保證金承諾書範文(精選17篇)
- 承諾書
- 關注:1.73W次
保證金承諾書範文 篇1
清理建設領域工程款和農民工工資工作,事關人民羣眾切身利益,事關社會公平正義,事關社會和諧穩定,事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序,構建行業自律環境,提高社會公德力和企業誠信度,
在 工程建設中,我們承諾:
一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動,保證:
1、本工程建設資金到位率符合規定要求;
2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;
3、按規定招標發包,不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;
4、按照《承包合同》約定,及時、足額支付工程預付款,進度款;
5、按照《建設工程價款決算辦法》規定,按時完成工程結算審計(審核),並按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。
二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務,保證:
1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任,監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款,導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失,我單位承擔全部責任;
3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的,我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。
三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督,若發生因我單位違
反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的,我單位承擔全部責任,並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資,並自願接受縣清欠辦,縣建設局的處罰。
承諾人:
日期:XX年XX月XX日
保證金承諾書範文 篇2
清理建設領域工程款和農民工工資工作,事關人民羣眾切身利益,事關社會公平正義,事關社會和諧穩定,事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序,構建行業自律環境,提高社會公德力和企業誠信度,
在工程建設中,我們承諾:
一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動,保證:
1、本工程建設資金到位率符合規定要求;
2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;
3、按規定招標發包,不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;
4、按照《承包合同》約定,及時、足額支付工程預付款,進度款;
5、按照《建設工程價款決算辦法》規定,按時完成工程結算審計(審核),並按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。
二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務,保證:
1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任,監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款,導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失,我單位承擔全部責任;
3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的,我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。
三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督,若發生因我單位違
反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的,我單位承擔全部責任,並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資,並自願接受縣清欠辦,縣建設局的處罰。
承諾人:
日期:XX年XX月XX日
保證金承諾書範文 篇3
陝西建工集團第十建築工程有限公司:
為承建 工程,
我公司(本人)自願向貴公司交納 保證金 元
(¥ ),由貴公司代向建設單位(或招投標代理機構) 交納。此保證金如發生建設單位(或招投標代理機構)扣款或不予退回等風險,由我公司(本人)承擔,與貴公司無關。
特此承諾!
此保證金請轉入如下單位:
收款單位:
賬 號:
開 户 行:
承諾人:
年 月 日
保證金承諾書範文 篇4
投標保證金承諾書
致:廣西機電設備招標有限公司
我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元,在此我方承諾如下:
1、如果招標文件投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標,我們將按照規定在中標後一週內繳納招標代理服務費。
我方承諾,如我單位未按規定繳納招標代理服務費,貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。
2.如果招標文件投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費,我單位投標保 證金請按下表賬户信息退還。
3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的規定,貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章):
投標人授權代表(簽字)
日期: 年 月 日
説明:
1、為保障資金安全,上述賬户不能為私人賬户。
