裝修的合同 彙編（通用22篇）

裝修的合同 彙編 篇1

甲方(屋主)：

乙方(施工方)：

甲方僱傭乙方裝修甲方位於______________房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：

一、裝修項目及價格

(一)水電安裝

水路：包括兩個衞生間、廚房、陽台的水路、燃氣管路的敷設安裝。電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。

價格：水電安裝費用總價為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建築垃圾倒放費等)。

(二)地面、牆面貼磚

1、地面客廳、餐廳、兩個衞生間、廚房、陽台以及過道等，單價為______元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

2、牆面：兩個衞生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衞門窗包封等，單價為______元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

3、碰角：所貼牆面直角對接處，單價為______元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為______元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鑽洞、開槽時，不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為_______元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。

(三)砌灶台

灶台總長度約米(以實際尺寸為準)，灶枱面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、枱面貼石材，不含主材磚及櫃門)。

(四)陽台封窗

陽台封窗採用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。

(五)地面找平

三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚後高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。

二、具體要求

(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得佔用甲方房屋生活、起居，並注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任並負責賠償。

(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、牆面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。

(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節約材料和用具。如造成人為的.損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不採用。

(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。

(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其餘由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建築行業標準，無污染。

(七)乙方所提供的水泥為海螺牌，標號為32.5;砂子為河砂。

(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無鬆脱以及線路無漏電、漏水等現象。

(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、鬆動、脱落、起翹等現象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直並與牆面水平一體。

(十)灶台必須牢固、安全，無漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現象，材質必須符合國家相關行業標準。

裝修的合同 彙編 篇2

原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂後原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態下於20xx年11月25日擅自撤離施工現場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

經審理查明，原被告於20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂後，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻於20xx年11月20日擅自撤離施工現場，致成訟。

【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?

【律師評析】

審理中，經原告申請，本院委託某某工程造價諮詢公司對係爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經審核後確認被告已施工工程造價為33945元。

審理中，原告稱係爭房屋經有關部門對施工工程進行審價後，原告為減少損失，於20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，並已入住，由於被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，並未違反法律規定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及係爭房屋長期空置，原告據此要求解除合同，並要求被告給付逾期竣工違約金並無不當，應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元，原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至於原告主張的在外租房損失一節，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至於賠償的標準本院將根據本案案情並結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定，判決如下：

一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

二、被告某某室內裝潢公司應於本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

三、被告某某室內裝潢公司應於本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;

四、被告某某室內裝潢公司應於本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。

裝修的合同 彙編 篇3

甲方：________市___________實驗中學

乙方：_____________電子工程有限公司

依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：________市________實驗中學多媒體教室系統工程

工程地點：________市________實驗中學校園內

工程內容：多媒體教室建設、系統佈線、設備安裝及調試

二、工程總價

合同金額：人民幣________________元整(￥________________元)。

本工程在學校多媒體教室建設招標文件、投標書範圍內採用總價包乾的形式，一次包乾;超出學校多媒體教室建設工程招標文件、投標書範圍內的項目若學校需要增加，由雙方協商定價。

三、產品質量及安裝調試要求

1.乙方須按學校多媒體教室建設招標文件要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，不得隨意更改方案。並提供各設備有關品質證明書，合格證，説明書，相關軟件等資料。

2.乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。

3.在簽訂合同後，乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試，要求做到佈局合理，佈線規範，便於使用及維護，符合國家有關技術標準。

4.由甲方提供安裝場地及電源。

四、技術標準及質量保證

(1)乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。

(2)乙方保證本項目所供產品均為合同中指定的產品，且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明，經甲方驗收後進行施工。

五、工程項目建設期限

合同簽定後3日內供貨，整個施工工期7天。(________日以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。並能投入正常使用。)

六、售後服務

1.乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責免費更換或維修。質保期滿後，設備維修時，乙方按成本費計算。

2.凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障報修通知後，在4小時內響應，24小時內解決故障，若在24小時內不能排除故障的，則應由乙方提供不低於原設備標準的備用產品保證學校的正常行課。

3.在驗收合格後的一年內，如乙方接到甲方故障報修通知後4小時內沒有響應或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低於原設備標準的備用產品保證學校的正常行課，則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0.1%作為對甲方的賠償，直到扣完，所造成損失由乙方負責(每次售後服務，均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄)。

4.乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員，要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。

七、竣工驗收及付款方式

項目施工安裝、調試完畢，網絡正常運行10日後由江北區電教站與學校一道組織驗收，並簽註驗收結論。自驗收合格之日起5日內支付合同總金額的50%(￥________)，使用4個月後(即________月)無質量問題和用户投訴的支付合同總金額的50%(￥________)。

八、約定事項

(1)為確保工期，爭取提前竣工，由甲乙雙方共同組成工程實施小組。

(2)合同如需變更，甲、乙雙方另行協商確定變更事宜，雙方簽章生效，並作為本合同的附件。 (3)招標文件、投標書是本合同的一部分，具有同等法律效力。

九、違約責任

1.乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(即合同要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢並交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。

2.在乙方履行合同後，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。

十、本合同按《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國產品質量法》，《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。

十一、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。

十二、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。

十三、本合同一式四份，由甲方執二份(存檔一份，財務一份)，乙方執一份，電教站備案一份。

十四、未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。

十五、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章後之日生效。貨款兩清後，合同效力終止。

附：________公司另送學校壹台噴墨打印機，移動pc壹台。

甲方：________市________實驗中學 乙方：________電子工程有限公司

法定代表人：____________________ 法定代表人：__________________

經辦人：________________________ 經辦人：_________________________

簽定地點：________市_______實驗中學 簽訂時間：_________________________

裝修的合同 彙編 篇4

甲方（發包方）：

乙方（承包方）：

甲方現把隆回縣卡西歐花園1#樓M38、M39門面樓的室內水電安裝工程承包給乙方，為明確雙方權利、義務和責任，確保工程質量及進度，經雙方友好協商，特簽訂以下條款，以便共同遵守執行。

一、工程委託形式：包工不包料

二、工程價款和結算的約定：

1、工程價款：按建築面積7元每平方米計算。

2、工程款付款方式：布管線驗收合格後支付工錢的60%，水電整體完工驗收合格當天結算並支付剩餘40%的工程款。

三、乙方承包內容：

（1）水電開槽、布管、穿線（電線、網線、電視線、電話線等）

（2）插座、開關、燈具的安裝

（3）小五金、廚衞潔具的安裝

（4）所有水電施工過程的垃圾整理裝袋

四、對乙方要求：

（1）乙方需自備施工所需附屬工具如：人字梯、馬凳、鐵鍬等。

（2）密切配合樓房主體工程工人的工作，不得互相推諉。

（3）由乙方原因造成的需二次到現場與其它工種配合施工，乙方需在接到甲方通知後24小時內到場解決。

（4）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品的保護，水電工程保修三年。

本合同經甲、乙雙方簽字後生效，簽訂後乙方不得將工程轉包。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方簽字： 乙方簽字：

**年 月 日 **年 月 日

裝修的合同 彙編 篇5

委託方（甲方）：_________

承接方（乙方）：_________

工程項目：_________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條工程概況

1.工程地址：_________

2.居室規格：房型_________層（式）_________室_________廳_________廚_________衞，總計：施工面積_________平方米。

（1）_________室，計_________平方米；

（2）_________廳，計_________平方米；

（3）_________廚房，計_________平方米；

（4）_________衞生間，計_________平方米；

（5）_________陽台，計_________平方米；

（6）_________過道，計_________平方米；

（7）其他（註明部位）_________，計_________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式：_________

5.工程總天數：_________天

工程開工日期：_________年_________月_________日

工程竣工日期：_________年_________月_________日

第二條工程價款

工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

（1）材料款_________元；

（2）人工費_________元；

（3）設計費_________元；

（4）施工清運費_________元；

（5）搬卸費_________元；

（6）管理費_________元；

（7）税金_________元；

（8）其他費用（註明內容）_________元。

第三條質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.工程驗收標準，雙方同意參照XX市地方標準db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.質量檢查監督部門：_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

5.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條付款方式

1.合同一經簽訂，甲方即應付100％工程材料款和施工工費的50％；當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40％。剩餘10％尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。（注：施工工費包括人工費）

甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（複印件）交給乙方。

第六條工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方_________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條工程驗收

