保温施工合同十篇

保温施工合同 篇1

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》和《建築工程質量管理條列》及其相關法律、法規。本着平等互利、協商一致的原則，為明確雙方的權利、義務和責任，雙方就本工程達成以下協議條款，共同遵照執行。

一、工程名稱：唐山市唐海縣興海名都廣場保温工程

二、工程地點：唐山市唐海縣興海名都廣場

三、承包方式：乙方大包(橡塑保温、輔材、人工)

四、合同工期：

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期總歷天數 天。

五、工程質量標準：

空調水管採用橡塑B1級，空調水管採用橡塑B1級。橡塑保温材料全部採用3CM厚。

(1)橡塑材料檢驗方法：檢查系統的形式認定證書和出廠合格證、材料檢驗報告。

(2)達到國家規範要求

(3)工程保温隔熱質量目標：

外保温系統具有良好的防火性能，橡塑採用阻燃環保材料

六、合同價款及付款方式：

橡塑B1級， 元/立方米。板材 元/立方米。管材 元/立方米，膠水 元/桶。計算時以實際工程量為準。

付款方式：完成總量的50%，甲方支付乙方相應合同價款的60%，工程驗收合格，甲方應按相應合同價款的35%付給乙方。交工之日起一年為保修期，期滿15天內付清餘款。乙方提供相應發票(普通税務發票)

七、施工工藝：根據乙方提供、甲方批准的施工方案施工。

八、甲方責任：

1、解決進場道路、供水、供電等事宜。

2、督促施工進度，檢查施工質量。

3、橡塑保温工程完工時，由業主和甲、乙雙方共同組織驗收，如不符合施工要求，乙方無條件及時調整。

九、乙方責任：

1、按甲方要求及國家頒佈的有關《施工技術規範》精心組織施工，確保工程質量達到國家驗收規範和質量檢查標準，確保工期。

2、乙方施工期間，必須遵守現場的各項規定，共同做好施工現場安全工作，嚴禁在施工現場吸煙。

3、乙方必須按甲方提供的技術質量要求進行施工，達不到甲方的技術質量要求時，乙方無條件及時調整。

4、由於乙方原因造成甲方無後續工作面，所有誤工責任造成損失由乙方承擔。文明施工，安全施工，服從甲方管理;執行甲方現場文明施工管理及質量、環境、職業安全健康管理體系的有關規定;及時向甲方提供有關材料。甲乙雙方共同維護施工現場、人員、設備及消防安全，如果發生事故，由責任方負責。

十、安全施工：

1、乙方必須嚴格按照施工組織方案操作規程進行施工，施工中造成傷亡事故 應由乙方負責，所發生費用由乙方負擔。

2、乙方在施工中要對施工人員加強安全教育管理工作，服從甲方的監督管理與檢查，自行配置符合要求的勞動防護用品及設施，嚴格執行甲方對環境、職業安全健康管理體系方面的有關規定，確保安全生產。

3、甲方對乙方在施工中存在的不安全因素有權提出整改或停工整頓，並有權按有關規定進行安全處罰。

十一、保温系統的驗收：

橡塑保温按國家相關規範驗收。

十二、違約責任：

1、因設計變更或甲方原因導致工期延誤，經甲方確認，工期相應順延。

2、未經設計或甲方同意，因乙方擅自變更設計，發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

3、乙方未按操作規程或甲方要求施工，造成質量問題，乙方必須返工或返修，造成經濟損失由乙方承擔，工期不予順延。

4、未達到合同約定的質量標準，乙方按合同價款的5%向甲方支付違約金，並由乙方返工直接達到合同約定標準，造成經濟損失由乙方承擔，甲方的施工工期不予順延。

5、因乙方原因未按合同規定的工期完工，乙方按工程造價的0.1%向甲方支付違約金，以日累計。

十三、爭議處理：

執行本合同中發生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至法院仲裁解決。

十四、合同的生效與終止：

本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，經雙方代表人簽章後生效，結清決算價款後自然失效。

十五、本合同未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)： 法定代表人(蓋章)： 法定代表人(蓋章)： 或授權代理人(蓋章)： 或授權代理人(蓋章)： 電話： 電話：

簽訂日期： 年 月 日

保温施工合同 篇2

業主方： (甲方)

施工方： (乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》等相關法律，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本合同承包工程事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程總面積：

二、工程內容：

三、承包方式：本工程按包( )進行施工承包。

四、本工程因人力不可抗拒的自然災害或甲方原因致使施工不能正常進行的應給予理解。

五、工程施工質量

1、按照施工圖紙，工程技術要求，經甲方確認的施工技術方案進行施工。

六、甲方責任：

七、開工前甲方應對乙方進行施工技術交底，協助乙方放線、定位。

1、甲方應委託相關負責人對工程質量，數量確認。

2、當甲方需要進行圖紙變更和採取技術處理措施時，應以通知單書面通知乙方。

3、甲方負責協調好施工周邊關係，確保材料，機械設備進出場及施工的順利進行。

八、工程總造價( )元，人民幣大寫( )元。

九、付款方式：

1、簽訂合同當天付預付款%。

2、工程完工後，甲方應付清全部工程款。

十、其他事項：

1、本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同甲乙雙方在合同期如發生糾紛，雙方友好協商解決，協商解決不成提交 法院裁決。

