房屋修繕協議書(精選4篇)
- 協議書
- 關注:4.41K次
房屋修繕協議書 篇1
建設單位:江夏區鄭店街道關山國小(以下簡稱甲方) 施工單位: 彭波(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《建築法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、《武漢市保護消費合法權益條例》,以及其他有關法律、行政法規,遵守平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就關山國小附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協商,達成如下承包協議,以明確雙方責任,相互約束,共同遵守。
一、概況
1
2、施工內容:
(一)、幼兒園教學樓東側M5混合砂漿擋土牆63M,自然面下挖牆角深0.5M,高度3.5M,寬2M,收口面1M,C25混凝土墊層,擋土牆外側抹1:2水泥砂漿,粉刷做外牆塗料,牆體側面積189M2。
(二)、幼兒園教學樓東側土方:自然面下挖2M,長20M,寬16M,總土方量640M3,考慮外運2KM。
(三)、幼兒園運動場南側長80M,高2M擋土牆外側抹1:2水泥砂漿,粉刷做外牆塗料,面積160M2。
3、工程總造價為:
4、工期:自年月日結束,竣工工期30日曆天。
二、關於材料供應的約定要求:
承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產品合格證,不合格的產品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經甲方到場確認方可施工。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行《建築裝飾工程技術規程》,《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由 乙方 提供施工方案,必須經審核簽字確認後,方可施工。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,乙方方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經甲方與同意,乙方擅自更改施工內容所引起的一切後果,乙方自負。
5、工程驗收:施工過程中,甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,並做好隱蔽工程的相關記錄。
6、工程竣工:乙方應提前一週內通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續並填寫《工程竣工驗收單》。
7、工程質保:本工程質保期為貳年,在質保期內由於乙方施工不當或用材造成的質量問題,乙方應在接到報修通知後12小時內派出維修人員進行修復,修復產生的費用由乙方承擔;人為損壞不在保修範圍內。質保期以後按市場價收取材料費,免人工費。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員安全,防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、工程款付款方式
工程竣工驗收合格後,現金支付。
六、 質量保證承諾:
工程質量合格,達不到要求罰款合同總價 2 %;文明施工管理目標優
良,達不到要求罰款合同總價 0.5 %;安全生產目標合格,達不到要求罰款合同總價 0.5 % 。
七、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工、中途停工或甲方未按合同的約定付款,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每逾期一天,甲方按合同價款的 5‰向乙方支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20__元 大寫(貳仟元整)。
八、糾紛處理方式:
因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向所在區縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過程中,非經雙方同意,單方終止合同視同違約,並違約方應按合同價款50% 向守約方支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、本合同一式 兩 份,甲方執 壹 份,乙方執 壹 份,具有同
等法律效力。
甲 方: 江夏區鄭店街道關山國小
(代表簽字):
乙 方(簽字):
20__年7月19日
房屋修繕協議書 篇2
合同編號:___________
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委託代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯繫人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委託代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯繫人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
雙方本着互惠互利的原則,通過友好協商簽定以下_________修繕協議:
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容
計量單位數量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱
商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款 (注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求,具體的技術標準、質量要求包括:________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
房屋修繕協議書 篇3
本合同雙方當事人:
甲方: 楊萬國小
乙方:王 坤
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成一致意見,就甲方擁有學校教學樓、學生宿舍、教工樓維修等事項簽訂如下合同,確保雙方共同遵守執行:
第一條 就地維修標準及要求
1、甲方就學校教學樓、學生宿舍、教工樓維修委託乙方
2、乙方根據甲方的專項維修基金,專項用於學校教學樓、學生宿舍、教工樓維修,合理使用維修資金,甲方將監督乙方實施
3、維修項目:維修項目以學生宿舍房頂翻新、教學樓牆面粉刷、門窗破損的更新、地板安裝。詳見維修單。
4、維修要求:
① 乙方在維修動工建設之前須通知甲方進行實地勘察,且不得借維
修之機擅自擴建或搭建其它建築物。否則,甲方有權按違章建築予以清拆,造成的一切損失由乙方負責。
② 乙方自行組織維修施工隊,並負責做好施工現場的安全質量工作,
造成的一切事故責任由乙方自行負責。
③ 乙方要在甲方指定的時間內負責清理完該工程造成的餘泥雜物,
並服從甲方對該工程的建設管理,逾期不清理的,甲方組織人員
清理,費用由乙方負擔,並從甲方付給乙方的補貼款中扣除。
5、乙方對甲方的維修項目負責,確保維修範圍內的所有設施的正常使用,乙方維修正常交工後的在維修範圍內的設施屬於人為破壞的不屬於乙方責任。
6、甲方應及時支付乙方維修費用,如甲方拖欠乙方費用,導致乙方無法及時更換或維修相關設施,乙方不承擔相應帶來的損失。
第二條 維修付款
1、 甲方在合同期內向乙方支付 壹(¥:15000.00元)萬五千元維
修費用,乙方用於勞務及材料的支出。資金到位前,一且費用由乙方墊付。
2、 在合同執行期內,甲方需要向乙方支付全額的費用按實際施工
量的現行市場指導價決祘。
第三條 合同期限
合同有效期為20__ 年1 月 20 日至20__ 年6 月5 日。本合同未盡事宜,由雙方友好協商後解決,如無法解決,可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙方雙方各執一份,
甲方(蓋章):楊萬國小 乙 方(簽名):
負責人(簽名):
簽訂日期: 年 月 日
房屋修繕協議書 篇4
一、工程項目:
1、三個房間(兩卧室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料,客廳、卧室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽台的門窗處打一吧枱,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃,包陽台、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門後一多用途櫃(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
____年__月__日至____年__月__日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年月日 年月日
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條工程概況
1.1工程名稱: 防水補漏維修施工程
1.2工程地點:
1.3承包範圍:衞生間
1.4承包方式:包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。
1.5工期:本工程自 年月日開工,於年月日竣工。
1.6工程質量:乙方應確保甲方衞生間防水工程達到優良標準,嚴格參照海南防水工程新規範標準及甲方要求施工,塗膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度等質量要求。。
1.7工程造價:衞生間防水每平方30元,結算時按實際面積結算。
第二條甲方工作
2.1應提前提出施工計劃,並將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方限時整改。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工工程量及方位或作法説明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.5應嚴格按防水工程標準規範施工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,並對工程保修五年。五年內出現滲漏,一切損失都有乙方負責。(包括對於樓下造成的損失)
第四條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,待五年保修期滿,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
年月日
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表.附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表).
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式.
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表.附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表).
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單).
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人.
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件.包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收.
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場.
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單).
第七條 材料的提供
7.1由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗.
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況.
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延.
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延.
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延.
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔.
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).
10.2工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).在工程款結清後,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單).
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月.驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單).
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
--------------------------
| 支付次數 | 支付時間 | 支付金額 |
|------|--------|--------|
| 第一次 | 開工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程進度過半 | 支付 元 |
| 第三次 | 雙方驗收合格 | 支付 元 |
--------------------------
工程進度過半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
11.2工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人.發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款.
11.3 工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票.
第十二條 違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失.
12.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責.
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失.
12.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元.
12.5 由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延.
12.6 由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元.
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟.
第十四條 幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內).
14.2 施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管.工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用.
14.3 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.
第十五條其他約定事項:_____________________________________________________________________________.
第十六條 附則
16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止.
16.2 本合同簽訂後工程不得轉包.
16.3 本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份.
16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力.
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/shuxin/xieyi/ze8old.html