定作合同(三)（精選29篇）

定作合同(三) 篇1

合同編號：_________

定作人：_________

簽訂地點：________

承攬人：_________

簽訂時間：_____________年________月________日

第一條定作物、數量、報酬、交貨期限

定作物名稱：_____________

規格型號：_____________

計量單位：_____________

數量：____________________

報酬：____________________

交貨期限及數量：_____________

單價：____________________

金額：____________________

合計：____________________

合計人民幣金額(大寫)：_________

(注：_________空格如不夠用，可以另接)

第二條承攬人提供的材料

序號：____________________

材料名稱：____________________

牌號商標：____________________

規格型號：____________________

生產廠家：____________________

計量單位：____________________

用料數量：____________________

質量：____________________

單價：____________________

金額：____________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

____________

第四條定作物的技術標準、質量要求

______________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件

____________

第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

____________

第七條承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。

第八條定作物的包裝要求及費用負擔

______________

第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條定作物交付的方式及地點

______________

第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限

______________

第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預付材料款(大寫)______________元。

第十三條報酬及材料費的結算方式及期限

_______

第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)______元。

第十五條本合同解除的條件_______

第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十七條違約責任：_____________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十九條其他約定事項：___________

定作人

定作人(章)：_________

住所：______________

法定代表人：_________

居民身份證號碼：_________

委託代理人：_________

電話：______________

開户銀行：_________

賬號：______________

編碼：______________

承攬人

承攬人(章)：_________

住所：______________

法定代表人：_________

居民身份證號碼：_________

委託代理人：_________

電話：______________

開户銀行：_________

賬號：______________

編碼：______________

鑑(公)證意見：_________

鑑(公)證機關(章)

經辦人：______________

監製部門：___________

印製單位：___________

定作合同(三) 篇2

合同編號：____________

甲方：___________________ 乙方：___________________

身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

雙方在平等互願的基礎上，經友好協商，就定作_________，達成如下協議：

第一條　定作項目：_________________________

第二條　加工物

加工物名稱規格型號計量單位數量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條　承攬人提供的材料

材料名稱商標規格型號生產廠家計量單位數量質量材料費

單價金額

合計人民幣金額(大寫)

第四條　材料檢驗

定作人於_________的期限內，對承攬人提供的材料採用_________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：符合_________標準。

定作人可以在_________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

第五條　資料提供

1.定作人應該在合同簽訂後_________日內(即_________年_______月_______日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第六條　轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第七條　保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：_________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第八條　質量標準

定作物的技術標準為：_________________________。質量要求為：_________________________。

第九條　包裝

定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費用由_________負擔。

第十條　變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十一條　協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十二條　監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十三條　保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十四條　定作物的交付

定作物完成後，承攬人應該在_________期限內，在_________地點，以_________交付方式交付給定作人。

第十五條　定作物的驗收

驗收方法：_________________________________。

驗收期限：_________________________________。

驗收地點：_________________________________。

第十六條　質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_________________________。

第十七條　付款

1.定作人應在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)_________元。

2.其結算方式為：_________________，結算期限為：_________________。

第十八條　留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十九條　本合同解除的條件

1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

3.雙方通過書面協議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

第二十條　違約責任

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬人的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。

2.定作人的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金

第二十一條　通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起3日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十二條　合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出3天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十三條　合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條　爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向 人民法院起訴。

第二十五條　不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後3日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十六條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十七條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條　合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

甲方：_____________________ 乙方：______________________

住址：______________________ 住址：______________________

聯繫電話：__________________ 聯繫電話：__________________

開户銀行：__________________ 開户銀行：__________________

賬號：_______________________賬號：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同(三) 篇3

合同編號：_________

承攬人：_______________

法定住址：_________________

法定代表人：_____________

職務：____________________

委託代理人：_____________

身份證號碼：_____________

通訊地址：_________________

編碼：_________________

聯繫人：_______________

電話：____________________

傳真：____________________

帳號：____________________

電子信箱：_________________

定作人：_______________

法定住址：_________________

法定代表人：_____________

職務：____________________

委託代理人：_____________

身份證號碼：_____________

通訊地址：_________________

編碼：_________________

聯繫人：_______________

電話：____________________

傳真：____________________

帳號：____________________

電子信箱：_________________

雙方在平等互願的基礎上，經友好協商，就定作__________，達成如下協議：

第一條定作項目：_____________

第二條加工物

加工物名稱：____________________

規格型號：____________________

計量單位：____________________

數量：____________________

報酬：____________________

單價：____________________

金額：____________________

合計人民幣金額(大寫)：____________________

第三條承攬人提供的材料

材料名稱：____________________

商標：____________________

規格型號：____________________

生產廠家：____________________

計量單位：____________________

數量：____________________

質量：____________________

材料費：____________________

單價：____________________

金額：____________________

合計人民幣金額(大寫)：____________________

第四條材料檢驗

定作人於__________的期限內，對承攬人提供的材料採用__________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：__________符合__________標準。

定作人可以在__________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

第五條資料提供

1.定作人應該在合同簽訂後__________日內(即__________年________________月________________日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的__________日內答覆。

第六條轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第七條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第八條質量標準

定作物的技術標準為：_____________。質量要求為：_____________。

第九條包裝

定作物的包裝要求：_____________。包裝的費用由__________負擔。

第十條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十一條協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十二條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十三條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十四條定作物的交付

定作物完成後，承攬人應該在__________期限內，在__________地點，以__________交付方式交付給定作人。

第十五條定作物的驗收

驗收方法：_______。

驗收期限：_______。

驗收地點：_______。

第十六條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_______。其保證質量的前提條件為：_____________。

第十七條付款

1.定作人應在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)__________________元。

2.其結算方式為：________，結算期限為：________。

第十八條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十九條本合同解除的條件

1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

3.雙方通過書面協議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

第二十條違約責任

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬人的違約責任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。

2.定作人的違約責任：__________中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金

第二十一條通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用__________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_______。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十二條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出__________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十三條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決

(1)提交__________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十五條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後__________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十六條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十七條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

3.本合同正本一式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力。

承攬人(蓋章)：____________定作人(蓋章)：____________

法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________

委託代理人(簽字)：________委託代理人(簽字)：________

簽訂地點：__________________簽訂地點：_____________

定作合同(三) 篇4

根據國家知識產權及網絡管理的有關規定，_________（以下簡稱甲方）委託_________（以下簡稱乙方）為甲方籌建internet網站，設計製作網頁的合作項目，經雙方協商達成以下協議：

一、甲方權利與義務

1.甲方有權要求乙方按照附件一中雙方商定的網站結構，在附件二中雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容。

2.甲方負責提供製作所需的一切資料（包括文字，圖片以及其他相關文件），並製作成電子文件。在乙方開始製作網頁時，甲方應備齊全部內容資料。

3.甲方應在網頁製作的全過程中給與乙方便利條件，並積極配合。

4.甲方有權對乙方設計的網頁提出修改意見，由雙方協商更改。

二、乙方權利與義務

5.乙方應依據附件一中雙方商定的網站結構，在附件二中雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容，乙方有權對甲方網頁的設計提出自己的意見和建議。

6.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

7.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

8.乙方所製作的網頁需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器，並支持800/600分辨率。

9.在製作過程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協助實現，並交甲方驗收通過。對有可能影響附件二中雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協商確定具體時間。

10.乙方負責在網站開通後____日內對甲方網站中由於乙方失誤造成的頁面錯誤進行修改。

三、違約責任

11.由於甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，並有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

12.由於乙方原因未能按時完成合同所規定的內容，甲方有權向乙方提出索賠，具體額度由雙方協商確定。

四、爭議解決

13.雙方因合同的解釋或履行產生爭議，由雙方友好協商解決。協商不成，雙方均有權向有管轄權的人民法院起訴。

五、知識產權的保護

14.甲方付清應付乙方的全部款項後，甲方正式享有網站的全部使用權。

15.雙方合作期間，網站構架，網頁版式設計等內容（甲方提供文本資料及圖形，音像資料未經乙方加工部分除外）之版權，設計權，使用權歸乙方所有，未經許可甲方不得擅自使用，不得複製或交由第三方使用。

16.如因乙方原因出現第三方指控與站點頁面有關的知識侵權的事件，應由乙方負責並保證甲方權利不受損失。

六、合同的終止

17.在乙方收到甲方支付的全部費用後，本合同自行終止。

18.任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，並説明正當終止理由，由雙方簽字代表協商終止合同。

19.由於戰爭，地震，火災等法定人力不可抗因素導致的工作中斷，雙方均不承擔責任，待條件恢復後，由雙方協商確定合同變更內容。

七、合同金額及付款方式

20.甲方應向乙方網站規劃費，網站設計費，網站製作費，以及網站後期維護費共計人民幣_________元。

21.乙方為甲方進行網站總體設計製作之前，甲方應付給乙方網站預付款_________元。

22.待乙方全部完成甲方網站建設後，甲方應在三日內付給乙方網站建設款_________元。

23.乙方為網站後期維護期滿，甲方應在三日內付給乙方網站維護款_________元。

甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________　　　　　　　　代表（簽字）：_________

________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日

定作合同(三) 篇5

全文

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜定作物｜規格｜計量｜ ｜ 報酬 ｜ 交貨期限及數量 ｜

｜ ｜ ｜ ｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜名稱 ｜型號｜單位｜ ｜單價｜金額｜合計｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 合計人民幣金額（大寫）： ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 承攬人提供的材料

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ ｜材料｜牌號｜規格｜生產｜計量｜用料｜ ｜ ｜ ｜

｜序號｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜質量｜單價｜金額｜

｜ ｜名稱｜商標｜型號｜廠家｜單位｜數量｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 定作物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答覆。

