熱門租賃房產合同（通用15篇）

熱門租賃房產合同 篇1

甲方：　　乙方：　　依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的39;權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。　　

一、工程慨況　　工程位於 ，土地面積： 2。　　

二、承包方式　　甲方以包清工的方式承包給乙方。　　

三、工程承包範圍　　施工內容包括二層主房建築面積 2、一層主房建築面積 2。　　四：承包價格及付款方式　　1：價格： 元2（建築面積）。雙方確定按建築面積為 2結算工程款。　　2：一層主體蓋板完工後支付價款10%，全部完工後付清餘款。　　五：工期及安全責任　　工期從________年____月____日到________年____月____日竣工。推遲一天罰款200元天，由甲方在工程款中扣除。　　施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。　　2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。　　施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。　　

六、本合同一式二份，自雙方簽字後生效。　　甲方（簽字）： 聯繫電話：　　乙方（簽字）： 聯繫電話：　　簽訂日期：________年____月____日

熱門租賃房產合同 篇2

甲方：　　乙方：　　依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。　　

一、工程慨況　　工程位於 ，土地面積： 2。　　

二、承包方式　　甲方以包清工的方式承包給乙方。　　

三、工程承包範圍　　施工內容包括二層主房建築面積

2、一層主房建築面積 2。　　四：承包價格及付款方式　　1：價格： 元2（建築面積）。雙方確定按建築面積為 2結算工程款。　　2：一層主體蓋板完工後支付價款10%，全部完工後付清餘款。　　五：工期及安全責任　　工期從________年____月____日到________年____月____日竣工。推遲一天罰款200元天，由甲方在工程款中扣除。　　施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。　　

2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。　　施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。　　

六、本合同一式二份，自雙方簽字後生效。　　甲方（簽字）： 聯繫電話：　　乙方（簽字）： 聯繫電話：　　簽訂日期：________年____月____日房屋建設合同 篇10　　建設發包發（甲方）：　　承包施工方（乙方）：　　經甲、乙雙方共同協商，在自願、平等的原則下，就房屋建築有關事項達成如下協議，望雙方共同遵守。　　

一、承包方式：包工不包料　　

二、承建面積：_____㎡（以設計圖紙為依據），乙方按甲方提供的施工圖紙或甲方要求施工，雙方約定按建築面積包乾，每平方米____元包乾建成。　　

三、甲方職責　　根據乙方要求提供建房所需材料，乙方也可協助甲方購買。在購買質量和價格作指導性建議。　　

四、乙方職責　　

（一）承包範圍：　　

1、乙方自帶施工所需的一切用具（含模板、攪拌機、震動器、腳手架等，且運費由乙方負責），並按圖紙或甲方要求施工。　　

2、甲方所購材料（鋁窗、樓梯欄杆、石膏條、木地板等由乙方負責安裝），內外線條、牆漆由乙方負責，凡屬於壤瓷工程由乙方負責施工（做鋼筋由乙方負責、運輸鋼筋的費用由甲方負責），其它需安裝設備，如賣方安裝由其負責，否則由乙方負責安裝。　　澆地板、各層層面等需按規定使用振動器。　　

3、基礎部分（石腳除外）。從澆灌地纖樑、地盤等起直至屋頂封頂，均為承包範圍，並由乙方負責，每平方米185元包乾。（掃地出門）　　

4、屋檐30公分以內由乙方負責，不另計工時費：陽台挑1.8工價折半計算。　　

5、露台圍牆按實際面積計算，工時費由甲乙雙方按市場價共同協商。　　

6、廚房、衞生間、房頂做防水層由乙方負責。　　

7、花崗石由甲方負責安裝。　　

（二）工程質量要求　　

1、砌牆平面平整垂直牆角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，粉牆光滑平整，牆磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，做鋼筋、綁鋼筋符合圖紙要求。　　

2、電路按圖紙施工，佈置合理規範、安全；開關、插座佈置合理，能正常使用。　　

3、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。　　以上工程質量如不合格造成的損失由乙方負責。　　

（三）乙方裝修職責　　

1、外牆面：外牆面沙漿趕平。　　

2、內牆面：廚房、衞生間貼滿牆磚，過道牆腳按房主要求貼磚。　　

3、地板：過道牆面、樓梯、樓梯地腳瓷磚（1.2）、廚房、衞生間等凡壤瓷磚處。　　

4、廚房、衞生間內的一切設施、設備安裝按甲方要求由乙方安裝。　　

5、水、電路等相應配套設施由乙方施工。　　

6、化糞池。　　

7、圍牆等附屬工程由乙方負責施工，按市場價雙方商計工時費。　　

五、工程款支付辦法　　

1、工價：按房子圖紙建築面積上的計算，185元㎡。　　

2、地纖樑、地面平整澆灌，第一層封頂驗收合格甲方支付乙方工時費10000元。二層、三層、四層同上。內外牆粉平、粉牆、壤瓷工程完工後驗收合格支付工時費0元。全部裝修完工檢查驗收合格後一個月內一次性結算後。　　

3、工程完工後（________年內），如房屋出現建築安裝的質量問題，由施工方負責維修。　　

4、乙方在建築材料上把關。　　

六、安全責任　　乙方必須認真按施工操作程序施工，安全第

一、質量第

一、信譽第

一、預防為主，尚若施工中發生安全事故，均由乙方負責，發包方不負任何責任。　　

七、工期約定　　工程於________年____月____日開工，於________年____月____日前竣工。　　

八、其它未盡事宜　　

1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。　　

2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。　　

3、本協議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。　　

4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理。　　甲方（代表簽章）：　　乙方（代表簽章）：

熱門租賃房產合同 篇3

甲方：　　乙方：　　依據《民法典》，《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的39;權利和義務，本着雙方責、權、利，經甲、乙雙方協商，特訂立本合同。　　

一：工程慨況　　該工程位於磚混五層樓房，基礎為鈴筏形基礎；一、二層為現澆板，其餘樓層為預製板，構造柱，圈樑，木瓦屋面等。　　

二：承包方式　　甲方以包料不包工的方式承包給乙方。　　

三：工程承包範圍　　按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外牆正立面貼外牆磚，其它牆面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衞生間，廚房，樓梯踏步所有貼牆地磚。　　

四：承包價格及付款方式　　1：價格：140元平方米（建築面積）。建築面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場行情，雙方協商解決。　　2：基礎竣工後付款人民幣5000元整；每一層主體蓋板完工後付款人民幣4000元整，內外粉刷完工後付款0元整，春節前無質量問題餘款一次性付清，（如有質量問題返工達標後，另外賠材料）。　　

五：工期及安全責任　　工期從________年____月____日到________年____月____日竣工。推遲一天罰款200元天，由甲方在工程款中扣除。　　施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。　　2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。　　施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。　　以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式二份，自簽字日期生效。　　甲方：　　乙方：________年____月____日

熱門租賃房產合同 篇4

甲方(出租方)：_________________

乙方(承租方)：_________________

甲乙雙方經充分協商，同意就下列房產租賃事項，訂立本簡易租房合同，並共同遵守。

一、甲方將坐落在___________區___________路(街)___________號的房產(房屋建築面積___________平方米，使用面積___________平方米)出租給乙方使用。該房產的基本情況已載於本協議附件一。乙方已對甲方所要出租的房產做了充分了解，願意承租該房產。

二、甲乙雙方議定的上述房產月租金為人民幣(大寫)___________元。

租賃期限自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日止。租金按月(季)結算，由乙方在每月(季)的___________日內交付給甲方。付款方式：_______________

三、上述房產出租給乙方使用時，其該建築物範圍內的土地使用權同時由乙方使用。

四、甲方保證上述房產權益清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，並承擔民事責任，因此給乙方保證承租上述房屋權僅作為___________用房。

五、房產租賃期內，甲方保證並承擔下列責任：

1.上述房產符合出租房屋使用要求;

2.如需出賣或抵押上述房產，甲方將提前______個月通知乙方。

六、房產租賃期內，乙方保證並承擔下列責任：

1.如需對房屋進行改裝修或增擴設備時，應徵得甲方書面同意。費用由乙方自理;

2.如需轉租第三人使用或與第三人互換房屋使用時，必須取得甲方同意;

3.因使用不當或其他人為原因而使房屋或設備損壞的，乙方負責賠償或給以修復;