1.工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條其他事項

1.甲方

（1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

（3）如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方

（1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

（2）指派（姓名）_________為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

（3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

（4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。

（5）在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。

第九條違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條爭議解決

1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

2.當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟（二者只能選擇一種）。

第十一條合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10％交付違約金，並辦理終止合同手續。

發包方：_________（以下簡稱“甲方”）與承包方：_________（以下簡稱“乙方”）為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，並遵照執行。

第一章合同背景

第一條施工地點位於_________市_________區_________路_________弄_________號_________室，（以下簡稱“該房屋”）。該房屋竣工驗收合格，並已交付使用。

第二條甲方委託乙方施工，使房屋安全、衞生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章施工單位資格

第三條乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

第三章施工內容

第五條該房屋屬_________結構，房型為_________房_________廳_________廚_________衞，建築總面積為_________平方米；施工的是其中的_________房_________廳_________廚_________衞，施工面積為_________平方米。詳見作為本合同附件（一）的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條施工內容和做法説明如下（不夠可附頁）：

（一）廳：地面部分_________，牆面部分_________，天棚部分_________，門窗部分_________，其他_________；

（二）房：地面部分_________，牆面部分_________，天棚部分_________，門窗部分_________，其他_________；

（三）廚：地面部分_________，牆面部分_________，天棚部分_________，門窗部分_________，其他_________；

（四）衞：地面部分_________，牆面部分_________，天棚部分_________，門窗部分_________，其他_________；

（五）其他：地面部分_________，牆面部分_________，天棚部分_________，門窗部分_________，其他_________；前款沒有説明的，依作為本合同附件（二）的《裝修施工圖》確定。

第四章材料、設備和價款

第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件（三）的《主要材料報價單》、作為本合同附件（四）的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件（五）的《人工費報價單》。

第八條該房屋工程總價款為_________元，其中材料費_________元、人工費_________元、管理費_________元、設計費_________元、垃圾清運費_________元、税金_________元、其他費用_________元。工程總價款是各分項價款的總和。

前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款；結算價格低於預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。

乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委託價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

第九條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

（1）甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用；

（2）甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。

第十條乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十一條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。

第十二條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認後生效。

第八條至第十二條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。

第十三條該房屋的工程總價款為_________元，其中人工費_________元、税金_________、其他費用_________元。

第十四條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收後發生損壞的，乙方應當賠償。

第十五條甲方提供的材料和設備，均應用於本工程；未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。

第十三條至第十五條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。

第五章付款方式

第十六條工程款按以下方式支付：

（一）本合同簽訂後，開工前二至五日，甲方支付相當於總價款30％的工程款；

（二）完成50％的工程量之日後的三日內，甲方支付相當於總價款40％的工程款；

（三）竣工驗收後三日內，甲方支付相當於總價款25％的工程款。

（四）竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款5％的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

第十七條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十八條雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

第十九條竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的5％的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第六章結算

第二十條工程竣工，甲方驗收後對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

甲方委託第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

第七章工程進度

第二十一條本工程於_________年_________月_________日開工，_________年_________月_________日竣工，工期為_________天。每日施工時間為_________時_________分至_________時_________分（_________時_________分至_________時_________分休息）。

推薦合同範本 ·建築裝飾工程施工合同（甲種本） ·辦公樓裝修合同 ·裝飾裝修合同 ·廣東省室內裝飾裝修工程施工合同 ·裝修合同書樣本 ·裝修施工協議書工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

第八章施工

第二十二條乙方指派_________為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方；甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

第二十三條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

第二十四條工程執行dbj08-62-97《住宅建築工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

甲方：_________

乙方：_________

按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程名稱：_________；工程地點：_________；承包範圍：_________；承包方式：_________。

1.2開工日期：_________；竣工日期：_________；總日曆工期天數：_________。

1.3質量等級：_________。

1.4合同價款：_________。

第二條合同文件及解釋順序

_________。

第三條合同文件使用的語言和適用標準及法律

3.1合同語言：_________。

3.2適用標準、規範：_________。

3.3適用法律、法規：_________。

第四條圖紙

4.1圖紙提供日期：_________；

4.2圖紙提供套數：_________；

4.3圖紙特殊保密要求和費用：_________。

第五條甲方代表

5.1甲方代表姓名和職稱（職務）：_________；

5.2甲方賦予甲方代表的職權：_________；

5.3甲方代表委派人員的名單及責任範圍：_________。

第六條監理單位及總監理工程師

6.1監理單位名稱：_________；

6.2總監理工程師姓名、職稱：_________；

6.3總監理工程師職責：_________。

第七條乙方駐工地代表

_________。

第八條甲方工作

8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求：_________；

8.2水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：_________；

8.3需要與有關部門聯繫和協調工作的內容及完成時間：_________；

8.4需要協調各施工單位之間關係的工作內容和完成時間：_________；

8.5、批件的名稱和完成時間：_________；

8.6會審圖紙和設計交底的時間：_________；

8.7向乙方提供的設施內容：_________。

第九條乙方工作

9.1施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：_________；

9.2提供計劃、報表的名稱、時間和份數：_________；

9.3施工場地防護工作的要求：_________；

9.4施工現場交通和噪音控制的要求：_________；

9.5符合施工場地規定的要求：_________；

9.6保護建築物結構及相應管線和設備的措施：_________；

9.7建築成品保護的措施：_________。

第十條進度計劃

10.1乙方提供施工組織設計（或施工方案）和進度計劃的時間：_________；

10.2甲方代表批准進度計劃的時間：_________。

第十一條延期開工

_________。

第十二條暫停施工

_________。

第十三條工期延誤

_________。

第十四條工期提前

_________。

第十五條工程樣板

15.1對工程樣板間的要求：_________。

第十六條檢查和返工

_________。

第十七條工程質量等級

17.1工程質量等級要求的追加合同價款：_________；

17.2質量評定部門名稱：_________。

第十八條隱蔽工程和中間驗收

18.1中間驗收部位和時間：_________。

第十九條驗收和重新檢驗

_________。

第二十條合同價款及調整

20.1合同價款形式（固定價格加風險係數合同、可調價格合同等）：_________；

20.2調整的方式：_________。

第二十一條工程預付款

21.1預付工程款總金額：_________；

21.2預付時間和比例：_________；

21.3扣回時間和比例：_________；

21.4甲方不按時付款承擔的違約責任：_________。

第二十二條工程量的核實確認

22.1乙方提交工程量報告的時間和要求：_________。

第二十三條工程款支付

23.1工程款支付方式：_________；

裝修的合同 彙編 篇6

發包人：（以下簡稱甲方）

承包人：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

1. 工程名稱：兩式兩廳簡易裝修

2. 工程地點:荊江廣場27棟四樓

3. 工程範圍：室內裝修（見預算清單）

4. 工程承包方式：本工程採用全包工包料方式承包（參見附件清單）

5. 工程造價：

（1）工程預算總造價為￥80000 元，大寫人民幣：捌萬 元整。

第二條：工程期限

1. 經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為 20 天（日曆），具體開竣

工時間以甲、乙雙方簽訂的開工報告為準。

2. 本工程計劃開工日期為20xx 年7 月10 日，計劃竣工日期為20xx年7 月30 日。

3. 本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期：

（1） 由於不可抗力造成無法正常施工的；

（2） 由於甲方原因影響連續施工的；

（3） 由於設計變更或設計未確定的；

（4） 由於未辦妥相關物業或行政審批手續的；

（5） 由於施工工地（非乙方原因）一月內停電停水停氣造成停工累計超過8小時；

（6） 由於甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。

第三條：工程施工準備與雙方責任

1. 甲方責任：

（1） 開工前甲方協調各方面的關係，辦妥進場手續。

（2） 組織好設計交底及圖紙會審工作。

（3） 委託 為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

（4） 開工前 1 天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。

（5） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

2. 乙方責任：

（1） 提供完整的施工圖紙及施工技術資料。

（2） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

（3） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、採購、供應和管理。

（4） 嚴格按施工圖與説明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，並承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，並承擔費用。

（5） 委託 為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。

第四條：工程價款及支付

1. 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

2. 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

3. 本工程合同總價為￥捌萬元整

（ 80000.00 ）。

4.支付採取 按工程進度分段付款方式。

5. 分段付款的時間及相應金額為：

（1）合同簽訂時付合同價 10 %，計￥8000.00 （ 捌仟 元整 ）；

（2）工程竣工時，付工程尾款， 計￥ 7200.00 （柒萬貳仟 元整 ）；

工程變更項目款項於雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

第五條：施工質量與設計變更

1. 堅持按圖施工，任意一方不得隨意變更設計，如遇下列情況給乙方造成損失，應由責任方負擔。

（1） 發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方通知甲方後，甲方應在三天內與設計單位商定，發出變更設計文件，甲、乙雙方籤協後方準施工。