第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預付材料款（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十七條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑑（公）證意見： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜住所： ｜住所： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜委託代理人： ｜委託代理人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜電話： ｜電話： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜開户銀行： ｜開户銀行： ｜鑑（公）證機關（章） ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜賬號： ｜賬號： ｜經辦人： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

監製部門： 印製單位：

定作合同(三) 篇6

定作人：_________________________

承攬人：_________________________

簽訂地點：_______________________

簽訂時間：_______年_____月_____日

第一條  加工物 

第二條 攬人提供的材料

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第六條 定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

________________________________________________________________________。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。

第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十六條 本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

（二）____________________________________________________________________。

第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；

（一）提交_________仲裁委員會仲裁。

（二）依法向_________人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

定作人

定作人（章）：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

承攬方

承攬人（章）：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

鑑（公）證意見：

經辦人：

鑑（公）證機關（章）

______年______月______日

（注：除國家另有規定外，鑑

（公）證實行自願原則）

定作合同(三) 篇7

甲方(定作人)：

乙方(承攬人)：

鑑於甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，並接受定作人檢驗。

2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

第三條 定作物的質量要求和技術標準

3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價金的構成及結算

4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢後______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

4.3 外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

4.3.1 網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

4.3.2 網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料後將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

4.5 本項目按下列第______項方式支付

4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。

4.5.2 分期支付

 本合同生效後_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

 (按進度支付);

 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%，其餘______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。

4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

4.7 乙方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

收款人：_________________________。

開户行：_________________________。

賬號：___________________________。

第五條 交貨與驗收

5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，並按協議執行。

5.2 定作物的交付方式及地點

5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。

5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。

5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

5.4 驗收方式：___________________________________________________。

5.5 驗收時間：定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆，逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。

5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑑定，以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。

第六條 質量保證

6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

6.2 質量保證期內，由於承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格後另行計算。

6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

6.4 定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

第七條 技術資料的提供及保密要求

7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或説明，定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權利義務

8.1 定作人的權利

8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

8.1.3 根據工作需要調整工作量。

8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

8.1.5 其他約定：___________________________________________________。

8.2 定作人的義務

8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

8.2.2 按約定驗收定作物。

8.2.3 按約定支付合同價款。

8.2.4 承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

8.2.5 其他約定：___________________________________________________。

8.3 承攬人的權利

8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

8.3.4 按合同約定收取價款。

8.3.5 其他約定：___________________________________________________。

8.4 承攬人的義務

8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工製作。

8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，並提交必要的技術資料和質量證明。

8.4.7 其他約定：___________________________________________________。

第九條 違約責任

9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。

9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

第十條 不可抗力

10.1 由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方，並在其後_____日內向對方提供有效證明文件。

10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

第十一條 爭議的解決

11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識產權的瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

13.4.2 雙方協商解除合同;

13.4.3 法律規定的其他情形。

13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

第十四條 通知與送達

14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯繫地址。

14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執。

14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳註明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出後第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：

定作人(甲方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

承攬人(乙方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

第十五條 其他約定

15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。

15.4 如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

15.5 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方：_________________________ 乙方：_____________________

法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________

聯繫電話：_____________________ 聯繫電話：_________________

銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同(三) 篇8

合同編號：____________

定作人：________________________

簽訂地點：______________________

承攬人：________________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 承攬人提供的材料

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

__________________________________________

第四條　定作物的技術標準、質量要求

___________________________________________

第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件

__________________________________________

第六條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

__________________________________________

第七條　承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的________日內答覆。

第八條　定作物的包裝要求及費用負擔

___________________________________________

第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條　定作物交付的方式及地點

___________________________________________

第十一條　定作物檢驗標準、方法、地點及期限

___________________________________________

第十二條　定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元。

第十三條　報酬及材料費的結算方式及期限

____________________________________________

第十四條　定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。

第十五條　本合同解除的條件

____________________________________________

第十六條　定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十七條　違約責任：__________________________

第十八條　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條　其他約定事項：_________________________

監製部門：_____________________　印製單位：_____________________

定作合同(三) 篇9

合同編號：___________

甲方：___________________ 乙方：___________________

法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

鑑於甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，並接受定作人檢驗。

材料名稱規格型號質量提供日期

2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

第三條 定作物的質量要求和技術標準

3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價金的構成及結算

4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢後______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

4.3 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

4.4 本項目按下列第______項方式支付

4.4.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。

4.4.2 分期支付

 本合同生效後_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

 (按進度支付);

 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%，其餘______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。

4.5 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

4.6 乙方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

收款人：_________________________。

開户行：_________________________。

賬號：___________________________。

第五條 交貨與驗收

5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，並按協議執行。

5.2 定作物的交付方式及地點

5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。

5.2.2 交貨地點：

__________________________________________________。

5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

5.4 驗收方式：

___________________________________________________。

5.5 驗收時間：定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆，逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。

5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑑定，以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。

第六條 質量保證

6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

6.2 質量保證期內，由於承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格後另行計算。

6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

6.4 定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

第七條 技術資料的提供及保密要求

7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或説明，定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權利義務

8.1 定作人的權利

8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

8.1.3 根據工作需要調整工作量。

8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

8.1.5 其他約定：

___________________________________________________。

8.2 定作人的義務

8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

8.2.2 按約定驗收定作物。

8.2.3 按約定支付合同價款。

8.2.4 承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

8.2.5 其他約定：

___________________________________________________。

8.3 承攬人的權利

8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

8.3.4 按合同約定收取價款。

8.3.5 其他約定：

___________________________________________________

。

8.4 承攬人的義務

8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工製作。

8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，並提交必要的技術資料和質量證明。

8.4.7 其他約定：

___________________________________________________

。

第九條 違約責任

9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。

9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

第十條 不可抗力

10.1 由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方，並在其後_____日內向對方提供有效證明文件。

10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

第十一條 爭議的解決

11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識產權的瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

13.4.2 雙方協商解除合同;

13.4.3 法律規定的其他情形。

13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

第十四條 通知與送達

14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯繫地址。

14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳註明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出後第 個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

第十五條 其他約定

15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。

15.4 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：___________

住址：_____________________ 住址：______________________

聯繫電話：_________________ 聯繫電話：__________________

開户銀行：_________________ 開户銀行：__________________

賬號：_____________________ 賬號：______________________

_________年____月____日 _________年______月____日

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同(三) 篇10

甲方(定作人)：

乙方(承攬人)：

鑑於甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委託乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

1.承攬人應當依照合同約定選用原材料，並接受定作人檢驗。

2.承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

第三條 定作物的質量要求和技術標準

1.定作物的技術標準和質量要求:。

2.定作物的包裝要求及費用負擔:。

3.定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價金的構成及結算

1.項目價金構成：該價金包括____________________。

2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格後______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢後______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

3.外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

4.網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

5.網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料後將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

7.本項目按下列第______項方式支付

(1)一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成後______日內向乙方全額付款。

(2)分期支付

本合同生效後_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

(按進度支付);

項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成後______日內支付合同價款的______%，其餘______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題後______日內支付。

8.甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

9.乙方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

收款人：________________________。

開户行：________________________。

賬號：__________________________。

第五條 交貨與驗收

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，並按協議執行。

2.定作物的交付方式及地點

(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場製作交貨)。

(2)交貨地點：________________________。

3.驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

4.驗收方式：_____________________________。

5.驗收時間：定作人應在貨到後______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知後_______日內答覆，逾期未答覆的以定作人驗收結果為準。

6.驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

7.驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑑定，以該機構出具的鑑定結果作為驗收依據。

第六條 質量保證

1.質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

2.質量保證期內，由於承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格後另行計算。

3.質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

4.定作人派員或委託第三方監督該定作物加工過程,並不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

第七條 技術資料的提供及保密要求

1.定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或説明，定作人應在收到書面異議的_______日內答覆。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

2.承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權利義務

1.定作人的權利

(1)對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

(3)根據工作需要調整工作量。

(4)要求承攬人提供必要的使用指導。

(5)其他約定：_____________________________________________________________。

2.定作人的義務

(1)中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

(2)按約定驗收定作物。

(3)按約定支付合同價款。

(4)承攬人在加工製作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

(5)其他約定：____________________________________________________________。

3.承攬人的權利

(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

(2)定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

(4)按合同約定收取價款。

(5)其他約定：_____________________________________________________________。

4.承攬人的義務

(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

(2)按合同約定的標準和要求進行加工製作。

(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

(4)未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

(5)加工期間接受定作人監督檢查。

(6)按合同約定及時提交工作成果，並提交必要的技術資料和質量證明。

(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。

第九條 違約責任

1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

2.如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

3.未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款並保留解除合同的權利。

4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

5.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

6.任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

7.發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

第十條 不可抗力

1.由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後______小時內及時通知對方，並在其後_____日內向對方提供有效證明文件。

2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未採取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

第十一條 爭議的解決

1.因合同發生爭議，雙方應協商解決。

2.如協商不成，可選擇下列第______項確定：

3.向____________仲裁委員會申請仲裁;

4.向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識產權的瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

1.本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋公章(或合同專用章)後生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字並加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

2.雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

3.發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現;

(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經催告後_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

(3)定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求採取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

(5)定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

4.發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

(1)合同已經按照約定履行完畢;

(2)雙方協商解除合同;

(3)法律規定的其他情形。

5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

第十四條 通知與送達

1.所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，並以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯繫地址。

(1)親自送達的，有簽收回執。

(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

(3)通過電傳或者傳真送達的，有回執。

2.本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳註明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出後第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