4.乙方將對甲方正常的房屋檢查和維修給予協助;5.乙方將在租賃期屆滿時的房產交還給甲方。如需繼續承擔上述房產，應提前______個月與甲方協商，雙方另籤簡易租房合同。

七、簡易租房合同違約責任：任何一方未履行本協議規定的條款或違反國家和地方房地產租賃的有關規定，另一方有權提前解除本協議，所造成的損失由責任一方承擔，乙方逾期交付租金，每逾期一日，由甲方按月租金金額的千分之___________向乙方加收違約金。

八、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其設備損壞的，雙方互不承擔責任。

九、本協議在履行中若發生爭議，甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時，任何一方均可向房地產租賃管理機關申請調解，也可向有管轄權的人民法院起訴。

十、上述房產在租賃期內所需繳納的税費，由甲乙雙方按規定各自承擔。

十一、其他約定事項：

1._________________

2._________________

十二、本簡易租房合同未盡事項，甲乙雙方可另行議定，其補充議定書經雙方簽章後與本協議具有同等效力。

十三、本簡易租房合同經雙方簽章並經房地產租賃管理機關審查批准後生效。

十四、本簡易租房合同一式三份，甲乙雙方各執一份，租房合同副本一份，送房地產租賃管理機關。

甲方：_______________(簽章)

乙方：_______________(簽章)

________年________月________日

熱門租賃房產合同 篇5

出租人：_____________________

承租人：_____________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規的規定，甲乙雙方在自願、平等、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方可依法出租的房屋事宜，簽訂本合同。

一、出租房屋基本情況

房屋坐落：._____________________

該房屋權屬證明名稱：_____________________

編號：_____________________

該房屋建築面積：_______平方米，套內建築面積：_______平方米。

該房屋權屬證明記載用途：.

該房屋現有裝修及設施設備情況，由甲、乙雙方分別在本合同附件中列明。除雙方另有約定外，該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋的驗證憑據。

二、租賃期限

該房屋租賃期限共_______個月，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

租賃期滿，甲方有權收回該房屋，乙方應如期交還。乙方需要繼續承租該房屋的，則應於租賃期屆滿前日通知甲方。

三、租金及支付方式

該房屋租金為：_______元/;本合同期內租金總額為：_______元。

該房屋租金支付方式：

四、押金及其他費用的約定

甲方交付該房屋時，乙方應向甲方支付房屋租賃押金。押金為元。甲方收取押金後應向乙方出具收款憑證。

租賃期間，使用該房屋所發生的水、電、燃氣、通訊費用由方承擔;有線電視、物業管理費用由方承擔。

租賃期內，因該房屋租賃產生的税費按國家法律、法規規定承擔。

租賃期滿或合同解除後，甲方應退還乙方支付的房屋租賃押金。

其他約定：.

五、成交方式

房地產經紀機構成交。提供服務的房地產經紀機構名稱為：

備案證書號為：______________

通訊地址：______________

聯繫電話：_____________________

六、關於房屋轉租與出售的約定

未經甲方書面同意，乙方不得將房屋轉租、轉借他人。

租賃期間，甲方出售該房屋的應在出售前日書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優先購買權。

七、關於甲方交房的約定

甲方應於年月日前將房屋按約定條件交付給乙方。《現有裝修、附屬設施及設備清單》經雙方交驗簽字蓋章並移交房門鑰匙後視為交付完成。

甲方延遲交房超日的，乙方有權單方解除合同。乙方要求繼續履行合同的，合同繼續履行，甲方自約定交房時間之日起至實際交付房屋之日止，向乙方每日按已付租金的%支付違約金。

八、關於乙方付款的約定

乙方應按本合同第三條的約定向甲方如期支付租金。

乙方未按約定時間支付租金超日，甲方有權單方解除合同。甲方不解除合同的，乙方應向甲方按應付租金的%支付違約金。

九、其他約定

租賃期內，甲方應保障該房屋及其附屬設施處於正常使用的狀態，並承擔乙方正常使用下房屋及附屬設施損壞或故障的修復義務;甲方不承擔房屋的維修義務，致使乙方無法正常使用房屋及附屬設施的，乙方有權單方解除合同;對於乙方的裝修、改善和增設的他物甲方不承擔維修義務。

乙方應合理使用並愛護該房屋及其附屬設施。因乙方保管不當或不合理使用，致使該房屋及其附屬設施發生損壞或故障的，乙方應負責維修或承擔賠償責任;乙方保管不當或不合理使用導致附屬物品、設備設施損壞並拒絕賠償的，甲方有權單方解除合同。

在租賃期內未徵得甲方書面同意以及按規定須經有關部門審批但未核准前，乙方不得擅自改變房屋用途。不得在該房屋內進行違反法律法規及政府對出租房屋用途有關規定的行為。乙方擅自改變房屋用途，甲方有權單方解除合同。

租賃期內，甲方提前收回該房屋或乙方提前退租的，應提前日通知對方，並按月租金的%向對方支付違約金，屬甲方違約的甲方還應退還相應的租金。

租賃到期或合同解除後，乙方應將房屋鑰匙及正常使用狀態下的附件中所列物品交還給甲方，乙方應當保證該房屋附屬設施、設備、裝飾裝修保持良好，結清應由乙方支付的相關費用。

甲方保證已如實介紹該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況，出租該房屋不違反國家法律法規的相關規定及有權決定此租賃事宜。乙方保證已對上述房地產作充分了解並實地看房，對該房屋現狀無異議，願意租賃該房屋。

經甲、乙雙方協商一致，可以解除本合同。

關於租賃期間房屋被徵收的約定：

十、登記備案

甲乙雙方自本合同簽訂之日起三十日內，由□甲乙雙方共同□甲方□乙方按相關規定向房屋所在地房地產行政管理部門申請辦理房屋租賃登記備案。

租賃期內，房屋租賃登記備案內容發生變更的，甲乙雙方應當在十日內，到原租賃登記備案的部門辦理房屋租賃登記備案變更手續。

租賃期滿房屋續租或者租賃終止的，由□甲乙雙方共同□甲方□乙方在期滿後三十日內到原租賃登記備案的部門辦理房屋租賃登記備案的延續或者註銷手續。

十一、爭議的解決方式

甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應協商解決;協商不成的，可依法選擇：□向人民法院起訴□向重慶仲裁委員會申請仲裁。

十二、補充約定

十三、附則

本合同所列地址為各方準確聯繫地址，相關文書送達到該地址，即視為送達給其本人。任何一方地址變更，應及時書面通知相關方，否則自行承擔相關責任。

本合同一式份，甲、乙雙方各執份_______，和登記機構各執一份，均具有同等法律效力。本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。

出租人：_______________承租人：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

委託代理人：_______________委託代理人：_______________

簽約時間：_______年_______月_______日簽約時間：_______年_______月_______日

簽約地點：_______________簽約地點：_______________

熱門租賃房產合同 篇6

房地產買賣中介合同（示範）　　委託人（出售方）： （簡稱甲方）　　委託人（買受方）： （簡稱乙方）　　受託人（中介方）：

（簡稱丙方）　　根據國家有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙、丙三方自願、平等和協商一致的基礎上，就丙方接受甲、乙方的委託，促成甲、乙方訂立房地產買賣合同，並完成其它服務事項達成一致，訂立本合同。　　

第一條 標的基本情況及價款　　所有權人 共有人　　房屋坐落 丘號　　產權證號 建築面積　　土地證號 房屋來源　　房屋售價 拾 萬 仟 佰 拾 元整（： ）　　其它情況　　

第二條 委託事項　　

1、 甲方委託丙方出售以上房產，並代辦

①產權轉移、

③房款撥付、____________等相關事宜（

①產權轉移

②房屋交付

③房款撥付）。　　

2、 乙方委託丙方購買以上房產，並代辦

①產權房、

③房款支付、____________、__________、____________等相關事宜（

①產權房

②房屋交付

③房款支付

④貸款

⑤抵押登記

⑥土地使用證）。　　

第三條 甲方的義務　　

1、保證出售的房屋權屬真實，並符合國家及____市房屋上市交易的政策法規及有關規定，且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。　　

