房屋裝飾裝修合同範本2023(一)（精選26篇）

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇1

發包方(簡稱甲方)：______________身份證號：____________________________

承包方(簡稱乙方)：______________身份證號：____________________________

甲乙雙方經友好協商，甲方決定委託乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點：_________________________________。

2.住房結構：__________房__________型__________房__________廳__________套，施工面積__________平方米。

3.裝飾施工內容：__________________________________________________。

4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期：自______年_______月______日開工，至______年______月______日竣工，______工期______天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除。

(2)第二次，合同簽定後開工前支付工程總造價50%合計_________元。

(3)第三次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。

(4)第四次，竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。

(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，雙方同意後，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定

六、其它事項

1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元，甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交_________人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式_______份，甲、乙雙方各執_______份，具有同等法律效力。

甲方(簽字/蓋章)：_____________________乙方(簽字/蓋章)：_____________________

聯繫電話：____________________________聯繫電話：____________________________

______________年__________月_________日______________年__________月_________日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇2

甲方：_________代表人：_________

乙方：_________代表人：_________

依照《_____》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1、工程地點_________。

2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式：雙方商定採取下列_________種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，並由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式：

本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算單，並將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，並在簽字同時結清工程餘款，工程發票(合同總價)中所應繳納的税金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務

甲方：

1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆，遮蓋，採取保護措施;

2、提供施工期間的水源、電源，並承擔相應費用;

3、負責協調施工隊和鄰里之間的關係;

4、不得變動建築主體或者承重結構，如確需折改原建築結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用;

6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應儘快負責修復;

4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，儘量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工後負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯繫，並簽訂書面變更協議後，方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，並應按施工進度計劃及時供應到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責保管，並收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可後再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其後果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、本工程質量標準按______年______月______日發佈的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字後，結清工程餘款，工程保修單即行生效。

3、如未經驗收，甲方自行搬入傢俱或居住，則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發佈實施)的建築裝飾材料。

工程完工後，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發佈實施的"民用建築工程室內環境污染控制規範"，進行室內環境的檢測，並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(_________)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，並另籤補充合同。

六、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠給對方造成的直接經濟損失。

2、合同生效後，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方責任：

(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。

(2)由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建築結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、乙方責任

(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

(2)乙方擅自折改原有建築結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

(4)由於乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交___________委員會_____。

十、其它約定事項

1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委託乙方負責，其費用由甲方負責。

2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好後交付甲方使用。

十一、附則

1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂後工程不得非法轉包。

5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。

甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

電話或手機：__________電話或手機：______________

_________年____月____日_________年____月____

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇3

發包人(全稱)：楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期：自20xx年x月25日始，至20xx年x月25日止，工期共5個月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。本站

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇4

發包人(全稱)：

承包人(全稱) 建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 個月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇5

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地點：

2、工程承包方式，雙方商定採取下列第(1)種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：

4、開工日期 月年

第二條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第三條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第四條：付款方式

1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責並且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第五條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第六條：合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主)： 乙方：

銀行賬號：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇6

甲方：

乙方(業主)：

乙方所購買房屋的房號為：

為規範房屋的裝飾裝修行為，保持房屋的整體質量和使用安全，保障全體業主和使用人的合法權益，根據《前期物業管理服務協議》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定，經甲、乙雙方充分協商達成如下協議：

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場，以確保小區安全;在國家法定節假日、大學聯考和會考期間等其他特殊時間段，甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間，施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間，甲方將派人員按本協議對裝修工程進行監督管理，乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修，甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的，由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的，由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住户下挖地面。

二、禁止拆改樑、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱，不得鑿穿陽台隔斷板，以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載，尤其是樓面裝修不得使用超重材料等，總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施，如確需改動，須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後，乙方拆改以上附屬設施時，應保證線路及管道暢通，不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住户的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故，由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衞生間、廚房均已做好地面防水層，裝修中禁止在地面防水層上打孔，

以免破壞防水層，導致毗連層滲漏，如有破損需重做防水處理，並需進行

24小時閉水實驗，不得將沒有防水要求的廚房設為衞生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備，防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修，否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內，不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等，由乙方負責修復和賠償，並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的，必須事先通知甲方，並在約定的期限內恢復原狀，按約定交納費用。造成損失的，責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施，如有任何損壞，當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候，不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及説明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定，電線必須

要保護在阻燃塑料套管內。

三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全，乙方安裝防盜網須到甲方

處登記，由甲方指定統一樣式的防盜網，並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調，未預留設計位置的，應按甲方指定

的位置安裝，並按要求做好噪音及冷凝水的處理，外立面冷凝管、線必須規範安裝，以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保温處理，乙方如需安裝空調，必須在固定處做好防水