3.本合同通知及送達的詳細信息如下：

定作人(甲方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

承攬人(乙方)：______________

通訊地址：____________________

聯繫人：______________________

聯繫電話/傳真：_______________

第十五條 其他約定

1.定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

3.本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字並蓋章後生效。

4.如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

5.本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

(此頁為簽署頁無正文)

甲方：___________________________乙方：_____________________

法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________

聯繫電話：_____________________ 聯繫電話：_________________

銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同(三) 篇11

定作合同

合同編號：_________________

定作人：

______________________________________________________

承攬人：

______________________________________________________

簽訂時間：_________________

簽訂地點：_________________

第一條

加工物

加工物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

單價

金額

合計人民幣金額(大寫)

第二條

承攬人提供的材料

材料名稱

商標

規格型號

生產廠家

計量單位

數量

質量

材料費

單價

金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條

定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：____________________________。

第四條

定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求______________________________。

第五條

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的___________日內答覆。

第六條

定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：______________________________________________________________________________。

第七條

定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________________________________。

第八條

定作物的技術標準、質量要求：_________________________________________________________。

第九條

定作物的包裝要求及費用負擔：___________________________________________________。

第十條

定作物的交付方式、期限及地點：__________________________________________________。

第十一條

定作物的驗收、方法、期限及地點：________________________________________________________。

第十二條

承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______________________________________________________。

第十三條

定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。

第十四條

結算方式及期限：____________________________________________________________________________。

第十五條

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條

本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。(二)

第十七條

違約責任：__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計算方法：________________________________________________________________。

第十八條

合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。

第十九條

其他約定事項：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

郵政編碼：

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：委

託代理人：

電話：

郵政編碼：

定作合同(三) 篇12

合同編號：_________

定做人：_________

承攬人：_________

簽訂地點：_________

簽訂時間：________年____月____日

第一條　定作物、數量、報酬、交付期限

┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐

│定作物名稱│規格型號│計量單位│數量│　報酬　　│交貨期限及數量　│

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　├──┬──┼──┬──┬──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│單位│金額│合計│　　│　　│

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

│合計人民幣金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

└─────────────────────────────────┘

第二條　承攬人提供的材料

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│序號│材料│規格│生產│計量│用料│質量│單價│金額│

│　　│名稱│型號│廠家│單位│數量│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

_________。

第四條　定作物的技術標準、質量要求：

_________。

第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

_________。

第六條　加工物的包裝要求及費用負擔：

_________。

第七條　定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

_________。

第八條　承攬人發現定做人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書的____日內答覆。

第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條　定作物的交付方式及地點：

_________。

第十一條　定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：

_________。

第十二條　報酬的結算方式及期限：

_________。

第十三條　定作人在________年____月____日前交定金（大寫）_________。

第十四條　本合同解除的條件：

_________。

第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

第十六條　違約責任：

_________。

第十七條　合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條　其他約定事項：

_________。

┌────────┬────────┬────────┐

│定作人　　　　　│承攬人　　　　　│鑑（公）證意見　│

├────────┼────────┼────────┤

│定作人（章）：　│定作人（章）：　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│住所：　　　　　│住所：　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│法定代表人：　　│法定代表人：　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│居民身份證號碼：│居民身份證號碼：│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│委託代理人：　　│委託代理人：　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│電話：　　　　　│電話：　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│開户銀行：　　　│開户銀行：　　　│鑑（公）證機關　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│（章）　　　　　│

│帳號：　　　　　│帳號：　　　　　│　　　　　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│郵政編碼：　　　│郵政編碼：　　　│經辦人：　　　　│

│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

│________年____月____日│________年____月____日│________年____月____日│

└────────┴────────┴────────┘

定作合同(三) 篇13

甲方：___________________ 乙方：___________________

身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

聯繫電話：_______________ 聯繫電話：_______________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

第二條　加工成品質量要求：_____________________________________。

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_________________________

(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條　技術資料，圖紙提供辦法：_______________________

(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條　價款或酬金：_____________________________________

第六條　驗收標準和方法：__________________________

(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條　交(提)貨的時間和地點：____________________________

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條　包裝要求及費用負擔：__________________________________

第九條　運輸辦法及費用負擔：__________________________________

第十條　結算方式及期限：_____________________________________

第十一條 其他：

___________________________________________

(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還等等。)

第十二條　承攬方的違約責任：

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條　定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條　糾紛的處理：

1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

(2)依法向 人民法院提起訴訟。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。

甲方：_____________________ 乙方：______________________

住址：_____________________ 住址：______________________

聯繫電話：_________________ 聯繫電話：__________________

開户銀行：_________________ 開户銀行：__________________

賬號：_____________________ 賬號：______________________

_________年______月______日 _________年______月________日

簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

定作合同(三) 篇14

合同編號：___________

定作人：_________________________

承攬人：_________________________

簽訂地點：_______________________

簽訂時間：_______年_____月_____日

第一條 加工物

第二條 攬人提供的材料

第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：

________________________________________________________________________。

第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)______________________。

第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條 本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)____________________________________________________________________。

第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;

(一)提交_________仲裁委員會仲裁。

(二)依法向_________人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

定作人

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

承攬方

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

帳號：

税號：

郵政編碼：

鑑(公)證意見：

經辦人：

鑑(公)證機關(章)

______年______月______日

定作合同(三) 篇15

承攬方：_________

定作方：_________

定作方委託承攬方加工________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：_________

規格：_________

單位：_________

數量：_________

備註：_________

第二條加工成品質量要求：___________。

(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：

(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或

項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：________

第九條運輸辦法及費用負擔：________

第十條結算方式及期限：___________

第十一條其他：___________

(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：_________在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份，交____________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：______________________

代表人：______________________

地址：________________________

電話：________________________

開户銀行：___________________

帳號：_______________________

承攬方：_____________________

代表人：_____________________

地址：_______________________

電話：_______________________

開户銀行：___________________

帳號：_______________________

定作合同(三) 篇16

定 作 人： (以下簡稱“甲方”)

承 攬 人： (以下簡稱“乙方”)

甲、乙雙方根據《民法典》及相關法律、法規的規定，在平等、自願基礎上，經過友好協商一致，就 項目模型定作事宜達成如下條款，並共同遵守。

1. 定作內容及時間

1.1 甲方向乙方定作____ __ 房地產項目 模型，由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和製作等工作。

1.2 乙方工作內容包括：

1.2.1 模型設計、製作;

1.2.2 模型製作;

1.2.3 運輸至甲方指定地點，並負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;

1.2.4 安裝、調試合格，並承擔售後服務;

1.2.5 其他：__所有制作材料均由乙方提供。

1.3 設計、製作要求：

1.3.1 製作範圍：________________________________________________ 。

1.3.2 模型比例：_________________________________________________。

1.3.3 材質要求：_________________________________________________。

1.3.4 驗收標準：_________________________________________________。

1.3.5 其 他：_________________________________________________。

1.4 製作工期：乙方應於______年____月____日交貨至甲方指定地點，並安裝調試完畢。調試完畢並經甲方書面確認後，方視為交付。

2. 合同金額、付款方式

2.1 本合同金額為 ￥ 元整(即人民幣_______________圓整)。

2.2 合同金額為固定總價，包括材料、人工、税費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。

2.3 本合同採用以下第 種付款方式：

(A) 甲方驗收合格後支付至合同價款的95%，餘款5%作為質量保證金，待質量保證期屆滿後無質量問題一次性支付(無息)。

(B) 甲方按以下方式分期付款：

第一期：支付合同金額的 % ， 即人民幣________元整，於本合同生效後____個工作日內支付;

第二期：支付至合同金額的_90_ %，即人民幣_______ _元整，於模型全部製作完畢，並經甲方驗收完畢交付甲方後_____ 個工作日內支付;

質量保證金：餘款的 10 %作為質量保證金，待質量保證期屆滿後無質量問題一次性支付(無息)。

2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發票，付款至 90 %時提供全額合法有效發票。本合同支付形式為：_ □ 轉賬_ □支票 __□其他

3. 雙方權利義務

3.1 甲方權利義務

3.1.1 甲方應及時向乙方提供製作模型所需的圖紙、資料、照片，並派人進行施工聯繫、技術交底，解釋模型製作過程中的有關技術問題。

3.1.2 甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加製作內容的，應當及時告知乙方。若確需增加內容，則相應延長製作工期、增加費用。

3.1.3 甲方應當在收到乙方的工作成果後組織驗收。

3.1.4 在模型製作過程中，如因甲方解除本合同，應及時通知乙方。

3.2 乙方權利義務

3.2.1 乙方應當親自履行本合同項下權利義務並對模型製作的全部工作負責。

3.2.2 乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和製作。

3.2.3 在承包此項模型製作工程時，乙方已清楚和明白合同文件內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計，滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。

3.2.4 乙方承擔為期一年的保修期，自交貨至甲方指定地點並安裝調試完畢，經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態、燈光維修，或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的 個小時內響應並維修完畢，否則甲方有權委託第三方代為維修，由此產生的維修費用由乙方承擔，同時，乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展，乙方應派專人協助搬運及安裝、調試，甲方負責車輛運輸費。保修期期滿後，乙方仍應予維修，但可酌情收取材料成本費。

3.2.5 乙方工作成果經甲方書面確認後，如因甲方原因要求修改，乙方要求增加費用的，乙方應提供明確的工程量清單，並與甲方有好協商。

4. 違約責任

4.1 甲方未按照本合同約定付款的，每逾期一天，應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。

4.2 乙方未按照本合同1.3款提供模型的，如果甲方同意利用的，應當按質論價，但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的，則甲方有權拒收該不合格的模型，同時甲方有權解除合同，並要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知後的24小時內取回模型，並應於收到該通知後的____日內重新提供合格模型，承擔本合同總價的10%的違約金，若第二次驗收仍不合格，甲方有權解除本合同並委託第三方代為製作模型，由此產生的費用由乙方承擔，且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。