2、協助乙方辦理該房地產的交易過户手續，提供相應證件資料。　　

3、按房地產買賣契約中約定的交付日期，騰空房屋，並完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。　　

4、在房屋交付前，負責户口遷出，結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。　　

5、按本合同約定，按期支付佣金和代辦費。　　

第四條 乙方的義務　　

1、 按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。　　

2、 根據本合同約定的委託、代辦事項，按時支付佣金和代辦費用。　　

3、 根據委託事項，乙方應於辦理產權登記手續前將各類資料備齊交予丙方，同時將由 丙方代繳的

①、

② （

①契税

②交易服務費

③抵押管理費

④他項權證費）等約計人民幣 ____________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算，多退少補。　　

第五條 丙方的義務　　

1、 認真履行甲、乙方委託的事項，親自完成甲、乙方委託代辦的各項服務。　　

2、 丙方派 蔣信用 經紀人負責該房產的居間活動，在委託期限內辦理所委託的事項。　　

3、 根據專業知識及工作經驗，丙方將所瞭解的標的情況如實告知委託人，及時將委託 事項辦理的進展情況向委託人通報。　　

4、 對委託人個人資料予以保密，未經委託人同意，不得向他人泄露。　　

5、 處理委託事務取得的財產，應當及時轉交委託人。　　

6、 出示國家規定的收費標準及收取相關費用的39;依據。

第六條 房款的支付與轉付 甲、乙方商議，按以下第

（二）種方式支付房款：　　

（一）根據房地產買賣契約中房款支付的時間及方式，雙方自行辦理房款的支付。　　

（二）雙方若將房款的轉付交於丙方，則丙方將按下列方式進行操作：　　

1、乙方在簽定房地產買賣契約之日，將定金人民幣____________元交給丙方保存。　　

2、乙方在簽定房地產買賣契約及本合同後二個工作日內將全部（首期款全部房款），共計人民幣____________元交給丙方保存。　　

3、甲乙雙方在完成

②（

①交易過户簽字後

②乙方領取產權證後）____日內，丙方按售房款100%，計人民幣____________元轉付給甲方。　　

4、XX銀行放貸後或乙方補足購房款後，雙方完成房屋交接手續，且甲方結清房屋交付前的水、電、氣、有限電視、電話、物管等費後____日內，丙方將餘款一次性轉付給甲方。　　

（三）三方約定：　　

第七條 房屋交付　　

1、甲方應在乙方領取產權證後一天內或於________年____月____日前騰空房屋，並書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。　　

2、若乙方在接到上述書面通知後，不按期對該房屋辦理驗收的，則該房屋的毀損、滅失的風險由乙方承擔。　　

3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續。甲方按合同約定移交房屋及附屬設施並保留原裝潢，甲、乙方交接鑰匙，簽署房屋交接單，丙方見證簽字。　　

第八條 佣金、代辦費支付標準及方式　　

（一）丙方完成本合同約定的甲方委託和代辦事項，甲方按照下列第

1、2種　　方式計算，向丙方支付佣金和代辦費：　　

1、按該房地產售房款0.5%，具體數額為人民幣____________元。　　

2、按委託代辦事項支付代辦費計人民幣____________元。　　

（二）丙方完成本合同約定的乙方委託事項，乙方按照下列第

1、2種方式計算，向丙方支付佣金和代辦費：　　

1、按該房地產售房款1.5%，具體數額為人民幣____________元。　　

2、代辦產權證費_______元，代辦土地證費_____元，代辦抵押貸款和他項權證費_____ 元，共計人民幣________元。 上述費用，甲、乙方應於____________前支付給丙方。　　

（三）丙方根據合同約定收取佣金和代辦費，未促成合同的可收取相關費用，但不得超過國家規定的收費標準。　　

第九條 違約責任　　

（一）三方商定，丙方有下列情形之一的應承擔違約責任：　　

1、無正當理由不履行合同的；　　

2、與他人串通，損害甲、乙方利益的；　　

3、故意隱瞞，提高委託標的利差；　　

4、其它過失影響甲、乙方交易的。　　

（二）三方商定，甲、乙方有下列情形之一的應承擔違約責任：　　

1、無正當理由不履行合同的；　　

2、未能按照合同約定提供必要的文件和配合，造成丙方無法履行合同的；　　

3、相互或與他人串通，損害丙方利益的；　　

4、未能按合同約定支付佣金和代辦費的；　　

5、其他造成丙方無法完成委託事項的行為。　　

（三）三方商定，上述違約行為方，選擇下列第1條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經濟損失，由守約方按照法律、法規的有關規定追償。　　

1、約定違約金為____________元，　　

2、按標的額的5%，計人民幣____________元。　　

第十條 爭議解決方式 三方在履行本合同過程中發生爭議，由三方協商解決，也可由工商行政管理部門調解；協商、調解不成的，按本合同約定的下列第1項進行解決：　　

1、由南京仲裁委員會仲裁　　

2、依法向人民法院提起訴訟　　

第十一條 其他約定 本合同如有內容變更或未盡事項，經三方協商一致後簽訂補充協議，補充協議應當採取書面形式，與本合同具有同等法律效力。本合同與補充協議內空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。　　

第十二條 合同生效 本合同自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章後生效，本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各執壹份。　　甲方： 乙方： 丙方：（簽章）　　身份證號碼： 身份證號碼： 營業執照註冊號：　　資質證書編號：　　委託代理人：

委託代理人：

執業經紀人：　　聯繫電話：聯繫電話：

執業經紀人資格證書號：　　住址：

住址： 聯繫電話：________年____月____日　　補充協議：經再次協商，對本合同達成補充協議如下：　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　甲方： 乙方：丙方：（簽章）　　二o________年____月____日

熱門租賃房產合同 篇7

房地產買賣中介合同（示範文本）　　委託人（出售方）：

（簡稱甲方）　　委託人（買受方）：

（簡稱乙方）　　受託人（中介方）：

（簡稱丙方）　　根據國家有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙、丙三方自願、平等和協商一致的基礎上，就丙方接受甲、乙方的委託，促成甲、乙方訂立房地產買賣合同，並完成其它服務事項達成一致，訂立本合同，房產中介買賣合同。　　

第一條 標的基本情況及價款　　所有權人 共有人　　房屋坐落 丘號　　產權證號 建築面積　　土地證號 房屋來源　　房屋售價

拾 萬 仟 佰 拾 元整（：

）　　其它情況　　

第二條 委託事項　　

1、 甲方委託丙方出售以上房產，並代辦

①產權轉移、

③房款撥付、____________等相關事宜（

①產權轉移

②房屋交付

③房款撥付）。　　

2、 乙方委託丙方購買以上房產，並代辦

①產權房、

③房款支付、____________、__________、____________等相關事宜（

①產權房

②房屋交付

③房款支付

④貸款

⑤抵押登記

⑥土地使用證）。　　

第三條 甲方的義務　　

1、保證出售的房屋權屬真實，並符合國家及____市房屋上市交易的政策法規及有關規定，且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。　　

2、協助乙方辦理該房地產的交易過户手續，提供相應證件資料。　　

3、按房地產買賣契約中約定的交付日期，騰空房屋，並完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。　　

4、在房屋交付前，負責户口遷出，結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。　　

5、按本合同約定，按期支付佣金和代辦費。　　

第四條 乙方的義務　　

1、 按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。　　

2、 根據本合同約定的委託、代辦事項，按時支付佣金和代辦費用。　　

3、 根據委託事項，乙方應於辦理產權登記手續前將各類資料備齊交予丙方，同時將由 丙方代繳的

①、

② （

①契税

②交易服務費

③抵押管理費

④他項權證費）等約計人民幣 ____________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算，多退少補。　　