（2） 設計變更超出原設計標準或規模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方籤協後方準施工。

（3） 如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，並由甲方承擔乙方的經濟損失。

（4） 如因乙方施工技術、質量和原材料不達標，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，並由乙方承擔甲方的經濟損失。

2. 乙方如遇到重要及複雜的隱蔽工程內容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。

第六條：工程竣工驗收及結算

1. 乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

2. 甲方應在接到驗收通知組織驗收並在驗收後出具工程驗收證明。

3. 工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用後發現質量問題，由甲方承擔責任。

4. 乙方於工程竣工後，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

第七條：工程安全生產、文明施工

1. 甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底，明確安全要求並進行監督檢查，雙方應按規定協商相關安全生產責任和治安消防事宜。

2. 乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工教育工作，嚴格安全操作規程、文明施工要求及嚴格執行治安消防條例。

3. 工程在施工期間，乙方人員發生工傷和急病等，甲方有提供方便、協助搶救義務，責任和費用均由責任方負擔。

第八條：工程處罰及仲裁

第九條：附則

1. 本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式 貳 份，雙方各執 壹 份。

3. 本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工驗收交付後保修期滿，工程價款結清自動終止。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

裝修的合同 彙編 篇7

發包方： 身份證號碼：(以下簡稱甲方)

承包方：承包方負責人： 身份證號碼： (以下簡稱乙方)

一、 協議內容：

甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

二、 乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

三、 甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;

2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

四、 乙方的權利和義務

(一)乙方的權利

1.乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;

4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;

5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：

(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。

(3)牆面括完ici後，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脱落及明釘眼等現象。

具體質量要求參照乙方在xx店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

五、 工程內容及合同金額：

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;

(二)合同預算金額：

本協議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)

本協議裝飾預算金額為人民幣：(小寫)

(為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，並得到乙方的認可。)要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

六、 分期付款方式：

首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。

二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

三期：木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

四期：工程完工後二十天內進行驗收，合格後，甲方付預算金額的35%給乙方。

裝修的合同 彙編 篇8

裝修前簽訂一份裝修合同，既可保障自己的權益不受損害，也是裝修後保修的憑證。如果這份合同簽得不恰當，不僅不利於業主，反而會給業主帶不必要的麻煩。一般情況下，裝修公司在對要裝修的房屋進行測量以後，都會給業主一份預算書，如果業主對預算書沒有意見，裝修公司就會出示一份格式合同，業主對裝修專業不是很懂，很容易悼進裝修公司挖好的陷阱裏。因此，在簽訂裝修合同時，對以下幾個方面要多加小心，以免簽訂一份對自己不利的合同。

小心預算中的漏項

裝修公司擔心預算做得太低，會降低自己的利潤，預算價格報得太高，會把業主嚇跑，於是就在項目上做手腳。往往把一些應該做的項目故意漏報，這樣總造價就下來了，而在實際做工程的時候又把這些項目都做上，工程做完以後，裝修公司就拿着這些帳單來要錢了。

提醒：在看裝修公司的預算時，一定要對所列項目進行審核，看看有沒有漏項，如有，及時在預算中進行完善。

總價款註明包水電

有的裝修公司的在做預算時，往往把水電單獨列出來，不寫入整個預期算當中，並只寫明預收費用，實際費用等工程完工後，再據實結算。而在合同中只籤一個總價款是多少，且不註明這個總價款是否包括水電工程，裝修業主都有會認為這個總造價肯定是包括水電工程在內的，一般不會提出異議。而工程完工後，裝修公司就會告訴業主，合同總價款是不包含水電工程在，要另計，且算出不來的數額遠遠高於預算中的數額，因為水電工程是隱蔽工程，完工以後是很難進行準確的統計的，所以往往是裝修公司説多少就是多少。到這時，裝修業主也只好自認倒黴。

提醒：要注意裝修在這方面做的手腳。一定要在合同中註明水電包含在總造價內，避免日後糾纏不清。

註明材料品牌

在材料品牌方面，裝修公司一般都會滿足客户的要求，用業主指定的品牌，但往往做完後並不理想。這是因為同一品牌有多個系列的產品，價格不同，出來的效果肯定不同。

提醒：在預算中，不僅要註明用什麼品牌，還要註明是哪種品牌的哪一系列的產品，因為不同的系列不僅質量不同，價格差異也很大。

各項費用分項列出

有一些裝修公司在進行報價時，把管理費、工價、材料費打一個總的價格，這樣業主就無法清晰的知道每一項的具體花費是多少。

提醒：簽訂裝修合同時，要求把管理費、工錢、材料費分別列出來，這樣工價、管理費是否偏高，材料費是多少一目瞭然，這樣做也便於工程完工後進行工程決算。

裝修的合同 彙編 篇9

注意一：思考是不是已經到達籤合同的階段

由於各方面的原因，很多消費者在家庭裝修的談判過程中籤合同之前往往比較仔細，節奏也比較慢;但是一旦這個過程接近面臨籤合同時，消費者就開始急躁，希望儘快和裝飾公司籤合同，儘快進入施工階段。這樣的消費者一般都有這樣的想法：用了這麼多時間和精力，就是這個吧!這樣多少給人有點撞大運的感覺。在此建議您，前期多用些時間，後期的煩惱才會少一些。所以這時一定要考慮清楚您與裝飾公司之間有關價格、材料、施工方案等等，是不是還有沒搞清楚的地方?心裏是不是還有一些疑慮，但是又説不大清楚的地方?筆者建議您，先回家去，把裝修的事情放在一旁，兩天以後再和裝飾公司的設計師探討，到那時，大腦思路也許就會變得十分清晰。

提示：沒有進入簽訂裝修合同的階段千萬彆着急，否則後面的麻煩比前面還會多!因為隱患都是自己留下的，到時候誰也解釋不清楚。受損失吃虧，哪樣也少不了!

注意二：檢查裝飾公司的手續是否齊全

一個合法經營的裝飾公司，營業執照是必要的。現在很多公司都開設了分支機構，對這樣的公司您還應該檢查對方是否有法人委託書。至於人常説的資質證明，只要您的工程不是大得驚人，沒有必要要求過高的資質等級：一般家庭裝修、裝飾公司有四級資質足矣。

提示：千萬不要和只有一張營業執照複印件的人談家裝工程，因為誰也不知道那是哪裏來的。

注意三：檢查裝飾公司的設計方案資料是否齊全

可以開始進入簽訂裝修合同的階段了，首先，應該檢查裝飾公司提供的各種資料，無論這些資料是免費的還是收費的，應該儘可能齊全。那麼，應該包括哪些資料呢?

第一、一個完整的家庭裝修設計方案，首先設計圖紙應該齊全，它應該包括房間的平面圖，必要的立面圖，必要的天花圖、水電圖，以及現場製作的傢俱圖，等等;可能有人會問，“必要”是什麼意思?這裏所説的“必要”就是，有設計的部位就需要設計師給消費者提供設計圖紙，而沒設計的部位就不需要圖紙了;此外需要審查設計圖紙的諸因素是否齊全，這幾個因素包括圖紙的尺寸、比例，選用的材料以及簡單的工藝做法;如果有缺項應該要求設計師補齊。

第二、查工程預算是否已經按照雙方約定的做好，把缺項漏項在合同簽訂之前做好。

第三、檢查甲乙雙方的材料提供一覽表，對於表中的材料、種類、數量、參考價格、送達時間、驗收人應該十分明確。

第四、為保證家庭裝修的工程質量，合同當中施工工藝的説明應該佔有重要位置，而不應該像目前一些消費者與裝飾公司簽訂合同時那樣，對材料重視，對工藝忽視。

提示：如果簽訂家庭裝修合同時，需要的資料不齊全，需要開工以後再補齊，也許從這時起，您就給自己下套了。

注意四：預習裝飾公司提供的合同範本

如果消費者不瞭解這份合同的內容，反而可能給自己留下隱患。所以，建議您在籤合同之前，先把合同拿回家看一天，心裏有了“譜”再回來與裝飾公司籤合同。

提示：您和這份家裝合同如果是生面孔，籤合同的時候就難以保證不出錯。

注意五：與裝飾公司共同填寫裝飾工程合同

曾經有一個裝修過房子並且有被騙感覺的消費者説過，他在與裝飾公司籤合同的時候，被對方用某個理由支了出去。等他回來的時候，合同內容已經填好，就等他簽字，等發現問題，一切都晚了。所以，這項注意特意把沒有實際內容的“共同填寫”拿出來，算是給還沒有籤裝修合同的消費者一個小小提示。