4.3 乙方未按照本合同約定的時間提供模型的，每逾期一天，應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日曆日的，甲方有權立即解除合同並要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。

4.4 乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計製作，導致甲方損失(包括但不限於甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的，乙方應予以賠償。

4.5 乙方不得向任何第三方披露業務過程中知悉的甲方之商業祕密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料，否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及於乙方關聯公司及其員工。

4.6 乙方確保其施工過程中採用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產權和其他合法權利，若甲方因此遭受任何損失，包括但不限於罰款、對第三方的賠償、律師費等，乙方應當全額彌補甲方因此遭受的損失。

4.7 由於乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的，甲方可同時按照本合同關於逾期違約金的約定向乙方求償。

4.8 乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方，否則甲方有權解除合同並要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。

4.9 甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。

4.10 如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的，甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。

5. 權利歸屬

本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的知識產權歸甲方所有。未經甲方書面許可，乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料，否則甲方有權解除本合同並要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。

6. 爭議解決方式：

本合同項下發生的爭議，雙方應當友好協商解決;協商不成，雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。

7. 合同附則

6.1 未盡事宜，雙方可以協商一致簽訂補充合同，作為本合同的有效修改和/或補充。

6.2 本合同一式____份，甲方執____份，乙方執____份，具有相同效力。

6.3 本合同共有附件____份，分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。

6.4 本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。

6.5 本合同自雙方簽字、並蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

公司地址：公司地址：

郵政編碼：郵政編碼：

電話：電話：

傳真：傳真：

開户銀行：開户銀行：

銀行帳號：銀行帳號：

定作合同(三) 篇17

定作人(買方)：_______________(甲方)

承攬人(賣方)：_______________(乙方)

簽訂時間：_______________

簽訂地點：_______________

雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

第一條：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

身長褲長服裝名稱數量金額

上腰裙長

中腰腰大

下腰開檔

前胸下檔合計

後背中檔來料名稱數量金額

肩寬褲角

過肩膝蓋

袖長腿肚布樣或式樣

袖口臀圍

領大領高

帽大台肯

前腰積下乍

後腰積

合計金額：￥取衣日期________年____月____日

預付訂金：￥__________

尚欠餘款：￥__________

第二條質量要求：甲方製作或出售的商品必須符合國家標準(_____)、行業標準(_____)、企業標準(_____)(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。

第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_____%償付乙方違約金。收付定金的`__________，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第(_____)項處理。

(1)申請仲裁委員會仲裁

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第六條其它約定事項：

第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________乙方(簽名)：_______________

經辦人：_______________身份證：_______________

聯繫電話：_______________聯繫電話：_______________

________年____月____日________年____月____日

定作合同(三) 篇18

_________________ 甲(簡稱甲方)，

_________________ 木器加工廠(簡稱乙方)

定作下列木器傢俱，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

1.木料：甲方供應，乙方完成定作的傢俱後，如有餘料應退還給甲方。

2.規格標準：按圖紙式樣規格製作。

圖號傢俱名稱單位(個)數量單價總價油漆顏色交貨日期

圖號傢俱名稱單位(個)數量單價總價油漆顏色交貨日期以上共計加工費人民幣(大寫)

3.技術標準：按統一規定的企業標準執行。

4.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

本合同一式四份，雙方各執兩份。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

經手人： _________________ 經手人：_________________

______ 年 ______月 _________ 日簽訂

定作合同(三) 篇19

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

本合同於 年 月 日在 簽訂

加工定作合同

合同編號：

定作人 (甲方)： 簽訂地點：河

承攬人 (乙方)： 簽訂時間： 年 月 日

根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則，現就 錐銷、定位塊加工定做一批 簽訂合同如下：

第一條 加工定作內容

序號加工定作名稱規格、型號單位數量單價價款交貨期限

合同總金額人民幣(大寫)：壹拾萬零壹仟玖佰玖拾柒元整(不含税)￥101997.00元

第二條 技術標準、質量要求

按相關標準及甲方書面委託執行。____

第三條 技術資料、圖紙的提供及保密

1.甲方在本合同生效 2 日內向乙方提供技術資料、圖紙等必要文件。

2.乙方在依照甲方的要求進行工作，如認為甲方提供的圖紙或技術不合理，應及時通知甲方;甲方應及時回覆;如甲方提出修改意見，乙方應按修改意見完成承攬工作。

3.乙方對於承攬的工作，應當嚴格遵守保密義務，未經甲方書面許可不得留存技術資料、圖紙等的複製品。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第四條 原材料的提供和檢驗按 2 執行。

1.乙方使用的材料由甲方提供，甲方應按以下規定交付材料。

材料生產廠商規格型號單位數量消耗定額

2.乙方使用的材料由乙方提供，乙方應依照甲方確定的標準選用材料，並接受甲方檢驗。

品名(材料)生產廠商規格、型號單位數量消耗定額

第五條 甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

第六條 工作成果驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.甲方應在接到乙方完工通知後3天內 驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

3.本合同質量保證期為 60日。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

4.雙方當事人在檢驗中發生爭議時，可提交河南省濮陽市質量技術監督局相關部門 進行鑑定,並以該書面鑑定意見作為處理質量爭議的依據。

第七條 交(提)貨方式、地點：按 3 執行

1.乙方送貨至甲方指定地點 / 。

2.乙方代辦託運至甲方指定地點 / 。

3.甲方在乙方指定地點濮陽市玉成石油機械有限公司院內自行提貨。

第八條 包裝要求及費用負擔

1.承攬項目所需包裝由乙方合理包裝並符合技術附件的要求(如有)，適合水運和/或長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防鏽，符合甲方使用要求。

2.包裝物由乙方提供，不計費、_不_回收。

第九條 運輸辦法及費用負擔

第九條 運輸方法、運費及運輸保險負擔

1.運輸方法：按 / 執行。

(1)鐵路運輸;(2)公路運輸;(3)水路運輸;(4)聯合運輸;(5)其他 / 。

2.費用負擔：按 / 執行。

(1)運費已包含在本合同價款內;(2)運輸費用 / 元，由甲方另行支付。

3.運輸保險費由 / 方承擔，共計： / 。由乙方代辦託運的保險受益人為甲方。

第十條 結算方式、時間：按 2 執行

1. 分期支付：

(1)預付款為合同總價的 / %(即 / 元人民幣)，在本合同生效後的 / 個 工作日內乙方向甲方開具上述款項

的收據，甲方收到收據後 / 個工作日內向乙方支付。

(2)定作物經甲方驗收合格後，甲方將合同總價款的 / %(即 / 元人民幣)，支付給乙方。甲方在收到乙方開具的增值税發票後，立即支付該款項。

(3)質保金為合同總價的 / %(即 / 元人民幣)。甲方在質保期期滿後 / 個工作日內向乙方支付。

2. 一次性支付：甲方應在承攬項目交付、驗收合格並在乙方出具相關票據後向乙方支付。

3.其他支付方式： / 。

第十一條 通知

甲方聯繫人: 地址: 電話:傳真:

乙方聯繫人: 地址: 電話:傳真:

第十二條 甲方違約責任

1.中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2.中途終止合同，屬乙方提供原村料的，支付乙方的未履行部分價款的__/__%作為違約金;不屬乙方提供原材料的，支付乙方已履行部分價款的_/___%作為違約金。

3.超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限6個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，甲方應當賠償乙方的損失。

4.無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

5. 其他： / 。

第十三條 乙方違約責任

1.未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

3.未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

4.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，乙方按逾期交付部分價款的3 %/天的比例支付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款的_3 _%或合同總額的_3 %作為違約金。

6.異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養費。

7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8.由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當支付甲方因此造成的損失。

9.未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

10.擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

11. 其他： / 。

第十四條 不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由於法定不可抗力因素不能履行本合同時，應在 48 小時內向對方通知，並應在 3 天內提供權威機關的書面證明。

2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

第十五條 合同的變更和解除

1.甲乙雙方協商一致可變更本合同，但應採用書面形式。

2.有下列情形之一的，可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能實現合同目的。

(2)雙方協商一致解除合同。

(3)履行期限屆滿之前，一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務的，另一方可以解除合同。

(4)因一方違約致使合同無法繼續履行，另一方可以解除合同。

第十六條 爭議解決

本合同如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，按以下第 2 項處理：

1.由 / 仲裁機構仲裁。

2.向合同簽約地人民法院起訴。

3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

第十七條 廉政條款

雙方應簽訂廉潔從業責任書，並履行廉潔從業義務。

第十八條 其他

1.本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效。本合同一式 六 份， 乙方執 二 份，甲方執 四 份。

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人(負責人)： 法定代表人(負責人)：

簽約代表： 簽約代表：

聯繫電話： 聯繫電話：

開户銀行： 開户銀行：

賬 號: 賬 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

定作合同(三) 篇20

一、問題的提出

買賣合同與承攬合同，作為合同法規定的有名合同，相互之間的區別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉移標的物所有權於買受人，買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據定作人的要求，以自己技能、設備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別製作成品並給付報酬的合同。

但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經常發生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據被告提供的貨品種類、規格、數量、式樣等，為被告製作各種櫃枱、燈箱等辦公傢俱產品。但是根據原告提供的證據來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數量、質量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經常出現，上海市長寧區人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內銷呢絨供需合同》，由被告根據原告提供的樣品，為原告提供價值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產工廠監督產品質量。另外，還有一種普遍存在的現象，即一些單位要求生產廠家在出廠商品上註明買方特有標誌，因此發生貨物質量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬於定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