第五條 丙方的義務　　

1、 認真履行甲、乙方委託的事項，親自完成甲、乙方委託代辦的各項服務。　　

2、 丙方派 蔣信用 經紀人負責該房產的居間活動，在委託期限內辦理所委託的事項。　　

3、 根據專業知識及工作經驗，丙方將所瞭解的標的情況如實告知委託人，及時將委託 事項辦理的進展情況向委託人通報。　　

4、 對委託人個人資料予以保密，未經委託人同意，不得向他人泄露。　　

5、 處理委託事務取得的財產，應當及時轉交委託人。　　

6、 出示國家規定的收費標準及收取相關費用的依據。　　

第六條 房款的支付與轉付　　甲、乙方商議，按以下第

（二）種方式支付房款：　　

（一）根據房地產買賣契約中房款支付的時間及方式，雙方自行辦理房款的支付，合同範本《房產中介買賣合同》。　　

（二）雙方若將房款的39;轉付交於丙方，則丙方將按下列方式進行操作：　　

1、乙方在簽定房地產買賣契約之日，將定金人民幣____________元交給丙方保存。　　

2、乙方在簽定房地產買賣契約及本合同後二個工作日內將全部（首期款全部房款），共計人民幣____________元交給丙方保存。　　

3、甲乙雙方在完成

②（

①交易過户簽字後

②乙方領取產權證後）____日內，丙方按售房款100%，計人民幣____________元轉付給甲方。　　

4、XX銀行放貸後或乙方補足購房款後，雙方完成房屋交接手續，且甲方結清房屋交付前的水、電、氣、有限電視、電話、物管等費後____日內，丙方將餘款一次性轉付給甲方。　　

（三）三方約定：　　

第七條 房屋交付　　

1、甲方應在乙方領取產權證後一天內或於________年____月____日前騰空房屋，並書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。　　

2、若乙方在接到上述書面通知後，不按期對該房屋辦理驗收的，則該房屋的毀損、滅失的風險由乙方承擔。　　

3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續。甲方按合同約定移交房屋及附屬設施並保留原裝潢，甲、乙方交接鑰匙，簽署房屋交接單，丙方見證簽字。　　

第八條 佣金、代辦費支付標準及方式　　

（一）丙方完成本合同約定的甲方委託和代辦事項，甲方按照下列第

1、2種　　方式計算，向丙方支付佣金和代辦費：　　

1、按該房地產售房款0.5%，具體數額為人民幣____________元。　　

2、按委託代辦事項支付代辦費計人民幣____________元。　　

（二）丙方完成本合同約定的乙方委託事項，乙方按照下列第

1、2種方式計算，向丙方支付佣金和代辦費：　　

1、按該房地產售房款1.5%，具體數額為人民幣____________元。　　

2、代辦產權證費_______元，代辦土地證費_____元，代辦抵押貸款和他項權證費_____ 元，共計人民幣________元。 上述費用，甲、乙方應於____________前支付給丙方。　　

（三）丙方根據合同約定收取佣金和代辦費，未促成合同的可收取相關費用，但不得超過國家規定的收費標準。　　

第九條 違約責任　　

（一）三方商定，丙方有下列情形之一的應承擔違約責任：　　

1、無正當理由不履行合同的；　　

2、與他人串通，損害甲、乙方利益的；　　

3、故意隱瞞，提高委託標的利差；　　

4、其它過失影響甲、乙方交易的。　　

（二）三方商定，甲、乙方有下列情形之一的應承擔違約責任：　　

1、無正當理由不履行合同的；　　

2、未能按照合同約定提供必要的文件和配合，造成丙方無法履行合同的；　　

3、相互或與他人串通，損害丙方利益的；　　

4、未能按合同約定支付佣金和代辦費的；　　

5、其他造成丙方無法完成委託事項的行為。　　

（三）三方商定，上述違約行為方，選擇下列第1條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經濟損失，由守約方按照法律、法規的有關規定追償。　　

1、約定違約金為____________元，　　

2、按標的額的5%，計人民幣____________元。　　

第十條 爭議解決方式　　三方在履行本合同過程中發生爭議，由三方協商解決，也可由工商行政管理部門調解；協商、調解不成的，按本合同約定的下列第1項進行解決：　　

1、由南京仲裁委員會仲裁　　

2、依法向人民法院提起訴訟　　

第十一條 其他約定　　本合同如有內容變更或未盡事項，經三方協商一致後簽訂補充協議，補充協議應當採取書面形式，與本合同具有同等法律效力。本合同與補充協議內空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。　　

第十二條 合同生效　　本合同自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章後生效，本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各執壹份。　　甲方：

乙方：

丙方：（簽章）　　身份證號碼： 身份證號碼： 營業執照註冊號：　　資質證書編號：　　委託代理人：

委託代理人：

執業經紀人：　　聯繫電話：

聯繫電話：

執業經紀人資格證書號：　　住址：

住址： 聯繫電話：________年____月____日　　補充協議：經再次協商，對本合同達成補充協議如下：　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　甲方：

乙方：

丙方：（簽章）　　二O

________年 ____月 ____日

熱門租賃房產合同 篇8

房地產買賣中介合同（示範文本）　　委託人（出售方）： （簡稱甲方）　　委託人（買受方）： （簡稱乙方）　　受託人（中介方）：

（簡稱丙方）　　根據國家有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙、丙三方自願、平等和協商一致的基礎上，就丙方接受甲、乙方的委託，促成甲、乙方訂立房地產買賣合同，並完成其它服務事項達成一致，訂立本合同。　　

第一條 標的基本情況及價款　　所有權人 共有人　　房屋坐落 丘號　　產權證號 建築面積　　土地證號 房屋來源　　房屋售價 拾 萬 仟 佰 拾 元整（： ）　　其它情況　　

第二條 委託事項　　

1、 甲方委託丙方出售以上房產，並代辦

①產權轉移、

③房款撥付、____________等相關事宜（

①產權轉移

②房屋交付

③房款撥付）。　　

2、 乙方委託丙方購買以上房產，並代辦

①產權房、

③房款支付、____________、__________、____________等相關事宜（

①產權房

②房屋交付

③房款支付

④貸款

⑤抵押登記

⑥土地使用證）。　　

第三條 甲方的義務　　

1、保證出售的房屋權屬真實，並符合國家及____市房屋上市交易的政策法規及有關規定，且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。　　

2、協助乙方辦理該房地產的交易過户手續，提供相應證件資料。　　

3、按房地產買賣契約中約定的交付日期，騰空房屋，並完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。　　

4、在房屋交付前，負責户口遷出，結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。　　

5、按本合同約定，按期支付佣金和代辦費。　　

第四條 乙方的義務　　

1、 按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。　　

2、 根據本合同約定的委託、代辦事項，按時支付佣金和代辦費用。　　

3、 根據委託事項，乙方應於辦理產權登記手續前將各類資料備齊交予丙方，同時將由 丙方代繳的

①、

② （

①契税

②交易服務費

③抵押管理費

④他項權證費）等約計人民幣 ____________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算，多退少補。　　

第五條 丙方的義務　　

1、 認真履行甲、乙方委託的39;事項，親自完成甲、乙方委託代辦的各項服務。　　

2、 丙方派 蔣信用 經紀人負責該房產的居間活動，在委託期限內辦理所委託的事項。　　

3、 根據專業知識及工作經驗，丙方將所瞭解的標的情況如實告知委託人，及時將委託 事項辦理的進展情況向委託人通報。　　

4、 對委託人個人資料予以保密，未經委託人同意，不得向他人泄露。　　

5、 處理委託事務取得的財產，應當及時轉交委託人。　　

6、 出示國家規定的收費標準及收取相關費用的依據。

第六條 房款的支付與轉付 甲、乙方商議，按以下第

（二）種方式支付房款：　　

（一）根據房地產買賣契約中房款支付的時間及方式，雙方自行辦理房款的支付。　　

（二）雙方若將房款的轉付交於丙方，則丙方將按下列方式進行操作：　　

1、乙方在簽定房地產買賣契約之日，將定金人民幣____________元交給丙方保存。　　

2、乙方在簽定房地產買賣契約及本合同後二個工作日內將全部（首期款全部房款），共計人民幣____________元交給丙方保存。　　

3、甲乙雙方在完成

②（

①交易過户簽字後

②乙方領取產權證後）____日內，丙方按售房款100%，計人民幣____________元轉付給甲方。　　

4、XX銀行放貸後或乙方補足購房款後，雙方完成房屋交接手續，且甲方結清房屋交付前的水、電、氣、有限電視、電話、物管等費後____日內，丙方將餘款一次性轉付給甲方。　　

（三）三方約定：　　

第七條 房屋交付　　

1、甲方應在乙方領取產權證後一天內或於________年____月____日前騰空房屋，並書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。　　

2、若乙方在接到上述書面通知後，不按期對該房屋辦理驗收的，則該房屋的毀損、滅失的風險由乙方承擔。　　

3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續。甲方按合同約定移交房屋及附屬設施並保留原裝潢，甲、乙方交接鑰匙，簽署房屋交接單，丙方見證簽字。　　