3、本合同一式兩份、甲乙雙方各持一份，簽字蓋章生效。 備註：若甲方在本合同約定的時間內未付清全部工程款，乙方有權收取違約金人民幣 元。木材有天然性開裂，有點瑕疵情況屬於正常，不存在質量問題。本合同上的價格不含發票。

甲方(公章)：

法定代表人(簽字)：

年 月 日

乙方(公章)：

法定代表人(簽字)：

年 月 日

保温施工合同 篇3

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》，經雙方友好協商，就 外牆保温施工工程，達成以下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、分包內容：外牆外保温施工、擠塑板( )釐米厚，粘貼、薄抹面層施工。厚度按照規範要求。

其它施工內容：

4、工期要求：本工程工期自乙方進場之日起至 日竣工。

5、外牆外保温面積(暫按)： 。

6、外牆外保温面積每平方米造價( )元/米2

7、合同價款總額(約人民幣大寫)：

8、實際結算：依據外牆外保温相關計算規定按實際完成面積計算。其中，窗、門、洞口按展開面積，累計計算。

二、甲方的權利與義務

1、開工前 天，向乙方提供已確認的施工標準和要求説明，並向乙方進行技術交底及現場交接。

2、委派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，審核乙方工作量，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所發生的行為視為甲方實際確認行為。

3、乙方在施工過程中需要的腳手架或吊籃、水、電由甲方負責提供，費用由甲方承擔，現場與其他施工單位的相關配合甲方現場協調，乙方不承擔費用。

4、甲方清除地面、牆面影響施工的障礙物(包括眼預留洞、鋼筋頭、施工洞等)，並會同乙方對基牆的平整度、垂直度實際情況共同確認，基本達到建築標準規範要求，方便乙方開展施工。

5、甲方委託乙方修整基牆，發生合同外工程量和材料時應書面協議或通知乙方，註明承擔費用，以備工程完畢後乙方向甲方結算。

三、乙方的權利與義務

1、參加甲方組織的施工圖紙或做法要求的技術交底和現場交接，向甲方提供《外牆外保温技術規程》和本工程《施工方案》

2、指派 為乙方駐工地代表，負責按合同要求組織施工，實施管理及乙方責任的諸項事宜。

3、乙方必須嚴格執行施工規章、操作規程、安全規程、防火安全規定、環保規定。遵守甲方現場文明施工管理諸項的規定。乙方保證施工人數 人。

4、按施工方案進行施工，積極與現場甲方代表、監理，接洽、配合工作，做好各項交接工作記錄及質量檢查記錄。

5、工程竣工未移交甲方之前，負責對工程成品進行保護。

6、如乙方違反安全操作規程違章作業，造成後果由乙方自負。

四、關於工程價款及結算的約定

2、工程竣工驗收後，乙方提交工程結算書及相關資料給甲方。甲方接到上述資料須在 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。並 天內結清工程尾款。

3、乙方對工程質量負責。

五、有關安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工圖紙及工程作法説明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

2、乙方在施工期間應遵守《建築安裝工程安全技術規範》、《建築安裝工程安裝操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。

3、由於甲方確認的圖紙或説明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

4、由於乙方的責任，在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安生或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

六、獎勵和違約責任

1、甲方不按合同的約定及時支付工程款影響施工，乙方有權停工，工期順延。

2、因設計變更，非乙方原因造成的停電、停水以及天氣因素如降雨，大風等影響施工的，工期合理相應順延。

3、因單方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

4、甲方不按合同約定支付給乙方工程款，按違約處理，違約金按總價款的1%/天支付。甲方承諾主動放棄對違約金比例的一切爭議。乙方不按工期完成的，按總價的1%/天支付違約金。

七、爭議或糾紛處理

1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或調解。

2、本合同在執行中發生爭議時，雙方協商不成，同意按以下第 條款執行。

(1)淮安市仲裁委員會;

(2)合同簽訂所在地人民法院起訴解決。

八、附則

1、本合同一式四份，甲、乙方各執二份，雙方簽字蓋章後生效，具有同等效力。

2、本合同履行完成後自動終止。

3、本合同依據國家工商行政管理局、中華人民共和國建設部一九九七年七月制定的建築裝飾工程施工合同乙種本(GF-96-0206)條款制定。

九、其它約定

甲方(蓋章)

法定代表人：

年 月 日

乙方(蓋章)

法定代表人：

年 月 日

保温施工合同 篇4

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》等相關法律、法規規定，甲、乙雙方經友好平等協商就乙方承包峨眉山天頤温泉度假小鎮温泉中心項目建築外牆內保温工程施工的相關事宜達成一致協議，訂立本合同以資共遵。