其實，區別買賣合同與定作合同的意義不僅在於案件的實體處理，更在於案件審理中的一些程序問題，主要是：

一是確定案件的管轄問題。根據最高人民法院《關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設備、技術為定作人加工產品的地點，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行，當事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權。而買賣合同中，雙方當事人沒有約定合同履行地時，應以當事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：採用送貨方式的，以貨物發運地為合同履行地;採用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的，以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致，就要以約定地點為合同履行地，以合同約定的交貨地點確定管轄權。如果合同沒有實際履行，當事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時候合同的性質直接決定着管轄地的確定和案件是否移送問題。

二是確定當事人舉證的分配。按照最高人民法院《關於民事訴訟證據的若干規定》第二條的規定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明”，“沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張，由負有舉證責任的當事人承擔不利後果”。不同的合同糾紛對當事人舉證責任的要求是有區別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應的技術要求或者材料，並且按照約定時間驗收、接受加工成果，支付一定的報酬或者材料費用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術要求保質保量地在約定的時間內完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據證明交付的標的物符合約定的質量要求，在約定的時間內交付相應數量的標的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責任包括行為責任和結果責任，在司法實踐中，除了為證明自己主張的事實要提供相應的證據，承擔相應的行為責任之外，還要承擔因為不能舉證或者舉證不力而要承擔的結果責任。承攬合同與買賣合同，當事人所要承擔的結果責任也是不一樣的，承攬人沒有按時完成工作成果，負有的是繼續完成並承擔違約責任，而不承擔定作人拒不接受工作成果的結果責任;出賣人如果不能及時供貨，買受人可以單方解除合同並要求出賣人承擔違約責任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據合同法第二百五十三條的規定，承攬合同的承攬人必須以自己的設備、技術和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基於承攬人的技術、設備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構成根本違約。此時，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負責，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產過程不需買方制約，賣方可以將工作任務轉交第三人完成，無須徵得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿易公司是沒有製作能力的，只能委託工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應該定性為貨樣買賣合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標的物是嚴格按照定作人的要求製作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標的物是在合同生效後才開始製作的，從製作開始即為定作人所有，承攬人無權處分，只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔民事侵權責任。因此承攬合同的標的物是承攬人運用自己的技術、設備和勞力在合同生效後製作的特定物，而買賣合同的標的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標的物的特定性，通常是不改變標的物本質屬性，標的物可能在合同成立時已經存在也可以是在合同成立後生產。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產品範圍內或者基礎上，做些選擇性的確定，產品本質屬性並不改變。上文提到的一些單位要求生產廠家在出廠商品上註明買方特有標誌，如超市要求廠家在供應商品上打上超市標誌的行為，不能定性為定作行為，仍屬於買賣行為。

定作合同(三) 篇21

承攬方（全稱）： _________________________________________定作方（全稱）：_________________________________________ 合同編號: ______________簽訂地點: ______________________承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期： 品_ 名 規格 單位 數量 單價 金額 分期交（收）貨數量 備註____月____月____月____月____月 總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質量標準：

1、定作方應該於本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收辦法： 定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求： 　　

1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的託運手續，運費由定作方自行承擔。　承攬方將定作物交付承運人後，則視為承攬方已將定作物交付於定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，並且取得對方同意。 委託承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

六、預付款要求：定作方應於本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。

七、定作款結算辦法及期限：

1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

（1）違反本合同

第一條和

第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用 ；

（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。 十

一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動，在交付時間上有177;＿＿天的浮動。 十

二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同十

三、雙方需約定的其它事項： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。　　 承攬方（蓋章）：　　______________ 定作方 （蓋章）： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿　　　　　法定代表人：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　電話：＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　地址：＿＿＿＿＿＿＿開户銀行：＿＿＿＿＿＿　　　　　　　開户銀行：＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿日期：________年____月____日

返

定作合同(三) 篇22

合同編號：____________

定作人：______________?簽訂地點：_____________

承攬人：______________?簽訂時間：_____________

第一條?定作物（注：空格如不夠用，可以另接）

定作物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

單價

總價

合計人民幣金額（大寫）：

￥：

第二條?承攬人提供的材料（注：空格如不夠用，可以另接）

材料名稱

_____

規格型號

生產廠家

計量單位

數量

質量

材料費

單價

總價

合計人民幣金額（大寫）：

￥：

第三條?定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：___________________第四條?定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________

第五條?承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。

第六條?定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：____________

第七條?定作人協助承攬人的事項與要求：__________________

第八條?定作物的技術標準、質量要求：____________________

第九條?定作物的包裝要求及費用負擔：____________________

第十條?定作物的交付方式、期限及地點：___________________________

第十一條?定作物的驗收標準、方法、期限及地點：___________________

第十二條?承攬人對定作物質量負責的期限及條件：___________________

第十三條?定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）_____________元。

第十四條?結算方式及期限：___________________________

第十五條?定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十六條?本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。

（二）_______________________________

第十七條?定作人違約責任：________________

承攬人違約責任：__________________________

第十八條?合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。（只能選擇一種）

（一）提交_________________委員會_____；

（二）依法向____________人民法院起訴。

第十九條?其他約定事項：__________________

定?作?人

定作人（章）：住所：

營業執照號碼：身份證號：

法定代表人：委託代理人：

電話：傳真:

開户銀行：帳號：

税號：編碼：

承?攬?人

承攬人（章）：住所：

營業執照號碼：身份證號：

法定代表人：委託代理人：

電話：傳真:

開户銀行：帳號：

税號：編碼：

北京市工商行政管理局制定

定作合同(三) 篇23

定作人(甲方)：____________________________________________

承攬人(乙方)：____________________________________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》以及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上，達成如下協議：

第一條　品名、數量、價款

一、產品名稱：______________________;型號：_______________;

櫥櫃產地：______________________;總價款：___________元。

二、甲方定製的櫥櫃及配套產品的數量單價詳見附件一《核價清單》，其設計圖紙詳見附件二《設計圖紙》。

第二條　質量標準

按以下第________種方式執行：

一、執行現行國家標準。

二、________________________________________________。

第三條　支付方式

本合同價款按以下第________種方式支付：

一、甲方於________年______月______日前向乙方支付全部價款。

二、____________________________________________________。

第四條　交付與安裝

一、本合同所訂櫥櫃按以下第________種方式交付：

1.乙方應於________年______月______日將櫥櫃櫃體送到甲方指定地點。

運費__________元由__________方承擔;

2.甲方於________年______月______日至__________________________________________________________自提。

二、乙方應在櫥櫃櫃體交貨後__________日內完成櫃體的安裝;櫥櫃櫃體安裝完畢後應在__________日內進行台面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過__________日。

第五條　驗收

一、甲方應於櫥櫃安裝完畢後__________日內會同乙方人員對所安裝的櫥櫃進行驗收。

二、有質量異議的，雙方同意委託____________________________________進行鑑定。

第六條　雙方的權利與義務

一、甲方廚房應具備如下安裝條件(可附頁)：__________________________________________。

二、甲方應於櫥櫃安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，並在牆上將牆內的暗線、暗管標示清楚。

三、甲方自購的與櫥櫃安裝有關的廚房設備及功能件應在安裝之前全部到場，以便乙方開展定位、挖孔等工作。

四、乙方提供廚房設備及功能件的，由乙方負責安裝至圖紙標示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負責。

五、櫥櫃安裝驗收通過後，乙方應向甲方提供發票、產品質量合格證明、使用説明和保修卡等資料。

六、本櫥櫃產品保修期__________年，至驗收合格通過之日起計算。

第七條　違約責任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價款部分的__________%向對方支付違約金。

二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價款的__________%向對方支付違約金。

三、櫥櫃產品質量不符合本合同約定，乙方應當無償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應承擔違約責任。

經乙方返工或更換後，仍未達到約定的質量標準的，甲方有權解除合同，並要求乙方承擔相應的賠償責任。

四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應當賠償。

五、乙方提供的門板或枱面材料、廚房設備或功能件，發生缺貨情況的，乙方應及時通知甲方，甲方有權重新選擇，乙方應以甲方重新選擇部分價款的__________%作補償。

其中門板或枱面材料缺貨，致使甲方無法實現合同目的，甲方有權解除合同，並要求乙方承擔相應的賠償責任。

六、_______________________________________________________________________。

第八條　其他約定________________________________________________________________________。

第九條　爭議解決

雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不願意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。

第十條　本合同一式__________份，甲、乙雙方各執__________份，經雙方簽字或蓋章後生效。

定作人(甲方)：_____________　承攬人(乙方)：_____________

住所：_______________________　住所：_______________________

聯繫電話：___________________　聯繫電話：___________________

法定代表人：_________________　法定代表人：_________________

委託代理：___________________　委託代理人：_________________

開户銀行：___________________　開户銀行：___________________

賬號：_______________________　賬號：_______________________

郵政編碼：___________________　郵政編碼：___________________

簽訂地點：___________________　簽訂地點：___________________

簽訂時間：___________________　簽訂時間：___________________

定作合同(三) 篇24

合同編號：_________

定做人：_________

承攬人：_________

簽訂地點：_________

簽訂時間：_________年_________月_________日

第一條　定作物、數量、報酬、交付期限

第二條　承攬人提供的材料

第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

_________。

第四條　定作物的技術標準、質量要求：

_________。

第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

_________。

第六條　加工物的包裝要求及費用負擔：

_________。

第七條　定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

_________。

第八條　承攬人發現定做人提供的圖紙、技術要求不合理的，在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書的_________日內答覆。

第九條　定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條　定作物的交付方式及地點：

_________。

第十一條　定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：

_________。

第十二條　報酬的結算方式及期限：

_________。

第十三條　定作人在_________年_________月_________日前交定金(大寫)_________。

第十四條　本合同解除的條件：

_________。

第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條　違約責任：

_________。

第十七條　合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(一)提交_________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條　其他約定事項：