注意六：合同中的幾個關鍵項

對北京市通用的家裝合同，作者認為有下面幾個條款在填寫時需要特別注意：

第一、合同甲乙雙方合同當事人的聯繫方式，一定要填寫清楚。有的家裝合同，在委託代理人、工程設計人以及施工隊負責人的聯繫方式上都僅填寫公司的電話，這是不夠的，一旦工程發生問題時，找對方公司能夠管事兒的人就成為大問題。

第二、合同第九條———質量標準”，大家都認為工程質量越高越理想，但是俗話説“一分錢一分貨”，所以如果希望過低的報價選用過高的質量標準是不現實的，因此，北京市的“家庭裝飾工程質量驗收標準”就足以滿足我們大多數消費者的要求了。

第三、關於分階段驗收的問題，由於家庭裝修的特殊性，我們隨着工程的進行對工程進行驗收是十分必要的。大多數家裝合同把驗收階段分為———隱蔽工程驗收、飾面工程驗收、工程竣工驗收。階段劃分是正確的，各階段具體到工程上應該有一個明確的解釋，並且需要有一個時間表。

第四，關於家庭裝修付款方式中與支付二期工程款有關的一個概念“工程進度過半”。這個概念解釋起來五花八門，有的説指工期過半，有的解釋為“木工收口”，等等，從行業角度也難以解釋，所以合同雙方填寫內容應是一個雙方都接受的概念。第五，關於違約責任。家庭裝修過程中甲方的違約一般是指延誤工程款的支付，乙方的違約責任是指工程因乙方責任造成的延期。根據筆者的經驗，這個違約責任的賠償金額比例不宜過高，一般不超過3‰，如果過高，出現問題，也不一定能夠解決。第六，由於每個家庭的裝修千差萬別，消費者希望僅憑上述內容就可以進入保險箱是不現實的。所以，本合同還有一項條款“其他約定條款”，就是説，如果合同雙方還有某些合同條款需要加在合同裏，也可以有補充條款。第七，關於本合同的一系列表格，所反映的正是目前家庭裝修當中存在的隱患，所以填寫時應該把項目、數量、位置等搞清楚，如果合同當中不能充分地把應該説明的內容反映出來，可以用補充的表格進行詳細説明。第八，需要強調一點，家庭裝修時甲乙雙方都有可能採購材料，但是什麼時候採購運輸到工地需要根據工程進度安排，採購的材料是否能夠得到另一方的認可需要有一個驗收手續以及另一方安排好的驗收人員，所以，合同中還應該明確材料供應時間以及驗收人。

注意七：裝飾公司籤合同的人員是否被授權

消費者常去的家裝市場裏的裝飾公司有兩種情況，一種是比較大型的裝飾公司在這個市場裏設立的分支機構，另一種就是一些把總部設在家裝市場裏的小型公司。消費者如果與前一種公司簽訂家裝工程協議，就必須檢查與自己簽訂合同的人是否得到裝飾公司法人的授權；第二類公司，如果是法人親自籤合同，基本不會發生法律方面的問題，如果是委託其他人籤協議還應該檢查該人是否得到法人授權。

注意八：家裝市場是否對合同進行認證

現在，消費者在家裝市場裏與裝飾公司簽訂家裝合同有一個保障：就是市場的管理部門會對工程進行過程監督，但是有一個前提，家裝合同必須經過市場相關部門的認證。為什麼要進行合同認證？原因有三：第一、市場專業人員對合同內容進行審查，審查合同是否有不利於合同任何一方的內容；第二、市場管理部門要對合同建檔，進行合同管理；第三、對合同的執行情況進行監督；第四、出現問題，市場管理部門出面協調解決。

而一些公司為逃避市場的監督檢查，就會使用某些手段引誘消費者不在市場進行合同認證；消費者信以為真，也就同意場外簽訂家裝合同。可是一旦出現問題，市場就很難出面協調解決。

裝修的合同 彙編 篇10

委託方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：___________________________________

2、居室規格：

總計：施工面積____________平方米。

3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4、工程開工日期：______年______月______日

5工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2、工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應該另簽訂補充合同。

第四條：付款方式

1、 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進度過半（ 年 月 日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。（注：施工工費包括人工費）

甲方付清工程價款，，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應該簽訂補充合同，並且由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（複印件）交給乙方。

第五條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應該按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條：合同的變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應該按合同總價款的10%交付違約金，並且辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第七條：合同生效

1、本合同由雙方蓋章，簽字後生效。

2、本合同一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方（業主）：（簽章） 乙方：（簽章）

電 話： 電 話：

裝修的合同 彙編 篇11

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(姓名)：

民族： 住所：

身份證號： 聯繫電話：

手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

住所：

法定代表人： 聯繫電話：

委託代理人： 聯繫電話：

建築資質等級證書號：

本工程設計人： 聯繫電話：

施工隊負責人： 聯繫電話：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積:

1.3工程户型:

1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

1.5工程承包，採取下列第 種方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘部分材料(見附表二、三)。

1.6工程期限 日(以實際工作日計算);

開工日期 年 月 日;竣工日期 年 月 日。

1.7 工程款和報價單

(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)

金額大寫:

(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本着優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

3.1施工圖紙採取下列第 種方式提供：

(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

(2)甲方委託乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建築工程室內環境污染控制規範》(gb50325-)的要求。

3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方，也不得用於本合同以外的項目。

第四條 甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4.4遵守物業管理部門的`各項規章制度。

4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

4.6不得有下列行為：

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一釐米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明，再由房屋管理部門批准。

4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方應當負責配合乙方做好保衞及消防工作。

4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條 乙方工作

5.1施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建築主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存傢俱陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衞生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔，每日完工後清掃施工現場。

5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規範、計算書、參考價格等書面資料的查閲條件。

5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第六條 工程變更

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

第七條 材料供應

7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收並辦理交接手續。

(2)應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

(3)雙方所提供的建築裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發佈的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，並具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續後，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

第八條 工期延誤

8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認，工期應當順延：

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

第九條 質量標準

9.1 裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(gb50325-)的標準執行。

9.2本工程施工質量按下列第 項標準執行：

(1)《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-43-)。

(2)《北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準》(dbj/t01-27-)。

9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，並最終由責任方承擔。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收。

10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後三日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)後亦可先行入住。

10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條 工程款支付方式

11.1合同簽字生效後，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額

第一次開工三日前55%

第二次工程進度過半40%

第三次竣工驗收合格5%

11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，牆面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬製品基本制安完成為界定工程過半的標準。

11.3工程驗收合格後，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

11.4工程款全部結清後，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

第十二條 違約責任

12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

12.4由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

12.5由於乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還工程款在扣除乙方提供的與不達標無關的材料的成本價後的剩餘部分;甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

第十三條 爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向 人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

第十四條 附則

14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2本合同簽訂後工程不得轉包。

14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

14.4因不可歸責於雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本着公平原則協商解決。

14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之後，有權向乙方追償。

14.6本合同履行完畢後自動終止。

第十五條 其他約定事項

甲方(簽字)： 乙方(蓋章)：

法定代表人： 委託代理人：

年 月 日

市場主辦單位(蓋章)：

法定代表人：

委託代理人：

裝修的合同 彙編 篇12

發包方(甲方)： 承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：______________________________________。

1.2 工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包方包工、包料;

(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);

(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。

第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包方。

第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供：

(1)發包方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包方委託承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

第四條 發包方義務

4.1 開工前________天，為承包方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關係;

4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條 承包方義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

5.3 保護好原室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

5.5 施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。

第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。

第七條 材料的提供

7.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收並辦理交接手續;

7.2 由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，並接受發包方檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包方同意工期順延的其他情況。

8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。

8.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。

8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。

第九條 質量標準：

雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由雲南省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

(1)水電施工改造完工, 開關插座定位驗收; 防水層經48小時試水不漏;

(2)泥工粉砌新牆完畢, 牆、地磚鋪貼完工;

(3)木工吊頂,木製品完工;

(4)油漆工程完工;

(5)全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

10.2 工程竣工後，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清後，辦理移交手續。 10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月後收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。 第十一條 工程款支付方式

11.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款：

(1)合同簽定後，發包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預付款，即_________元;水電改造完工後，發包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進度款，即___________元;木作工程工程完工後發包方按約定直接向承包方支付工程款20%餘額款加(減)增減項,即_________元(+/-增減項)。全部工程竣工驗收合格後三天內支付餘款5%,即_________元.