2、如因上述賬户信息有誤或賬户信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等
可能產生的一切後果由投標人自行負責。
3、如投標人未及時收到退回款項,請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。
注:
1、此承諾書不允許裝訂入投標文件中,應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽
表及投標保證金單獨封裝的信封中。
2、未提供此承諾書而導致退保延誤的,其後果由投標人自行承擔。
保證金承諾書範文 篇5
福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司(招標人):
福建省建審工程項目管理諮詢有限公司(招標代理單位):根據《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程施工招標文件》(招標項目編號:(20xx)建審龍招字第005號)規定,招標人應當在發出中標通知書後的五日內,將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由於我單位屬招標人公佈的中標候選人以外的投標人,現因資金週轉較為困難,為此,特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣(大寫)壹拾叁萬元(小寫:130000.00元)於開標後予以提前退還,我單位在你們退還投標保證金後依照本工程施工招標文件規定繼續履行下列投標擔保承諾:
本承諾書聲明:我單位在本工程投標過程中,且在本工程施工招標文件規定的投標保證金退還期限內被有關部門調查如有違法行為,致使我單位投標保證金應當被沒收時,我單位保證在收到沒收投標保證金通知之日起3天內按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則,除應當繳納投標保證金本金外,還應當按照商業銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金佔用費。
投標單位:(蓋章)
法定代表人:(簽字或蓋章)
20xx年7月23日
保證金承諾書範文 篇6
旅行社質量保證金銀行擔保承諾書
旅遊局
根據《旅行社條例》規定, 旅行社(經營許可號 )須依法繳納 萬元人民幣(金額大寫: )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為 ),我行作出如下承諾,保證申請人支付:
1、 申請人因違反旅遊合同約定,侵害旅遊者合法權益,經旅遊行政管理部門查證屬實,須賠償旅遊者的損失。
2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅遊者預交旅遊費損失。
3、 按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決,申請人須賠償旅遊者的損失。
4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失,我行保證在收到旅遊行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅遊行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內,在擔保額度內履行擔保義務。
本擔保承諾書有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
承諾人:
xx年x月x日
保證金承諾書範文 篇7
常州市建築業企業農民工工資保證金動用支付承諾書
(工程所在地)建設局:
勞動和社會保障局:
總工會:
工程項目現已由我公司參與承建,為確保在該項目務工的農民工的合法權益不受侵犯,特做出如下承諾:
—、嚴格遵守《中華人民共和國建築法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設領域勞務工程款和農民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規和規定。
二、嚴格按合同約定支付勞務工程款和農民工工資。
三、監督或做到用工企業與農民工依法簽訂勞動合同,合同內容明確工資支付方式、標準和結算時間等。
四、告知農民工享有的合法權益和其合法權益受到侵犯時的投訴部門和聯繫電話。
五、農民工工資保證金已向指定銀行專户足額繳納,當發生以下幾種情形,承諾可以由(工程所在地)建設局、 勞動和社會保障局、總工會或其委託機構直接動用保證金:
1.故意拖延、拒不履行支付農民工工資義務,超過限定時間的;
2.因拖欠農民工工資引發羣體性上訪、越級上訪或其它惡性事件的;
3.企業負責人、註冊建造師(項目經理)、勞務承包人規避、逃逸,致使農民工訴求的拖欠事項無法認定的。
4.將農民工工資支付給個體承包人(“包工頭”),未兑現農民工工資的;
5.建設行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認定的其他需要動用保證金支付的情形。
註冊建造師(項目經理)(簽字):
法定代表人簽字(簽字):
施工單位名稱(章):
年 月 日
保證金承諾書範文 篇8
投標保證金承諾書
致:廣西機電設備招標有限公司
我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元,在此我方承諾如下:
1、如果招標文件投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標,我們將按照規定在中標後一週內繳納招標代理服務費。
我方承諾,如我單位未按規定繳納招標代理服務費,貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。
2.如果招標文件投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費,我單位投標保 證金請按下表賬户信息退還。
3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的規定,貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章):
投標人授權代表(簽字)
日期: 年 月 日
説明:
1、為保障資金安全,上述賬户不能為私人賬户。
2、如因上述賬户信息有誤或賬户信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等可能產生的一切後果由投標人自行負責。