_________。

定作人　　　　　承攬人　　　　　鑑(公)證意見

定作人(章)：　定作人(章)：

住所：　　　　　住所：

法定代表人：　　法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委託代理人：　　委託代理人：

電話：　　　　　電話：

開户銀行：　　　開户銀行：　　　鑑(公)證機關

(章)

帳號：　　　　　帳號：

郵政編碼：　　　郵政編碼：　　　經辦人：

年 月 日　　　年 月 日　　　　年 月 日

定作合同(三) 篇25

相關合同樣本之加工定作合同

合同編號：

定作方：______

承攬方：______

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

|定作物品| | | |價款或酬金 | 交貨數量及交貨期限 |

| |規格型號|計量單位|數 量|------|-------|

|名或項目| | | |單價|總金額|合計|

|合計人民幣金額(大寫) |

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、定作方帶料

|材料名稱|規格型號|計量單位|數 量|質 量|提供日期|消耗定額|單 價|總金額|

(注：空格如不夠用，可以另接。)

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

十四、雙方協商的其它條款

| 定作方 | 承攬方 |鑑(公)證意見： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) |

|單位地址： |單位地址： |

|法定代表人： |法定代表人： |

|委託代理人： |委託代理人： |經辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑑(公)證機關(章) |

|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |

|開户銀行： |開户銀行： |(注：除國家另有規定外， |

|帳 號： |帳 號： |鑑(公)證實行自願原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： |

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監製部門： 印製單位：

定作合同(三) 篇26

甲方：________________

辦公地址：____________

聯繫電話：____________

傳真：________________

編碼：____________

乙方：________________

辦公地址：____________

聯繫電話：____________

傳真：________________

編碼：____________

為了促進____賽事活動的開展，保障各類賽事紀念物品的供應，甲乙雙方根據各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中，甲方是體育賽事運作機構，負責製作本合同項下帶有“____”名稱（以下稱“名稱”）及帶有____徽記（以下簡稱“徽記”）的禮品、紀念品。乙方是經甲方選定、並接受甲方定作帶有“徽記”、“名稱”禮品、紀念品的單位，乙方是合法存續的企業法人，管理規範，敬業守信，其加工及服務人員均符合相應技術或專業資質的標準。（乙方法人營業執照及其員工技術或專業資質證書作為本合同附件三）。經甲乙雙方友好協商，根據《_____》、《中華人民共和國體育法》以及有關的法律法規的規定，為明確雙方的權利義務，就有關事宜達成如下協議：

第一條 定義

1.1 定作：指本合同項下，經甲方書面認可並選定的乙方設計、定作的帶有“徽記”及“名稱”的產品。

1.2 產品：是指甲方選定的帶有“徽記”及“名稱”的領帶、絲巾及紀念章的禮品和紀念品。

1.3 徽記：指由_______組成的徽記，詳見附件一。

1.4 產品資料：包括但不限於與產品有關的帶有“徽記”及“名稱”的設計方案、圖紙、樣稿等書面資料。

第二條 定作與服務

2.1 聘用：甲方委託乙方按照甲方的指導與監督提供服務，依據本合同項下的條款和條件，設計、定作和交付產品。甲方據此授予乙方對“徽記”和“名稱”有限的、非獨家的、不可轉讓的使用許可，即乙方可棄受委託期限內僅為在產品上，以及與其相關的包裝、標識或其他組成部分中使用和複製“徽記”和“名稱”。

2.2 定作與服務：乙方保證，所有定作與服務的員工均按照本行業適用的高標準，以負責的方式履行義務。甲方有權對乙方的服務行使總體監督、隨時現場檢查權、控制和審批權，乙方應予以充分配合並不得阻撓。這一監督權包括有權檢查並就服務的具體事項提出意見和建議。

2.3 人員的配置：所有服務均由乙方的全職僱員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務，應經過甲方的事先書面批准或認可。

未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下產品分包、轉包或轉讓，一經發現，甲方有權單方面終止本合同。

2.4 產品質量：產品的質量、規格、式樣、色彩、材質等要求必須符合國家相應質量標準並同時應與甲方書面認可的樣品保持完全一致，且不能存在任何質量瑕疵。

2.5 按時交貨：乙方同意，如果不能按照合同規定的時間交貨，乙方應立即以書面形式向甲方説明該等情況，並承擔違約責任和支付因遲延交貨給甲造成的實際損失。

甲方對產品的各項要求，以產品訂單為準（詳見附件二）。甲方在雙方書面約定的交貨日期前____天向乙方發送仃單，乙方須按訂單確定的各項交貨條件交付產品。

2.6 未經甲方的預先書面批准，乙方不得直接或間接從事或允許以下事項：

2.6.1 為授權範圍之外的任何個人或實體制造授權產品或向任何個人或實體銷售產品，或通過任何其他方式將產品流入市場。乙方如有以上行為，一經發現，甲方有權單方面終止本合同；

2.6.2 對於不合格產品及甲方因產品存在質量問題而拒的產品的處置由乙方自行解決並承擔相應費用。

2.7 非獨家權利：乙方理解並同意，本合同並未在甲、乙雙方間建立任何排他性關係。

第三條 交貨與驗收

3.1 乙方理解並同意，甲方在本合同第四條承擔付款義務的前提條件是乙方全面交付驗收合格的產品並遵守其在本合同項下的全部義務。

3.2 對於實際產品與樣品不符或存在任何製造或包裝方面缺陷的產品，甲方在驗貨時不予接收，並由乙方承擔退還的全部費用。

3.3 乙方應按照甲方指定的交貨地點，於本合同項下各筆訂單確定交貨時間和地點交貨、

3.4 甲方應與乙方交貨時在交貨地點進行現場驗貨，並經驗收合格後，在入庫單（“送貨單”）上簽字。甲方在入貨後一個月內，對於質量不合格產品，有權提出異議並要求退貨，乙方應予接受，並承擔相應責任。

3.5 如果乙方在簽約、定作、製造、供貨或驗收過程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實或產品缺陷等行為的，即使甲方向乙方出具了驗收合格的證明，該驗收合格證明亦不具備任何法律約束力。

第四條 付款

4.1 除非本合同第三條另有規定，所有產品的單位購買價，均應視為已經包含了向甲方交付單位產品所適用的所有包裝、運輸、_____、税款等的費用。

4.2 甲方應於收到同類別產品的全部貨物及其發票這兩個日期當中較晚日期之後的____個工作日內，向乙方支付同類別產品的全部貨款，但本合同另有約定的除外。

第五條 乙方的承諾

5.1 乙方確認並接受甲方及其組織活動的形象和價值，並同意在提供服務時，均以促進和提升甲方和其組織活動的形象、利益為宗旨。

5.2 乙方確認，接受甲方委託是基於乙方的服務對於公眾及甲方已具有較高的聲譽。因此，乙方同意，不得采取任何方式或為任何目的而向任何第三方或向公眾聲明其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認可”。

5.3 乙方承諾並同意：

5.3.1 在本合同委託期內依照本合同條款約定製造、定作和交付產品；

5.3.2 始終以有利於甲方的聲譽、形象和名譽為宗旨從事商業活動；

5.3.3 不從事任何欺作、誤導或不道德行為，包括但不限於對任何賽事合作伙伴或製造商的任何競爭對手的任何低毀；

5.3.4 不得對任何產品進行虛假或誤導性的陳述以及從事任何非法或欺作性活動或廣告宣傳；

5.3.5 不得為任何產品而向任何一方索要或接受任何賄賂、回扣、或其他暗含的或非法的佣金或款項；

5.3.6 不得直接或間接從事或授權制造、分配或出售任何假冒產品；

5.3.7 確保產品優質、安全，並符合其設計用途；

5.3.8 確保產品或其資料不侵犯或違反任何第三方的任何權利；

5.3.9 確保甲方委託定作的產品不在市場上稍售；

5.3.10 未經甲方書面同意，不得授權自己的子公司或關聯公司使用“名稱”和“徽記”；

5.3.11 在本合同有效期內，乙方僅為履行本合同之目的，使用甲方“名稱”和“徽記”，該權利只能在執行本合同範圍內使用，不得將該權利延伸到本合同內容以外。

第六條 保密信息的使用

乙方確認，在提供服務的過程中，乙方可能會得到甲方保密信息，包括但不限於：財務、人員信息、客户信息、產品價格、產品的修改和計劃信息等。乙方同意，所有保密信息均具有保密性質，併為甲方專有。乙方僅為提供服務之目的使用保密信息，不得為任何其他目的使用或授權使用全部或部分的保密信息。

本合同終止後，乙方在本合同項下保密義務在兩年之內並不隨之終止。

第七條 知識產權保護

7.1 乙方承認並確認，“徽記”、“名稱”以及相關的知識產權均受到《中華人民共和國_____法》、《中華人民共和國著作權法》、《特殊標誌保護條例》和其他法律法規的保護。所有本合同項下產品的資料均依照甲方的要求預定和製造，並均應於完成時，視同自動成為甲方獨家的、排他的、永久的資產，且不論產品資料是否最終為甲方所採用。甲方擁有這些產品資料的全部著作權、專利權、_____權和其他知識產權。甲方應被視為產品資料的唯一作者；

產品應被認定為適用於法律意義上的、為甲方提供的“委託創作作品”。如果甲方需要再生產本合同項下的產品，在同等條件下應繼續委託乙方提供該等服務；如果有其他的委託安排，需經合同雙方另籤書面協議。