( 2 )其他支付方式：

11.2 工程驗收合格後，承包方應向發包方提出工程結算，並將有關資料送交發包方。發包方接到資料後三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)並簽字，發包方應在簽字後三天內向承包方結清每期工程進度款。

11.3 工程款全部結清後，承包方應向發包方開具正式統一發票(税金另計)。

第十二條 違約責任

12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

12.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。

12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

12.4 發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內)，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元,七天後乙方可中止合約。

12.5 由於承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元。

第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

(一)提交貴州省裝飾協會或_________________________________________________仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 幾項具體規定

14.1 工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包方負責支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內)。有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付(此費用不在工程價款內)。

14.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。

第十五條 其他約定事項：

16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

16.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

16.3 本合同一式________份，雙方各執________份。

16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

承包方(乙方) (簽字、蓋章)： 發包方(甲方)(簽字、蓋章)： 法定代表人(簽字)： 委託代理人(簽字):

委託代理人(簽字)： 身份證號：

聯繫方式： 聯繫方式：

裝修的合同 彙編 篇13

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

合 同 編 號：

XX市工商行政管理局監製

20__年三月修訂

使 用 説 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發佈時止。

2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

粘貼印花税票處

XX市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份證號：

聯繫電話： 手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

住所：

法定代表人： 聯繫電話：

裝修的合同 彙編 篇14

合同編號：

會議室裝修

施工合同

合同簽定地點：

日 期：

X人民政府會議室裝修

施工合同

甲方：X人民政府（以下簡稱甲方）

乙方：有限責任公司（以下簡稱乙方）

根據甲、乙雙方充分協商以及遵守國家有關法律、法規，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：會議室裝修改造工程建設地點：X人民政府辦公樓

2、工程內容：裝修會議室主席台地板、新建主席台、安裝會議室LED走字屏、會議室主席台配套椅子張、會議室配套桌椅28套。

3、本工程範圍：包工包料、包工期、包質量、包安全和文明施工。

4、本工程工期為 天（日曆天），自 年 月 日至 年月 日，如遇不適宜施工特殊情況工期順延。

二、工程質量和驗收標準按設計要求及國家頒發的施工驗收規範、規程和質量檢驗標準驗收。

三、合同價款和支付方式

1、本工程預算總造價：四萬九千九百八十元（￥49980.00元）整。

2、付款方式：工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的全部金額。

四、甲方職責

1、提供完整的工程施工場地並協調好各部門、鄰居關係，以保障工程的順利進行。

2、提供乙方施工過程中的供水及供電。

3、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。

4、及時做好工程竣工後的組織驗收工作。

5、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。

五、乙方職責

1、切實按照工程設計相關規範嚴格操作精細施工，確保工程質量與安全。

2、積極配合甲方做好環境衞生及安全保衞工作，並遵守小區有關管理制度。

3、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量，嚴格按工程設計方案所列質量標準，選購材料。

4、負責及時配合甲方做好工程竣工後驗收工程。

5、如期進場施工，按期完工。

六、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，必須經甲方或甲方授權人簽字認可，順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款，每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。

2、由於乙方原因逾期竣工，每逾期一天，應按付款額的0.1%支付違約金。

3、因一方原因，合同無法繼續履行時應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

七、質量標準

1、凡用於工程的材料、設備、構件、半成品必須按有關標準和規定提供質量合格證，並檢測合格後方可用於工程，對材料改變或代用必須經甲方代表簽證後，方可用於工程。

2、隱蔽工程乙方必須提前24小時通知甲方代表檢查驗收簽證後，方可進行下一道工序。

3、乙方在施工中發生質量事故，應及時彙報甲方代表和有關部門。一般質量事故的處理結果應送甲方，重大質量事故的處理，應經甲方研究並簽證後實施。

4、工程的保修期限按國家有關規定執行，保修期內若存在工程質量方面的問題，乙方負責免費維修，易耗品除外。若由於甲方使用不當或故意損壞的質量問題，不在保修範圍，乙方可協助維修，費用由甲方承擔。

八、施工安全

1、乙方在工程施工至交付之前的過程中，甲方人員（除現場代表及監理人員外）未經乙方現場工程管理人員許可，不得擅自

進入施工現場，否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現場，造成人身安全或其它安全事故的，則由乙方負責。

2、在施工過程中，由於乙方違章施工，違反操作規程，造成人員安全或在建工程損失，其責任由乙方承擔。

九、其他事項

1、其他未盡事宜經甲乙雙方協商解決。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲 方：乙方：

簽約代表：簽約代表：

日 期：日 期：

裝修的合同 彙編 篇15

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1、甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商户。

2、裝修施工地點：X市X區(縣)路(村)巷號樓層X室。

3、住房結構：.

4、裝修施工內容：

室別部位裝修內容及要求備註。

5、承包方式：.

6、總價款：X元(其中人工費X元，材料費X元，詳見清單。)

7、工期：自X年X月X日開工，至X年X月X日竣工。

二、關於材料供應的約定

1、甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方採購的材料

乙方應向甲方提交購貨發票，並均應用於本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定

1、合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計X元;

X年X月X日前，甲方支付總價款的%，計X元;X年X月X日前，甲方支付部價款的%，計元;X年X月X日前，甲方支付總價款的%，計X元;尾款，甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延。

3、雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1、甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，並説明使用注意事項。

2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3、如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

(二)乙方工作

1、參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2、指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3、未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

4、乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方X元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1、本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由——仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的.，可向人民法院起訴)。

九、其它約定

本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)

乙方(蓋章)

日期：X年X月X日

裝修的合同 彙編 篇16

1、預算測量動手腳

在每一筆裝修訂單中，大概有10%到20%利潤是通過虛報面積拿到的。大多數情況下，丈量裝修面積的工作由裝修工完成，就算業主拿好紙筆在一邊記錄，但是裝修工測量時手勢的變動是不易察覺的。本來25釐米的長度很可能變成28釐米。這裏多出3釐米那裏多出3釐米，這些多出部分的材料費就全進了裝飾公司的口袋。

2、採取拆分報價忽悠業主

為了賺錢，裝修公司總會絞盡腦汁，採取拆分報價的方式。本來很簡單的一個衣櫥，只要報出總價就可以了，但是精明的裝修公司則不然，需要多少木板，多少油漆，多少人工，隨後加在一起。這樣一來就比總體報價高出了許多。比如油漆工，他可以一氣呵成地把家裝中牆面、衣櫥、儲物櫃等所有的油漆刷下來，但若拆開算，衣櫃的油漆要等幹了再刷第二、第三遍，牆面要連刷三四遍。

3、合同中的裝飾材料往往含糊其辭

有些合同裏，裝修公司對材料寫得含糊其辭，實際裝修時，可能用假冒偽劣的材料。當業主追究時，裝修公司便拿出當初的合同，稱業主沒有指定材料品牌。一旦業主要求使用高品質、環保的裝修材料，裝修公司便會要求加價。有的裝修公司還在合同中註明，裝修中如原品牌材料沒貨時，乙方裝修公司可臨時更換相同型號的材料。但這個“同”，是同質量的還是同類材料的，卻沒寫明。

4、虛報建材損耗

談到裝飾公司給業主報的損耗，裝修的損耗遠沒有裝飾公司説的那麼高。各類工藝正常的損耗：800mm×800mm地磚損耗在百分之六，300mm×450mm牆磚損耗在百分之五乳膠漆的損耗在百分之三地板的損耗在百分之五。

裝修合同是裝修業主也裝修公司洽談之後對裝修業務的下定，是作為日後裝修業主驗收維權的憑證。因此有什麼要求或者協商的相關事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚，白紙黑字真憑實據才是對業主利益最好的保護。簽訂裝修合同前提是籤裝修合同時心中不能再有疑問，要把一切的疑問都解決在籤合同之前，並把所有的條款都寫在合同之上，否者籤合同時的疑問很可能就會變成裝修後的遺憾。