第八條 佣金、代辦費支付標準及方式　　

（一）丙方完成本合同約定的甲方委託和代辦事項，甲方按照下列第

1、2種　　方式計算，向丙方支付佣金和代辦費：　　

1、按該房地產售房款0.5%，具體數額為人民幣____________元。　　

2、按委託代辦事項支付代辦費計人民幣____________元。　　

（二）丙方完成本合同約定的乙方委託事項，乙方按照下列第

1、2種方式計算，向丙方支付佣金和代辦費：　　

1、按該房地產售房款1.5%，具體數額為人民幣____________元。　　

2、代辦產權證費_______元，代辦土地證費_____元，代辦抵押貸款和他項權證費_____ 元，共計人民幣________元。 上述費用，甲、乙方應於____________前支付給丙方。　　

（三）丙方根據合同約定收取佣金和代辦費，未促成合同的可收取相關費用，但不得超過國家規定的收費標準。　　

第九條 違約責任　　

（一）三方商定，丙方有下列情形之一的應承擔違約責任：　　

1、無正當理由不履行合同的；　　

2、與他人串通，損害甲、乙方利益的；　　

3、故意隱瞞，提高委託標的利差；　　

4、其它過失影響甲、乙方交易的。　　

（二）三方商定，甲、乙方有下列情形之一的應承擔違約責任：　　

1、無正當理由不履行合同的；　　

2、未能按照合同約定提供必要的文件和配合，造成丙方無法履行合同的；　　

3、相互或與他人串通，損害丙方利益的；　　

4、未能按合同約定支付佣金和代辦費的；　　

5、其他造成丙方無法完成委託事項的行為。　　

（三）三方商定，上述違約行為方，選擇下列第1條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經濟損失，由守約方按照法律、法規的有關規定追償。　　

1、約定違約金為____________元，　　

2、按標的額的5%，計人民幣____________元。　　

第十條 爭議解決方式 三方在履行本合同過程中發生爭議，由三方協商解決，也可由工商行政管理部門調解；協商、調解不成的，按本合同約定的下列第1項進行解決：　　

1、由南京仲裁委員會仲裁　　

2、依法向人民法院提起訴訟　　

第十一條 其他約定 本合同如有內容變更或未盡事項，經三方協商一致後簽訂補充協議，補充協議應當採取書面形式，與本合同具有同等法律效力。本合同與補充協議內空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。　　

第十二條 合同生效 本合同自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章後生效，本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各執壹份。　　甲方： 乙方： 丙方：（簽章）　　身份證號碼： 身份證號碼： 營業執照註冊號：　　資質證書編號：　　委託代理人：

委託代理人：

執業經紀人：　　聯繫電話：聯繫電話：

執業經紀人資格證書號：　　住址：

住址： 聯繫電話：________年____月____日　　補充協議：經再次協商，對本合同達成補充協議如下：　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　-------------------------------------------------------------------------　　甲方： 乙方：丙方：（簽章）　　二o________年____月____日

熱門租賃房產合同 篇9

出租方：地址：

承租方：地址：

甲乙雙方本着平等互利的原則，經友好協商，現就租賃甲方房產一事達成一致意見，並根據中華人民共和國有關法律，法規之規定，簽訂本合同。

第一章租賃房產

1.1甲方同意將位於都江郾市的房產及院壩平方米出租給乙方使用。

1.2甲方同意乙方將承租房產用於自行居住、休閒、娛樂以及法律允許範圍內的經營活動，乙方在使用期內居住、經營不受甲方干預。

第二章改擴建及租金支付

2.1為改善甲乙雙方共同的居住環境，甲方擬對本房產進行改擴建。但由於甲方資金短缺，乙方向甲方一次性支付總計________年的房產租金，用於對本房產的改擴建。

2.2第

2.1條約定的________年的租金總額為改擴建房屋實際發生金額。為確保本租金確實用於改擴建房產事項上，該租金應由乙方監管。改擴建房產的過程中，每實際發生一筆費用由甲方從租金總額中支付。待房屋改擴建及裝修完成後，乙方向甲方彙報實際發生總金額，該總金額即為________年的房屋租金。

2.3改擴建房產所需各項手續由甲方負責辦理，並墊付辦理改擴建手續的各項費用。改擴建手續辦妥後，甲方可憑政府有關部門收費憑證要求乙方在所監管的租金總額中予以支付。

2.4改擴建後的房屋建築面積不得低於200平方米，改擴建後的全部房產以及院壩平方米，在改擴建完成後________年內全部歸乙方使用。

第三章租賃期限

3.1除非甲乙雙方按

第六章提前終止本合同，本合同所約定的租賃期限為________年，自本房產改擴建完成之日起計算。

3.2本標準合同書.1條約定的________年租賃期滿後，甲方應無條件與乙方續簽本合同，續簽合同租賃期仍為________年，該________年房屋租金已包含於第

2.2條所約定的房屋租金總額內，乙方無需再向甲方支付租金。

3.3乙方連續租賃滿________年後，本合同房產全部歸屬於甲方。

3.4續簽的合同租賃期滿後，除非甲方收回房屋自用，乙方在同等條件下有優先承租權。

第四章税收及費用

4.1乙方實際發生的水、電、電話、氣等費用，按其獨立安裝的水、電錶度數和政府規定標準計算，由乙方自行支付。

4.2乙方只承擔國家法律、法規規定以及本合同明文約定屬於乙方應當承擔的租金、費用。

第五章甲乙雙方保證及責任

5.1甲方保證確實擁有房產的所有權及其土地使用權。甲方保證房產在本合同簽訂前不附有任何其他擔保物權和債權，房產現狀不屬違章建築，符合政府規定的規劃、環保、衞生、消防、建築要求和或標準，以及其他有關規定並已合格通過相關驗收也未被法院或者其他政府機構採取查封，扣押等強措施。

5.2甲方保證辦妥房屋改擴建批准手續，若改擴建手續不能辦妥，而因辦理改擴建手續所發生的費用由甲方自行承擔。

5.3甲方保證擁有完全的資格和權利將房產按本合同的約定租賃給乙方，並在簽訂合同前符合當地政府部門要求的租賃資格。

5.4甲乙雙方須確保對方根據其居住、經營活動的需要，自行確定生活、經營事項，並確保乙方在其生活、經營期間內可根據需要正常使用各項公共設施。雙方尤其應當避免在正常休息時間內經常性發出狗叫、雞叫、娛樂等噪音。

5.5在本合同有效期內甲方確需再次對出租房屋所在區域進行改建或擴建的，應事先徵得乙方同意，並以不影響乙方正常生活、經營為前提。

5.6在本合同有效期內，甲方如欲將房產所有權轉讓或抵押給

第三方，甲方應提前三

個月以書面形式通知乙方，乙方在同等條件下享有優先購買權如乙方放棄優購買權，則甲方保證使受讓方或抵押權人充分了解甲乙雙方在本合同下權利和義務，同時以受讓方或抵押權人書面同意承擔在本合同項下甲方的一切義務為轉讓或抵押生效的前提。

5.7在本合同有效期內，乙方可經通知甲方後將其在本合同項下的一切權益轉讓給任何

第三方，前提是該受讓方應繼承和履行乙方在本合同項下的一切權利和義務。

5.8乙方應正常使用並愛護房產，防止不正常損壞

5.9乙方可對房產外型、內部佈局進行設計和裝修。該設計和裝修費用由乙方承擔。

5.10乙方除居住、經營所需外，不得在承租房產內存放易燃易爆等危險物品。未經甲方許可不得將有毒或爆炸物品帶入房產。

第六章合同提前終止

6.1在________年的租賃期限內，經甲乙雙方協商一致，通過書面協議，可提前終止本合同。

6.2若發生地震、水災、颱風、或甲乙雙方不可預見亦不能控制等不可抗力事件，致房產毀損不能正常使用，則乙方可對房屋進行修復或重建，在房產修復期間不計算在房屋租期內，合同有效期相應向後順延。