1、工程概況

1.1工程名稱：峨眉山天頤温泉度假小鎮温泉中心外牆內保温工程。

1.2工程地點：峨眉山天頤温泉度假小鎮温泉中心項目建設工地。

1.3工程範圍及內容：

1.3.1峨眉山天頤温泉度假小鎮温泉中心外牆內保温工程的施工。具體的施工內容以甲方提供的施工圖或通知單等文件確認的工程內容為準。

1.4工程量：温泉中心外牆內保温工程施工面積約800㎡，工程完工驗收合格後按實際施工面積計量結算。

2、承包方式

2.1本合同工程的承包方式為：包材料、包施工、包質量、包安全、包工期和包檢測驗收合格、包保修等。

2.2本合同工程施工使用的所有材料由乙方採供，其中保温主材採用“華強牌”中空玻化微珠保温材料。

3、工程工期

3.1本合同工程工期為：20天。

3.1.1開工日期：以甲方書面通知開工之日計起。

3.1.2竣工日期：以乙方全面完成本合同約定工程內容經甲方及質量監督部門驗收合格的日期作為竣工日期。

3.2非乙方原因或不可抗力造成停工的，工期順延。

3.3乙方因自身原因造成工期延誤的，每延誤一日，應向甲方支付1000元罰金。

4、工程質量標準及驗收

4.1本工程以施工圖紙及做法説明、經質量監督部門審查批准的保温工程施工技術方案和國家、行業及省市等現行相關法規、規範和技術標準作為質量評定驗收標準，本合同工程質量必須達到國家質量評定合格標準。

4.2本合同簽訂前，乙方須編制外牆內保温工程施工技術方案，報甲方和質量監督部門審查批准，並嚴格按施工技術方案組織施工。

4.3本合同工程施工使用的所有材料必須符合國家及行業相關質量標準規定的性能指標。本工程使用的所有的材料乙方均須提前隨產品合格證書及檢測報告一起向甲方提交樣品，經甲方和質量監督管理部門確認後封樣留存。材料進場須提前24小時書面通知甲方和質量監督管理部門人員驗收，經檢驗符合質量標準或樣品質量、滿足設計及規範要求並簽證確認後，乙方方可投入施工。凡乙方採供的材料不符合質量要求或規格有差異的，以及未經甲方和質量監督部門簽證認可的，應禁止使用。否則，對工程造成的返工責任和經濟損失由乙方負責。

4.4施工質量標準：

4.4.1保温層與牆體之間及各構造層之間必須粘接牢固，無脱層、空鼓、裂縫、面層無粉化、起皮、爆灰等現象。

4.4.2保温層表面平整、潔淨，接茬平整，無明顯抹紋，線腳、分層條順直、清晰(毛面紋路均勻，平整度、陰陽角正負誤差不超過上述規範要求及抹灰面質量要求)，厚度均勻。

4.4.3保温層做法應符合建築節能設計要求，厚度不低於25mm。

4.5工程完工後，乙方應提交2套符合規範、完整的工程竣工資料給甲方，竣工資料經甲方和質量監督部門審查合格後，由甲方組織相關人員進行驗收，要求一次性交驗合格。否則，給予乙方懲罰性處罰10000元。驗收合格後，甲方組織相關人員辦理現場交接手續。

5、工程價款及付款方式

5.1本合同工程採用固定綜合包乾單價計價，綜合包乾單價為：56元/平方米，該費用包括但不限於材料費、人工費、施工機械費、措施費、材料搬運及裝卸費、二次搬運費、檢測費用、成品保護費、保險、管理費、税收及利潤等達到質量監督管理部門驗收合格要求所需的一切費用。

5.2乙方在簽訂本合同與甲方確定價格時已考慮材料、人工、施工機械、水電等各種費用的市場漲價風險，承諾工程結算時不要求甲方調整綜合包乾單價。

5.3本合同工程價款按乙方實際施工面積按實結算，暫估價款為￥44800.00元(大寫:人民幣肆萬肆仟捌佰元整)。

5.4付款方式：

5.4.1乙方完成本合同項下工程施工內容經甲方及質量監督部門驗收合格、辦理完施工場地及工程移交後，向甲方提交工程結算手續，經甲方審核完成後10天內甲方向乙方支付工程結算價款的95%。

5.4.2本合同工程結算總價款的5%留作質量保證金，於本合同約定的質量保修期滿後，經雙方檢驗不存在質量問題後7個工作日內甲方予以一次性付清。

5.4.3本合同工程款項均通過銀行轉賬支付，且乙方須提供正式發票。

6、工程質量保修

6.1乙方應按照國家相關規定對本合同工程承擔質量保修責任，並承擔由此產生的一切費用。

6.2在質量保修期內出現質量問題，乙方應在接到甲方通知後8小時內趕到現場，並在48小時內維修完畢;若乙方維修不及時，甲方有權自行決定維修，其費用和損失由乙方承擔。