5、工期約定

一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天，如果您着急入住的話，可以在簽訂時和設計商榷此條款。

6、付款方式

一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格後交納35%，完工後交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右後，您就已經向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的後期出了什麼問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候，能把首付壓到30%，中期交納30%。中期款：一般合同上約定的中期付款時間，只是簡單的標明“工程過半，木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業，正規的工期過半應該是：木器製作結束;廚衞牆、地磚、吊頂結束;牆面找平結束;電改造結束。

7、增減項目

裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個櫃子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那麼這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工後，那這可能就是設計説了算了。所以如果有可能，最好能複印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷樑換柱，改換價格。還要注意一點，最後結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

8、水電費用

裝修過程中，現場施工都會用到水，電，煤氣等。一般到工程結束，水電費加起來是筆不小的數字，這筆費用應該誰來支付，在合同中也應該標明。

9、按圖施工

嚴格按照您簽字認可的圖紙施工，如果在細節尺寸上和您在設計圖紙上的不符合，您可以要求返工。

10、監理和質檢到場時間和次數

一般的裝修公司都將工程分給各個施工隊來完成，質檢人員和監理是裝飾公司對他們最重要的監督手段，他們到場巡視的時間間隔，對工程的質量尤為重要。監理和質檢，每隔2天應該到場一次。設計也應該3-5天到場一次，看看現場施工結果和自己的設計是否相符合。

11、工程完工後期

不同的項目有不同的保修期，業主可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。

12、項目變更

預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。

13、合同形式

上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標誌的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

14、合同簽訂

合同簽訂要由法定代表人簽訂，如

有委託代理人的，需要複印委託書，同時向裝飾公司索要工商執照的複印件和資質證明的複印件，這兩個複印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證複印件或公司正式職工的工作證複印件以及聯繫電話。

15、保修條款

裝修的整個過程現在主要還是以手工現場製作為主，沒有實現全面工廠化，所以難免會有各種各樣的細碎質量問題。保修時間內，裝飾公司應該實施的責任就尤為重要了。比如出了問題，裝修公司是包工包料全全負責保修，還是隻包工，不負責材料保修，或是還是有其他制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。

16、售後服務

裝修合同注意事項中售後服務不能忽視。最突出的問題是保修期內出現問題，裝修公司故意拖延時間或以種種藉口不給維修。因此，消費者在簽訂合同時就應在合同中註明保修期限，分期付款方式等內容，以防備裝修公司把風險全部留給消費者。

裝修的合同 彙編 篇17

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

一、概況

1、甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商户。

2、裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3、住房結構：

4、裝修施工內容：

5、承包方式：

6、總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

7、工期：自年月日開工，至年月日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方採購的材料

序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，並均應用於本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1、本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3、由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定

1、合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計**元;

年月日前，甲方支付總價款的%，計**元;年月日前，甲方支付部價款的%，計**元;年月日前，甲方支付總價款的%，計**元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

3、雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1、甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，並説明使用注意事項。

2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關等協調工作。

3、如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

(二)乙方工作

1、參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2、指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3、未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

4

、乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1、本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2、當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(蓋章)

委託代理人： 法定代表人：

住址： 地址：

電話： 電話：

郵編： 郵編：

開户銀行 簽訂日期：年月日

户名：

帳號：

簽訂日期：年月

裝修的合同 彙編 篇18

甲方(債權人)：

乙方(債務人)：

甲乙雙方為了加強內部付款制度的管理，規範並統一付款程序，同時進一步提高甲乙雙方的合作質量和合作效率，經過甲乙雙方友好協商特制定本付款協議，以供甲乙雙方共同遵守：

一、甲乙雙方於20 年 月 日簽訂協議，約定由甲方加工乙方產品

二、現關於該款項的清償問題雙方達成如下協議

甲方向乙方提供鋪底資金付款方式：既第一二個月的貨款押在甲方，到第三個月貨款結算後乙方向甲方一次性付清三個月顯示的總金額款項。除人力不可抗力因素以外，乙方不得無故延遲向甲方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發票次月月底前無法支付的，必須提前與甲方進行解釋溝通，並爭得甲方同意，否則甲方可採取控制發貨對乙方進行制約.如果甲方由於某些特殊情況要求乙方提前付款，必須提前與甲方及時溝通，甲方可視具體情況給與幫助。

三、對乙方開票的規定：

乙方在收到甲方提供產品並驗收合格後以合同簽訂日起每三個月後方通知甲方開具發票，甲方驗收合格的產品型號和數量以簽收的送貨單為正。開票數量僅為乙方驗收合格產品的數量(該數量必須經過甲乙雙方共同確認)。甲方每三個月將發票寄/送到甲方財務部

四、本協議一式兩份，雙方各執一份;本協議自雙方簽字、蓋章後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

裝修的合同 彙編 篇19

委託方(以下簡稱甲方)：

承接方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的居室室內裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事項，達成以下協議：

第一條：工程概況

1、工程地址：

2、户型 (詳見施工圖)。

3、施工項目量：詳見本合同附件《裝飾工程預算書》。發生工程量變更的，以實際工程量為準。

4、工程承包方式，雙方商定採取下列第 種承包方式：

(1)乙方包工包料;

(2)乙方只包工(甲方提供全部材料);

(3)乙方部分包料及全包工;

5、工程期限 個工作日(以乙方工作人員工作日為標準)。開工日期：

年 月 日，竣工日期： 年 月 日(注：工期順延天數未計入)。

第二條：工程造價

工程總造價：人民幣大寫： 元

詳見本合同附件《裝飾工程預算書》。

第三條：設計、施工圖紙

雙方協商確認施工圖紙採用以下第 種方式執行：

(1) 甲方委託乙方製作設計、施工圖紙，圖紙一式兩份，雙方各執一份;

(2) 甲方自行製作並提供設計、施工圖紙，圖紙一式兩份，雙方各執一份。

第四條：工程項目增減或變更

1、工程項目或施工方式如需增減或變更，雙方應協商一致，籤認書面工程項目增減單，同時調整相關工程費用及工期。施工過程中所發生的工程項目增減單為本合同附件。

第五條：施工現場和現場的移交

1、甲方應為乙方提供能正常施工的現場條件

(1)開工前三天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不宜搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

(2)免費提供施工期間的用水、用電;

(3)負責到小區物管和有關部門辦理有關手續並繳納各類費用，如小區有關部門要求乙方繳納相關不合理的費用，甲方應負責與小區相關部門協商、繳納;

(4)乙方不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續，並向乙方施工負責人提供審批手續證明，交乙方施工現場負責人收留備案。

2、乙方的施工現場職責

(1)施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定及質量標準，按期保質保量完成工程;

(2)嚴格執行有關部門關於施工的規定，不得擾民及污染環境;

(3)保護好原居室的煤氣管道，保證室內上、下水管道的暢通;

(4)工程完工後負責初步清掃施工現場，做到文明施工。

3、施工現場的移交

(1)甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督，有義務積極配合材料進場、分階段驗收、竣工驗收等籤認手續;甲方不在期間，指定 為代理人對進場材料、 分階段驗收、竣工驗收、工程變更等進行籤認;

(2)施工過程中甲方對不符合約定的一項、多項工程有權利提出異議，經雙方協商確認該異議成立的，乙方應負責修理以達到合同約定;如因甲方原因要求一項或者多項工程返工、修理的，工期應相應的順延，並承擔相應增加的費用。

第六條：材料的採購和進場

1、乙方採購的材料，應符合《裝飾工程預算書》的要求，材料運輸費用由 方承擔。

2、乙方採購的材料、設備如不符合國家標準質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方自購的材料、設備，應符合設計、施工圖紙的要求，並應按時供應到施工現場，材料運輸費用由甲方承擔。甲方提供的主要材料，由乙方負責保管，由於乙方的重大過失而造成的損失，由乙方負責賠償。

第七條：工期順延

1、工程項目增加或設計變更的工期順延。

2、由於甲方支付款項時間或其它因素所引起的工期順延。

3、停水停電以及小區規定不能施工的工期順延。

4、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的工期順延。

5、因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量造成返工的工期順延。

6、由於甲方提供材料時間的原因造成的工期順延。

7、施工中，甲方私自要求乙方施工人員擅自增減或變更工程項目所造成的工期順延。

8、人力不可抗拒工期順延。

9、如因乙方的原因造成返工的，工期不變。

第八條：工程質量

雙方約定以國家行業標準《建築裝飾裝修工程質量驗收規GB50210-20xx》為質量標準。施工過程中雙方如對工程質量發生爭議，可申請由雲南省家裝中心投訴調解部對工程質量進行認證，經認證若工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責並對不合格的項目進行整改;經認證若工程質量符合合同約定的標準，則認證過程支出的相關費用由甲方負責。

裝修的合同 彙編 篇20

在簽訂裝修合同的過程中，消費者要特別留心公司的名稱，即合同上有關承包方的名稱應當與裝潢公司營業執照上的名稱一致，謹防一些不法經營者"借殼生蛋";對於合同中需要雙方協商一致後填寫的項目，儘量不要遺漏;合同簽字之後，須加蓋裝潢公司的公章。

合同是消費者維護自身合法權益的重要"武器".簽訂家庭裝潢合同時應該注意哪些事項?