處理，以防發生滲水現象，由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀，室內

裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料，列如：空心板、GRC 隔板，如果是木框架或板牆，必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程序，包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程，必須在指定時間內進行，其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後，必須作閉水滲漏實驗，確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問，請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山，本物業執行“誰裝修，誰負責”的消防工作原則和

“預防為主，防消結合”的消防工作方針，積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為：一切因乙方裝飾裝修工程，所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責為：

1、協助小區防火責任人搞好消防工作，共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作，確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備，愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查，改善消防安全條件，完善消防設施，

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程，糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收

裝修完成後，乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間，甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內，由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收，驗收不合格項目由施工單位限期整改，因整改造成的各項損失費用，均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全，甲方收取乙方保證金

每户20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後，扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費)，3個月未發生質量問題，按規定退還尾款。如驗收不合格，甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失，由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方簽章：

代表人：年月日

乙方簽章：

代表人：年月日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇7

房屋裝飾裝修合同範本　　房屋裝修合同怎麼寫，對於專業的人來説也會有一些細節會忽略的，裝修後應該按合同規定及時維修，但有些公司卻左右推託。保修期內不保修。小編整理了幾篇範本，供您參考。下面是由應屆畢業生網整理的房屋裝飾裝修合同範本，歡迎閲讀。　　【房屋裝飾裝修合同範本

(一)】　　發包人(全稱)：楊　　承包人(全稱)黔南州

第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。　　

第一條 工程概況　　

1.1 工程名稱：____市財政局職工福利房。　　

1.2 工程地點：原沙包堡財政所。　　

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。　　

1.4 施工日期：自________年月____日始，至________年月____日止，工期共5個月。　　

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。　　

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

2.1於簽署本合同____日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。　　

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。　　

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。　　

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。　　

第三條 工期約定　　

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;　　

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。應屆畢業生網　　

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。　　

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。　　

第四條 工程項目(內容)變更的約定　　

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;　　

第五條 工程質量及驗收的約定　　

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。　　

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。　　

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。　　

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》____日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。　　

第六條 工程結算的約定　　

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。　　

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。　　

第七條 服務的約定　　

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。　　

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即________年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後____日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。　　

7.3保修內容及保修範圍：　　

7.

4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。　　

7.

4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。　　

第八條 其他約定　　

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。　　

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。　　

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。　　

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。　　

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。　　

第九條 爭議解決的約定　　

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的`應向合同履行地____市人民法院起訴。　　

第十條 附則　　

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。　　

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。　　甲方： 乙方：　　代表人： 代表人：　　簽署日期： 簽署日期：　　簽署地點： 簽署地點：　　【房屋裝飾裝修合同範本

(二)】　　委託方(甲方)：　　承接方(乙方)：　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。　　

第一條：工程概況　　

1、工程地點：　　

2、工程承包方式，雙方商定採取下列第

(1)種承包方式：　　

(1)乙方包工、包全部材料;　　

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。　　

(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

3、總價款：　　

4、開工日期____月年　　

第二條：質量要求　　

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。　　

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。　　

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。　　

4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。　　

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。　　

第三條：材料供應　　

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。　　

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。　　

3、甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。　　

第四條：付款方式　　

1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。　　

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責並且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。　　

3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。　　

第五條：違約責任　　合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。　　

第六條：合同生效　　

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。　　

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。　　

3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。　　甲方(業主)： 乙方：　　銀行賬號：　　簽約日期：________年____月____日 銀行賬號：【房屋裝飾裝修合同範本

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇8

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，並共同履行。

第一條 工程項目

甲方委託乙方承擔以下家裝設計任務：工程地址：_____________________________

第二條 設計收費及支付方法

(一) 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米(套內使用面積,不含電腦效果圖)，估算總收費元，金額大寫 元。

(二)付款方式

甲乙雙方採用以下付款方式

1、 量房前付預付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);

2、 方案通過後，出全套施工圖，客户付清餘款並可帶走全套圖紙;

3、出電腦效果圖，價格：800元/張 (a4);

第三條 設計內容及完成日期的約定

(一) 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計説明。

(二) 平立面圖

1、 原房型圖

2、 牆體改造圖

3、 平面傢俱佈置圖

4、地面圖

5、天花圖

6、現場製作的傢俱立面圖(根據實際情況出或者不出)

7、門立面圖(根據實際情況出或者不出)

6、廚房、衞生間局部立面圖(定做的廚房除外)

7、電視背景牆立面圖

8、其它現場需施工牆面的立面圖

(三) 剖面圖

1、應標明材質、用料、顏色等

2、門窗套剖面圖

3、玄關剖面圖

4、天花剖面圖

5、電視背景牆剖面圖

6、其它需施工處剖面圖

(四) 水電施工圖

(五) 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;

平面方案甲方通過後，乙方在7天內完成全套施工圖。

第四條 雙方責任

(一)甲方責任

1、如期向乙方提交設計所需的資料(物業認可的房型圖、結構平面圖)，並保證所提交資料質量達到工程設計要求;