6.3在本合同期內，除發生市政統一規劃、土地批租外、甲方不可以任何其它理由，要求解除乙方對上述房產的使用權，否則甲方應賠償乙方一切實際發生的和可預估的因此而遭受的損失。若________年內本合同約定的房產被國家徵收、徵用的`，徵收、徵用的各項補償歸甲方，但甲方應將剩餘期限所對應的房屋租金退還乙方，並支付剩餘租金總額的20%做為乙方搬遷以及尋找新的居住、經營房產的費用。

第七章違約責任

7.1若甲方根據第

5.6條將合同約定房產抵押或轉賣第三方的，如果受讓方或抵押權人不出具書面同意承擔在本合同項下甲方的一切義務的，乙方有權單方面決定提前終止本合同，且甲方應賠償乙方因此遭受的所有損失及________年租金總額的30%的違約金

如果受讓人未按原租賃合同履行義務從而使乙方遭受損失的，甲方應向乙方賠償所有損失及________年租金總額的30%的違約金。

7.2甲乙雙方任何一方違反本合同約定的，除本合同另有約定外，都應當賠償守約方因此遭受的實際損失，並承擔損失金額30%的違約金。

7.3除本合同明確規定的終止條款外，任何單方面終止本合同皆視為違約。違約方應向對方賠償因本合同提前終止而遭受的一切直接損失及可預期利益，並承擔直接損失及可預期利益的30%的違約金。

第八章爭議解決方式

8.1本合同在履行過程中發生爭議，雙方應友好協商解決，若雙方仍協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴，以解決爭議。

第九章合同生效及其它

9.1本合同未盡事宜，雙方可根據國家有關法律、法規的規定，共同協商作出補充協議，補充協議應視為本合同不可分割的一部分。

9.2本合同附件均勻為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

9.3本合同自雙方簽字之日起生效。

9.4本合同正本一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

年月日

熱門租賃房產合同 篇10

填寫説明:【 】中選擇內容，以劃式刪除：對於合同空白部分，雙方不作約定時,應劃去以示刪除。　　出租方(下稱甲方)：　　國籍：【身份證】【護照號碼】：　　法定代表人： 營業執照：　　聯繫地址：　　委託代理人姓名： 國籍： 【身份證】【護照號碼】：　　聯繫地址：　　承租方(下稱乙方)：　　國籍：【身份證】【護照號碼】：　　法定代表人： 營業執照：　　聯繫地址：　　委託代理人姓名： 國籍： 【身份證】【護照號碼】：　　聯繫地址：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，合同二方在平等自願、友好協商的基礎上，一致達成如下協議。　　

第一條租賃房產(以下稱“該房產”)之地址為： ，建築面積 平方米(以【房地產證面積】【商品房買賣合同】為準)，甲方保證對該房產擁有合法出租的權利，出租該房產並沒有侵犯

第三人的權利，並保證本合同所載有關該房產之情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整，否則甲方應承擔由此引致的一切責任，同時乙方已實地察看該房產，對該房的座向、面積、樓齡、樓層、間隔、質量、裝修、抵押情況、產權情況等均予以認可。　　

第二條 甲方同意將該房出租給乙方作【住宅】【商業】【 】用途使用，租期為________年，從________年____月____日至________年____月____日止。甲方應於________年____月____日【 】將房產交付乙方使用。甲方向乙方交付房產前應先結清管理費、水電費、煤氣費等相關費用。　　

第三條 甲乙雙方約定月租金為人民幣 萬 仟 佰 拾 元整（ 元）。租金按月結算，乙方在每月的第 ____日前結清【本月】【上月】【下月】租金，甲方應出具收據。乙方必須按期繳納租金，否則除繼續交納租金外，每逾期一天，應按欠款金額的百分之一支付滯納金。　　

第四條 乙方交付租金方式為【現金支付，交付地點： 】【將租金匯入甲方銀行帳户，銀行： ，銀行帳號： ，帳號名稱： 】。　　

第五條乙方於簽訂本合同之當天向甲方支付定金 元，如甲方未能按本合同約定將該房產出租予乙方，則需向乙方雙倍返還定金，如乙方未能按合同約定承租該房產，則甲方有權沒收定金。甲方將房產交付乙方使用之日，定金轉為租賃保證金。　　

第六條乙方於甲方交付房產之日向甲方交付保證金人民幣 萬 仟 佰 拾元整（元）。以及首月租金人民幣____萬____仟____佰____拾____元正（元）。租賃期滿，乙方付清租金及其它費用並按期遷出時，甲方應即時將保證金無息退還乙方。若因乙方違約造成甲方經濟損失的，甲方有權從保證金中扣除相關費用。　　

第七條 甲方【不提供傢俬電器】【提供傢俬電器】予乙方於租賃期間使用。　　

第八條租賃期間，需要交納的税費由甲乙雙方按規定各自承擔。水電費、煤氣費、電話費、物業管理費等以及因乙方使用該房產而產生的費用由乙方負責支付。　　

第九條在租賃期內，甲方負責對房屋定期安全檢查，承擔房屋主體結構自然損壞的維修費用。如因甲方維修責任而延誤房屋維修造成他人人身傷亡、財產損失的，應負責賠償。　　

第十條 在租賃期內，乙方應愛護和正常使用房屋及其設備，發現房屋及其設備自然損壞，應及時通知甲方並積極配合甲方檢查和維修，因乙方過錯延誤維修而造成他人人身傷亡、財產損失的，乙方負責賠償；因乙方使用房屋不當或者人為造成房屋及其設備損壞的應負責修復或賠償。　　

第十一條 租賃期間，甲乙雙方任何一方如需提前解除合同，必須徵得另一方同意。否則，按如下方式處理：甲方提前收回該房產的，除退回全部保證金外，還需支付相當於保證金數額的費用作違約金；乙方提前退租的，甲方有權沒收全部保證金。　　

第十二條 乙方有下列情況行為之一的，甲方有權終止本合同，收回房屋，沒收保證金；因此而造成損失的，由乙方賠償經濟損失：　　

1. 未徵得甲方同意，擅自將該房產轉租、分租給他人使用或調換使用的；　　

2. 利用該房產進行違法活動的；　　

3. 拖欠租金或相關費用超過十五天；　　

4. 未徵得甲方及物業管理部門同意，擅自改變房屋結構和用途；　　

5. 故意損壞該房產的。　　

第十四條 租賃合同期滿或提前終止，乙方必須遷出並將自置傢俱、雜物全部搬走。否則，將視為乙方對餘下物品放棄權利，由甲方全權處理，乙方不得有任何異議。　　

第十五條 租賃期間，房屋遭到不可抗拒的自然災害導致毀滅，本租約則自然終止，互不承擔責任。房產發生重大損失或傾倒危險的，甲方應負責修繕；甲方不修繕的，乙方可提出退房或代甲方修繕，並以修繕費用抵銷租金。　　

第十六條 本合同一式二份，甲、乙方各執一份，各份內容必須一致，具有同等法律效力，經二方簽章後生效。　　

第十七條 本合同如與過往二方的協議、聲明、承諾等不一致的，應以本合同為準。　　

第十八條 無論本合同是否已履行，如甲方、乙方任何兩方或二方發生爭議且無法協商解決的，應向合同履行地即該房產所在地人民法院提起訴訟。　　

第十九條 二方約定的其他事項（對上述條款的修改或補充）：　　

1.如產生税費，由乙方支付。　　

2.四台掛式空調為甲方所有。　　備註：甲乙雙方確認均已清楚瞭解合同條款的內容及含義，並自願接受合同條款的約束，　　甲方簽章： 乙方簽章：____日期：________年____月____日日期：________年____月____日【房產租賃合同模板錦集8篇

熱門租賃房產合同 篇11

房產買賣協議（合同）無效之訴民事起訴狀　　以下為一則房產買賣合同無效之訴民事起訴狀範本。　　原告：　　住所：　　被告：　　住所： ，聯繫方式：25663　　訴訟請求　　

1、請求判決確認被告雙方於________年____月____日簽訂的《房產買賣協議》及雙方於________年____月____日簽訂的《補充協議》均為無效；　　

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金100萬元，並依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣100萬元。　　

3、請求判決被告賠償原告利息損失 元（詳見利息損失計算表）。　　事實和理由　　原告與被告於________年____月____日簽訂了《房產買賣協議》。協議中雙方約定：　　