若甲方不再需要本合同項下的產品，在接到甲方書面通知後，乙方承諾立即停止加工製造產品或向第三方透露產品設計信息。

7.2 乙方保證其定作的產品的一部分或全部均不受第三方提出的侵犯其產品專利權、_____權或其他知識產權的訴訟或_____。

7.3 甲方承認並確認，其他不帶有“徽記”和“名稱”等的產品設計樣稿版權歸乙方所有。但甲方在本合同有效期內可以無償使用。

7.4 甲、乙雙方共同承諾

尊重知識產權，遵守國家有關知識產權保護的政策和法律；

保證向對方所提供信息的準確性，可靠性和完整性；

保持良好的商業道德，雙方應真誠合作，不做損害對方利益的事。

第八條 合同的整體性

本合同（含附件）包含了雙方對本合同的全部理解，並取代以前所有的有關口頭、書面的意向、安排和約定。對本合同的任何修改或補充，應以補充協議的形式進行。補充協議構成本協議的一部分，須經雙方授權代表簽字、蓋章後生效，並與本合同正本具有同等的法律約束力。

第九條 合同的期限

本合同自____年____月____日生效，自____年____月____日止。

第十條 違約責任

10.1 如果本合同的任何一方實質違背本合同而致使本合同終止，守約方有權要求違約方承擔違約賠償責任。

10.2 如果因乙方原因，導致交貨日期遲延，乙方應按日向甲方償付不能交貨部分和逾期交貨部分貨款總值____％的違約金；如果交貨的產品數量少於合同項下訂單的數量，乙方應當向甲方支付違約金____萬元並賠償由此給甲方及其客户造成的直接或間接損失；如果交貨的產品數量多於合同項下訂單的數量，甲方有權拒收。如因不可抗力導致交貨日期推延或供貨數量少於合同的約定數量，乙方應於供貨截止日期前書面通知甲方，並協商具體解決方式。

第十一條 保證陳述

雙方互相陳述、保證和承諾如下：

11.1 雙方均具有完全的權利和法律權限或有效的授權簽訂和履行本合同。

11.2 本合同經雙方簽署，即依其中條款構成對雙方合法、有效和有約束力的責任。

第十二條 遵守法律

如果有合理的原因相信本合同的任何條款違反了國家或地方的法律法規，那麼雙方須及時修改本合同以遵守法律。但是如果修改令本合同喪失了其根本目的，那麼將認同雙方同意終止。如果本合同因本條而終止，款項應支付至終止日的履行程度。那些為將來而已支付的款項應按比例退還，除了明確規定在協議終止後仍然有效的條款以外，任何一方將不就本合同而負任何義務或責任。

第十三條 不可抗力

13.1 不可抗力是指在簽訂本協議時不能預見到的，阻礙其實際履行義務的，不可避免又無法克服的客觀情況。就本協議而言，不可抗力事故包括地震、火災、水災、颱風、海難等自然現象以及戰爭和爆炸；

13.2 因不可抗力的發生，該方應及時書面通知對方，而不構成該方違約，無須承擔違約責任或者其他賠償責任；

13.3 因不可抗力引發的問題，甲、乙雙方應通過協商解決，使本合同能合理地繼續履行。但是因不可抗力延誤持續____個月以上時，則任何一方均有權以書面方式通知對方終止本合同；

13.4 乙方在本合同終止後，應立即停止使用“徽記”和“名稱”。

第十四條 合同的變更、解除、終止

本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至合同終止或者雙方權利義務均履行完畢之日（以較晚發生者為準）。

14.1 本合同生效後具有法律約束力，雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時，除本合同已約定外，須經雙方協商一致達成新的書面協議。在新的書面協議未達成之前，本合同依然有效。

14.2 本合同的修改、變更、解除、終止，均應以雙方法定代表人或授權代表簽章的書面文件為準。

14.3 除了本合同中或根據法律規定的補救方法以外，在不影響提出終止的一方的其他法律權力的前提下，任何一方有權在出現下列情況時終止本合同，自另一方收到終止通知時生效：

14.3.1 另一方在執行本合同條款時發生大重違約，而且在違約方收到違約通知的____天內未能糾正；或

14.3.2 另一方在本合同中的任何陳述或保證被證明有重大的不正確或不準確；

14.3.3 另一方不履行合同使本合同目標不能實現；或

14.3.4 另一方因解散、破產等因素喪失履約能力。

14.4 如果甲方或乙方未能遵守或履行本協議中的義務，並在守約方書面要求兩週後仍不履行，守約方可以書面形式通知對方終止合同，並按損失要求賠償。

14.5 本合同因為在此所述的任何原因而終止，都不解除任何一方履行至終止日前的責任，或者是履行終止後仍然有效的條款的責任。

第十五條 爭議的解決

因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方均可選擇以下爭端解決機制：

15.1 提請北京市_____委員會按照該會_____規則進行_____；

15.2 訴至有管轄權的人民法院。

第十六條 其他

16.1 所有根據本合同要求和許可發出的通知都必須是書面的，在親手送達或在以特快專遞（需要有回執）發出三天後視為正式生效。

16.2 本合同構成雙方之間就本合同所述內容的全部理解，取代所有先前其他或同期的有關所述內容的協議。

16.3 甲乙雙方確認，在合作期間，一方可能得到另一方的保密資料。雙方同意除非為了履行本合同而需要使用保密資料，雙方將保護保密資料，只在履行本合同時對同樣知道該等資料是保密資料並同意保密的人等披露保密資料。披露以所需知道的範圍為限。保密責任不包括非經一方違反保密責任而已為公眾所知或根據法律要求披露的資料，本合同終止之後保密責任繼續有效。

16.4 本合同未經雙方同意並特別指明是時本合同的修改，以書面形式經雙方授權代表簽署，不得修改。

16.5 一方未對另一方違反本合同條款行為或之後的違約行為作出反對或採取行動不得視為棄權。本合同中的權利和補救方式是累積性的，任一方行使一項權力或補救不排除或放棄其對其他權利和補救方式的行使。

16.6 本合同中標題是隻為方便查閲，不構成本合同的實質內容。

16.7 任何一方沒有另一方的事先書面許可不得轉讓或授權本合同下的權利和/或責任。本合同和其中所有條款對雙方有效，也對雙方各自的繼承和批准的轉讓人有效。在任何情況下，允許的轉讓都不能免除出讓人的責任。

16.8 本合同附件構成本合同的一部分，與合同條款同樣有效，對合同雙方構成約束力。

16.9 本合同正本一式____份，雙方各執____份；

16.10 本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

附件1：徽記標準圖

附件2：產品訂單

附件3：乙方法人營業執照及其員工技術或專業資質證書

甲方_________（公章） 乙方______（公章）

代表_________（簽字）  代表______（簽字）

電話：______ 電話：________

______年____月____日 ____年____月____日

定作合同(三) 篇27

合同編號：___________

上海市櫥櫃定作合同（20__版）

定作人（甲方）：____________________________________________

承攬人（乙方）：____________________________________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》以及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的原則基礎上，達成如下協議：

第一條品名、數量、價款

一、產品名稱：______________________；型號：_______________；

櫥櫃產地：______________________；總價款：___________元。

二、甲方定製的櫥櫃及配套產品的數量單價詳見附件一《核價清單》，其設計圖紙詳見附件二《設計圖紙》。

第二條質量標準

按以下第________種方式執行：

一、執行現行國家標準。

二、________________________________________________。

第三條支付方式

本合同價款按以下第________種方式支付：

一、甲方於________年______月______日前向乙方支付全部價款。

二、____________________________________________________。

第四條交付與安裝

一、本合同所訂櫥櫃按以下第________種方式交付：

1.乙方應於________年______月______日將櫥櫃櫃體送到甲方指定地點。運費__________元由__________方承擔；

2.甲方於________年______月______日至__________________________________________________________自提。

二、乙方應在櫥櫃櫃體交貨後__________日內完成櫃體的安裝;櫥櫃櫃體安裝完畢後應在__________日內進行台面安裝；自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過__________日。

第五條驗收

一、甲方應於櫥櫃安裝完畢後__________日內會同乙方人員對所安裝的櫥櫃進行驗收。

二、有質量異議的，雙方同意委託____________________________________進行鑑定。

第六條雙方的權利與義務

一、甲方廚房應具備如下安裝條件（可附頁）：__________________________________________。

二、甲方應於櫥櫃安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，並在牆上將牆內的暗線、暗管標示清楚。

三、甲方自購的與櫥櫃安裝有關的廚房設備及功能件應在安裝之前全部到場，以便乙方開展定位、挖孔等工作。

四、乙方提供廚房設備及功能件的，由乙方負責安裝至圖紙標示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負責。

五、櫥櫃安裝驗收通過後，乙方應向甲方提供發票、產品質量合格證明、使用説明和保修卡等資料。

六、本櫥櫃產品保修期__________年，至驗收合格通過之日起計算。

第七條違約責任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價款部分的__________%向對方支付違約金。

二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價款的__________%向對方支付違約金。

三、櫥櫃產品質量不符合本合同約定，乙方應當無償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應承擔違約責任。經乙方返工或更換後，仍未達到約定的質量標準的，甲方有權解除合同，並要求乙方承擔相應的賠償責任。

四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應當賠償。

五、乙方提供的門板或枱面材料、廚房設備或功能件，發生缺貨情況的，乙方應及時通知甲方，甲方有權重新選擇，乙方應以甲方重新選擇部分價款的__________%作補償。其中門板或枱面材料缺貨，致使甲方無法實現合同目的，甲方有權解除合同，並要求乙方承擔相應的賠償責任。

六、___________________________________________________________________________________________________________。

第八條其他約定_______________________________________________________________________________________________。