6.3本合同工程的質量保修期為壹年，自工程竣工驗收合格之日計起。

7、關於安全文明施工

7.1乙方應嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定等現行有關的國家和地方規範要求，遵守甲方有關工程的管理規定。

7.2乙方應遵守國家或地方對施工現場的有關規定，妥善保護好施工現場周圍建築物和構築物、設備管線、樹木花草等，造成損害的負責賠償或修復;嚴格安全文明施工，施工車輛、機具、材料按指定地點停放和堆碼整齊。做好施工現場的安全保衞和環境清理工作，道路上的建築垃圾等當日清理乾淨，不得影響甲方其它分項工程施工，否則，甲方可勒令停工整改或予以處罰。因乙方現場管理不善引發的糾紛由乙方自行解決並承擔相應責任。

7.3在施工過程中，由於乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故等，乙方應承擔全部責任和一切損失。

8、違約責任及爭議處理

8.1甲乙雙方任何一方擅自終止履行本合同，或擅自中止履行本合同達5日以上的，應承擔違約責任，支付對方違約金。雙方約定違約金為工程結算總價款的10%。違約方除承擔違約金外，還須承擔本合同約定的罰款並賠償給對方造成的經濟損失。

8.2甲方未按期支付工程款的，應按應付金額的日萬分之三支付乙方滯納金。

8.3因乙方原因造成本合同工程質量驗收不合格的，乙方除承擔返工責任外，還應承擔違約責任。同時，還需賠償給甲方和其它施工單位帶來的損失。

8.4本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協商解決或提請有關部門進行調解，若協商、調解不成，可向工程所在地人民法院提起訴訟。在協商、調解、訴訟期間，未經建設單位同意，乙方不得藉故停工，否則，按乙方違約論處。

9、其他

9.1本合同工程所使用材料的質量證明文件、檢測報告等屬本合同必須附件。本合同所有附件均系本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

9.2未經甲方同意，乙方不得對本合同的義務進行全部、部分的分包或將本合同權利、義務的全部或部分讓與他人。

9.3本合同未盡事宜，依國家相關法律、法規和行業現行規範、規定為準，或由雙方另行協商解決。

9.4本合同經雙方法定代表人簽字並加蓋公章後生效;本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執兩份。

甲方：

法定代表人：

年 月 日

乙方：

法定代表人：

年 月 日

保温施工合同 篇5

發包方： 合肥市同創建設工程有限公司績溪項目部 (以下簡稱甲方) 承包方： 安徽新起點裝飾工程有限公司 (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關規定，結合本工程特點，雙方達成以下協議：

一、項目概況

1、工程名稱：2、承包範圍： 3、承包方式： 4 、合同單價：

外牆保温層為 30 mm無機玻化微珠，外牆體為塗料飾面保温單價 48 元/㎡，外牆體為面磚飾面保温單價 56 元/㎡。以上報價不包含税金、消防檢測費、配套費(水電費、腳手架或吊籃費用);含消防材料檢測費、線條、滴水槽清理、基層處理、外牆裝飾面不另計價。門窗洞口(做兩側)按實際展開面積計算，(具體做法按圖紙設計和有關規定要求施工)。

二、工期

施工總工期 60 個工作日，開工日期以建設單位書面通知次日為施工第一天開始計算。如遇雨天或其它不宜施工的惡劣天氣時，經雙方書面確認手續為準工期順延。每幢樓書面確認開工時間保温 10個工作日，外塗 15 個工作日。拖延工期每天承擔經濟損失幢號每天每平米1.00元，並承擔外腳手架的費用。

三、質量標準

1.乙方使用的保温材料質量必須提供符合國家規範規定，必須提供符合當地質檢部門檢測合格的有效證明文件。且嚴格按甲方的工程設計圖紙進行施工。

2.牆體保温質量按照《外牆保温設計規範及標準》要求。

3.乙方在本項目施工中確保工程質量合格。負責工料達到本地方質監站驗收合格標準為止，如發生返工，維修等因素屬於乙方責任的由乙方承擔。

4.在地方有備案手續，確保工程竣工驗收合格並完善備案手續。

四、付款方式

在合同生效後，甲方向乙方支付工程款時，必須校驗乙方經辦人出具的加蓋有乙方公司財務章的收據及乙方公司出示本人有效身份證後，將工程款匯入乙方書面指定的賬號方為有效，甲方按下表約定分 4 次向乙方支付工程款，否則不得支付款項。

五、工程質量檢查及驗收

1、乙方的每道工序施工完畢，按相關規定辦理工程和材料報驗手續，甲方及時組織有關人員進行檢查驗收，並及時籤付驗收意見，經監理公司和甲方驗收合格後，乙方才可以進行下道工序施工;驗收不合格，承包方在發包方限定的時間內修改後重新驗收。因甲方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。乙方在每道工序施工中要提前自檢，發現問題及時與甲方聯繫，維修。已施工的分項工程，不牽連上一道工序。