1、交易標的為____區 號的房產，該房產為危房。　　

2、上述房產交易價為 萬元。乙方（原告）應支付定金 萬元。　　

3、甲方（被告）交付房產應保證房屋無結構性損壞，門窗及配套水、電、煤氣等管道應當完好。　　

4、甲方（被告）保證上述房屋權屬清楚。　　

5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。　　合同簽訂後，原告依照《房產買賣協議》向被告支付購房定金 萬元。　　訟爭雙方於________年____月____日達成《補充協議》，約定：原告再支付定金 萬元，原告付清全部購房款時間延期至________年月____日。該協議簽訂後，原告及時支付了該 萬元定金。　　最近，原告獲悉，被告於雙方簽訂《房產買賣協議》之前便在交易標的之上為第三人設立了抵押。而被告至今未告知原告交易標的上設有抵押，更未在《房產買賣協議》及其《補充協議》上提及針對上述抵押的處理方法。　　依據《民法典》第四十九條規定“抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效”，原告認為：《房產買賣協議》及其《補充協議》應依法確認為無效合同。　　基於上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。　　此致　　____區人民法院　　原告：　　________年月____日房產合同 篇10　　出賣方(甲方):___________地址:____________電話:____________　　購買方(乙方):____________地址:____________電話:____________　　根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,以資共同信守執行.　　甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,房屋座落在____市(縣)區(鎮)____街____巷____號樓單元號的房屋一棟(間),建築面積為____平方米.房屋產權證號土地使用證號,權屬為私產.　　上述房產的交易價格(人民幣):萬元.元.　　付款時間與辦法:

1.付款時間________年____月____日

2.付款方法:簽定合同之日起一次性付清.　　甲方應於________年____月____日前將交易的房產全部交付給乙方使用.　　第五條税費分擔.　　

1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費,協議公證費以及截止合同簽定之日前發生的水電,物業等一切費用.　　

2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的____%的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他税費.　　第六條違約責任

1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____%的違約金.　　

2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款____%的違約金.　　第七條本合同主體　　

1.甲方是____________,房屋共有人共______人.　　

2.乙方是____________.　　第八條本合同按照國家有關房產法律法規,經雙方協商一致,自願,公正簽定.　　第九條本合同一頁一式份.甲方產權人各一份.乙方一份,________.　　第十條本合同發生爭議的解決方式:協商解決或經人民法院起訴.　　甲方:___________________簽章________年____月____日　　乙方:___________________簽章________年____月____日

熱門租賃房產合同 篇12

出租方：__________承租方：_____

身份證號碼：_______________身份證號碼：_______________

電電話號碼：_______________電話號碼：_______________

聯繫地址：_______________聯繫地址：_______________

根據有關法律規定，為明確出租方和承租方的權利和義務關係，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：甲方同意將位於：____________________號房出租給乙方使用。

第二條：該房屋每月租金為人民幣：___________元整

第三條：經雙方友好協商，本出租房屋租賃期限為______年，甲方從______年______月日起將房屋交付給乙方使用，至______年______月日租期已滿收回該房。

第四條：租賃合約簽訂之日乙方須向甲方交納人民幣，作為甲方房屋、水電費、管理費等及室內財物的押金。甲、乙雙方在房屋交接前須清點室內物品、檢查室內設備是否完好，並列好清單。

第五條：乙方在租賃該房屋期間所產生的水、電費，有線電視費，電話費、網絡寬帶使用費及物業管理費等應由乙方全部負責支付，乙方若因拖欠上述應交費用而產生的滯納金則由乙方負責繳納。

第六條：該房屋只租賃給乙方使用，乙方不能擅自轉租給第三者使用，否則，甲方有權終止合同，不予退回保證金，並收回該房屋。

第七條：房屋租金計算起始日期應從甲方向乙方交付房屋鑰匙之日起開始計算，乙方準時每______月______日前向甲方繳交房屋租金。超過7天，雙方需經過協商，否則視乙方違約，乙方預交給甲方的押金不予退回，並結清租賃期間該房所產生的一切費用，由甲方收回該房屋。

第八條：乙方需在室內進行裝修時須與甲方協商，並有書面協議確定。但不得隨意更改房屋的牆體及樓面結構。否則，所引起的後果由乙方負責。

第九條：乙方在租賃期內，不準在房內進行非法活動及有損壞公眾利益及人身安全的行為，否則導致一切不良後果由乙方自付，甲方不承擔任何法律責任和經濟責任。

第十條：甲方有義務將合同生效日之前該房屋的水、電費，有線電視費，物業管理費及電話費等相關費用全部結清。甲方對上述出租房屋必須擁有所有權和支配權，任何第三者對此提出異議與乙方無關，如發生房產糾紛等問題由甲方全權負責處理。

第十一條：乙方對甲方任宅內的設備、財物必須愛護，小心使用並保持室內清潔，不得有損壞，否則甲方有權在乙方預交的押金中扣除損失金額，如押金不抵賠償，應參照損壞物品以市價同等補償給甲方，但天氣災害、自然災害等非人為的因素所導致的房屋受損除外。

第十二條：租賃期間甲乙雙方均不得藉故解除合同，如甲方要收回房屋必須提前30日書面通知乙方，否則雙倍退還乙方租房押金。如乙方需退房，必須提前30日書面通知甲方，否則所交押金不得退回，並負責繳完已使用的水電費及有關該租房的一切費用。

第十三條：租賃期滿後如不續約，乙方應無條件將該租房交還給甲方，經雙方清點確認無誤，甲方須向乙方如數退回全部押金;如需續租，則另外簽定續約。

第十四條：本合同如有未盡事宜，經雙方協商再另行補充，與本合同具有同等法律效力。

第十五條：本合約一式三份，雙方簽字扣即可生效。

第十六條：1，屋內傢俬物品詳見傢俬清單件。

出租方簽名：__________承租方簽名：____________

簽約日期：________年______月_____日

熱門租賃房產合同 篇13

地址:　　電話:　　承租方(以下簡稱乙方):　　地址:　　電話:　　甲乙雙方在平等自願、互利互惠的基礎上,經協商甲方願意將使用、管理權屬於自己的房屋出租給乙方，雙方根據國家相關規定，達成一致協議：　　

第一條 甲方將擁有經營管理及轉租權的房屋(合同標的)“ 號共 間，合同約定套內面積 ㎡的房屋出租給乙方，作為 經營場所。　　

第二條 租金、押金交納期及方式　　

1、租用期限________年，自________年____月____日至________年____月____日。　　

2、第________年使用費為人民幣 元，(大寫： )第________年使用費用為人民幣 元(大寫： )第________年使用費用為人民幣 元(大寫： )。　　

3、本合同簽定之日，乙方一次性支付________年____月____日至________年____月____日共____月的租金人民幣 元(大寫： )，其餘租金支付方式 。　　

第三條：水電費、保潔費、電話費和維修費的繳費辦法：　　

1、保潔費、水電費、電話費、寬帶費：由乙方自行向有關部門交納;　　

2、維修費：租賃期間，乙方導致租賃物有關的設施損毀，維修費由乙方負責。　　

第四條：出租方與承租方的變更　　租賃期間，乙方如欲將房屋轉租給

第三方使用，必須事先徵得甲方的同意，付清所有費用，並辦理有關手續後，取得使用權的

第三方方可成為本合同的當然乙方，簽訂書面合同的同時享有原乙方的權利，承擔乙方的義務。　　

第五條：乙方的職責　　

1、乙方必須依約繳納租金及其他費用，如有拖欠，甲方有權向乙方加收滯納金，滯納金每天按實欠租金和費用的3%收取，如拖欠租金15天，視為違約，甲方有權收回房屋，並不退還乙方押金。　　

2、乙方在租賃期間，必須保護租賃期內設備和設施的完好無損(自然折舊除外)，乙方不得擅自改變租賃房屋的結構及用途，如確需要變更用途，需經甲方同意方可進行。乙方造成租賃房屋及其設備的損毀，應負責恢復原狀。　　

3、乙方如在租賃房屋內安裝超過電子負荷的任何儀器或機械以及特殊設備，須徵得甲方同意。未經甲方同意和因未辦理相關手續而產生的事故或罰款，由乙方自理，造成房屋或安全設施、消防設施損失的由乙方負責賠償。　　