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;

3、本工程建築材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

4、在甲乙雙方確定方案後，進行施工圖設計階段過程中，由於甲方原因需要變更原設計方案的(如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間佈置和擺設的局部修改)，甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;

(二)乙方責任

1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，並保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規範的要求，符合甲方的建設使用要求;

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

第五條 違約責任

(一)由於乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;

(二)乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;

(三)甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

(四)甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。

第六條 合同生效、中止與結束

(一) 本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)後有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最後一方簽字(或蓋章)的日期為準。

(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關係，本合同另有條款約定的除外。

第七條 合同糾紛解決方式

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，採取下列第____種方式解決：

一、 向消費者委員會申請調解;

二、 向有管轄權的人民法院起訴;

三、 其它解決方式：_______________ 。

第八條 未盡事宜與附加條款

(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，並形成書面協議作為本合同附件執行。

(二)本合同附加條款如下：

1、 設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作(限一次);

2、 設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題(上門服務二次);

3、 設計師免費參加工程竣工的驗收(工地現場圖紙驗收)(一次);

4、 設計師提供陪同挑選傢俱和軟裝飾的服務(一次);

第九條 合同文本

一、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

二、 本合同簽訂後乙方不得轉包設計工程。

三、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、 合同履行完後自動終止。

甲 方： 乙 方：

籤 章： 籤 章：

簽約地址： 簽約地址：

簽約日期： 簽約日期：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇9

合同文本包括正本和附件，要求完整、齊全。

基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。

對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚後再落筆。

對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。

對消費者來説，補充條款往往是最關鍵的部分。

裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面： 　工程委託的方式。

委託的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。

全包是指工程所需的材料全部委託裝修公司承辦。

半包是指部分材料由裝潢公司承擔，其餘部分由裝修業主自己提供，施工由裝修公司承擔。

清包是指裝修公司承擔工程的施工，材料全部由業主提供，即通常所説的包工不包料。

這三種委託方式對裝修公司和業主來説，權利和義務各不相同，應該在合同中明確材料出現質量問題，誰提供材料誰負責的原則。

合同履行方式。

一般有開口和閉口兩種方式。

開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算，然後報價，雙方確認後簽約履行，在履約後期按實做實算進行結算。

應按原工程設計圖紙和預算的內容，對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認後，再最後結算。

閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價，雙方確認後簽約履行。

除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生，雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。

這兩種履約方式各有利弊。

開口合同對雙方來説自由度更大，而閉口合同則小一些，但約定的精確度也要高一些。

對消費者來説，簽了閉口合同不等於不可改變，通常來説，裝修過程中變動的情況肯定會發生，如果確實需要變動裝修項目、材料等，只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。

!~~

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇10

合同編號：_____________

發包人：________________

承包人：________________

依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。

甲方的有效證明：________________________________

乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業，企業資質情況：_________

2.裝飾施工地址：_________區_________路_________號_________樓_________室。

3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衞________陽台，套內施工面積_________平方米。

4.裝飾施工內容：。

5.承包方式：________________。

6.工期：

自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

7.總價款：￥________元。

人民幣：________________

其中：________________________

材料費：________元，人工費：________元，

拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，

管理費：_________元，税金：________元，

其他費用：________________元。

雙方約定，合同簽訂生效後，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。

第二條材料供應

1.甲方提供的材料、設備：。

甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，並應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。

甲方提供的材料按時送到現場後，由乙方負責保管。

由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料、設備及報價：。

乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。

乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。

如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

第三條工程質量及驗收

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。

設計圖紙費用________元，由________方承擔。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。

驗收合格，甲乙雙方共同確認後，乙方才能繼續施工。

6.全部工程竣工後，乙方應及時通知甲方組織驗收。

驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署工程質量驗收單，並由甲方按照約定付清全部工程價款。

裝飾工程未經驗收或驗收不合格的，甲方有權拒付尾款。

7.工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款後，甲乙雙方簽署工程保修單，乙方同時提供管線竣工圖等資料。

憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

第四條安全施工和防火

1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。

如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構，拆、改承重牆。

第五條工程價款及結算

甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。

1.工程款付款可以按下表支付：

工程款付款時間表

付款階段及項目

付款時間

付款比例

付款金額

對預算、設計方案認可

合同簽訂當日元

工期過半年月日元

竣工驗收驗收合格當日元

增加工程項目

簽訂工程項目變更單時元

第七條合同的變更和解除

1.本合同經甲乙雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。

工程項目如需變更，需提前與對方聯繫。

經雙方協商一致後，簽署工程項目變更單，同時調整相關工程費用及工期。

申方提出變更設計、材料，造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，並承擔全部處理費用。

2.合同簽訂後施工前，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，並按合同總價款_________%支付違約金，辦理終止合同手續。