2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關規定，向甲方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，乙方和監理公司審閲資料合格後，甲方在5個工作日內對該分項工程進行驗收，最終以建設單位時間安排為準。

3、乙方在工程驗收合格後三天內上報工程決算報告，甲方在收到決算報告後15個工作日內組織審核完畢(最終依據建設單位時間安排為準)。決算計算方式：保温工程總價=實際工程展開面積單價

六、設計變更及合同價款的調整

施工中甲方對原設計進行變更，經批准後，應在變更前7天向乙方發出書面通知，否則，造成的損失由甲方承擔。乙方應按通知進行變更施工，並於5天內根據約定的可調整承包方式提出變更價款的完整資料，因變更導致的經濟支出和承包方損失，由甲方承擔，甲方在收到變更價款報告之日起15個工作日內予以簽字確認，無正當理由不籤認時，自變更價款報告送達之日起25個工作日後視為同意變更，由此延誤的工期應相應順延。

七、甲方的配合義務

甲方應提供的作業條件

1、甲方應無償提供腳手架，垂直運輸，施工生產用水電及倉庫用地，住宿方面由發包方提供。

2、牆體工程平整度達到要求：灰縫應填滿砂漿，超出規範允許誤差表面平整度之垂直方向超出4mm，水平方向超出4mm應找平，經監理單位認可發包單位承擔或由甲方找平。牆體應清理乾淨無油漬、浮塵等。

3、施工腳手架為甲方施工腳手架。腳手架橫豎杆距離牆面、牆角適度，腳手板鋪設如與外牆分隔不相適應，由甲方、乙方雙方協調解決。

4、預製混凝土隔牆板接縫外應提前處理好。

5、在乙方進場開工之前，甲方給予協調，提供相應的施工便利。 八、安全文明施工

1、乙方必須做到安全文明施工，對於乙方發生人為的工傷事故，不論大小，後果一切由乙方承擔，甲方概不承擔;乙方人員進入施工現場必須接受三級教育，認真填寫安全答卷，做好自身安全，做到不傷害他人，也不被他人傷害。

2、對於施工中一切不安全因素及不安全行為，乙方可以拒絕施工，直至危險源消除。

3、對於乙方在施工現場內外發生打架、鬥毆事件，不論大小後果均由乙方負責，甲方概不承擔，甲方同時追究乙方每人次500元罰款，發現乙方施工人員有偷盜行為的，按實物價值加倍罰款，以上行為情節嚴重的，將提交公安機關處理。

九、工程保修

本工程保修期為一年，保温系統施工結束後一年內由於施工或材料等原因出現的質量問題，由乙方負責免費維修(不可歸責為乙方的除外)。

十、違約責任及獎懲

1、由於乙方自身原因造成的工期延誤，乙方承擔違約責任，每延誤一天，乙方承擔單棟協議價款的萬分之二的違約金。

2、因甲方原因造成的工期延誤，乙方辦理延期簽證，工期順延。 3、如甲方未能及時付款，則乙方施工工期順延。付款每推遲一天，工期順延一天，由此產生的損失由甲方承擔。

4、工期完工，甲方及時組織驗收，依建設單位和監理單位的時間安排為準。乙方進入現場無條件服從甲方管理和規章制度。

5、因不可抗力的原因造成的工期延誤，工期順延，雙方免除責任。

十一、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地建設主管部門調解，協商或調解不成的，按下列第二種方式解決。

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向工程施工所在地人民法院起訴。

十二、本合同一式二份，自雙方簽字蓋章起生效。

發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

法人代表： 法人代表： 代 理 人：代 理 人：電 話： 電 話： 開户銀行： 開户銀行： 帳 號： 帳 號： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

保温施工合同 篇6

甲方;

乙方;

依照《建築法》《合同法》及相關的法律法規經過甲乙雙方充分協商，本着互惠互利、平等、自願、公平誠信的原則，甲方現將 (工程名稱)外牆保温工程發包給乙方施工。為了保證雙方的合法權益，經甲乙雙方協商達成以下合約簽訂此合同。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

4、承包方式：

二、工程承包範圍

施工藍圖所包括的所有外牆外保温。

三、合同工期

1、工程從 年 月 日開始到 年 月 日結束，工程有效工期為 天。

2、乙方必須按照甲方編制的施工進度合理安排施工，雨季和其他客觀原因影響工期。可有甲乙雙方協商解決。 3、乙方應按甲方的工期要求進行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有權對乙方採取相應的經濟處罰措施，乙方沒拖延一天甲方將終於 元的罰款。

四、質量要求：

1、乙方應根據《建築工程施工質量驗收統一標準》

(GB50300)、《建築裝飾裝修質量驗收規範》(GB50210)及相關的國家規範和外保温施工工藝施工。

2、乙方必須建立完善的質量管理負責制，施工質量以項目部，監理單位、和質量監督站驗收合格為準。如由於乙方原因，達不到質量要求的，由此發生的返工，重新施工等一切費用由乙方承擔，並承擔一切質量後果和經濟損失。