3、如投標人未及時收到退回款項,請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。
注:
1、此承諾書不允許裝訂入投標文件中,應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽表及投標保證金單獨封裝的信封中。
2、未提供此承諾書而導致退保延誤的,其後果由投標人自行承擔。
保證金承諾書範文 篇9
致:玉林市玉開龍潭開發投資有限公司(招標人名稱)
如我公司在貴單位的玉林龍潭產業園龍鵬路Ⅲ標段道路工程 施工招標中中標,根據玉林市人民政府的相關規定,我方在此向招標人承諾:
1、我方保證在項目的投標文件中,如實反映我方以前所承建工程中工資支付的情況,並特別註明至提交投標文件截止之日止,不 存在拖欠或剋扣農民工工資的行為。
2.我方參與投標的項目,一旦中標,我方保證在收到中標通知書之日起20個工作日內,及時並足額將農民工工資保障金存入指定帳户,作為本項目農民工工資保障金。
3.如我方在承包項目中出現拖欠或剋扣農民工工資和其它職工工資情況的,由建設行政主管部門從本企業繳納的農民工工資保障金中先予劃支。
4.如我方不按時、足額存入農民工工資保障金,招標人有權取消我方中標資格。
承諾人:
時間:X年XX月XX日
保證金承諾書範文 篇10
保證金承諾書格式一:
常州市建築業企業農民工工資保證金動用支付承諾書
(工程所在地)建設局:
勞動和社會保障局:
總工會:
工程項目現已由我公司參與承建,為確保在該項目務工的農民工的合法權益不受侵犯,特做出如下承諾:
—、嚴格遵守《中華人民共和國建築法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設領域勞務工程款和農民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規和規定。
二、嚴格按合同約定支付勞務工程款和農民工工資。
三、監督或做到用工企業與農民工依法簽訂勞動合同,合同內容明確工資支付方式、標準和結算時間等。
四、告知農民工享有的合法權益和其合法權益受到侵犯時的投訴部門和聯繫電話。
五、農民工工資保證金已向指定銀行專户足額繳納,當發生以下幾種情形,承諾可以由(工程所在地)建設局、 勞動和社會保障局、總工會或其委託機構直接動用保證金:
1.故意拖延、拒不履行支付農民工工資義務,超過限定時間的;
2.因拖欠農民工工資引發羣體性上訪、越級上訪或其它惡性事件的;
3.企業負責人、註冊建造師(項目經理)、勞務承包人規避、逃逸,致使農民工訴求的拖欠事項無法認定的。
4.將農民工工資支付給個體承包人(“包工頭”),未兑現農民工工資的;
5.建設行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認定的其他需要動用保證金支付的情形。
註冊建造師(項目經理)(簽字):
法定代表人簽字(簽字):
施工單位名稱(章):
年 月 日
承諾人:
xx年x月x日
保證金承諾書格式二:
(建 設 單 位)
清理建設領域工程款和農民工工資工作,事關人民羣眾切身利益,事關社會公平正義,事關社會和諧穩定,事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序,構建行業自律環境,提高社會公德力和企業誠信度, 在 工程建設中,我們承諾:
一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動,保證:
1、本工程建設資金到位率符合規定要求;
2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;
3、按規定招標發包,不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;
4、按照《承包合同》約定,及時、足額支付工程預付款,進度款;
5、按照《建設工程價款決算辦法》規定,按時完成工程結算審計(審核),並按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。
二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務,保證:
1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任,監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款,導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失,我單位承擔全部責任;
3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的,我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。
三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督,若發生因我單位違
反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的,我單位承擔全部責任,並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資,並自願接受縣清欠辦,縣建設局的處罰。
承諾人:
單位(章): 法定代表人(簽字並蓋章): 辦公電話/手機/信箱: 經辦人姓名/職務:
辦公電話/手機:
監督單位:
縣清欠辦(章)
二0 年 月 日
注:本承諾書一式兩份,建設(開發)單位和縣清欠辦各留存一份
保證金承諾書範文 篇11
投標保證金承諾書
致:廣西機電設備招標有限公司
我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元,在此我方承諾如下:
1、如果招標文件投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標,我們將按照規定在中標後一週內繳納招標代理服務費。
我方承諾,如我單位未按規定繳納招標代理服務費,貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。
2.如果招標文件投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費,我單位投標保 證金請按下表賬户信息退還。