3.施工過程中，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，並由過錯方按合同總價款_________%支付違約金，解除本合同。

第八條違約責任

1.由於乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。

經過修理或返工後，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

每逾期一天，乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。

2.乙方未按照合同約定提供材料的，甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。

女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備，應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。

乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料，給對方造成人身健康損害的，乙方承擔損害賠償責任。

3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。

4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

每停工、窩工一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。

5.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金，工期順延。

6.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

第九條糾紛處理方式

1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可以按照下列第_________種方式解決：

提交_____仲裁委員會仲裁。

依法向人民法院起訴。

第十條其他約定

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________

第十一條附則

1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。

2.本合同簽訂後，裝飾工程不得轉包。

3.本合同一式______份，甲乙雙方各執一份。

第十二條合同附件

合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

郵編：

乙方：

法定代表人：

委託代理人：

地址：

電話：

郵編：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇11

發包人：

營業執照號：

聯繫方式：

住所：

承包人：

本工程設計人：

施工隊負責人：

聯繫方式：

住所：

依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條?工程概況

1、工程地點：___________________________________________________________________。

2、工程內容及做法：

（1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

（2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

3、工程承包方式：雙方商定採取下列第___種承包方式。

（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。

（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料：發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

（3）承包人包工，發包人包料：發包人提供裝飾裝修材料明細表。

4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。

第二條?工程監理

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的，單位，聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條?施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：

（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各____份。

（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

第四條?材料的提供

1、由發包人提供的材料，設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續。

2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第五條?工程款支付方式

1、雙方約定支付工程款：

開户銀行：

户名：

賬號：

2、工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

3、工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式發票。

第六條?發包人義務

1、開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱，陳設或將室內不易搬動的傢俱，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

2、提供施工期間的水源，電源。

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。

6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

第七條?承包人義務

1、施工中嚴格執行安全施工作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第八條?工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第九條?工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更。

（2）不可抗力。

（3）發包人同意工期順延的其他情況。

2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第十條?質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十一條?工程驗收和保修

1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後，填寫工程保修單。

第十二條?違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

5、由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

6、由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條?合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，?則依法向____________人民法院提起訴訟。

第十四條?具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。

2、施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收後，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

第十五條?其他約定事項：

________________________________________________________________。

第十六條?其他

1、本合同經雙方簽字（蓋章）後生效，合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式____份，雙方各執____份。

發包人（簽字）：

經辦人：

簽訂日期：

簽訂地點：

承包人（蓋章）：

經辦人：

簽訂日期：

簽訂地點：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇12

發包方：______________________

承包方：______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1.承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

2.裝飾施工地點

3.住房結構：__________房型________房______廳______套，施工面積______平方米。

4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式：__________(包工包料、清包工、部分承包)。

6.總價款：￥________元，大寫(人民幣)：__________其中：

材料費：____________，人工費：____________

管理費：____________，設計費：____________

垃圾清運費：____________，税金(3.41%)：________

其他費用：____________

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7.工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工，工期______天。

二、材料供應

1.發包方提供的材料：詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，承包方應及時向發包方書面提出，發包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後，經承包方驗收，由承包方負責保管，承包方可收取發包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由承包方負責賠償。

2.承包方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3.承包方對發包方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的裝飾，非經發包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

4.承包方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由______方設計施工方案。

3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由發包方承擔，工期順延。

4.由於承包方原因造成質量事故，其返工費用由承包方承擔，工期不變。

5.在施工過程中，發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，發包方自負，給承包方造成損失的，發包方應予賠償。

6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，發包方不能按預約規定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發包方應予承認。事後，若發包方要求複驗，承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由發包方承擔，工期也予順延。

7.工程竣工：承包方應提前三天通知發包方驗收，發包方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發包方應承認原竣工日期，並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

四、安全生產

發包方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬發包方責任的，發包方負責和賠償;屬於承包方責任的，承包方負責修復和賠償。

五、工程價款

1.工程款付款方式列下表：

2.工程結算：詳見《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

六、其它事項

1.發包方工作：(1)發包方應在開工前一天，向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明________份，並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

2.承包方工作：(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜，對其行為承包方應予認可。如更換人員，承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於發包方原因導致延期開工或中途停工，發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

2.由於承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。

3.發包方未辦理有關手續，強行要求承包方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責並擔責任。

4.承包方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由承包方負責並承擔責任。

八、爭議解決

雙方約定，在履行本設計協議過程中產生爭議時，雙方協商解決，如在30日內無法協商解決，任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間，承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約，按本合同承擔違約責任。

九、變更和解除

合同經雙方簽章生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款______%支付違約金，並辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定

本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

發包方(簽章)：________ 承包方(簽章)：________

委託代理人：____________ 法定代表人：____________

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇13

發包人：________________ 承包人：________________

住所：__________________ 住所：__________________

委託代理人： ____________營業執照號：____________

電話： __________________ 電話：__________________

本工程設計人： __________電話：___________________

施工隊負責人：___________ 電話：__________________

依照《中華人民共和國合同法 》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自願，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：___________________.