3、外牆必須平整、堅實、無粉化、起皮裂縫和空鼓等影響外牆飾面施工的質量缺陷。外牆施工過程中必須做到工完場清。

4、材料進場必須提供相應的性能檢測報告，產品合格證和進場驗收記錄。

5、乙方在施工過程中必須遵循外牆外保温施工工藝，在項目部和監理單位驗收合格後，方可進行下到工序施工。

6、乙方在施工過程中必須聽從項目部的指揮，嚴格按照國家施工規範施工。

五、工程造價：

外牆外保温施工工程量按實際面積實算計量，綜合單價 元m

六、付款方式及結算

1、工程按施工藍圖進行確定。

2、依據施工進度及工程進度款，每次支付不得超過已完成工程的85%

3、工程施工完畢且驗收合格，保留5%的質量保脩金，半年內無質量問題的甲方應付清餘款。

4、付款四次：材料工人進場付生活費用，施工第一遍外牆，施工第二遍外牆，塗布網格布抹抗裂砂漿施工完成後付工程總價的95%

七、甲方的責任：

1、根據本合同向乙方支付工程進度款，因款項不到位影響工程工期的有甲方承擔。

八、乙方責任：

1、乙方應按照項目部和監督單位的要求和相應的國家施工規範及外牆施工工藝施工。乙方根據甲方的施工進度合理安排施工，服從項目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由於客觀原因需延誤工期的需和項目部和監管單位溝通協商) 2乙方不得將成包的工程轉包給第三方，否則由此致使工期延誤一天罰款500元甲方有權終止合同。

2、乙方進入施工現場的作業人員必須熟練外牆外保温施工工藝熟練操作，非專業人員禁止施工操作。乙方作業人員的吃住由乙方統一安排。

3、工程驗收後，保修期內由乙方應隨叫隨修，否責甲方有權委託其他人員進行維修，費用從乙方維修金中扣除，乙方負責由此產生的後果。

4、乙方在施工過程中，要建立完整的安全保障體系，安排專人定時定點檢查施工機械和操作人員的安全防護用品。依照安全技術規定正確施工。禁止違規操作，施工現場發生的一切安全事故由乙方全部承擔。

5、乙方應嚴格依照國家的安全操作規程及文明施工標準進行施工，否則甲方有權依據項目管理處罰管理辦法對乙方採取處罰措施。乙方在工程完工後，即使清理施工現場的建築垃圾，保持施工現場的清潔，做到工完場清。

九其他事項：

本合同如有未盡事項，甲乙雙方另行協商補充協議，補充的協議同本合同一樣具有法律效力。

本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：

法定代表人(簽字)：

年 月 日

乙方(公章) ：

法定代表人(簽字)：

年 月 日

保温施工合同 篇7

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

滕州市康普來商貿有限公司綜合辦公樓外牆保温工程經甲乙雙方協商決定承包於乙方施工，為明確雙方責任，本着互惠互利的原則特簽訂本合同，望認真執行。其具體條款如下：

一、施工內容及要求：外牆聚氨酯發泡保温厚3CM、膠粉顆粒砂漿找平厚1.5CM、掛貼網格布、抹防裂砂漿厚0.5CM。

二、承包方式：包工包料。

三、工程造價：約9萬元(以結算為準)。

四、工程質量：合格

五、施工工期：自20xx年7月19日開工至8月10日竣工。

六、承包價格及計算方式：按實際施工面積每平方85元計算。

七、付款方式：聚氨酯發泡保温層完成後付4萬元;找平層完成50%撥付3萬元;工程全部完成後一次性付清。

八、甲方職責：按時撥付工程款，與總承包單位一同搞好施工現場配合工作。

九、乙方職責:

1、在保證按本合同第一條施工的同時保證抹灰層無空鼓、無裂縫、表面平整。

2、 提供本單位施工資質、負責整理相關工程資料;材料檢驗、試驗及其費用，保證本項工程順利驗收合格。

3、負責一切施工機具(不包括塔吊)

4、嚴格按照安全操作規程施工，做好夏季防暑降温工作，保證不出現任何安全事故，否則承擔一切經濟損失和後果。

十、本合同一式三份，甲乙方各一份，總承包方一份。

發包單位簽章：

發包單位負責人簽證：

承包單位簽章：

承包單位負責人簽證：

簽訂日期

保温施工合同 篇8

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

簽訂日期：__年__月__日

施工合同

發包方(甲方)：山河建設集團有限公司西安分公司承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條理》和工商行政管理局的規定，遵循平等自願、公正和誠實信用的原則，經雙方友好協商，就涇河新城崇文鎮3#地塊保障房工程事宜達成以下協議。

