活。被告一直忙於自已事業的發展，不但無暇照顧小孩的生活和學習，而且酗酒惡習，每每回家便對女兒打罵，對小孩的健康成長非常不利。為了使小孩有一個健康、穩定的生活環境，特請求變更小孩由原原告撫養，被告每月支付小孩20__元生活費。變更後，原告能保證被告的正常探視。此致

__________市人民法院

具狀人：_________________代理人：_________________

______年______月______日

子女撫養權起訴狀怎麼寫 篇2

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協商，達成如下協議。

1、工程概況

臨建地點位於以南，以東，數量暫定為200間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。

2、雙方責任

甲方負責臨建房屋的

-

地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建築物的建設施工，門窗安裝。

3、房屋構造

單間房屋尺寸一般為3米_____5米結構，具體尺寸和房屋佈局以甲方提供的圖紙為準。

地基上兩層磚結構;木頭門窗，門窗玻璃厚度不低於1cm;楊木檁條，檁條上加葦箔，並覆蓋油氈;牆壁應採用厚度不低於5cm，價格不低於4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。

4、工期

乙方在接到甲方處理完地基的施工場地後15日內完成所有房屋的建設。

5、價格及結算方式

乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋後，同乙方結算工程款的95，其餘5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年後付清。

6、違約責任

乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。

7、本協議一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。

8、本協議自雙方簽字蓋章後生效，未盡事宜雙方協商解決。

甲方：______________乙方_____________

蓋章 蓋章

子女撫養權起訴狀怎麼寫 篇3

業主(以下簡稱甲方)： 聯繫電話：

施工隊(以下簡稱乙方)： 聯繫電話：

甲乙雙方本着友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下籤定如下合同

一、 工程概況

工程地址：

使用面積： 室 廳 衞 陽台 廚

二、 價格

清包工費： 元，大寫：

其中 水電工 元

木工 元

瓦工 元

油漆工 元

垃圾清運費 元

材料搬運費 元

三、 付款方式

1、施工隊進場，預支生活費： 元

2、木工完成，付 元

3、瓦工完成，付 元

4、工程竣工，付 元

5、保脩金 元，從竣工之日起半年後支付。

四、 設計

1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，並負責交底工作

2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可

五、 材料

1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失

2、 未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用

3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，並開具正式發票

4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，並承擔因材料質量引起的損失

5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性

6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現場

7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程

8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作

9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除

六、 工期

從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天

七、 材料搬運

甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運

八、 垃圾清運

1、 垃圾袋裝化

2、 垃圾應日日清

3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

九、 勞動力管理

1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件

2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜

3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件並支付相關費用

4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔

5、 乙方指定由 為工地現場負責人， 為替補負責人

6、 在合同價內，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料

7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員

8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工

十、 施工機具

1、 乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費

2、 因工具所產生的易耗品(如鑽頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工後結算

十一、工地現場管理

1、 現場禁止使用明火

2、 現場禁止吸煙

3、 油漆材料必須和其他材料分開放置

4、 工人着裝必須乾淨整潔

十二、維修

1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修

2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修

3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保脩金中扣除

十三、合同附件

1、 施工項目清單

2、 雙方認可的報價單

3、 乙方開出的材料採購清單

十四、合同爭議

1、 出現爭議甲乙雙方先協商

2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

甲 方： 乙 方：

籤 章： 籤 章：

簽約日期： 簽約日期：