1.2 工程內容及做法（詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第___種承包方式。

（1）承包人包工，包料（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）承包人包工，發包人包料（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名，單位，聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：

（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；

（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

第四條 發包人義務

4.1 開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱，陳設或將室內不易搬動的傢俱，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則；

4.2 提供施工期間的水源，電源；

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係；

4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；

4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

第五條 承包人義務

5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通；

5.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第六條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

第七條 材料的提供

7.1 由發包人提供的材料，設備（詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續；

7.2 由承包人提供的材料，設備（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力；

（3）發包人同意工期順延的其他情況。

8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

8.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第九條 質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇14

合同編號：_________

發包方（以下簡稱甲方）：_________

委託代理人：_________

單位：_________

住所地址：_________

聯繫電話：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

法定代表人：_________

註冊地址：_________

聯繫電話：_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條　工程概況

1.1　工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

1.2　住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3　工程承包方式，雙方商定採取下列第_________種承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

1.4　總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，税金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.5　工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

1.6　工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

第二條　施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第三條　材料供應

3.1　按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；

3.2　按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第四條　工程質量

4.1　本工程執行_________（填建築裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2　本工程由_________方設計施工方案。

4.3　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.4　由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.5　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）後，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

4.6　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條　工程驗收

5.1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

5.2　工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；

5.3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

第六條　工程款支付方式

6.1　雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）本合同簽訂後，開工前_________至_________日，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；

（2）完成_________％的工程量之日後的_________日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款；

（3）竣工驗收後_________日內，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。

（4）竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款_________％的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

6.2　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

6.4　竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條　有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

第八條　工程監理

8.1　本工程甲方委託監理，應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

8.3　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方，後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條　施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

9.1　甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。

9.2　甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

9.3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條　乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

10.1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表，甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2　乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下，可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

10.3　乙方代表易人，乙方應於易人前_________天通知甲方，後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條　甲方工作

11.1　甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

11.2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3　如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

11.4　不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

11.5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作；

11.6　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條　乙方工作

12.1　施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

12.2　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

12.3　保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

12.4　保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

12.5　參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

12.6　指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

12.7　乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條　工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第十四條　工期延誤

14.1　對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

14.2　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

14.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

14.4　因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十五條　違約責任

15.1　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；

15.2　未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

15.3　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

15.4　由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

15.5　由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

15.6　由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

15.7　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。

15.8　乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。

第十六條　合同的變更和解除

17.1　合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________％支付違約金，並辦理終止合同手續。

17.2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

第十七條　垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。

第十八條　聲明及保證

甲方：

18.1　甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18.2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4　甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18.1　乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

18.2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4　乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條　保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條　不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條　通知

21.1　根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

21.2　各方通訊地址如下：_________。

21.3　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條　爭議的處理

22.1　本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十三條　解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十四條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條　合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

委託代理人（簽字）：_________　 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

附件

附件一：裝飾裝修工程施工項目確認表

附件二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附件三：家庭居室裝飾裝修工程報價表

附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表

附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表

附件六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附件七：裝飾裝修工程變更單

附件八：工程驗收單

附件九：工程結算單

附件十：工程保修單

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇15

甲方：乙方：現住地址：

公司地址：營業執照號：工程設計：項目經理：

聯繫電話：(手機)(住宅電話)(辦公電話)

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益，結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議，並共同遵守。

第一條工程概況：

1、工程項目：以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

2、工程地址：。

3、工程內容及做法：詳見設計圖紙、預算書。

4、工程方式：雙方商定採用下列第種方式進行施工：

1)包工包料

2)部分包工包料。

5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

6、工程造價：甲方代扣税後工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。

第二條工程施工圖紙

1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。

第三條雙方責任

1、甲方責任：

[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進場施工創造條件，與物業管理部門協調裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。

[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准，否則乙方恕不動工。

[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收，有權對施工質量和進度進行臨督。

[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意，有權向乙方總經理辦公室投訴。

2、乙方責任：

⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工，按期保質完成工程。

⑵乙方保證施工現場整潔，材料分類堆放合理有序。

⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。

第四條工程變更

1、施工過程中，甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更，雙方應協商一致，必須填寫《工程項目變更單》，經甲乙雙方確認簽字，乙方方可實施變更項目，同時工期順延。

第五條工程材料提供

1、甲方負責監督乙方採購材料，乙方應提前兩天通知甲方，乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符，甲方有權拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負責。