首先，在簽訂裝潢合同之前，消費者應當驗看裝潢公司的營業執照，是否有"家庭裝潢"這一經營項目，以確定該公司是否具備正規的企業資質;雙方所使用的合同，應該是上海市工商局和上海市建委共同制定的示範合同。

在簽訂裝潢合同的過程中，消費者要特別留心公司的名稱，即合同上有關承包方的名稱應當與裝潢公司營業執照上的名稱一致，謹防一些不法經營者"借殼生蛋";對於合同中需要雙方協商一致後填寫的項目，儘量不要遺漏;合同簽字之後，須加蓋裝潢公司的公章。

此外，雙方對於裝潢合同內容，包括施工期限、合同標的、施工項目等的變更，都應當以書面形式予以確定;對於作為合同附件的施工主材料報價單，應當儘可能的具體明確，列出裝飾材料的規格、型號、品牌、數量、單價、總價等。

另外，裝修後期維修與保養服務相關條例是否註明等。後期維修與保養是比不可少的一環，往往後期服務完善的公司正是它實力的重要標誌。

裝修的合同 彙編 篇21

委託方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲方是*户主，乙方是泥水工師傅 。甲方由於新房裝修需要將新房泥水工程發包給乙方建設施工，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務，保證工程順利完成，根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，本着平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

（一） 工程名稱：新房泥水施工

（二） 工程地點：

（三） 施工面積：除兩卧室及書房鋪設金鋼板外所有區域

（四） 施工內容：本工程項目如下：

1、 兩卧室、書房和衞生間的隔牆，陽台，衞生間下水管的包隱。

2、 牆面、地板和天花板的水泥沙漿抹平。

3、 客廳、廚房、兩個衞生間和兩個陽台的玻化磚或瓷磚的鋪設（主卧陽台的延伸區地板瓷磚的鋪設小工自己出）。客廳包括踢腳線。

4、 兩個衞生間的防水處理。

5、 大理石的鋪設及製作：廚房灶台，前後陽台的共兩個洗衣池，餐靠窗的小矮櫃，陽台邊緣及窗台的壓邊。

第二條：工程價款

（一） 包括為實施和完成合同所需的勞務、管理、保修及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用。

（二） 工程總價款（金額大寫）

（三） 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加部分工資別行協商。

第三條：質量要求

（一） 工程使用材料的品種、規格、名稱、質量由甲方負責。

第四條：付款方式

（一）7月4日開工先預先支付進場費1000元（包含在工程總價款內）。

（二）工程進度款：裝修工程完成達到60%經甲方審核確認後支付合同價的35%,工程驗收合格後留下5%質保金後付清餘款，質保金5%待保修期滿後支付。

第五條：施工技術要求

（一） 施工工期：20xx年8月4日前完工。乙方可根據自身技術力量及進度的合理安排

縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內，發生連續停水、停電8小時，工期可順延，以當地自來水，電力公司的停水、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤一天，每天按50元進行罰款。

（二） 由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

（三） 在施工中，因工程質量問題、雙方意見一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，

雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

第六條：工程驗收

（一） 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

（二） 驗收標準按照國家有關標準執行。

第七條：其它事項

（一） 乙方需午間、夜間加班施工應和物業、鄰里協調好關係，出現問題由乙方自行協調。

（二） 乙方不得將工程轉包或他包。

（三） 嚴格履行合同，實行信譽工期，保質保量，如果因延遲完工，如脱料、窩工或藉故誘使甲方提資，舉查後均按違約論處。

（四） 在裝修施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工之日算起，為12個月。

第八條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失違約金的，應進行補償。

第九條：爭議解決

（一） 本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

（二） 當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向；甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條：合同的變更和終止

（一） 合同雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面的形式提出，應按合同價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

（二） 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第十一條：合同生效

（一） 本合同經雙方簽字後生效。

（二） 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（業主）：（簽章）乙方：（簽章）

簽約日期： 年月日

裝修的合同 彙編 篇22

1、工程概況

工程名稱：北京摩卡兒童有限公司辦公室裝修工程地點：萬達廣場A座1471室

2、承包範圍及承包方式

2.1承包範圍：室內設計及裝修：地面背景牆 石膏牆等

2.2承包方式為大包乾:即包工、包料、包安全、包工期、包施工現場及運輸通道的環境衞生，工程造價一次性包死。

3、合同價款

合同價款：（小寫）人民幣： 500000

（大寫）人民幣： 500000

3.1合同價款由包發人和承包人依據中標通知書的中標價或雙方協商的造價進行約定。承包人承諾合同價款不低於其成本價。

3.2合同價款是指發包人支付承包人按照合同約定完成承包人承包範圍內的全部工程和質量保修責任的款項。

3.3 承包人承諾在簽訂本合同前對本工程的全部招標文件、設計圖紙、技術要求及説明、質量要求、合同文件、現成條件及周圍環境、承建風險、現場管理要求等已詳細研究並完全明瞭，在合同價款中已予以充分考慮。

3.4 合同價款（總價或單價）中已包括了承包人為完成承建和質量保修責任的人員、材料、機械、運輸包裝、施工技術及措施、管理、臨時設施、臨時道路的修建安裝、安全文明施工、水電費等可能發生的一切費用以及利潤等。承包人承諾如有錯漏，概由承包人負責。

3.5 除合同另有約定外，按照國家現行税法和有關部門現行規定，承包人需繳納一切税金和

費用，均已包含在合同價款中。

3.6 合同價款確定方式為固定總價方式，任何一方不得擅自改變，除按本合同約定辦理的工程變更或按合同

約定辦理的有效現場簽證外，結算時一律不予調整。

3.7合同圖紙間存在矛盾或表述不清，發包人應作出必要的澄清，但此澄清不作為工程變更。

3.8合同價款已充分考慮了合同執行期間任何人工、材料、設備、機械價格的漲跌的可能和相關因素，承包

人承諾該市場風險完全由其承擔。

4、 質量

本工程驗收標準為：GB50210-20xx《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》標準執行，工程質量要求達到標