第一條工程項目概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：涇陽縣崇文鎮虎楊村

3、工程承包範圍及內容：

第二條承包方式及費用支付

1、承包單價：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料綜合單價為：65.00元/㎡。以上綜合單價含保温系統應用的各種主材、輔料、輔件的採購、安裝、市內外運輸等全部費用，不含施工配合費。

2、工程量按圖紙面積計算。

3、付款及結算方式：甲方每月25日按當月所完成實際工作量的50%支付乙方工程款，待分項工程完工後一次性付清剩餘50%工程款。

4、雙方付款及結算以現金支付或支票轉帳支付。

第三條工期及延期責任

1、施工工期：暫定於__年__月__日開工，__年__月__日完工，施工週期天。具體日期以甲方要求為準，乙方不得藉故耽誤甲方施工。

2、因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延;甲方提供的基層主體外牆垂直平整度超標修整，一週內停水、停電累計超過8小時，其它人為不可抗拒因素等。

3、非上述原因造成工期延誤由乙方承擔相關責任及費用。

第四條材料及質量標準

1、廠家參照《外牆保温構造圖集》陝20xxJ12中保温做法施工。廠家可在滿足圖集要求的前提下加固措施。廠家應提供完整可行的施工方案。

2、質量驗收應執行《建築工程質量檢查評定標準》。

3、廠家提供主要材料的性能檢測報告：包括粘結砂漿、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂漿、耐鹼網格布、錨固件等檢測報告。

4、提供的產品須有國家或省市級質檢部門出具的有效的質檢報告、廠家產品合格證，禁止使用不合格產品。

5、保證工程質量達到優良，做到表面平整，陰陽角順直。做到工完料淨場清，現場垃圾由乙方清理到樓下集中堆放點。

6、主材：粘結砂漿、EPS聚苯乙烯保温板、耐鹼網格布、錨固件、抗裂砂漿等。

第五條施工配合及責任規定

1、甲方無償提供施工所需水電、共用垂直運輸機械、簡易材料堆放室等。

2、甲方應滿足乙方進場施工條件，主體牆面垂直、平整度誤差應達到結構驗收相關規範要求，若超標，甲方應及時處理。乙方應保證做完後的保温系統工程垂直、平整度誤差應達到外保温系統工程要求。若超標，乙方應自行及時處理，以達到滿足外保温標準。

3、甲方主體牆面的各種預埋件，在先行安裝到位後，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安裝，甲方應承擔相關責任和費用。

4、甲方如在乙方已完工的牆面上開槽、開洞，造成質量問題的，乙方不承擔責任。如甲方委託乙方開槽、開洞，乙方承擔質量責任，發生費用雙方另義。

5、少量不具備施工條件的部位可作為甩項，待條件具備時由乙方及時處理完善。甩項部分可不進入工期約定，不影響雙方工程款給付，但不得影響甲方整體工程驗收。

6、甲方負責與其它工種的協調，提供乙方施工工作面。

7、開工前，甲方提供施工圖紙給乙方複印。

8、乙方根據工程具體情況向甲方提供符合技術要求的施工方案。

9、乙方進場後嚴格按照操作規程和施工方案安全施工，服從甲方的統一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜絕一切不良行為，做到工完場清，將產生的垃圾清運到甲方指定堆放處，由甲方負責外運。

10、乙方應及時向甲方提供完整的產品資料、技術資料、施工驗收資料等。

11、乙方施工現場必須有專人負責管理，負責雙方工作聯繫與協調，參加工地工作例會。乙方施工現場必須有專職人員持證上崗。乙方代表的工作行為，視同合同行為。

12、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施保證施工人員安全，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。非乙方原因造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和費用。

13、保温工程在進入下一道工序前或甲方驗收前，由乙方負責半成品和成品保護;完工驗收合格後，交給甲方負責成品保護。

第六條違約責任

1、由於發包方原因造成停工窩工時應按實際發生情況向承包方賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包方任務不足或因故不能繼續履行合同時，雙方協商後可提前終止合同。

2、由於發包方施工管理人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包方承擔。

3、發包方超過約定的'支付時間不支付勞務費或決算價餘款的，承包方可向發包方發出要求付款通知，發包方收到承包方通知後仍不能按要求付款，可與承包方協商簽訂延期付款協議，經承包方同意後可延期支付;發包方不按合同約定支付勞務費或決算價餘款，雙方又未達成延期付款協議，承包方有權書面告知發包方理由，撤走其人員，並依法追索拖欠款及損失賠償費。

4、發包方違反財務管理規定，違約支付勞務費的，除糾正違約支付行為外，還應當在違約支付的額度範圍內與過錯方對承包方由此遭受的經濟損失承擔連帶責任。

5、承包方未按發包方選定的施工隊伍進場，發包方有權要求承包方進行更換、調整，承包方無法調整時，發包方有權暫不安排施工任務，並書面通知承包方，直至終止合同。

6、因承包方責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失及延誤工期所造成的損失概由承包方承擔。

7、因承包方對單項工程施工力量不足或質量達不到發包方要求，發包方有權再次發包。

第七條其它約定

1、圖紙如有變更甲乙雙方需輸身份證後方可施工，簽證可作為雙方結算依據。

2、本合同履行過程中，凡涉及經濟利益方面的事宜，須由雙方合同代表人簽字並加蓋單位公章後生效。

3、協議中如有未盡事宜，雙方友好協商解決。若協商未果，可向當地人民法院訴訟解決。

第八條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自協議簽訂之日起生效。工程驗收合格，費用付清，本協議自行終止。