第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：

[1]不可抗力因素如：空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

[2]甲方在原預算基礎上工程量增加，工期順延。

[3]施工中甲方要求設計變更，工期順延。

[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負擔。

[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工，工期順延。

[7]因乙方責任不能按期開工的，工期不順延。

[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負責。

第七條工程質量

嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

第八條工程驗收

乙方為了對甲方負責，將根據具體施工流程，採取部分完工，部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

1、分階段工程驗收

⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

2、整體工程驗收：

⑴工程竣工後，乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收，填寫工程驗收單。

⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。

第九條售後服務(保修)

1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售後服務手續後，乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。

2、在保修期內，如出現裝修裝飾質量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔。

3、保修期內，若是房屋土建質量問題(如預製板連接縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓)，甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應另付工程費用。

第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

2、本合同簽訂之日後，乙方進場首期支付工程款即人民幣元，在工程進入中途付工程款即人民幣元。

工程結尾支付工程款即人民幣元，餘款元，等工程完工驗收合格後一次性付清。

3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款，乙方有權停工。

4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務，並開具財務收據。

第十一條違約責任

1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應經濟損失。

第十二條其它責任

1、合同執行過程中，甲方為第一責任人，涉及到工程項目變更等事宜，乙方僅與甲方第一責任人協商確定，其它人士意見恕不照辦。

甲方：_________________

乙方：_________________

___________年___________月_________日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇16

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

合 同 編 號:

北京市工商行政管理局監製

XX年三月修訂

使 用 説 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發佈時止。

2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

粘貼印花税票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份證號：

聯繫電話： 手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

住所：

法定代表人： 聯繫電話：

委託代理人： 聯繫電話：

建築資質等級證書號：

本工程設計人： 聯繫電話：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇17

你好，你諮詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎麼樣的，

反訴人;李，，，男，年月日生，漢族，住南京市區

被反訴人：_________________南京裝飾工程有限公司

地址：_________________南京市珠江路39號

反訴請求：

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

3、反訴費用由被反訴人承擔。

事實與理由：

20__年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位於江寧區宏運國際村B16。合同約定工程期限66天，竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後，被反訴人應通知反訴人驗收，經驗收合格後，雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的，每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，後反訴人另找他人部分整改，並支付費用2497元。

另，被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束，已延誤工期145天。

綜上所述，為了依法維護反訴人的合法權益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。

此致

南京市江寧區人民法院

反訴人：_________________

_____年_____月_____日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇18

發包人：______

承包人：______

本工程設計人：______電話：______

施工隊負責人：______電話：______

依照有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自願，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

工程地點：___________________，

工程內容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。

附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

工程承包方式：雙方商定採取下列第___種承包方式。

承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。

附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工，發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名，單位，聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供：

發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條發包人義務

開工前____天，為承包人入場施工創造條件。

包括：搬清室內傢俱，陳設或將室內不易搬動的傢俱，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

提供施工期間的水源，電源;

負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

第五條承包人義務

施工中嚴格執行安全施工操作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通;

保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第六條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第七條材料的提供

由發包人提供的材料，設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;

由承包人提供的材料，設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第八條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

工程量變化和設計變更;

不可抗力;

發包人同意工期順延的其他情況。

因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不

順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第九條質量標準

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十條工程驗收和保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

___________________________________________________________________________。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

在工程款結清後，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。

驗收合格簽字後，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十一條工程款支付方式

雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

工程進度過半指：________________________________________。

其他支付方式：_______________________________________。

工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。

發包人接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。

第十二條違約責任

合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條几項具體規定

因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。

工程竣工驗收後，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條其他約定事項：_______________________。

第十六條附則

本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

本合同簽訂後工程不得轉包。

本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人(簽字)：______承包人(蓋章)：______

法定代表人：______委託代理人：______

______年______月______日______年______月______日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇19

發包方：__________(以下簡稱甲方)身份證號碼：__________

承包方：__________(以下簡稱乙方)承包方負責人：__________身份證號碼：__________

一、協議內容：甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

三、甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

四、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。

(3)牆面括完後，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脱落及明釘眼等現象。

具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

五、工程內容及合同金額：

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;(二)合同預算金額：本協議裝飾預算金額為人民幣：__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，並得到乙方的認可。

要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

六、分期付款方式：首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。

二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

三期：木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

四期：工程完工後二十天內進行驗收，合格後，甲方付預算金額的35%給乙方。

餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿後五天內支付給乙方。

七、協議工程完成期限：本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共計___天。

本協議經雙方協商簽訂後共同遵守，除甲方因本協議第三、

(一)、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

八、違約責任：甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然後在施工過程中要求增加並抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止後，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。

除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，並退回已經預付的所有款項。

而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。

本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

九、

若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。

若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

十、

本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修範圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。

若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

十

一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。

十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。

本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。

十五、本協議附附件一份。

(附裝飾項目預算單一份)