3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的規定,貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章):
投標人授權代表(簽字)
日期: 年 月 日
説明:
1、為保障資金安全,上述賬户不能為私人賬户。
2、如因上述賬户信息有誤或賬户信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等
可能產生的一切後果由投標人自行負責。
3、如投標人未及時收到退回款項,請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。
注:
1、此承諾書不允許裝訂入投標文件中,應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽
表及投標保證金單獨封裝的信封中。
2、未提供此承諾書而導致退保延誤的,其後果由投標人自行承擔。
保證金承諾書範文 篇12
旅行社質量保證金銀行擔保承諾書
旅遊局
根據《旅行社條例》規定, 旅行社(經營許可號 )須依法繳納 萬元人民幣(金額大寫: )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為 ),我行作出如下承諾,保證申請人支付:
1、 申請人因違反旅遊合同約定,侵害旅遊者合法權益,經旅遊行政管理部門查證屬實,須賠償旅遊者的損失。
2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅遊者預交旅遊費損失。
3、 按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決,申請人須賠償旅遊者的損失。
4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失,我行保證在收到旅遊行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅遊行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內,在擔保額度內履行擔保義務。
本擔保承諾書有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
承諾人:
xx年x月x日
保證金承諾書範文 篇13
致: (招標人)
1. 我方參與投標的7個工作日內,按中標金額的2%且不多於80萬元的農民工工資保障金足額存入指定的賬户:
2. 如我方在承包的項目中出現拖欠農民工和工人工資資情況,由建設單位從其農民工工資保障金中先予劃支。
承諾人:
時間:X年XX月XX日
保證金承諾書範文 篇14
(建 設 單 位)
清理建設領域工程款和農民工工資工作,事關人民羣眾切身利益,事關社會公平正義,事關社會和諧穩定,事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序,構建行業自律環境,提高社會公德力和企業誠信度, 在 工程建設中,我們承諾:
一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動,保證:
1、本工程建設資金到位率符合規定要求;
2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;
3、按規定招標發包,不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;
4、按照《承包合同》約定,及時、足額支付工程預付款,進度款;
5、按照《建設工程價款決算辦法》規定,按時完成工程結算審計(審核),並按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。
二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務,保證:
1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任,監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款,導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失,我單位承擔全部責任;
3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的,我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。
三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督,若發生因我單位違
反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的,我單位承擔全部責任,並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資,並自願接受縣清欠辦,縣建設局的處罰。
承諾人:
單位(章): 法定代表人(簽字並蓋章): 辦公電話/手機/信箱: 經辦人姓名/職務:
辦公電話/手機:
監督單位:
縣清欠辦(章)
二0 年 月 日
注:本承諾書一式兩份,建設(開發)單位和縣清欠辦各留存一份
保證金承諾書範文 篇15
致: 公司
截止目前貴公司欠我公司往來款 萬元,我公司承諾從餘款中劃出 萬元,作為我公司參與 招標投標保證金,直至此次招標投標有效期結束。
特此説明
有限公司
日期:
保證金承諾書範文 篇16
陝西建工集團第十建築工程有限公司:
為承建 工程,
我公司(本人)自願向貴公司交納 保證金 元
(¥ ),由貴公司代向建設單位(或招投標代理機構) 交納。此保證金如發生建設單位(或招投標代理機構)扣款或不予退回等風險,由我公司(本人)承擔,與貴公司無關。
特此承諾!
此保證金請轉入如下單位:
收款單位:
賬 號:
開 户 行:
承諾人:
年 月 日
保證金承諾書範文 篇17
中國東方資產管理公司:
我本人自願參與嵩明縣圓山水泥廠債權的公開競爭性出售競價會,特向貴公司作出如下承諾:
若我本人被宣佈為中標人後,我本人未與貴公司簽訂相關資產轉讓合同或未支付擬收購債權的轉讓價款,則由貴公司全額沒收本人已交納的競價保證金¥50,000.00元(人民幣伍萬元整)。對此,我本人無任何異議。
特此承諾
承諾人:
年 月 日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/shuxin/chengnuo/4g4gr6.html