樣品合同（精選3篇）

樣品合同 篇1

承攬方(全稱)：_________________________________________

定作方(全稱)：_________________________________________

合同編號:______________簽訂地點:______________________

承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

品_名規格

單位

數量

單價

金額

分期交(收)貨數量

備註

月

月

月

月

月

總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

定作款共計人民幣(大寫):___________

二、質量標準：

1、定作方應該於本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

三、質量檢驗及驗收辦法：

定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應於收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。

五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運，由承攬方代辦相關的託運手續，運費由定作方自行承擔。　承攬方將定作物交付承運人後，則視為承攬方已將定作物交付於定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，並且取得對方同意。

委託承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

六、預付款要求：定作方應於本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算)，該預付款在末批定作物交付時衝抵定作款。

七、定作款結算辦法及期限：

1、___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

八、違約責任：

第一點：定作方的違約責任

(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

(3)未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

(4)無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用並賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責任

(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，並承擔因此而支付的費用;

(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。

十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同

十三、雙方需約定的其它事項：

__________________________________________________________________________________

本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方(蓋章)：______________定作方(蓋章)：

法定代表人：_______　法定代表人：_____

電話：________　電話：_______

地址：________　地址：_______

開户銀行：______　開户銀行：_____

帳號：________　帳號：_______

日期：______年____月____日

樣品合同 篇2

需貨方：供貨方：

甲乙雙方本着以誠為本、互惠互利的原則，經雙方協商一致，根據《中華人民共和國民法典》的規定，訂立合同如下：

第一條、產品使用項目：

第二條、產品：

第三條、供貨日期：從________年____月____日起至本工程竣工完成日止。期間送貨以甲方通知為準。

第四條、質量要求：乙方在甲方用貨前提供貨物樣品，由乙方提供產品合格證，並提供檢測報告給甲方存檔，乙方供給甲方同樣質量的產品。乙方必須保證原材料為合格產品。

第五條、貨款及費用等付款及結算辦法：

1、交貨方式：所有貨物由乙方送往甲乙雙方共同約定的交貨地點，所需運輸費用由乙方承擔，並由甲方負責卸車。

2、交貨地點：

3、結算方式：

第六條經濟責任

乙方應負的經濟責任

1、產品品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責包退、包換。由於上述原因延誤交貨時間，每逾期____日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向需方償付逾期交貨的違約金。

2、乙方示按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

甲方應負的經濟責任

1、乙方供貨無誤的前提下，如甲方中途退貨或使用其它同類產品，甲方應賠償本合同總金額5%給共方作為違約金。

2、甲方如未按規定日期向供方付款，每延期一天，應按延期付款總額每日百分之一計算付給乙方，作為延期罰金。

第七條產品價格如須調整，必須經雙方協商後方能變更。

第八條如甲方須變更產品品種、規格、質量、包裝時，應提前天與供方協商。

第九條本合同所訂一切條款，任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，並要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。

第十條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方同意後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。

第十一條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，如協商不成，甲乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十二條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後作廢。

第十三條本合同在執行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協商另行簽訂補充協議，補充協議與本合同有同等效力。

第十四條本合同一式貳份，由甲、乙雙方各執壹份。

甲方：經辦人：電話：開户銀行：賬號：________年____月____日

乙方：負責人：電話：開户銀行：賬號：________年____月____日

樣品合同 篇3

甲方：

法定代表人：

地址：

電話：

聯繫人：

傳真：

郵政編碼：

乙方：

法定代表人：

地址：

電話：

聯繫人：

傳真：

郵政編碼：

為保護雙方的合法利益，本着友好合作，誠實信用，互利互惠，長期共贏的原則，經雙方協商決定，簽署本協議。

一、合作協議內容及合作時間

1、內容：甲方授權乙方為甲方為_________地的經銷合作商。

2、時間：自__________年__________月__________日到__________年__________月__________日止。

二、甲方免費提供產品給乙方作為樣板擺放和使用。

三、甲方投放給乙方的樣板，乙方必須上架擺樣。

四、乙方負責保管好樣品和日常的清潔工作，如因乙方原因造成樣品損壞，由乙方負責照價賠償。

五、乙方接收甲方所提供的樣板，在乙方店內不能出現同品種同花色的產品，為保護乙方權益，甲方在該地授權不超過_________個經銷合作商。

六、甲方為保證廣大經銷商的基本利益，產品在市場上不造成惡性競爭，乙方應嚴格遵守甲方產品的價格定位，如甲方發現乙方故意壓低售價，造成市場惡性競爭，甲方有權終止合作，並收回樣板。

七、違約責任

乙方若在上樣之日起三個月內沒有訂單或沒有將樣品上架，甲方有權收回樣板，乙方須無條件將樣板返還甲方。如果本合同的任何一方實質違背本合同而致使本合同終止，守約方有權要求違約方承擔違約賠償責任。

八、本協議一式_________份，甲、乙雙方各執_________份，本協議自簽字之日起生效。

甲方：

代表：

電話：

簽訂日期：__________年__________月__________日

乙方：

代表：

電話：

簽訂日期：__________年__________月__________日