甲方(發包方)：____________乙方(承包方)：_________

電話：___________電話：___________

確認日期：_____年___月___日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇20

發包方：_____________

承包方：_____________

根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：￥____元，大寫：_____

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

甲方要求：

1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：

工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後

第一次付款：金額：大寫：

第二次付款工期進度過半付：元

竣工驗收合格後付其餘款：元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方：乙方：

法定代表人：委託代理人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：年月日

簽訂地點：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇21

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。

第一條 工程概況

1、裝潢施工地點：

2、工程面積：建築面積約 平方米。

3、承包方式：包工不包料。

4、裝飾施工內容：施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。

5、工程總價款： (￥： 元)。

6、工期：自 年 月 日開工至 年 月 日竣工，工期約 天。

第二條 甲方職責

1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。

2、甲方在接到乙方通知，應在二日內予以回覆。如未回覆視為對乙方通知的確認。

3、為了確保施工工程質量，甲方對乙方的施工進行監督。

第三條 乙方職責

1、乙方在裝修期間承擔施工的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理，裝修施工質量

2、乙方在裝修過程中，應保證正常施工和管理。

3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議，可以要求乙方無條件更換。

4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，如需改變應經甲方書面同意。

第四條 材料供應

1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。

2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前，應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知，甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收，因返工所造成的費用由乙方承擔。

3、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、工程竣工驗收前，負責對現場的一切設施和工程進行保護。

第五條 工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

2、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，應與乙方協商，就變更工程的相關事宜達成補充協議

3、工程竣工：乙方應提前兩日通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期(完工後15個工作日內)。

4、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，並承擔相應材料費用。

第六條 安全生產

1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰設施及建築的安全，防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。

2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員，鑑定勞務合同，保證施工質量和人身安全。

3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的，乙方應負責賠償。

第七條 工程價款及結算

1、工程款支付方式及期限：

2、合同生效後3個工作日內，甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(￥： 元)。

3、工程完成60%，甲方向乙方支付合同總價款的65%，即人民幣 元整(￥： 元)。

4、合同總價的5%即人民 元整(￥： 元)

第八條 其它事項

1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在不可抗力事件結束後7日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

3、工程變量變更，在施工過程中如有對施工圖紙有改變時，雙方以補充協議的形式確定，變更工程量不再變更合同總價。

第九條 違約責任

1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。

2、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

第十條 糾紛處理方式

因履行本合同雙方發生爭議時，雙方應儘量協商。或若協商不成時，可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔，或由司法文書確定。

第十一條 協議的變更和解除

1、協議經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致後，重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議，解除本協議。

3、如由於乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止施工，限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。

第十二條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)： 住址： 住址：

聯繫人： 聯繫人：

電話： 電話：

簽訂日期： 簽訂日期：

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇22

甲方：_________

乙方：_________

依據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，訂立本合同。

一、工程概況裝飾工程施工地點：_________施工內容：_________承包方式：_________合同總工期_________天，自____年____月___日開工至___年____月___日竣工。

合同總價款：_________其中：人工費___元，材料費____元。

二、雙方工作

1.甲方工作

1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法説明一份，並向乙方進行現場交底。

騰空房屋，清除影響施工的障礙物。

對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施，並經乙方書面確認。

1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續，協調鄰里關係，保證乙方施工時間。

1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，並説明使用注意事項。

協調做好垃圾清理等工作，並承擔相應費用。

2.乙方工作

2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法説明並進行現場交底，交甲方進行書面認定。

2.2乙方指派_________為乙方駐現場代表，負責合同履行。

按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不準隨意拆改原有建築結構及各種設備管線。

2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火及環保規定。

2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

三、工期

1.工期延誤

1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：甲方不能按約定提供開工條件。

設計變更和工程量變化。

甲方同意工期相應順延的其它情況。

1.2由於甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閒置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方____元。

1.3由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方____元違約金。

四、工程價款支付開工日前三天，甲方支付總價款的_____%，計_____元;工程日期過半，甲方再支付總價款的___%，計_____元;驗收合格三日內，甲方支付總價款的剩餘部門，計____元。

五、材料供應

1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表。

甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。

甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。

由於保管不當造成的損失，由乙方負責。

甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，並承擔由此造成的損失。

2.乙方採購的材料乙方採購的材料、設備，必須有材料設備表註明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。

如乙方採購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。

如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯繫，在簽訂變更單後方可進行該項目施工。

凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負。

給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

七、質量與驗收

1.工程質量

1.1工程以施工圖紙、做法説明、設計變更為依據，以《天津市建築裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，並承擔由於自身原因導致返工、修改的費用。

2.竣工驗收與保修

2.1工程完工後，乙方應當向甲方提交工程驗收單。

甲方自接到工程驗收單七日內驗收，在驗收單上簽字。

甲方無正當理由不按時驗收，超過七日的視為竣工驗收已被確認。

2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_____.

2.3雙方約定的保修項目內容期限為：_____.