4、租賃期滿或合同解除，乙方必須按時將租賃房屋內的全部無損壞設備、設施清潔、完好地(自然折舊除外)交給甲方。　　

5、乙方應遵循國家的相關安全法規，租賃期間因乙方施工等原因而造成的一切人員安全傷害和房屋財產損失均由乙方負責。　　

6、乙方保證承租甲方房屋作為合法用途，遵守中華人民共和國法律和政府相關規定，合法經營。因乙方違法經營而造成的一切法律責任和財產損失，均由乙方自行負責。　　

7、租賃期滿或合同解除後，乙方逾期不搬遷，甲方有權從房屋內將乙方的物品搬出，不承擔保管義務，乙方也無權要求甲方賠償損失。　　

8、租憑期間產生的一切税收均由乙方自理。　　甲方：乙方：　　簽約日期：________年____月____日

熱門租賃房產合同 篇14

房產買賣協議（合同）無效之訴民事起訴狀　　以下為一則房產買賣合同無效之訴民事起訴狀範本。　　原告：　　住所：　　被告：　　住所： ，聯繫方式：25663　　訴訟請求　　

1、請求判決確認被告雙方於________年____月____日簽訂的《房產買賣協議》及雙方於________年____月____日簽訂的《補充協議》均為無效；　　

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金100萬元，並依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣100萬元。　　

3、請求判決被告賠償原告利息損失 元（詳見利息損失計算表）。　　事實和理由　　原告與被告於________年____月____日簽訂了《房產買賣協議》。協議中雙方約定：　　

1、交易標的為____區 號的房產，該房產為危房。　　

2、上述房產交易價為 萬元。乙方（原告）應支付定金 萬元。　　

3、甲方（被告）交付房產應保證房屋無結構性損壞，門窗及配套水、電、煤氣等管道應當完好。　　

4、甲方（被告）保證上述房屋權屬清楚。　　

5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。　　合同簽訂後，原告依照《房產買賣協議》向被告支付購房定金 萬元。　　訟爭雙方於________年____月____日達成《補充協議》，約定：原告再支付定金 萬元，原告付清全部購房款時間延期至________年月____日。該協議簽訂後，原告及時支付了該 萬元定金。　　最近，原告獲悉，被告於雙方簽訂《房產買賣協議》之前便在交易標的之上為第三人設立了抵押。而被告至今未告知原告交易標的上設有抵押，更未在《房產買賣協議》及其《補充協議》上提及針對上述抵押的處理方法。　　依據《民法典》第四十九條規定“抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效”，原告認為：《房產買賣協議》及其《補充協議》應依法確認為無效合同。　　基於上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。　　此致　　____區人民法院　　原告：　　________年月____日

熱門租賃房產合同 篇15

填寫説明:【 】中選擇內容，以劃式刪除：對於合同空白部分，雙方不作約定時,應劃去以示刪除。　　出租方(下稱甲方)：　　國籍：【身份證】【護照號碼】：　　法定代表人： 營業執照：　　聯繫地址：　　委託代理人姓名： 國籍： 【身份證】【護照號碼】：　　聯繫地址：　　承租方(下稱乙方)：　　國籍：【身份證】【護照號碼】：　　法定代表人： 營業執照：　　聯繫地址：　　委託代理人姓名： 國籍： 【身份證】【護照號碼】：　　聯繫地址：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，合同二方在平等自願、友好協商的基礎上，一致達成如下協議。　　

第一條租賃房產(以下稱“該房產”)之地址為： ，建築面積 平方米(以【房地產證面積】【商品房買賣合同】為準)，甲方保證對該房產擁有合法出租的權利，出租該房產並沒有侵犯

第三人的權利，並保證本合同所載有關該房產之情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整，否則甲方應承擔由此引致的一切責任，同時乙方已實地察看該房產，對該房的座向、面積、樓齡、樓層、間隔、質量、裝修、抵押情況、產權情況等均予以認可。　　

第二條 甲方同意將該房出租給乙方作【住宅】【商業】【 】用途使用，租期為________年，從________年____月____日至________年____月____日止。甲方應於________年____月____日【 】將房產交付乙方使用。甲方向乙方交付房產前應先結清管理費、水電費、煤氣費等相關費用。　　

第三條 甲乙雙方約定月租金為人民幣 萬 仟 佰 拾 元整（ 元）。租金按月結算，乙方在每月的第 ____日前結清【本月】【上月】【下月】租金，甲方應出具收據。乙方必須按期繳納租金，否則除繼續交納租金外，每逾期一天，應按欠款金額的百分之一支付滯納金。　　

第四條 乙方交付租金方式為【現金支付，交付地點： 】【將租金匯入甲方銀行帳户，銀行： ，銀行帳號： ，帳號名稱： 】。　　

第五條乙方於簽訂本合同之當天向甲方支付定金 元，如甲方未能按本合同約定將該房產出租予乙方，則需向乙方雙倍返還定金，如乙方未能按合同約定承租該房產，則甲方有權沒收定金。甲方將房產交付乙方使用之日，定金轉為租賃保證金。　　

第六條乙方於甲方交付房產之日向甲方交付保證金人民幣 萬 仟 佰 拾元整（元）。以及首月租金人民幣____萬____仟____佰____拾____元正（元）。租賃期滿，乙方付清租金及其它費用並按期遷出時，甲方應即時將保證金無息退還乙方。若因乙方違約造成甲方經濟損失的，甲方有權從保證金中扣除相關費用。　　

第七條 甲方【不提供傢俬電器】【提供傢俬電器】予乙方於租賃期間使用。　　

第八條租賃期間，需要交納的税費由甲乙雙方按規定各自承擔。水電費、煤氣費、電話費、物業管理費等以及因乙方使用該房產而產生的費用由乙方負責支付。　　

第九條在租賃期內，甲方負責對房屋定期安全檢查，承擔房屋主體結構自然損壞的維修費用。如因甲方維修責任而延誤房屋維修造成他人人身傷亡、財產損失的，應負責賠償。　　

第十條 在租賃期內，乙方應愛護和正常使用房屋及其設備，發現房屋及其設備自然損壞，應及時通知甲方並積極配合甲方檢查和維修，因乙方過錯延誤維修而造成他人人身傷亡、財產損失的，乙方負責賠償；因乙方使用房屋不當或者人為造成房屋及其設備損壞的應負責修復或賠償。　　

第十一條 租賃期間，甲乙雙方任何一方如需提前解除合同，必須徵得另一方同意。否則，按如下方式處理：甲方提前收回該房產的，除退回全部保證金外，還需支付相當於保證金數額的費用作違約金；乙方提前退租的，甲方有權沒收全部保證金。　　

第十二條 乙方有下列情況行為之一的，甲方有權終止本合同，收回房屋，沒收保證金；因此而造成損失的，由乙方賠償經濟損失：　　

1. 未徵得甲方同意，擅自將該房產轉租、分租給他人使用或調換使用的；　　

2. 利用該房產進行違法活動的；　　

3. 拖欠租金或相關費用超過十五天；　　

4. 未徵得甲方及物業管理部門同意，擅自改變房屋結構和用途；　　

5. 故意損壞該房產的。　　

第十四條 租賃合同期滿或提前終止，乙方必須遷出並將自置傢俱、雜物全部搬走。否則，將視為乙方對餘下物品放棄權利，由甲方全權處理，乙方不得有任何異議。　　

第十五條 租賃期間，房屋遭到不可抗拒的自然災害導致毀滅，本租約則自然終止，互不承擔責任。房產發生重大損失或傾倒危險的，甲方應負責修繕；甲方不修繕的，乙方可提出退房或代甲方修繕，並以修繕費用抵銷租金。　　

第十六條 本合同一式二份，甲、乙方各執一份，各份內容必須一致，具有同等法律效力，經二方簽章後生效。　　

第十七條 本合同如與過往二方的協議、聲明、承諾等不一致的，應以本合同為準。　　

第十八條 無論本合同是否已履行，如甲方、乙方任何兩方或二方發生爭議且無法協商解決的，應向合同履行地即該房產所在地人民法院提起訴訟。　　

第十九條 二方約定的其他事項（對上述條款的修改或補充）：　　

1.如產生税費，由乙方支付。　　

2.四台掛式空調為甲方所有。　　備註：甲乙雙方確認均已清楚瞭解合同條款的內容及含義，並自願接受合同條款的約束，　　甲方簽章： 乙方簽章：____日期：________年____月____日日期：________年____月____日