發包方(章)：承包方(章)：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

聯繫電話：聯繫電話：

__年__月__日__年__月__日

保温施工合同 篇9

甲方(定作方)：_________

乙方(承攬方)：_________

根據合同法及相關法律規定，甲、乙雙方經友好協商，就甲方託乙方就 環保工程的安裝事宜簽訂本合同。

一、環保工程項目的概況

1、環保工程項目

名稱：_________

型號：_________

數量：_________

2、安裝地點：_________

二、工程總費用：_________

工程總報價為 元(￥_________ )，為含税價，包含所有的費用。

三、付款期限：_________

本合同環保工程所有項目安裝質量標準符合按國家規範及行業要求，由甲方調試為正常運作的狀態且領取到環保合格證書後由乙方向甲方付款。

四、付款方式

由乙方將工程款匯入甲方指定的賬號：_________

開户名：_________

開户銀行：_________

賬號：_________

五、環保工程項目安裝工期

環保工程項目應於 年 月 日之內安裝完成並驗收合格。

六、環保工程項目安裝的的質量

1、本合同環保工程所有項目安裝質量標準符合按國家規範及行業要求，由甲方調試為正常運作的`狀態。

2、本合同環保工程所有項目的保修期為自領取環保合格證之日起 年。

七、環保工程項目安裝的驗收

乙方按照安裝質量標準按國家規範及行業要求驗收。甲方支付驗收費用。

八、報批手續

由甲方於 年 月 日之前向國家機關申請環保工程合格的報批手續並領取環保合格證，在報批手續的費用由甲方承擔。

九、違約責任

1、如甲方如違第六條的的規定，環保工程任一項目的質量不符合本合同約定的標準，或未領取到環保合格證。乙方應拆除環保工程項目，恢復原狀。甲方應向乙方支付環保工程項目款總額的 %為違約金，並賠償由此給乙方造成的損失，且甲方有權解除合同。

2、如甲方違負責環保工巢裝第五條的規定逾期完成環保工程項目及報批手續，每逾期一日需要向乙方支付環保工程項目款總額的萬分之 作為違約金，並賠償由此給乙方造成的損失，逾期 日，甲方有權解除合同。

3、如乙方逾期付款，每逾期一日需要向乙方支付環保工程項目款總額的萬分之 作為違約金，以環保工程項目款總額的 %為上線。

十、解決合同糾紛的方式：_________

在本合同履行過程中如有爭議，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向乙方所在地人民提起訴訟。

本合同一式 份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持 份。

甲方：_________ 乙方：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

代理人：_________ 代理人：_________

聯繫電話：_________ 聯繫電話：_________

_________年_________ 月 _________日_________ 年_________ 月 _________日

保温施工合同 篇10

發包方：(簡稱甲方)

承包方：(簡稱乙方)

滕州市康普來商貿有限公司綜合辦公樓外牆保温工程經甲乙雙方協商決定承包於乙方施工，為明確雙方責任，本着互惠互利的原則特簽訂本合同，望認真執行。其具體條款如下：

一、 施工內容及要求：

外牆聚氨酯發泡保温厚3CM、 膠粉顆粒砂漿找平厚1.5CM、掛貼網格布、抹防裂砂漿厚0.5CM。

二、 承包方式：

包工包料。

三、 工程造價：

約9萬元(以結算為準)。

四、 工程質量：

合格

五、 施工工期 ：

自20xx年7月19日開工至8月10日竣工。

六、 承包價格及計算方式：

按實際施工面積每平方85元計算。

七、 付款方式：

聚氨酯發泡保温層完成後付4萬元;找平層完成50%撥付3萬元;工程全部完成後一次性付清。

八、 甲方職責：

按時撥付工程款，與總承包單位一同搞好施工現場配合工作。

九、 乙方職責:

1、 在保證按本合同第一條施工的`同時保證抹灰層無空鼓、無裂縫、表面平整。

2、 提供本單位施工資質、負責整理相關工程資料;材料檢驗、試驗及其費用，保證本項工程順利驗收合格。

3、 負責一切施工機具(不包括塔吊)

4、 嚴格按照安全操作規程施工，做好夏季防暑降温工作，保證不出現任何安全事故，否則承擔一切經濟損失和後果。

十、 本合同一式三份，甲乙方各一份，總承包方一份。

發包單位簽章：

發包單位負責人簽證：

承包單位簽章：

承包單位負責人簽證：

簽訂日期20xx年7月 日