八、安全和防火

1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法説明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。

2.由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

九、違約責任甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。

乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。

甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的____%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請___調解。

協商或調解不成時，雙方可以按下述第____種方式解決：1.由_____仲裁委員會仲裁;2.向人民法院起訴。

十一、其他約定_________

十二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

十三、組成本合同的文件包括：1.本合同條款及合同附表;2.施工圖紙及做法説明;3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;4.補充規定。

十四、其他1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定後生效。

2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。

業主：___承包方：_____

註冊地址：_____註冊地址：_______

住地：_________住地：________

法定代表人：___法定代表人：_____

委託代理人：___委託代理人：_____

聯繫電話：_____聯繫電話：________

____年___月___日____年___月___日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇23

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、工程項目

1、工程名稱：

2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院

3、工程承包方式：包工包料

二、工程裝修內容

三、工程造價

工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為：￥ 元。

四、工程期限

工程開工日期：

工程竣工日期： 年 月 日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定後。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方全部工程款。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。)

3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，並具有同等法律效力。

甲方單位名稱：

(蓋公章)

年 月 日 

乙方單位名稱： 

(蓋公章) 

年 月 日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇24

上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

上訴請求：_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當，符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確，但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營範圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講，最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累，浪費司法資源。

綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇25

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建築工程施工合同範文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議：

第一條、 工程概況

1、 工程名稱： 工程地點： 承包範圍

2 工程質量：以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進

入施工。

第二條、 工程期限

開工日期： 竣工日期：

第三條、工程總造價：人民幣(大寫)： 元整(¥ ) 付款方式：手續辦完付款20%，材料進入且開始施工付款30%，竣工驗收後付款40%，餘款10%在六十天後無質量問題五天內結清。

第四條、雙方職責

1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。

2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝並經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞，由甲方負責及經濟損失。

3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包範圍以外的工程項目，工期將根據因此增加的工作量適當延長，所產生的費用由甲方承擔。此時，甲方需書面通知乙方進行修改，乙方將此文件作為工程結款的依據。

4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定，因乙方自原因造成的產品損壞，由乙方承擔責任。

5 乙方保證質量按時完工，保證達到工程合格為準，未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。

第六條、保修期限

1、 本工程自驗收合格並取得簽證之日起計算終身保修，在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞，乙方負責及時免費維修。

2、 凡因甲方管理或用户使用不當的原因，和不可抗力的自然損壞原因，造成的損壞，乙方負責有償服務。

第七條、合同方式

1、 本合同式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字(蓋章)後即可生效，並具有同等效力。

2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。

第八條、爭議解決方法

本合同履行中發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，雙方均可向當地人民法院起訴。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

委託代理人簽字： 委託代理人簽字：

聯繫電話： 聯繫電話：

年 月 日 年 月 日

房屋裝飾裝修合同範本2023(一) 篇26

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

第一條 工程概況

1.1 工程地點： ，住房結構： ，施工面積 平方米。

1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.3 本着雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。

1.5 工程內容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償損失。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第四條 施工圖紙

4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供：

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執 份。

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

第五條 保密

5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協議所使用，雙方及其僱員應對其所知悉的雙方商業祕密承擔保密義務，並承諾無論本協議因任何原因而解除，本保密義務繼續有效。

第六條 甲方權利義務

6.1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”。

6.2 提供施工期間的水源、電源，並説明使用注意事項。

6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

6.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建築主體和承重結構。

6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

第七條 乙方權利義務

7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程。

7.2 採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全，並承擔由此產生的所有責任。

7.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。

7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程中的統一指揮和管理。

7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第八條 工程變更

8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

第九條 工程承包方式

9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程：

(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第十條 材料的提供

10.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

10.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。

10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。

10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

10.5 乙方違反本條規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。

第十一條 工期延誤

11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十二條 質量標準

12.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工;

(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由乙方承擔違約責任。

12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十三條 工程驗收

13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收：

(1)材料驗收;

(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(3)油漆、面層塗料施工前驗收;

(4)竣工驗收。

13.2 工程質量驗收

(1)本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，若複驗不合格，其複驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;

(4)由於甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;

(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;

(6)若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

第十四條 保修

14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續，並填寫工程保修單。

14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十五條 工程款支付方式

15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：

(1)本合同簽訂後，開工前 日，甲方支付相當於總價款 %的工程款;

(2)完成 %的工程量之日後的 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

(3)竣工驗收後 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

(4)竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

15.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十六條 違約責任

16.1 合同簽訂後，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。

16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

16.4 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時，雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。

第十七條 附則

17.1 本合同簽訂後工程不得轉包。

17.2 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛，應友好協商解決，不能協商解決的，提交房屋所在地法院裁決。

17.4 本合同除要求手寫項外，手工塗改，增減條款均視為無效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委託代理人： 委託代理人(簽字)：