第九條爭議解決

雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解；也可提請上海仲裁委員會仲裁（不願意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去）。

第十條本合同一式__________份，甲、乙雙方各執__________份，經雙方簽字或蓋章後生效。

定作人（甲方）：_____________承攬人（乙方）：_____________

住所：_______________________住所：_______________________

聯繫電話：___________________聯繫電話：___________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委託代理：___________________委託代理人：_________________

開户銀行：___________________開户銀行：___________________

賬號：_______________________賬號：_______________________

郵政編碼：___________________郵政編碼：___________________

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

簽訂時間：___________________簽訂時間：___________________

附件一

合同編號：________

核價清單

產品名稱：_________型號___________

品牌

材質

顏色

單位

數量

規格

單價

合計（元）

枱面

櫃

體

門板

側板

底板

後背板

封邊條

壓頂線

玻璃門

櫃體高度（mm）

吊櫃:

地櫃：

附：踢腳線：拉手：鉸鏈：

玻璃：玻璃壓條：

廚

房

設

備

灶具

脱排

水槽

籠頭

洗碗機

消毒櫃

特

殊

五

金

翻門件

拉籃

垃圾桶

米箱

抽屜滑軌

氣鼓

特殊製作要求

合計金額：

甲方簽字

乙方簽字

附件二設計圖紙

定作合同(三) 篇28

甲方：__________有限公司

乙方：_____________________

依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，雙方經平等協商，就甲方委託乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權利義務，以資共同信守。

第一條合同主體

1.甲方(定作人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

註冊號：_____________________

2.乙方(承攬人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

註冊號：_____________________

3.甲方為依法設立的法人單位，依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商户)，有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗)，熟悉定作物性質和特點並熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾，合同成立後將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的，經甲方書面同意後可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的______承擔違約金。

(3)發生乙方營業執照註銷、所有銀行賬户註銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限於乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商户，除原投資人或經營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限於乙方代理人或經辦人)。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱：_____________________

規格型號：_____________________

計量單位：_____________________

價款：_____________________

2.價格組成及價格有效期：

(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、製作費、包裝費、運費、安裝費、税費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿後，如甲方繼續購買乙方定作物，則由雙方另行協商確定價格。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

第三條合同價款

1.總價款及結算方式：

2.付款方式：有/無定金(比例)。

3.付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》並附《驗收單》和合法有效的發票。

4.發票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款，同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致税務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款並向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

5.支付方式：甲方採用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

b承兑匯票;c網上銀行;d其他方式

6.收款人信息：開户行、户名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。

第四條設計與質量標準

1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計)：______

(1)若由甲方負責設計，則甲方應於前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對，對於設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議後的3日內答覆。

(2)若由乙方負責設計，則乙方應於前向甲方交付定作物設計文件，甲方應當在收到後3日內審核並回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

2.定作物的質量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

3.樣品：樣品採用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供，雙方確認、封存後由甲方保管，作為驗收的依據。

3)在正式製作前，乙方應當先行製作樣品，經甲方樣品確認合格後再正式製作。

4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業關於質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產廠家:________________________

規格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當採購合格的原材料並確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方於接到乙方通知後日內派員對原材料進行檢驗並出具書面意見。

4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、製作地點(地址為：______)，費用由承擔。乙方應當在收到後2日內對甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質量、規格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。

5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對於貴重材料而言，這很重要】

6.甲供原材料節餘部分的返還：______【對於貴重材料而言，這很重要】

第六條製作與包裝

1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

2.乙方承諾，未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構成重大違約，甲方有權解除本合同，並且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

3.包裝要求：______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應註明定作物名稱、規格型號，單位包裝內的定作物數量，生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由於採用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

4.特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。

5.其他約定：______

第七條交貨

1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點並經甲方驗收合格，方為合格交貨。

2.交貨時間：______。

3.交貨地點：______(詳細地址：______)。

4.運輸：______運輸由乙方負責，並承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下後至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收：______甲方應當在定作物運至約定交貨地點後日內進行驗收並出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢後進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

6.風險轉移：______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格後由甲方承擔。

7.交貨遲延：______每遲延一日，乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的，甲方有權解除本合同，乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

8.數量不足：______如交付的定作物數量不足，乙方應當在2日內補足，並應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

9.質量瑕疵：______如交付的定作物質量不符合本合同約定，則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的，甲方有權解除合同，乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

第八條安裝(適用於乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任：______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

2、安裝工期：______總工期為個日曆天。計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當於工程總價款的0.05______%的違約金。

3、施工要求：______

(1)質量標準：______見合同附件《技術參數與質量標準》

(2)檢查與整改：______乙方應認真按照標準、規範和設計的要求及甲方發出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。

4、資源供應：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。

5、安全監護：______

(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造，則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調整改造。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、託板等進行高空作業，或者帶電作業，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的，安裝作業人員作業必須使用安全護具，現場需設專門人員進行時時監護，並製作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

6.自檢與複檢：______本合同項下定作物安裝完畢後，乙方應進行自檢，自檢合格後報甲方進行復檢。甲方複檢合格後報【政府主管部門名稱】進行驗收。

7.驗收：______本合同項下定作物安裝完畢並經乙方自檢合格後日內，甲方組織驗收並出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢後驗收合格的確認文件所載時間為準

2.保脩金：______。

3.保修：______保修期內，因定作物質量原因發生的問題，由乙方負責維修並承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知後8小時內到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰______元，並且甲方可以自行或委託第三方維修，相關費用從保脩金中扣除，不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

4.未履行保修義務：______

(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)後拒不到現場處理或超過規定的到場時間後2小時仍未到場的，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保脩金中扣除相應賠償金額(包括但不限於因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等)，如果保脩金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩餘保脩金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

5.保脩金的支付需同時滿足下列條件：______

(1)質量保修期已經屆滿。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保脩金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

6.甲方不需要支付保脩金的利息。

第十條知識產權與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

2.乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢後5年內為甲方保守祕密。未經甲方許可，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、複製品或其他相關信息、資料。

第十一條履約擔保

1.乙方採用下列第種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務：______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方採用下列第種方式提供保證金：______

(1)現金

(2)電匯

(3)轉賬支票

3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿，本合同餘留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩餘履約保證金於供貨完畢並驗收合格後返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物採購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物採購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

第十二條風險提示

1.價格波動：______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素，合同價格已經包含所有可能發生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

(1)具體風險因素包括但不限於本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家税收調整等因素。

(2)原則：______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署後市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數，調整合同價格。

2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質量負責，凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議，並按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限於公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據，乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性：______乙方向甲方提交虛假髮票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款並且有權要求乙方承擔全部損失。

第十三條公平競爭

1、在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，並將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關處理後，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方願意向甲方支付相當於賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

6、甲方受理投訴的方式：______

聯繫人：______電話：______

信函郵寄地址：______

投訴專用電子郵箱：______

第十四條通知

1.甲方聯繫人及通訊方式：______

聯繫人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編：______

email：______

2.乙方聯繫人及通訊方式：______

聯繫人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編

email：______

3.雙方的通知、許可、批准、簽證或做出其他決定均應採用書面方式。

4.上述內容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。

5.派員送達的應當有簽收文件。

6.採用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

7.採用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執為送達的證明。

8.採用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

9.如一方更改聯繫人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此後再聯絡時應使用被通知的聯繫人或通訊方式。

10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更後未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。

第十五條爭議解決承攬合同範本大全

1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

1.附件一：______定作物明細表

2.附件二：______《技術參數與質量標準明細》

3.附件三：______附加蓋乙方印章的委託代理人身份證複印件、乙方對委託代理人的《授權委託書》原件壹份。

4.附件四：______加蓋乙方公章的營業執照(副本)複印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的《税務登記證》(副本)複印件、加蓋乙方公章的開户許可證複印件或加蓋乙方公章的收款賬户證明文件原件。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋單位印章之日起生效。

2.雙方就合同內容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。

3.本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，各份具有同等法律效力。

第十八條其他約定

1.其他約定：______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

(或)委託代理人(簽字)：______(或)委託代理人(簽字)：______

簽訂地點：______

簽訂日期：______年月日

附件一

定作物明細表

附件二：______

《技術參數與質量標準》

附件四：______授權委託書

致：______【甲方公司名稱】

我單位委託【受託人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委託人所簽署的所有相關文件，我單位均予以承認。

代理人無權轉委託。

特此委託。

委託單位：______(蓋章)

法定代表人或負責人：______(簽字)

年月日

受委託人：______

姓名：______職務：______電話：______

住所：______身份證號碼：______

定作合同(三) 篇29

合同編號：____________

定作方：____________________________________

承攬方：____________________________________

簽訂地點：__________________________________

簽訂時間：____________年_______月_________日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

三、質量要求、技術標準

────────────────────────────────────

四、承攬方對質量負責的條件及期限

────────────────────────────────────

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

────────────────────────────────────

六、驗收標準、方法和期限

────────────────────────────────────

七、包裝要求及費用負擔

────────────────────────────────────

八、交(提)貨方式及地點

────────────────────────────────────

九、交付定金預付款數額及時間

────────────────────────────────────

十、結算方式及期限

────────────────────────────────────

十一、違約責任

────────────────────────────────────

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

────────────────────────────────────

十三、解決合同糾紛的方式

────────────────────────────────────

十四、雙方協商的其它條款

────────────────────────────────────

定作方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

電報掛號：

開户銀行：

帳號：

郵政編碼：承攬方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委託代理人：

電話：

電報掛號：

開户銀行：

帳號：

郵政編碼：鑑(公)證意見：

經辦人：

鑑(公)證機關(章)

年月日

(注：除國家另有規定外，鑑(公)證實行自願原則)

有效期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日

監製部門：______________________ 印製單位：____________________