準。

5、 工期

5.1 開工日期： 20xx年10月20 ，竣工日期：20xx年11月30，合同工期總日曆天

數 40天（雨天均包含在內）。

5.2 如遇到以下情況者，承包人提出工期順延的簽證要求，經監理工程師初步審查、發包人代表確認後，工

期相應順延：

（1）發包人同意調整工期的設計變更和工程量增加；

（2）發包人書面同意的工期順延的其它情況。

以上籤證項目，承包人必須在事件發生後三天內辦理簽證手續，即承包人在事件發生後三天內提出工期

順延的書面簽證要求，否則，監理工程師不進行初步審查、發包人代表不予確認，即不予辦理工期順延

簽證。

6、發包人責任

6.1有權審核承包人編制的工程總進度計劃、工程進度月（季）報表。

6.2發包人或其委託的監理單位負責現場的配合管理和協調工作、有權監督檢查工程質量、隱蔽工程的驗收，

負責設計問題的處理和工程變更的籤認。

6.3及時組織竣工驗收，辦理竣工、接受移交等手續。

6.4按合同約定時間向承包人支付工程進度款，及時辦理工程結算和結算款的支付。

7、 承包人責任

7.1承包人負責辦理施工用水、用電手續並承擔相應的費用，發包人給予協助。

7.2 按招標書或甲方要求、圖紙、施工組織設計和國家現行的施工及技術驗收規範進行施工

做好自檢工作，確保合同工期。

7.3 做好施工原始記錄，隱蔽工程記錄，彙集施工技術資料作交工文件附件移交發包人。

7.4 按照施工安全規範，採取預防事故措施，確保施工安全和第三方的安全。因承包人原因發生的安全事故，

均由承包人負責，並立即書面報告發包人或主管單位備案。承包人不得損壞 場地內或場地臨近的各種

管線和構築物，若有任何損壞，須立即通知發包人及有關單位，並由 承包人負責損失及修復費用。

7.5 根據政府主管部門有關文明施工的要求，做好施工組織管理，保證施工現場清潔，道路暢通、器材堆放

整齊，並即時清除垃圾和不用的臨時設施。工程竣工後及時清理現場，包括清除施 工過程中產生的餘

土及其它堆積物，拆除生產和生活的臨時設施，做到工完場清。

7.6由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失，應由承包人自行負擔。

7.7 所有運抵現場的材料被視為發包人財產，沒有發包人批准不可遷離現場。承包人須對現場所有的材料、

設備、器械等進行保護。

7.8 承包人必須嚴格遵守發包人制定的現場管理規定。

7.9 承包人不得將本工程轉包；未經發包人同意，承包人不得將本工程的任何部分工程分包。

8、工程質量檢查驗收

8.1施工中承包人根據發包人要求應提供關於工程質量的技術資料，如材料出廠合格證、試驗報告等的複印

件，材料代用必須經過設計院和發包人的審核同意並簽證。

8.2 承包人必須健全質量檢查制度，配備現場專職質量檢查員、安全檢查員，建立完善的自檢制度，做好自

檢記錄，接受發包人、監理單位和主管部門的檢查督促，確保工程質量。

8.3 凡隱蔽工程，經承包人自檢後，應填制確切的隱蔽記錄，並提前2天通知監理單位檢查，經檢查合格並

符合設計要求，簽字認可後方能進行下一工序的施工。未經驗收的隱蔽工程，承包人不得自行隱蔽。

8.4 如對已隱蔽工程的複查結果不符合設計要求或質量不合格的，複查費由承包人承擔。若複查結果符合設

計要求，質量合格的，複查費由發包人承擔，因此造成的工期損失，由責任方負責。

8.5 施工質量不符合設計要求，質量不合格者，必須返工。由於施工質量原因給本工程造成永久性缺陷，應視缺陷嚴重程度向發包人支付違約金。返工的費用由承包人負擔，本合同約定的工期不予順延。

9、設計變更

9.1設計變更是指合同簽署後，工程在設計（包括品質和數量）上的改變。設計變更必須以經發包人確認的

設計單位書面通知為準。

9.2 發包人如需進行工程變更，應以書面形式通知承包人。承包人接到書面通知後，必須按照變更通知的內

容和要求實施工程變更。工程中發現設計有錯誤或嚴重不合理的，承包人應書面通知發包人，由發包人在10天內與設計單位商定，提出修改或變更設計文件，承包人方可繼續施工。

9.3 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的損

失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

9.4《設計變更通知單》（格式由發包人提供）須同時具備下列條件方對發包人和承包人具有約束力，否則，

不能作為結算或工期順延等的依據。

（1）《設計變更通知單》應附有設計單位的變更通知單，該通知單上蓋有工程設計出圖專用章，且經設計單位專業負責人和校對人簽字並蓋章；

（2）《設計變更通知單》上有發包人專業工程師、成本工程師、發包人代表簽字；

（3）《設計變更通知單》由總監理工程師簽發；

（4）《設計變更通知單》必須附原圖和設計變更圖。

（5）《設計變更通知單》如不能準確反映工程量，必須採用現場簽證單的形式進行計量，方可作為工程價款調整的依據。

9.5《工程現場簽證單》（格式由發包人提供）須同時具備下列條件方對發包人和承包人具有約束力，否則，

不能作為結算或工期順延等的依據。

（1）《工程現場簽證單》上有承包人項目負責人、總監理工程師簽字並蓋章；

（2）《工程現場簽證單》上有發包人專業工程師、成本工程師、發包人代表的簽字；

（3）《工程現場簽證單》須列明具體工程量，必要時附計算算式。

9.6《工程聯繫單》只作發包人和承包人雙方聯繫的用途，不作為計價依據，如承包人認為應計價的，承包

人須申請辦理設計變更或現場簽證手續。

9.7 合同履行中發包人要求的其他變更，由發包人和承包人協商解決。

10、變更價款的確定

10.1本條款只適用引起工程造價調整的工程變更，因工程變更對合同價款的調整按下列方式進行：

（1）合同中已有適用於變更工程的價格，按合同已有的價格（含下浮率）變更工程價款；

（2）合同中只有類似於變更工程的價格，可以參照類似價格（含下浮率）變更工程價款；

（3）合同中沒有適用或類似於變更工程的價格，按以下約定的計價規則（含下浮率）進行計算。（套用

定額、費率、材料價格、下浮率）

10.2 在工程變更實施完工後7天內，承包人須向監理單位和承包人提出現場計量要求，對涉及變更部分的

現狀、已完成的工程量等做出準確説明，經監理單位和發包人核實並按《工程調整造價審核單》（格式由發包人提供）批准後確定變更工程價款。如涉及到隱蔽工程或拆除工程，應在隱蔽前或拆除前通知監理單位和發包人進行現場計量。

10.3在工程變更實施完工後7天內，承包人未向監理單位和發包人提出現場計量要求，視

為變更不涉及合同價款增加。但對於因變更涉及合同價款減少的，發包人有權在竣工結算前或竣工結算時調減。

10.4在工程變更實施完工後14天內，承包人須向監理單位和發包人提出變更工程價款的報告，按《工程調

整造價審核單》（格式由發包人提供）要求批准後確定的變更工程價款作為竣工結算依據。

10.5承包人不得以變更價款沒得到發包人審批為由拒絕按後續變更指示實施，不得以未能 接受發包人確定

的變更工程價款為理由拒絕實施後續工程變更或不完全實施後續工程變更。承包人與發包人就變更工程價款協商不成時，承包人應按發包人要求先實施工程變更，然後按合同關於爭議的約定處理。 10.6 因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款。

11、 工程款的支付

11.1進場施工，甲方應付給乙方 ℅工程備料款。

11.2工程進度到 天后，甲方再付給乙方 ℅進度款。

11.3 工程竣工驗收合格後，甲方應在15天內一次性付清餘款。

12、工程驗收

12.1 承包人必須按本合同第5條約定或發包人批准順延的日期竣工並通過驗收。

12.2 承包人在竣工前7天內，書面通知發包人作預驗收檢查，發包人應及時配合。

12.3工程竣工時，承包人向發包人提交全部施工原始記錄資料，竣工圖四套及報告兩套，發包人在收到承包

人提交的竣工報告後應及時組織驗收。

12.4 驗收檢查工程有較大整改時，以整改合格後的日期為竣工日期，承包人不得因工程經濟糾紛而拒絕交

付使用。

12.5工程完工未驗收，發包人擅自提前使用，由此發生的質量、安全問題，由發包人承擔責任。並以發包人

開始使用日期為竣工日期，工程未完工，發包人如需提前使用，承包人應積極配合，發包人提前使用日期並不作為竣工日期，但不應影響承包人正常施工，否則工期相應順延。

12.6工程竣工驗收合格後7天內，承包人向發包人移交完畢。如承包人不能按時交付，應按逾期竣工處理。 12.7承包人的生產、生活臨時設施，應在通過竣工驗收日期起5天內全部撤離，並做到工完場清。如工完不

清場，每日收取地租為工程結算價款的%，由發包人在餘留工程款中扣回，且工程不能計作已竣工，實際竣工日期以經驗收合格後清場完畢之日起計。

13、竣工結算

13.1 竣工結算是指對合同內涉及的工程造價所有內容的結算，包括工程價款、獎勵和違約、質量、安全、

工期等內容。凡是與造價有關的約定應納入結算範圍。

13.2 工程竣工驗收合格後28天內，承包向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，承包人和發包人按

照合同約定的合同價款及條款約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。按合同約定結算，如竣工結算造價超出合同價款5%的，則超出部分的工程變更下浮率需比投標下浮率高，具體由雙方在竣工結算時商談。

13.3工程竣工驗收合格後28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程竣

工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付，由承包人負責。承包人若不按時申報結算資料，則發包人可自行進行結算。